建设工程项目施工合同标准模板下载范本参考学习模板下载
施工合同范本模板
施工合同范本模板甲方（发包方）：姓名/名称：地址：联系方式：乙方（承包方）：姓名/名称：地址：联系方式：鉴于甲方拟对[工程名称]进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：（详细描述施工的具体范围和内容）4. 工程质量标准：（明确约定质量要求和验收标准）二、工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 总工期：[X]天三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：[具体金额]2. 支付方式：（1）合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付预付款[具体金额]；（2）工程进度达到[具体阶段]后，甲方向乙方支付进度款[具体金额]；（3）竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付尾款[具体金额]。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等条件；（2）按合同约定支付工程价款；（3）参与工程质量和进度的监督检查。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定的质量标准和工期完成施工任务；（2）遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。
五、工程变更1. 任何一方提出工程变更，应提前通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，由双方协商确定。
六、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后[X]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
七、质量保证1. 乙方对工程质量承担保修责任，保修期为[X]年。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，所发生的费用由乙方承担。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程价款的，每逾期一日，按应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定的工期完成施工任务的，每逾期一日，按工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。
建筑施工合约样本
建筑施工合约样本1. 引言本文档提供了一份建筑施工合约的样本，旨在为相关方提供一个简单且无法律复杂性的合同模板。
请注意，本样本仅供参考，具体合同条款应根据实际情况进行修改。
2. 合同条款以下是建筑施工合约样本的主要条款：2.1 合同双方本合同由以下双方签署：- 建筑业主：[业主姓名/公司名称]- 承包商：[承包商姓名/公司名称]2.2 工程描述本合同涉及的工程项目包括但不限于：- 工程名称：[工程名称]- 工程地点：[工程地点]- 工程规模：[工程规模]- 工期：[工期]2.3 付款条款- 工程总价款：[工程总价款金额]- 分期付款：根据工程进展情况，工程业主将根据以下分期付款计划支付款项：- 第一期付款：[金额]，于合同签订后 [天数] 内支付- 第二期付款：[金额]，于工程完成 [里程碑/阶段] 后 [天数] 内支付- 其他分期付款：根据实际工程进展情况协商确定2.4 变更和索赔- 变更：任何工程变更需经双方书面同意，并明确变更内容、费用和时间安排。
- 索赔：如承包商因不可抗力或业主原因无法完成工程，承包商有权提出索赔请求。
2.5 履约保证- 承包商应保证按照工程要求完成工程，并承担因施工质量问题引起的责任和损失。
- 业主应按时支付款项，并提供必要的支持和配合。
2.6 合同解除- 双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方，并协商解决相关事宜。
3. 免责声明本建筑施工合约样本仅供参考，不构成法律意见。
具体合同条款应根据实际情况进行修改，并在律师的指导下签署。
以上为建筑施工合约样本的简要内容，仅供参考。
具体合同条款应根据实际情况进行修改和完善。
建设工程施工合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-8219-34建设工程施工合同范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity建设工程施工合同范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包方（甲方）：____承包方（乙方）：____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自20xx年10月15日开工，于20xx年12月30日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（JGJ73—91）。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：（双方约定单价明细为本合同附件）1.7合同价款：（人民币大写）：注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
标准建设工程施工合同范本_合同范本
标准建设工程施工合同范本_合同范本标准建设工程施工合同范本。
