煤场环保挡风墙工程施工合同
防风工程施工合同
防风工程施工合同合同详情本合同由以下双方订立：甲方（以下简称“业主”）：- 姓名/公司名称：- 地址：- 联系乙方（以下简称“承包商”）：- 姓名/公司名称：- 地址：- 联系背景1. 业主拥有位于【地址】的房产，现希望对该房产进行防风工程改造。
2. 承包商具备相关工程施工经验和资质，愿意为业主提供防风工程施工服务。
工程范围1. 承包商将根据业主的要求，按照相关安全标准和规范进行防风工程的施工。
2. 工程范围包括但不限于以下内容：- 防风墙的修复和加固；- 窗户和门的防风处理；- 其他与防风工程相关的任务。
工期和费用1. 工程开始日期：【日期】。
2. 预计工期：【天数/月数】。
3. 工程费用：- 总费用：【金额】。
- 支付方式：- 预付款：【金额】，在合同签订后【天数】内支付。
- 进度款：【金额】，根据工程进展支付。
- 最后付款：【金额】，在工程完工后【天数】内支付。
质量保证1. 承包商将对所提供的工程施工质量负责，承诺按照相关标准和规范完成工程，并确保工程的防风效果符合要求。
2. 若工程存在质量问题或未能达到合同约定的防风要求，承包商将负责免费修复或进行其他必要的补救措施。
双方责任1. 业主责任：- 提供防风工程施工所需的相关资料和权限；- 协助承包商进入施工现场，并提供必要的配合和支持。
2. 承包商责任：- 按时按质完成防风工程；- 遵守相关法律法规，确保施工安全；- 配合业主进行工程验收。
合同解除1. 如果一方违反合同规定，严重影响工程进展或质量，未能在【天数】内改正，对方有权解除合同。
2. 若合同解除，双方应协商解决已发生的争议，并承担各自因合同解除而产生的损失。
争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向【争议解决方式】提交仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
其他条款1. 本合同一式【份数】，双方各执【份数】，具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方应进行友好协商，并以书面形式达成补充协议。
储煤场挡风抑尘墙技术协议
河曲发电厂一期工程储煤场挡风抑尘墙技术协议山西鲁能河曲发电有限公司二OO七年七月目录一技术规范二工期进度三验收四服务五其它山西鲁能河曲发电有限公司（以下简称甲方）一期工程储煤场建筑挡风抑尘墙工程经公开招标，确定由江苏新建安装饰有限公司山东分公司（以下简称乙方）承揽，协议双方经充分协商，签订本技术协议书。
一技术规范1 总则1.1 本协议书适用于河曲发电厂(2×600MW机组)一期工程储煤场四周修建挡风抑尘墙工程的技术要求。
1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求，施工方（乙方）保证施工符合本规范书，所提供产品符合相关的国际、国内行业标准。
1.3 本协议书所使用的标准若与施工方（乙方）所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。
1.4 在合同签定后，甲方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。
2、工程概况河曲发电厂一期煤场四周修建挡风抑尘墙。
挡风抑尘墙南北长226米，东西长180米，两个转角共7.2米长。
煤堆设计高度13.5米（轨上11.5米，轨下2米），实际煤堆高度13米左右。
招标方案中煤场南北长215米，东西长160米，与现测量值不同，是因为测量方式不同。
原储煤场东南、西南为圆弧型，而挡风抑尘墙的安装将对圆弧型进行取直，因此储煤场的长度发生了变化。
本工程主要工作包括：将煤场原挡煤墙拆除并清运至电厂储渣场,挖掘土方和浇筑混凝土,焊接钢结构,安装挡风抑尘墙,恢复煤场周围排水沟等。
2.1气象条件多年月平均大气压： 908.6hPa多年极端最高气温： 38.4︒C多年极端最低气温： -32.8︒C多年平均气温： 8.4︒C多年平均年降水量： 426mm多年平均相对湿度： 53%常年主导风向：南风冬季主导风向：南风夏季主导风向：东南风冬季室外平均风速： 1.4m/s夏季室外平均风速： 2.0m/s全年室外平均风速： 1.6m/s50年一遇十分钟最大风速： 21.2m/s地震裂度：Ⅵ度土壤最大冻结深度： 141cm3.设计要求（1）土方挖掘：土方挖掘深度为3000mm，长为5800mm，宽为2100mm 。
挡风墙工程承包合同书
挡风墙工程承包合同书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡风墙工程的施工事项，经充分协商，达成一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：XXX挡风墙工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责完成挡风墙的施工，包括挖土、浇筑、砌筑、安装、装饰等全部工作。
二、承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式，乙方负责完成本合同约定的全部工作，并承担相应的材料、设备、人工、施工机具等费用。
2.2 乙方应保证施工过程中所使用的材料、设备、施工机具等符合国家及行业相关标准和要求，并对施工过程中的质量、安全、进度等全面负责。
三、合同价款3.1 本工程的合同总价为人民币XXX元（大写：XXX元整），包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等所有费用。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、付款方式4.1 甲方在工程开工前支付合同总价的一定比例作为预付款。
4.2 甲方在工程进度达到约定的比例时，支付相应的进度款。
4.3 工程验收合格后，甲方支付合同总价的一定比例作为尾款。
五、工期5.1 本工程的合同工期为XXX天，自工程开工之日起计算。
