2015二级黑龙江省建造师法规重点资料理论考试试题及答案
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(I卷)(含答案)
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(I卷)(含答案)考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的,应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达2、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。
针对该情形,正确的是()A.原合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更3、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒4、关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工生育享受不少于90天的产假5、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7B.14C.28D.426、下列各项中,关于民事法律行为的成立要件,说法错误的是()。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力B.行为人意思表示真实C.行为内容合法D.行为形式合法7、某工程设计文件需要作重大修改,则()。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷附答案
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试A卷附答案考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、投标行为从性质上讲,属于()。
A.要约B.要约邀请C.有效承诺D.无效承诺2、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物3、在国际招标工程的评标中,经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时,则()。
A.淘汰该投标书B.由评标小组按合理理解作出修改C.允许投保人予以书面澄清D.允许投标人作出书面修改4、下列证据中,属于民事证据中书证的是()。
A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范5、从性质上讲,施工企业的投标行为属于()。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价6、下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是()。
A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人7、安全生产许可证的有效期为( )年。
A.1B.2C.3D.58、施工企业的项目经理属于施工企业的( )。
A、企业法人B、委托代理人C、企业授权的项目管理者D、指定代理人9、关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满10、关于二级建造师执业范围的说法,正确的是()。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试(I卷)(附答案)
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试(I卷)(附答案)考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、关于评标结果异议的说法,正确的是()。
A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行2、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、建设工程施工过程中,清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走4、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示5、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。
A.1B.2C.5D.206、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构8、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
2015二级黑龙江省建造师市政最新考试试题库
31、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定,职业伤害事故分为( )。
A.19
B.20
C.21
D.22
32、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费和( )。
A.施工机械安、拆费
B.施工机械使用费
B.《建设工程质量管理条例》
C.《建设工程质量验收统一标准》
D.《合同法》
7、有关分包人与发包人的关系,正确的描述包括( )。
A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B.在某些情况下,分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系
C.分包人可以就有关工程指令问题,直接致函发包人或工程师
A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
17、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括( )。
A.监理规划
B.施工任务委托合同
C.施工任务单
D.施工组织设计
15、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.任务分工表
D.合同结构图
16、在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为( )。
A.施工机械安、拆费
B.施工机械使用费
C.燃料动力费
D.施工机械场外运费
11、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指( )。
2015年二级建造师《建筑》真题及答案解析
一、单项选择题。
共20题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意1、(单项选择题)关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。
A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11mC.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80mD.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m【答案】C【解析】阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。
住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。
【考点】建筑构造要求2、(单项选择题)关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()。
A.房屋四角构造柱的截面应适当减小B.构造柱上下段箍筋间距应适当加密C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高【答案】B【解析】房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。
横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。
构造柱上下段箍筋间距应适当加密。
【考点】建筑构造要求3、(单项选择题)关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是()。
A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置C.梁的箍筋直径最小可采用4mmD.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋【答案】B【解析】纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区。
梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置。