甲方，（委托方全称）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（承包方全称）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展建设工程项目，现委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条项目名称及地址。
甲方委托乙方进行的建设工程项目名称为（项目名称），地址为（项目地址）。
第二条工程内容。
乙方应按照甲方的要求，完成（工程内容），并保证工程质量符合国家相关标准和规定。
第三条工程期限。
乙方应在合同签订后的（工程期限）内完成工程，并按时交付给甲方。
第四条价格及支付方式。
1. 甲方应按照工程实际完成情况支付工程款，具体支付方式为（支付方式）。
2. 工程总价为（工程总价），乙方应在工程完成后向甲方开具发票。
第五条变更和索赔。
1. 如有工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 如因乙方原因导致工程延误或损失，乙方应承担相应的责任并进行赔偿。
第六条质量保证。
乙方承诺工程质量符合国家相关标准和规定，如发现质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第七条安全保障。
乙方应严格遵守国家相关安全规定，保障工程施工过程中的安全。
第八条竣工验收。
工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现问题，乙方应及时进行整改。
第九条违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
2. 若甲方未能按时支付工程款，应支付相应的滞纳金。
第十条合同解释。
本合同的解释权归双方所有，如有争议，应友好协商解决。
第十一条合同变更。
如有合同变更，双方应签订书面变更协议，变更协议具有合同效力。
第十二条合同的终止。
1. 合同期满，双方履行完毕，合同自动终止。
2. 如有其他原因导致合同终止，双方应提前协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
最新《建设工程施工合同》gf20170201,完整版下载
最新《建设工程施工合同》gf20170201，完整版模板一：合同签订及总则1. 合同甲方：________2. 合同乙方：________3. 合同签订日期：________第一章：合同的目的和范围1. 合同目的：本合同的目的是确定合同双方对于建设工程施工的权利和义务，并明确相关规定。
2. 合同范围：本合同适用于________工程的施工。
第二章：工程的规模和内容1. 工程规模：________（具体描述工程规模，包括面积、容量等）2. 工程内容：________（详细描述工程的具体内容）第三章：工程进度和质量要求1. 工程进度：________（说明工程的计划进度和完成时间要求）2. 质量要求：________（描述工程的质量标准和验收要求）第四章：工程款项及支付方式1. 工程款项：________（详细说明工程款项的划分和支付时间）2. 支付方式：________（描述工程款项的支付方式和条件）第五章：合同的履行1. 施工方式：________（说明工程的具体施工方式和方法）2. 合同变更：________（描述合同变更的方式和条件）3. 合同解除：________（说明合同解除的相关条款）第六章：保证和违约责任1. 保证责任：________（描述双方的保证责任）2. 违约责任：________（详细违约责任的具体条款）第七章：争议解决1. 争议解决方式：________（明确争议解决的方式和程序）2. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
第八章：其他条款1. 附加条款：________（其他附加条款）2. 通知方式：________（明确双方之间的通知方式和途径）附件：1. 工程图纸：________2. 技术规范：________法律名词及注释：1. 合同甲方：指工程业主或委托方，具有合同签署和实施权利的一方。
2. 合同乙方：指进行工程施工的承包商或供应商，具有履行合同责任的一方。
北京市建设工程施工合同范本(标准版)
合同编号： _____________工程名称： ________________发包方：〔甲方〕 __________承包方：〔乙方〕 __________资质等级： ________________ 北京市工商行政管理 XX 北京市城乡建设委员会监制一九九四年十二月北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》〔GF-91 －0201〕拟定的。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－〔贴印花税票处〕北京市建设工程施工合同协议条款发包方〔甲方〕：____________________ 承包方〔乙方〕：____________________依照《中华人民共和国_____》、《建造安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》〔GF-91－0201〕，就本项工程建设有关事项，经双方商议达成如下协议：第一条工程概况1．1 工程名称： ________________________________工程地点： ________________________________工程内容：见〞工程项目一览表〞〔附后〕。
承包范围： ________________________________承包方式： ________________________________1．2 工程性质〔指基建、技改、合资等〕：________批准文号〔有权机关批准工程立项的文号〕：__________1．3 定额工期总天数： ________天。
1．4 开工日期〔双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准〕：本合同工程定于____年____ 月____ 日开工。