5.2 乙方应保证按期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。
六、质量要求6.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程技术要求进行施工，保证工程质量达到约定的标准。
6.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。
七、保密条款7.1 乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
135MW煤场挡风抑尘墙技术协议书(11.30)
河南中孚电力有限公司135MW储煤场挡风抑尘墙技术协议2016年11月30日附件1 技术规范书1总则1.1本技术规范适用于中孚电力公司135MW储煤场挡风抑尘墙工程，本工程招标范围为挡风抑尘墙的设计、设备供货、设备保管、设备安装、调试、验收。
提出了挡风抑尘网的性能、结构、安装、调试等方面的技术要求，明确了设计、供货、安装调试范围、技术服务内容等。
1.2本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。
1.3乙方须执行本规范书所列要求、标准。
在签订合同之后，到乙方开始制造之日的这段时间内，甲方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这个要求。
本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。
1.4乙方应提供高质量的产品，这些产品应是成熟可靠、技术先进的产品，并已具有制造、运行的成功经验。
乙方提供的产品如涉及到专利技术，报价中应包含所有涉及到的费用，甲方不承担与使用产品专利有关的一切费用和责任。
1.5如乙方所执行的标准和规范高于本规范书所列各项规范和标准，乙方应提供相应的规范和标准并详述有关差异，在征得甲方确认后方可使用。
1.6如乙方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，甲方认为乙方产品完全满足本技术规范书的要求。
如乙方对本技术规范书有异议，应以书面形式向买方提出，如甲方不同意，则按本技术规范书执行。
1.7即使是在签订合同之后，甲方也有权提出因技术标准发生变化而产生的一些补充要求，由此产生的一切费用由乙方承担。
1.8乙方所提供的设备（包括所用部件及材料）、应是全新的、成熟的产品。
甲方不接受带有试验性质的设备。
1.9本技术规范书经讨论形成技术协议书并经甲、乙方签订以后，作为卸煤沟挡风抑尘墙设备买卖合同的附件，与合同具有同等效力。
挡风抑尘墙工程合同
挡风抑尘墙工程合同甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲乙双方就挡风抑尘墙工程的实施达成一致意见，本着平等自愿、互利互惠的原则，特订立本合同，以便共同遵守履行。
一、工程内容与要求1. 乙方负责根据甲方提供的具体地点和需求，设计并施工安装挡风抑尘墙。
2. 挡风抑尘墙的设计应符合国家相关环保标准及安全规范，确保结构稳固、美观耐用。
3. 乙方须按照约定时间完成工程建设，并对工程质量负责。
二、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币_____________元。
2. 甲方需在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为工程总造价的____%。
3. 余款在工程验收合格后____天内一次性付清。
三、工期与竣工1. 工程开工日期自合同签订之日起计算。
2. 乙方应保证在约定的工期内完成工程建设，如遇不可抗力因素导致延误，应及时通知甲方，并由双方协商解决。
3. 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所建设的挡风抑尘墙提供不少于____年的质量保证期。
2. 在质量保证期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并及时修复或更换损坏部分。
3. 乙方应提供相应的售后服务，包括但不限于定期检查、维护保养指导等。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责返工直至达到标准，并承担由此产生的一切费用。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
八、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
防风抑尘墙制作安装合同书
防风抑尘墙制作安装合同书建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确责任，相互制约，经双方协商一致，达成以下协议条款，双方共同遵照执行。
一、工程地点：二、工程名称及内容：环保防风抑尘墙制作安装工程三、承包方式：本工程为乙方包工包料四、工程价款及结算方式工程总价约元，单价元/米2，工程完工以实际数量为准。
预付，到进度为止付；完工后付，余款付清。
乙方开具发票，含税金，发票税款由方支付。
五、从年月日至年月日竣工，工期共天。
若因甲方原因影响乙方施工工期按实际影响天数顺延，乙方无故拖延，每延长一天工期，甲方扣除乙方工程款总额的0.5%。
六、工程质量技术要求1、按甲方设计图纸要求，钢材必须保证材料厚度达到国家标准范围。
材料负偏差大于国家标准，甲方有权要求乙方重新加工或拒付工程款，土建部分完全按照土建施工要求及甲方设计图纸标准。
2、工程质量保证年，包括彩钢网及立柱。
立柱支架底漆采用漆，工艺层；面漆漆，工艺层。
3、彩钢网厚度，底板采用基板。
七、双方责任1、甲方：（1）提供施工方案，进行技术交底，实施质量监督、技术变更。
（2）清除施工障碍，提供施工用的电源及场地。
（3）协调解决施工疑难问题。
（4）甲方委派为总监理，负责施工协调、质量监督。