梁的箍筋直径最小可采用6mm。
【考点】建筑构造要求4、(单项选择题)钢筋混凝土的优点不包括()。
A.抗压性好B.耐久性好C.韧性好D.可模性好【答案】C【解析】钢筋混凝土具有如下优点:(1)就地取材;(2)耐久性好;(3)整体性好;(4)可模性好;(5)耐火性好。
含答案: 2015年二级建造师法规模拟题一
2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷一一.单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列关于建造师管理相关制度中正确的是:( D )A.建造师初始注册证书有效期为3年,变更注册后有效期也为3年B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C.注册证书由所聘用的单位保管,执业印章由本人保管D.信用档案中除记录不良行为外,还应记录业绩及良好行为2.法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是(D)A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章3. 《工程建设项目施工招投标办法》属于: ( B )A.行政法规B.部门规章C.地方政府规章D.地方性法规4. 民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是( B )A.某施工企业被迫与工程所在地的一家供货商订立一份高于市场价的货物销售合同B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C.为了谋取中标,某施工单位与开发企业订立一份合作开发合同D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包5. 某施工企业参与施工投标,法定代表人甲给乙签署了一份授权委托书,该行为属于(D )A.属于法定代理B.若委托书授权不明,只能由甲企业承担责任C.若未中标,应由乙承担连带责任D.若乙不履行职责造成未中标,则由乙承担责任6. 王某原是甲建筑公司的采购员,长期负责与乙公司进行业务往来。
王某辞职后与又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同,而乙公司对王某辞职的事早已知情。
则对该合同承担付款义务的应是( C )A. 甲建筑公司B. 乙公司C. 王某和乙公司D. 王某7.下列权利中属于著作财产权的是(D )A. 发表权B.署名权C.修改权D.发行权8.权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院保护的权利,这是:(B )A.当事人的权利报剥夺B.权利人的胜诉权消灭C.义务人得到法院的保护D.原来的债权债务关系消灭9.下列情形中,投标人已提交的投标保证金不予返还的是(A )A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B.提交投标文件后,在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期,投标人拒绝延长的10.根据《物权法》的相关规定,企业可以将(C )生产设备、原材料、半成品、产品抵押,抵押权自()生效。
2015二级建造师工程法规练习题及答案
2015年二级建造师考试《工程法规》练习题及答案目录2015年二级建造师考试《工程法规》练习题及答案(1) (1)2015年二级建造师考试《工程法规》练习题及答案(2) (4)2015年二级建造师考试《工程法规》练习题及答案(1)1.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为( )。
A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门2.在同一个法律体系中,按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为( )。
A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门3.调整平等主体的公民之间、法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是( )。
A.商法B.社会法C.经济法D.民法4.下列法律部门中,《建筑法》属于( )。
A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法5.下列法律部门中,《招标投标法》属于( )。
A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法6.下列法律部门中,《政府采购法》属于( )。
A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法7.下列法律部门中,《劳动合同法》属于( )。
A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法1.B;2.D;3.D;4.C;5.D;6.A;7.B;8.下列法律部门中,属于宪法相关法的是( )。
A.《行政复议法》B.《行政许可法》C.《行政处罚法》D.《国务院组织法》9.下列法律部门中,属于民法商法的是( )。
A.《建筑法》B.《城乡规划法》C.《招标投标法》D.《政府采购法》10.下列法律部门中,属于经济法的是( )。
A.《建筑法》B.《城乡规划法》C.《土地管理法》D.《环境影响评价法》11.下列法律部门中,属于经济法的是( )。
A.《物权法》B.《招标投标法》C.《侵权责任法》D.《政府采购法》12.下列法律中,属于民法商法的是( )。
A.《仲裁法》B.《合同法》C.《民族区域自治法》D.《行政许可法》13.关于上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是( )。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(附答案)
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(附答案)考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、保险金额不得超过保险标的的保险价值,超过保险价值的,超过的部分()。
A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付2、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁,合同履行中,发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷,承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议,关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会受理3、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷,经人民法院认定其材料供应合同无效,此时担保合同()。
A.有效B.部分有效C.无效D.有效性不确定4、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期5、组成联合体投标的,中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
2015年二级建造师考试题及答案
2015年二级建造师考试题及答案报考条件一)凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。
(二)免考规定:符合上述(一)的报名条件,具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的,可免试部分科目:1、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目,只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。
2、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。
(三)已取得北京市颁发的《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加“二级建造师相应专业考试”,报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。
????????? 上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位;从事建设工程项目施工管理工作年限的计算截止日期为2013年12月31日。
2015年二级建造师考试模拟试题(一)一、单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、取得建造师执业资格证书的人员,必须经过()方可以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。