竣工日期〔以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准〕：本合同工程定于____年____月____ 日竣工。
1．5 质量等级： __________________________________。
建设项目施工合同书样本
建设项目施工合同书样本第一部分，合同双方信息。
1.1 甲方（施工单位），（甲方名称）、法定代表人（或负责人）、注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等联系方式。
1.2 乙方（业主单位），（乙方名称）、法定代表人（或负责人）、注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等联系方式。
第二部分，工程项目概况。
2.1 工程名称，（工程名称）。
2.2 工程地点，（工程地点）。
2.3 工程规模，（工程规模）。
2.4 工程内容，（工程内容）。
第三部分，合同内容。
3.1 合同价款，本合同的总价款为（合同总价款），支付方式为（支付方式），具体分期付款计划详见附件。
3.2 工程开工时间，工程开工日期为（开工日期），竣工日期为（竣工日期）。
3.3 工程质量标准，工程应符合国家相关标准及合同约定的质量标准，如有质量问题，甲方应负责整改。
3.4 工程安全与保障，甲方应严格遵守国家相关法律法规，确保施工安全，乙方应提供必要的安全保障措施。
3.5 变更和索赔，如需变更工程内容或额外索赔，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
3.6 违约责任，对于任何一方的违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
第四部分，其他条款。
4.1 合同解决纠纷的方式，对于因合同引起的纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
4.2 合同生效方式，本合同自双方盖章之日起生效。
4.3 其他约定，（如有其他特殊约定，可在此列明）。
第五部分，附件。
5.1 工程图纸及技术文件。
5.2 付款计划。
5.3 其他必要附件。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
合同范本专家注，以上为建设项目施工合同书样本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
在起草合同过程中，建议双方都应当咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
施工合同范本模板
施工合同范本模板合同编号：______甲方（发包方）：______乙方（承包方）：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：______1.2 工程地点：______1.3 工程范围：______1.4 工程内容：______二、合同价款2.1 合同金额：______（大写：______元整）2.2 合同金额包含的费用：______2.3 合同金额不包含的费用：______三、施工期限3.1 开工日期：______3.2 竣工日期：______3.3 工期总日历天数：______天四、质量标准4.1 工程质量应达到国家、行业及地方的质量标准，满足甲方的要求。
4.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工规范及甲方的要求进行施工。
4.3 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。
五、支付条款5.1 甲方应根据工程进度及乙方提交的工程量报告，按期支付工程款。
5.2 工程进度款的支付比例为：______%5.3 工程竣工后，甲方应在验收合格后______天内支付工程结算款。
5.4 工程质量保修金：______元，保修期满后无息退还。
六、施工图纸及技术资料6.1 甲方应在合同签订后______天内提供完整的施工图纸及技术资料。
6.2 乙方应认真研究施工图纸及技术资料，如有疑问应在施工前向甲方提出。
6.3 甲方对乙方提出的疑问应在______天内予以答复。
七、材料设备7.1 乙方应按照甲方的要求及施工图纸的约定，采购符合国家、行业及地方标准的材料、设备。
7.2 乙方采购的材料、设备应经甲方验收合格后方可使用。
7.3 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行抽检。
八、安全生产8.1 乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。
8.2 乙方应建立健全安全生产管理体系，加强安全生产教育，提高施工人员的安全意识。
标准建设工程施工合同模板
标准建设工程施工合同模板双方当事人：甲方：（详细填写甲方相关信息，包括名称、地址、联系人等）乙方：（详细填写乙方相关信息，包括名称、地址、联系人等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着互利共赢的原则，在平等自愿的基础上，达成以下协议，共同遵守并履行。
一、工程概况甲方委托乙方进行如下建设工程（以下简称“本工程”）的施工：工程名称：（填写工程名称）工程地点：（填写工程地点）工程规模与概况：（详细描述工程的规模和概况）二、合同价款1. 本工程的总价款为人民币（大写）（￥小写）。
2. 支付方式：甲方按以下方式支付价款给乙方（详细描述支付方式、进度及款项比例）。
3. 甲方支付价款的方式为（详细描述甲方支付价款的方式和时间要求）。
三、施工期限1. 本工程的施工期限为（具体填写施工期限）。
2. 对于因不可抗力因素或乙方原因导致的施工延期，乙方应及时书面向甲方报告，并在延期发生后的合理时间内补充完工，延长合同期限，并承担由此产生的相关费用（如人工、设备租赁费用等）。