（联系电话：）2、乙方：（1）遵守施工安全技术规范，对施工安全负责，施工中出现人员伤亡事故，由乙方负全责；由于乙方人员违章操作造成甲方人员伤亡及设备损坏，乙方负责赔偿。
（2）遵守甲方矿规矿纪，不随地吐痰、大小便，不在矿内吸烟、点火，违反按矿规处罚。
（3）遵守甲方工艺纪律，不在无关区域走动，由乙方责任造成甲方生产损失，甲方有权扣除乙方工程款，并追究乙方的赔偿责任。
（4）乙方委派为施工代表，负责工程质量和协调工作。
（联系电话：）（5）乙方按技术标准及甲方要求进行施工并如期完工。
八、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成由当地法院裁决。
挡土墙施工(合同)完整版.doc
挡土墙施工合同完整版一、合同背景受甲方委托，乙方同意承接挡土墙施工项目。
双方根据《合同法》的相关规定，就该施工项目达成合同：二、合同条款1. 项目名称和地点1.1 项目名称：挡土墙施工项目 1.2 项目地点：_______________________2. 工程范围2.1 本合同约定的工程范围包括：挡土墙的设计、土方开挖、地基处理、挡土墙的建造、回填等。
3. 工作时间和工期3.1 工作时间：本工程的工作时间为每天8小时，周一至周五。
若有特殊情况需要延长工作时间或在周末进行工作，应额外支付加班费。
3.2 工期：本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
4. 价款和支付方式4.1 本工程的总价款为：___________________。
4.2 支付方式：第一次支付：工程合同签订后，甲方应支付合同总价款的30%作为预付款。
第二次支付：挡土墙基础完工后，甲方应支付合同总价款的50%。
第三次支付：工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的20%。
4.3 付款账户：乙方提供的账户为本合同的付款账户：银行名称：账户名：账号：5. 保修期及保修责任5.1 本工程的保修期为施工结束之日起____个月。
5.2 在保修期内，若挡土墙出现质量问题，乙方有义务进行修复或更换，费用由乙方承担。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任：如甲方未按约定支付合同款项，乙方有权暂停工程进展，并有权要求甲方支付违约金。
违约金的金额为合同总价款的5%。
6.2 乙方违约责任：如乙方未按时完成挡土墙施工，应按每延迟一天支付合同总价款的0.1%给甲方作为违约金。
7. 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
8. 合同变更和解除8.1 本合同的任何变更或解除，必须经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。
8.2 若因不可抗力因素，导致本合同无法履行，双方可协商解除合同，但应承担各自应承担的责任和费用。
2019年煤场环保挡风墙工程施工合同协议书范本模板
编号：_____________煤场环保挡风墙工程施工合同发包人：___________________________承包人：___________________________签订日期：_______年______月______日发包人：承包人：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程管理条例》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一项，订立本合同。
第1条工程概况1.1工程名称：工程1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：包工包料1.5开工日期：合同签订后日开工竣工日期：开工后天1.6工程总量及合同价款：挡风墙工程总量约㎡，合同价款约万元。
第2条名称2.1主要技术规格钢支架主管采用国标焊管DN65mmδ=3.75mm副管采用国标焊管DN50mmδ=3. 5mm内副管采用国标焊管DN40mmδ=3.5mm内斜拉管采用国标焊管DN40mmδ=3.5mm。
2.3配件、连接材料（焊条、普通螺栓、连接件钻尾丝及铆钉等）特点：所有金属部件全部采用防锈油漆防腐处理，所有紧固部件采用镀锌件。
第3条合同解释顺序3.1本合同协议条款3.2建设部工商行政管理局制定《建设工程施工合同》文本（GF－1999－0201）中的通用条款（参照）3.3标准、规范及本工程有关的技术资料。
3.4施工图纸、设计变更、施工现场经济签证单第4条适用法律及标准4.1适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等。
4.2施工标准、规范《钢筋焊接及验收规范》JGJ18－96；《建筑地面工程质量验收规范》（GB50210－2001）；《建筑防腐工程施工及验收规范》（GB50212－91）；《建设工程现场供电安全规范》（GB50194－93）等。
第5条图纸5.1发包人在施工开工前天，向承包人提供完整的施工图纸1套。
第6条发包人工作、责任6.1工程开工前7天、发包人提供施工所需场地、负责清除施工场地内一切影响承包人施工障碍。
(完整版)挡土墙施工合同(两篇)
(完整版)挡土墙施工合同（二）挡土墙施工合同（二）合同编号：XXXXX甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：为明确双方的权利和义务，充分保障合同的履行和施工质量，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商一致，达成如下合同：第一条项目背景1.1 甲方拥有位于（详细地址）的土地使用权，计划在该土地上建设一座挡土墙工程。
1.2 乙方具有相关施工经验和技术实力。
1.3 双方根据前期洽谈，就该挡土墙的施工进行合作，并达成一致意见。
第二条合同内容2.1 乙方承诺按照甲方的要求，负责挡土墙的设计、施工以及相关工程的配套服务，并保证工程的质量符合设计要求和施工标准。
2.2 乙方应根据工程进度，合理安排施工人员和材料，确保工程按时完成。