A、登记B、注册C、批准D、核准2、诉讼时效期间届满,当事人丧失()。
A、实体权利B、胜诉权C、起诉权D、起诉权和实体权利3、下列属于企业法人的是()。
A、施工队B、事业单位C、施工公司D、个体工商户4、下列不能成为民事法律关系的客体的是()A、池塘中的鱼B、夜空中的星星C、不作为D、企业的名称权5、创作小说的行为属于()。
A、民事法律行为B、事件C、民事行为D、不合法行为6、下列民事行为中有效的是()。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷(含答案)
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷(含答案) 考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同2、建设工程施工过程中,清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走3、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构5、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同6、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。
A.60%B.90%C.70%D.80%7、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人 B.只对招标人C.只对投标人 D.对招标人和投标人均不8、表见代理的法律后果应该由()承担。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人9、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷D卷含答案
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷D卷含答案考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点B.评议法具有指标全面、科学准确的优点C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法2、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第15条的规定,招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。
自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()个工作日。
A.3B.5C.10D.153、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
对于保修费用,则由()承担。
A.质量缺陷的责任方B.施工单位C.建设单位D.修理方4、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案B.中央管理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案。
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见5、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过()。
A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月6、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书7、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元,约定2019年5月1日还款。
2015年二级建造师法规考试真题答案及详细解析
一、单项选择题1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。
A.项目经理部承担B.企业法人承担C.企业法定代表人承担D.项目经理部与企业法人共同承担【答案】B【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。
所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
所以B选项正确。
2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是()A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】D【解析】委托代理终止的情形:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
法定代理或者指定代理终止的情形:(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力;(2)被代理人或者代理人死亡;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;(5)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。
AB选项系法定代理终止的情形,C选项系指定代理终止的情形,只有D选项系委托代理终止的情形3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区的住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元,乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景。
合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。
后来,甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。
关于A地块权利的说法,正确的是()A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司约定的权利自合同公证后获得D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利【答案】A【解析】选项A:正确。
地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利甲乙之间设立的是地役权选项B:错误。
甲乙之间设立的是地役权,而非担保物权选项C:错误。
2015年二建《法规》真题及答案
2015年二级建造师法规及相关知识考试真题一、单项选择题(共70 题,每题1分)1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。
A.项目经理承担B.企业法人承担C.企业法定代表人承担D.项目经理部与企业法人共同承担2、关于委托代理终止情形的说法,正确的是()。
A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成3、甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800 万元,乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物,以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司,关于A 地块权利的说法,正确的是()。
A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利4、关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理5、下列事项中,属于专利权保护对象的是()。
A.施工企业的名称成标志B.施工企业编制的投票文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术6、关于担保的说法,正确的是()。
A. 担保是用益物权的一种B. 担保的目的是保障特定债权实现C. 担保合同是主合同D. 反但保不适用《担保法》的规定7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保,确保近期还款,此担保方式属于()A.保证B.质押C.抵押D.留置8.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法中,正确的是()A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B. 招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C. 招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D. 招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开9.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员10.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收,下列说法中,正确的是()。