四、质量标准和验收1. 乙方承诺按照国家相关规定和标准进行施工，并确保工程的质量符合施工图纸、工程设计文件以及甲方提出的技术要求和质量标准。
2. 乙方完成工程后，甲方有权进行验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款，并出具验收证书。
3. 如在验收过程中发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或者承担相应的违约责任。
五、保证和保险1. 乙方承诺提供本工程施工过程的保证金，保证金金额为合同总价款的10%，作为保证乙方按时完成工程，保证工程质量达标的保障。
2. 在工程施工过程中，乙方应购买相应的工程施工责任险，保障工程施工期间可能发生的人员伤亡、财产损失等风险。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定的时间和方式支付价款，则应按合同价款的万分之五向乙方支付逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按时完成工程、工程质量不符合要求或未履行其他合同义务，则应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
标准建筑工程施工合同范本
标准建筑工程施工合同范本合同范本内容：第一部分：合同订立1. 合同订立双方本建筑工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方订立，双方同意遵守合同约定进行合作。
2. 合同目的本合同的目的是为了规范双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成，并保障双方的合法权益。
3. 合同范围本合同的范围包括但不限于工程施工内容、工程质量要求、工程进度计划、工程款支付方式等，具体内容详见附件A《工程合同范本附件》。
第二部分：合同执行1. 工程施工内容甲方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程施工内容，确保施工过程中的安全和质量。
2. 工程质量要求甲方应严格按照国家相关标准和规定进行工程施工，保证工程质量符合合同约定和相关法律法规要求。
3. 工程进度计划甲方应按照合同约定的工程进度计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
4. 工程款支付方式乙方应按照合同约定的工程款支付方式，按时足额支付工程款，以保障甲方的合法权益。
第三部分：合同变更和解决争议1. 合同变更如因不可抗力或其他合理原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 争议解决如在合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第四部分：合同终止1. 合同终止条件本合同在工程施工完成并经双方验收合格后终止。
2. 合同终止程序工程施工完成后，双方应进行工程验收，如验收合格，本合同自动终止。
以上为标准建筑工程施工合同范本内容，具体合同条款可根据实际情况进行调整和完善。
建设项目施工合同样本
建设项目施工合同样本1. 合同目的本合同旨在明确建设项目施工的各方责任和义务，确保施工过程顺利进行，并保障各方的权益。
2. 合同主要内容本合同包括以下主要内容：2.1 项目概况在本节中，应包括项目的基本信息，如项目名称、地点、规模、工期等。
2.2 合同标的本节应明确合同的具体施工内容，包括建设项目的工程范围、设计要求、技术规格等。
2.3 合同价格与支付方式本节应明确合同的价格及支付方式，包括工程总价、工程款的分期支付方式等。
2.4 施工期限与工期管理本节应规定施工的开始日期、竣工日期以及工期管理的相关规定，如工期延误的责任和赔偿方式等。
2.5 质量保证与验收标准本节应明确建设项目的质量要求和验收标准，包括材料质量、施工质量等。
2.6 保险责任本节应规定各方在施工过程中的保险责任，包括工程一切险、第三者责任险等。
2.7 违约责任本节应明确各方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式，以保障各方的合法权益。
2.8 争议解决本节应规定合同争议解决的方式，如通过协商、仲裁或诉讼解决等。
2.9 合同变更和解除本节应规定合同变更和解除的条件和程序。
3. 其他注意事项在本节中，可以列举一些与合同相关的特殊约定或其他需要注意的事项。
4. 合同签署及生效本节应明确各方签署合同的方式和时间，以及合同的生效条件。
以上是建设项目施工合同样本的基本内容，具体合同内容应根据实际情况进行具体订立。
本样本仅供参考，不作为法律依据。
在签署合同前，建议各方寻求法律专业人士的意见。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201下载文本) (1)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
住建部施工合同范本下载
住建部施工合同范本下载在建筑领域，施工合同是一份至关重要的文件，它规范了建筑工程的各个方面，确保了各方的权益和责任。
为了便于各方当事人准确理解和使用施工合同范本，住房和城乡建设部（住建部）向社会公开发布了施工合同范本，以供下载使用。
施工合同范本是基于相关法律法规制定的，它旨在规范工程建设的所有合同事项。
施工合同范本分为多个部分，包括合同主体条款、附件、补充条款等。
主体条款包括了双方的基本信息、工程内容、工程造价、工期等重要内容，确保合同的明确性和可执行性。
附件部分则进一步细化了合同条款，例如工程交付标准、质量保证、索赔和争议解决等事项。
住建部施工合同范本的发布，具有多种重要含义。
首先，它提供了一套规范的合同文本，为各方当事人提供了明确的合同标准。