2.3 甲方应提供相应的支持和协助，包括但不限于提供工程设计文件、施工场地、材料等。
第三条工程款及支付方式（1）签订合同后，甲方应支付合同金额的30%作为预付款；（2）工程竣工后，甲方应支付合同金额的70%作为尾款。
第四条工期和竣工验收4.1 乙方应按照双方约定的工期，确保工程按时完成。
4.2 工程竣工后，甲方有权委托第三方进行竣工验收。
如发现工程存在质量问题或不符合合同约定的要求，乙方应承担相应的责任并及时进行整改。
第五条保证和保修5.1 乙方承诺提供的挡土墙工程符合相关标准和规范，并且承诺在工程竣工之日起十年内负责保修。
5.2 在保修期内，如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行修理或更换，并承担相应的费用。
第六条违约责任6.1 若一方违反合同约定，使得另一方无法履行合同或遭受损失的，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
6.2 如一方无故解除合同或未按约定履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金为合同总额的20%。
6.3 除非因合同约定的原因，一方不得擅自解除或变更合同，否则应承担违约责任。
挡风墙工程承包合同书
挡风墙工程承包合同书在当今社会，随着城市化进程的加快和环境保护意识的增强，挡风墙作为一项重要的环保与建筑工程，越来越受到人们的关注。
挡风墙不仅能有效减少风力对建筑物的影响，还能在一定程度上改善城市的微气候环境。
因此，对于挡风墙工程的承包合同，双方都应给予足够的重视。
以下为一份挡风墙工程承包合同书范本，供参考使用。
甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟在__________（具体地址）建设挡风墙工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条工程内容及要求1.1 工程地点：__________1.2 工程规模：__________1.3 工程质量：挡风墙须符合国家相关质量标准，确保安全稳固，美观大方。
1.4 工程期限：自合同签订之日起____个月内完成。
第二条承包范围2.1 设计：乙方负责挡风墙的设计工作，包括但不限于图纸绘制、材料选择等。
2.2 施工：乙方负责挡风墙的施工全过程，包括地基处理、墙体建设、表面装饰等。
2.3 监理：乙方需指派专人负责工程监理，确保工程质量和进度。
第三条合同价款3.1 工程总造价为人民币__________元整（大写：_______________________________________），包含所有设计、施工、监理等费用。
3.2 付款方式：甲方需按以下方式支付工程款——a. 签订合同时支付预付款，占总造价的30%；. 工程进度达到50%时支付第二笔款项，占总造价的40%；c. 工程竣工验收合格后支付尾款，占总造价的30%。
第四条双方责任与义务4.1 甲方责任：a. 提供必要的工程条件，如场地、水电等；. 按合同约定支付工程款项；c. 协助乙方解决施工过程中的相关问题。
4.2 乙方责任：a. 确保工程质量，按期完成工程任务；. 遵守安全生产规定，防止事故发生；c. 接受甲方或甲方委托的第三方监理机构的监督。
第五条违约责任若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
挡堵墙施工合同范本
挡堵墙施工合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________一、工程概况1. 工程名称：[挡堵墙工程具体名称]2. 工程地点：[详细施工地点]3. 工程内容：[具体的挡堵墙施工内容，包括但不限于长度、高度、宽度、材质等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工及验收规范，达到[具体质量要求，如坚固、稳定、防水等]标准。
2. 验收标准：按照国家和地方相关标准及双方约定的验收要求进行验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点，如完成基础施工等]后，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；（4）剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与周边关系，保障施工顺利进行。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求和相关标准进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如发生安全事故，承担相应责任；（3）及时向甲方报告工程进度和质量情况。
挡土墙施工合同范本
挡土墙施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体二、合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就挡土墙施工项目达成如下协议：三、工程概况1. 工程名称：__________挡土墙施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：挡土墙的设计、施工及验收4. 工程规模：详见附件一四、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后，可书面同意延期。
五、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2. 付款方式：详见附件二六、质量标准1. 承包方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证施工质量。
2. 工程验收合格后，质保期自验收合格之日起计算，质保期为__________个月。
七、安全生产1. 承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全和财产安全。