2015二级黑龙江省建造师考资料
1、建设项目总承包的核心意义在于()。
A、合同总价包干降低成本B、总承包方负责“交钥匙”C、设计与施工的责任明确D、为项目建设增值2、编制项目合同的基础是()。
A、项目合同文本和项目结构图B、项目结构图和项目结构编码C、项目结构编码和项目组织结构图D、项目合同文本和项目组织结构图3、根据现行《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告()A、工程总承包单位B、建设单位C、建设主管部门D、质量监督站4、建设工程项目的实施性进度计划是指()。
A、季度施工计划和月度施工计划B、单位工程施工计划和月度施工计划C、季度施工计划和单位工程施工计划D、月度施工计划和旬施工计划5、编制项目合同的基础是()。
A、项目合同文本和项目结构图B、项目结构图和项目结构编码C、项目结构编码和项目组织结构图D、项目合同文本和项目组织结构图6、关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法,正确的是()A、施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值B、施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的,但与实际成本计算依据的工程量不同C、施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的D、施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的,但不同于形象进度计算所依据的工程量7、根据《标准施工招标文件》,施工合同履行过程中发生工程变更时,由()向承包人发出表更指令。
A、业主B、设计人C、表更提出方D、监理人8、关于施工平行发承包模式下进度控制的说法,正确的是()。
A、需全部施工图完成后才进行招标,对进度控制不利B、业主用于平行发包招标次数少,有利于进度控制C、业主直接协调不同单位承包的工程进度,因此业主的进度控制风险小D、部分施工图完成后即可进行该部分的招标,有利于缩短建设周期9、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产安全事故和调查中,由监察机关对有关责任人员依法给与处分的违法行为是()A、迟报或漏报事故B、销毁有关证据C、指使他人作伪证D、拒绝事实对事故责任人的处理意见10、建设工程项目的实施性进度计划是指()。
2015年二级建造师考试试题及答案
2015年二级建造师考试试题及答案一、单选题1. 以下哪项不属于建筑设计三大原则?A.经济性B.实用性C.美观性D.安全性答案:C.美观性2. 下列哪种构建是属于框架结构?A.砖混结构B.钢结构C.石结构D.木结构答案:B.钢结构3. 土方开挖分为几个部分?A.四部分B.六部分C.七部分D.三部分答案:D.三部分4. 现浇混凝土梁应当具有什么质量?A.强度要求B.质量要求C.允许覆盖一部分D.均匀密实答案:A.强度要求5. 钢筋纵向连接不采用?A.焊接B.机械连接C.转换摩擦连接D.粘接答案:D.粘接二、多选题1. 设计深度可以选择的设置为()。
A.不得小于51厘米B.可参照推荐值C.超出建筑规范要求D.超出现场实际情况答案:A、B2. 钢制结构梁材有()种销售形式。
A.五种B.四种C.六种D.七种答案:A、C3. 土方开挖主要为()。
A.路基开挖B.基础开挖C.分解基深度D.排土方答案:A、B、D4. 钢筋纵向连接可以选择()种连接形式。
A.焊接B.机械连接C.转换摩擦连接D.粘接答案:A、B、C5. 混凝土梁应当具备以下哪几种质量要求?A.强度要求B.质量要求C.允许覆盖一部分D.均匀密实答案:A、B、D三、判断题1. 钢筋和混凝土相互黏结后,构件的受力性能将变得更好。
【√】答案:正确2. 设计单位在实际工程施工中,可以随意更改设计图纸。
【×】答案:错误3. 地震时,框架结构的稳定性比砖混结构更好。
【√】答案:正确4. 混凝土结构中,钢筋的加入主要是为了增强承受荷载的能力。
【√】答案:正确5. 现场浇筑混凝土时,施工人员不需要佩戴安全帽。
【×】答案:错误以上就是2015年二级建造师考试试题及答案,希朿对您有所帮助。
2015年二级建造师法规及相关知识真题及答案
2015年二级建造师法规及相关知识真题及答案一、单项选择题(共60题,每题1分。
每题的备选项中,只有一个符合题意。
)1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()A. 代理人超越代理权订立的合同B. 因重大误解而订立的合同C. 造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D. 以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B【解析】有重大误解订立的或者显示公平订立的合同,可以请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销合同。
参考教材P1692.使用《产品质量法》调整的是()A. 建筑工程B. 设备安装工程C. 销售用预制作D. 装修工程【答案】C【解析】适用于《产品质量法》的产品:经过加工、制作,用于销售的产品;设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备。
参考教材P993.仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序度可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多地体现了仲裁的()。
A. 快捷性B. 经济性C. 灵活性D. 独立性【答案】C【解析】仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治,仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
参考教材P2004.行政处罚案件中,组织听证的费用由()承担。
A. 行政机关B. 当事人C. 受益人D. 行业协会【答案】A【解析】当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。
当事人不承担行政机关组织听证的费用。
由此可以判断费用为行政机关承担。
参考教材P1465.下列情形中,属于要约不发生法律效力的是()A. 拒绝要约的通知到达要约人B. 承诺期满,受要约人未作出承诺C. 受要约人对要约内容作出实质性修改D. 撤回要约的通知与要约同时到达受要约人【答案】D【解析】撤回要约的通知与要约同时到达受要约人,属于要约撤销的情形。
要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
参考教材P1576.下列承揽工程的情形中,符合工程承包管理相关规定的是()A. 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B. 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C. 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D. 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程【答案】B【解析】禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程;禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人是使用本企业的资质证书、营业执照。
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷含答案
黑龙江省二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷含答案考试须知:1、考试时间:120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)1、合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同2、建设工程施工过程中,清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走3、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%6、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人 B.只对招标人C.只对投标人 D.对招标人和投标人均不8、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示9、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案:A