这样一来，避免了合同内容存在模糊不清或者争议的情况，有助于各方遵守和执行合同。
其次，范本的发布有助于提高工程建设项目的透明度和合规性。
施工合同作为一种法律文件，合同的合规性对于项目的顺利推进和风险控制至关重要。
最后，合同范本的发布也推动了建筑行业的标准化和规范化发展。
通过统一的合同标准，各方在项目合作中的权益得到保障，同时也提高了建筑工程的质量和安全水平。
对于需要下载住建部施工合同范本的人士，他们可以通过住建部官方网站或相关平台进行下载。
在下载合同范本时，需要提前确认所需合同版本和具体范本类型，以确保下载到的合同范本符合实际需求。
此外，下载者也需要认真阅读合同的各个条款，并在实际使用中遵守相应的法律法规，确保合同的有效性和合规性。
然而，施工合同范本仅仅是提供了一种模板，对于具体项目的特殊情况，当事人仍然需要进行相应的调整和补充。
建筑工程的复杂性和多样性决定了每个项目都有其独特性，因此在使用合同范本时，需要根据具体情况进行适度调整，以满足项目的实际需求。
当事人需根据自身利益和风险承受能力，结合项目实际情况，充分考虑并约定相应的合同条款，确保合同的公正性和合理性。
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（标准版）
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)(￥元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(4)暂列金额：人民币(大写)(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同范本
建设工程施工合同标准模板甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________一、合同目的为了明确建设工程施工的权利与义务，保障工程质量与进度，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。
二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________三、合同价款1. 本合同总价款为人民币（大写）：________________2. 付款方式：________________四、工期1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 工期计算方式：________________五、双方权利与义务1. 甲方权利义务：- 及时支付承包款项。
- 提供必要的施工图纸及资料。
- 监督施工过程，确保工程质量。
2. 乙方权利义务：- 按照合同约定的时间和质量标准完成施工。
- 自行承担施工中产生的任何费用。
- 定期向甲方汇报施工进度。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成施工，也应承担违约责任。
七、争议解决因合同引起的争议，双方应协商解决；如协商不成，可向合同签署地人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________________ 日期：________________乙方（签字）：________________ 日期：________________九、其他条款（根据需要补充其他条款，如安全生产、材料质量等）十、合同变更本合同的任何变更须经双方书面确认。
---以上为建设工程施工合同的标准模板，具体条款可根据实际情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程项目施工合同范本
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
下面是风林网络小编为您整理的“建设工程项目施工合同范本”，希望您喜欢！更多详细内容请点击风林网络查看。
建设工程项目施工合同范本1
发包人（全称）：______________________
承包人（全称）：______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________
工程地点：______________________________
工程内容：______________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：_____________________
资金来源：_____________________________
二、工程承包范围
承包范围：___________________________
三、合同工期
开工日期：____________________________
竣工日期：____________________________
合同工期总日历天数______________________天。
四、质量标准
工程质量标准：________________________
五、合同价款
金额（大写）：______________________元（人民币）
￥：______________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：____________年________月________日
合同订立地点：_____________________________
本合同双方约定______________________后生效。
发包人：（公章）_________承包人：（公章）：__________
住所：___________________住所：______________________
法定代表人：_____________法定代表人：________________
委托代理人：_____________委托代理人：________________。