2. 发包方对施工现场进行监督检查，有权对不符合安全生产要求的施工行为提出整改意见。
八、合同变更1. 如双方同意对合同内容进行变更，应书面签署补充协议。
2. 补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、违约责任1. 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 由于一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
十、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
附件：一、工程规模及施工要求二、付款方式及进度三、合同变更记录甲方（发包方）：（签字/盖章）乙方（承包方）：（签字/盖章）签订日期：__________年__________月__________日。
煤场环保挡风墙工程施工合同
煤场环保挡风墙工程施工合同发包人：承包人：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程管理条例》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一项，订立本合同。
第1条工程概况1.1工程名称: 煤场环保挡风墙工程1.2工程地点：1。
3承包范围:煤场环保挡风墙工程1。
4承包方式:包工包料1.5开工日期:合同签订后日开工竣工日期:开工后天1。
6工程总量及合同价款：挡风墙工程总量约㎡，合同价款约万元。
第2条名称:玻璃钢挡风抑尘墙2。
1主要技术规格2。
2钢结构支架材质：Q253焊管钢支架主管采用国标焊管DN65mmδ=3。
75mm副管采用国标焊管DN50mmδ=3. 5mm 内副管采用国标焊管DN40mmδ=3。
5mm 内斜拉管采用国标焊管DN40mmδ=3.5mm.2.3配件、连接材料（焊条、普通螺栓、连接件钻尾丝及铆钉等）特点：所有金属部件全部采用防锈油漆防腐处理，所有紧固部件采用镀锌件。
第3条合同解释顺序3.1本合同协议条款3.2建设部工商行政管理局制定《建设工程施工合同》文本（GF－1999－0201）中的通用条款(参照)3.3标准、规范及本工程有关的技术资料。
3。
4施工图纸、设计变更、施工现场经济签证单第4条适用法律及标准4。
1适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等。
4.2施工标准、规范《钢筋焊接及验收规范》JGJ18－96;《建筑地面工程质量验收规范》（GB50210－2001)；《建筑防腐工程施工及验收规范》（GB50212－91）；《建设工程现场供电安全规范》（GB50194－93）等。
第5条图纸5。
1发包人在施工开工前5天，向承包人提供完整的施工图纸1套。
第6条发包人工作、责任6.1工程开工前7天、发包人提供施工所需场地、负责清除施工场地内一切影响承包人施工障碍。
6。
2开工前、电源接至距施工现场50米以内、并保证施工道路畅通.6.3负责本工程与各有关部门之间的协调工作。
挡风抑尘墙 工程承包合同
挡风抑尘墙工程承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方)：依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律行政法规,为明确双方在建设工程施工事项中的权力、义务和经济责任,遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：二、工程承包范围承包方式:工程以包工包料方式承包。
挡风墙总面积按施工现场实际制作完成的工程面积结算,未安装玻璃钢挡风板的面积不计算。
三、合同工期工程工期：按甲方通知乙方材料进场起二十天内完成。
四、双方权力义务 1、甲方的权力义务（1）负责按合同约定拨付工程进度款。
（2）负责提供施工用水、电费用。
（3）派工程监理1人,负责工地现场的协调管理及材— 1 —料的验收签字。
2、乙方的权力义务（1）组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
（2)严格执行甲方有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，负责施工场区的安全保卫，文明施工，保证施工场地清洁,交工前施工现场打扫清理干净。
（3）已竣工工程未交付之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，自费予以修复。
五、工程质量 1、工程质量要求:100%合格。
质量的评定以国家或行业的质量检验评定为依据。
2、乙方必须严格按照施工图纸设计要求和国家颁发的建筑安装工程规范和标准施工，随时接受甲方代表及工程监理方的检查检验。
3、所有工程用料、设备、配件、半成品必须有质量合格证并进行检验合格后方可用于工程。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。
费用由乙方承担。
5、工程竣工后,乙方按国家规定对工程实行保修，保修时间按国家有关规定执行.(挡风抑尘板保用15年）六、材料设备的供应乙方自行采购的材料,甲方负责认质，挡风抑尘板采用—2 —玻璃钢挡风板,厚度不低于0。
8mm，140cm钢管壁厚不低于4。
0mm，89cm钢管壁厚不低于3.75mm，60cm钢管壁厚不低于3.0mm，其它辅材按设计图纸要求采购。
挡风墙施工合同
挡风墙施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡风墙施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：挡风墙的施工，包括但不限于墙体砌筑、钢筋混凝土浇筑、防渗处理、防水处理等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币_______元（大写：_________________________元整），甲方已向乙方支付定金人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2.2 乙方施工过程中，如遇工程量增减、材料价格变动等不可预见因素，双方可按实际情况协商调整合同金额。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。