36、在施工过程中,承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案:C
15、根据工程变更的具体情况,由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案:A
40、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的,根据施工合同示范文本的规定,其处理原则是( )。P192
A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延
B.工期应予顺延
C.工期不予顺延
D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延
答案:A
41、采用单价合同,在招标前,发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
C.法律措施,技术措施,经济措施,合同措施
D.组织措施,应急措施,经济措施。合同措施
答案:B
11、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告,但直到6月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则( )。P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案:D
8、施工承包合同履行中,工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。P191
A.8
B.24
C.32
D.48
答案:D
9、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案:A
34、固定总价合同减少了业主的风险,有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案:D
35、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是( )。P195
C.要求投标者重新报混凝土单价
D.将该标作废标处理
答案:B
26、合同跟踪以( )等方面为对象。P206
A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
B.14
C.21
D.28
答案:B
30、采用单价合同,在招标前,发包单位无需对( )做出完整详细的规定。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案:B
31、施工承包合同实施中,双方当事人对工程质量有争议,可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定,所需要的费用以及因此造成的损失,由( )承担。
答案:A
27、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
28、通过合同跟踪,就可能会发现合同实施中存在着( )偏差,从而及时分析原因,采取措施,纠正偏差,避免损失。P207
16、固定总价合同减少了业主的风险,有利于业主控制( )。P202
A.工程质量
B.工程进度
C.工程成本
D.工程风险
答案:D
17、采用固定价格的施工劳务分包合同,根据施工劳务分包合同示范文本的规定,合同没有特别约定的情况下,可以调整价格的是( )。P197
A.由于劳务分包人原因造成的返工
A.发包人
B.承包人
C.责任方
D.发包人与承包人分担
答案:C
22、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。 P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案:D
23、出现合同实施偏差,承包商采取的调整措施可以分为( )。P207
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案:C
7、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。P190
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
A.发包人
B.承包人
C.责任方
D.发包人与承包人分担
答案:C
32、采用变动总价合同,施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时,可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案:B
19、对于总价合同,如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时,业主支付给承包商的价款额是( )。P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
20、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。P190
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案:D
6、某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.工程内容
B.工程范围
C.技术方案
D.结构方案
答案:B
42、在施工过程中,承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案:D
43、施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师审查后在规定时间内予以了确认。施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,对此应由( )承担责任。P191
A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C.公路工程国内招标文件范本
D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
答案:D
21、施工承包合同实施中,双方当事人对工程质量有争议,可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定,所需要的费用以及因此造成的损失,由( )承担。
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案:D
4、采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案:A
5、建设工程施工劳务合同中,由劳务分包人负责办理,并支付保险费用的是( )。P197
33、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是( )。P195
A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案:C
10、出现合同实施偏差,承包商采取的调整措施可以分为( )。P207
A.组织措施,技术措施,经济措施,管理措施
B.组织措施,技术措施,经济措施,合同措施
D.承包人承担
答案:B
13、某建设工程项目在发包时,其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下,业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案:C
14、承包单位是合同( )的主体。 P205
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案:C
18、对各专业分包工程,总承包商负有( )的责任,并承担由此造成的损失。P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案:C
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案:D
39、当时间非常紧迫时,宜采用下列哪种合同形式( )。P204
A.总价合同
B.成本加酬ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案:B
C.监理公司
D.业主
答案:D
25、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同,在评标过程中,发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致,究其原因是投标者在计算时,将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。为此,业主有权( )。P201