3.2 乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求采取措施加快施工，并承担因此产生的额外费用。
3.3 甲方如因自身原因导致施工进度延误，应向乙方支付延期违约金，具体金额双方协商确定。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时予以修复。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于水泥、沙子、石子、钢筋等。
5.2 甲方应确保供应的材料符合国家质量标准，否则乙方有权拒绝使用，并要求甲方承担相应责任。
六、安全施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产规章制度进行施工。
6.2 乙方应确保施工过程中的安全，防止事故的发生，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
七、合同的变更和解除7.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
挡风墙合同书
挡风墙合同书甲方（委托方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方需要建设挡风墙工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行挡风墙工程的施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概述1. 工程名称：挡风墙工程。
2. 工程地点：（具体地点）。
3. 工程内容：包括但不限于挡风墙的设计、施工、材料供应及安装等。
4. 工程期限：自（开工日期）至（竣工日期）。
第二条工程价款1. 工程总价款为人民币（大写）：（金额），小写：￥（金额）。
2. 工程价款的支付方式为：（具体支付方式）。
第三条甲方责任1. 提供工程所需的施工图纸和相关技术资料。
2. 按照合同约定支付工程价款。
3. 协调施工过程中与第三方的关系，确保施工顺利进行。
第四条乙方责任1. 按照甲方提供的图纸和要求进行施工。
2. 保证工程质量，达到国家及地方相关标准。
3. 负责施工过程中的安全防护工作，确保施工安全。
第五条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。
2. 甲方应在接到竣工报告后（具体时间）内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收合格书。
第六条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。
第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：（注：以上内容为示例文本，实际合同应根据具体情况和法律法规要求进行详细制定。
）。
建筑工程防风墙合同范本
建筑工程防风墙合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。
一、工程概况1.1 工程名称：__________建筑工程防风墙工程1.2 工程地点：__________省（市、区）__________市（县）__________街道（镇）__________号1.3 工程规模：__________平方米1.4 工程内容：防风墙的设计、施工、验收、保修等二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：防风墙的设计费用、施工费用、材料费用、验收费用、保修费用等。
2.3 合同金额的支付方式及支付时间按照双方约定的方式进行。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
3.2 工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。
3.3 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担因此产生的费用。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 乙方应当按照设计方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，并承诺保修期内的维修责任。
五、权利义务5.1 甲方权利义务：（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）按照约定支付合同价款；（3）协助乙方办理相关手续；（4）对乙方施工过程中的违法行为有权提出整改要求。
5.2 乙方权利义务：（1）按照约定完成工程，并保证工程质量；（2）按照约定支付合同价款；（3）遵守国家法律法规，不得有违法行为；（4）对甲方提供的施工场地进行合理使用，不得损害甲方利益。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。
建筑工程防风墙合同范本
建筑工程防风墙合同范本在建筑工程中，防风墙的设计与施工是确保建筑安全、提高居住舒适度的重要环节。
为了规范双方的权利义务，保障工程质量，甲乙双方就防风墙工程的施工达成如下合同协议。
甲方（委托方）：________乙方（承接方）：________一、工程概况甲方委托乙方进行位于________（地址）的建筑工程防风墙的设计、施工与安装工作。
该防风墙工程旨在为建筑物提供有效的风力防护，减少风速对室内环境的影响，提升居住或工作环境的舒适性。
二、设计要求乙方需根据国家相关标准和规范，结合当地气候条件及建筑设计特点，提出合理的防风墙设计方案。
设计图纸及相关技术文件应经甲方确认后，方可进入下一阶段工作。
三、施工要求乙方负责按照批准的设计方案组织施工，确保工程质量满足国家及行业标准。
施工过程中应遵守安全生产规定，采取有效措施保护现场人员安全及周边环境。
四、材料与设备乙方应使用符合国家标准的材料和设备，所有材料和设备的采购、运输及保管费用由乙方承担。
甲方有权对材料和设备进行检验，不合格的材料和设备不得用于工程施工。
五、工程进度乙方应根据合同约定的时间完成防风墙工程的设计、施工与安装工作。
如遇特殊情况影响工程进度，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
六、质量验收工程完成后，甲乙双方共同组织验收。
验收合格后，甲方支付相应的工程款项。
如发现质量问题，乙方应在约定时间内无偿修复至合格标准。
七、合同价款双方同意本工程的总造价为人民币________元整（大写：________元整），具体支付方式和时间按合同附件中的付款计划执行。
八、违约责任任何一方未履行合同约定的义务，均构成违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
十、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
建筑工程防风墙合同
建筑工程防风墙合同一、合同编号：__________二、甲方（业主）：__________三、乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就_________（项目名称）的防风墙建设达成如下协议：一、工程概述本工程为_________（项目名称）设计并施工防风墙，旨在提高建筑物对风力的防护能力，确保结构安全与使用功能。
二、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业标准和规范进行防风墙的设计和施工。
2. 所有材料必须符合设计要求及相关质量标准，不得使用劣质或不符合规定的材料。
3. 防风墙的施工应保证结构稳固，连接牢固，无明显变形、裂缝等缺陷。
4. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理的监督检查。
三、工期要求1. 乙方应于____年__月__日前完成防风墙的设计工作，并于__月__日前完成施工。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商调整工期。
四、价格条款1. 本工程防风墙的总造价为人民币______元。
2. 付款方式按照以下流程进行：签订合同后支付__%，主体结构完成后支付__%，工程验收合格后支付剩余__%。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应按照合同约定向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款，应按银行同期贷款利率向乙方支付滞纳金。
六、争议解决因执行本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
煤场建筑工程施工合同
煤场建筑工程施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）煤场建筑工程项目达成一致意见，特此签订如下施工合同：一、工程概况本工程位于_________，涉及煤场的建设，包括储存区、装卸区、管理区等功能区域的规划与施工。
工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
二、合同价款根据双方协商一致，工程总造价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
该价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、质量要求工程质量必须符合国家现行有关标准和规范的要求，确保煤场建筑的安全、环保、稳定和耐用。
四、工期要求乙方应按照合同约定的时间完成工程建设任务，如遇不可抗力因素影响工期，应及时与甲方沟通并协商解决。
五、支付方式甲方按照以下方式向乙方支付工程款项：1. 预付款：合同签订后，甲方需支付总价款的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的____%。
六、违约责任若一方未能履行合同义务或违反合同条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
煤场环保挡风墙工程施工合同发包人：承包人：按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程管理条例》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一项，订立本合同。
第1条工程概况1.1工程名称：煤场环保挡风墙工程1.2工程地点：1.3承包范围：煤场环保挡风墙工程1.4承包方式：包工包料1.5开工日期：合同签订后日开工竣工日期：开工后天1.6工程总量及合同价款：挡风墙工程总量约㎡，合同价款约万元。
第2条名称：玻璃钢挡风抑尘墙2.1主要技术规格2..2钢结构支架材质：Q253焊管钢支架主管采用国标焊管DN65mmδ=3.75mm副管采用国标焊管DN50mmδ=3. 5mm 内副管采用国标焊管DN40mmδ=3.5mm 内斜拉管采用国标焊管DN40mmδ=3.5mm。
2.3配件、连接材料（焊条、普通螺栓、连接件钻尾丝及铆钉等）特点：所有金属部件全部采用防锈油漆防腐处理，所有紧固部件采用镀锌件。
第3条合同解释顺序3.1本合同协议条款3.2建设部工商行政管理局制定《建设工程施工合同》文本（GF－1999－0201）中的通用条款（参照）3.3标准、规范及本工程有关的技术资料。
3.4施工图纸、设计变更、施工现场经济签证单第4条适用法律及标准4.1适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等。
4.2施工标准、规范《钢筋焊接及验收规范》JGJ18－96；《建筑地面工程质量验收规范》（GB50210－2001）；《建筑防腐工程施工及验收规范》（GB50212－91）；《建设工程现场供电安全规范》（GB50194－93）等。
第5条图纸5.1发包人在施工开工前5天，向承包人提供完整的施工图纸1套。
第6条发包人工作、责任6.1工程开工前7天、发包人提供施工所需场地、负责清除施工场地内一切影响承包人施工障碍。
6.2开工前、电源接至距施工现场50米以内、并保证施工道路畅通。
6.3负责本工程与各有关部门之间的协调工作。
6.4对本工程施工质量、进度、安全等工程内容进行监督和管理。
6.5组织图纸会审和设计交底。
第7条承包人工作、责任7.1施工现场交通和噪音控制的要求：承包人在施工过程中所有施工机械、机具和施工材料的进出都必须有专人负责监督、引导，非发包人、承包二方工作人员，严禁进入施工现场，如承包人未履行上述义务，发生意外的经济支出及责任，由承包人承担。
7.2符合施工现场规定的要求：严格遵守环境卫生及施工现场的管理规定，坚持文明作业，材料具应堆放整齐，负责将施工现场（发包人提供的用于建设期承包人施工、堆放材料使用的场地）及时清运，竣工时应做到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第8条工期要求8.1要求按期竣工。
8.2延期开工规定如下。
承包人应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应在开工前5天，以书面形式向发包人提出延期开工的原因和要求，发包人在3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。
如发包人不同意延期或承包人未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。
8.3暂停施工规定如下：发包人认为确有必要暂停施工，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。
承包人应按发包人提出要求停止施工，实施发包人的处理意见后，向发包人提出复工要求。
经批准后方可继续施工。
发包人未能在规定时间内提出处理意见，收到承包人复工要求48小时内予以答复。
没有给予答复的承包人可自行复工。
停工责任在发包人：由发包人承担经济支出，相应顺延工期，停工责任在承包人，由承包人承但发生费用，工期不予顺延。
由于不可抗力或发包、承包双方以外的原因，导致工程停工和缓建，使合同不能继续履行，承包人应妥善做好已完成工程和已购材料设备、商品构件的保护和移交工作，发包人给予承包人适当补偿。
8.4工期延误规定如下。
在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，发包人代表应当确认，工期相应顺延。
（1）由于人力不可抗拒的自然灾害。
（2）工程量变化和大的设计变更。
（3）非承包人原因停电造成停工的处理。
（4）非承包人原因的其它延误。
以上情况发生后，承包人应及时向发包人提出报告，发包人接报后3天内予以确认，未经确认，工期不予顺延。
8.5工期提前：本工程要求按期完成。
第9条工程质量等级和安全文明施工的目标11.1工程质量等级目标：达到国家质量管理验收标准。
11.2工程安全文明施工目标。
第10条工程价款与调整工程价款的计算依据及标准：工程量计算依据：实际竣工的挡风墙面积、已确定挡风墙的单价元/平米、设计变更、技术洽商、现场经济签证、施工电费由承包人支付，电价按实际电业局收费标准计算）以及由发包人审定的施工方案（措施）。
工程承包方式：包工包料：工程价款：约万元。
大写：元整。
第11条工程款支付合同签订后预付30%工程款，钢支架制作完成1/2付30%工程款，工程安装完毕竣工验收合格结算后付35%工程款，剩5%工程款为质保金。
工程在竣工验收后，一年内无因承包人原因的质量问题，付清承包人工程质量保证金。
第12条承包人采购所承包工程范围内的材料本工程所有材料由承包人自行采购。
按照设计、规范的要求采购合同工程需要的材料，运抵工地后，发包人验收合格，方可用入工程。
其中管材选用国标低压流体焊接钢管，壁厚误差范围在±0.25mm之内，挡风板尺寸误差范围在±0.2mm之内，网板及钢结构的验收统一为天蓝色。
对于与设计，规范要求不符的产品，发包人代表必须禁止使用，并责成承包人重新采购符合要求的产品，由此发生的费用，由承包人承担，工期不予顺延。
承包人自购材料，必须附有关产品合格证明，严禁无合格证的材料进入工地，如因此发生质量问题或造成其它损失，承包人承担全部责任和经济支出。
第13条发包人变更设计发包、承包双方均必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计，确实需要变更设计，需经原设计单位同意，并出具变更文件或图纸资料。
发包人变更设计，应将变更部位提前通知承包人，承包人在接到通知后，应立即停止变更部位的施工和施工准备。
由于发包人变更设计，没有及时通知承包人，造成承包人工程返工或修改，此部分费用由发包人承担，相应顺延工期。
第14条承包人变更设计承包人提出合理化建议涉及到变更设计或原定材料的换用，必须报请发包人代表批准，并取得有关文件或图纸资料后，方可采用。
第15条设计变更对工程的影响所有设计变更对工程的影响，发包、承包双方必须办理洽商、签证，作为合同工程工期顺延和结算的依据。
第16条竣工验收16.1发包人收到竣工验收报告后，没有特殊原因，应在10日内组织有关部门验收，并在验收后5日内给予批复或提出修改意见。
16.2竣工时间从发包人批准承包人竣工报告、工程交付发包人使用之日算起。
第17条竣工结算17.1工程竣工报告批准后，承包人应在30天内将竣工结算报告提交发包人审批。
17.2发包人支付批准结算报告的时间：从发包人若无特殊原因，应在收到承包人竣工结算报告后30日内给予批准或提出修改意见。
17.3发包人支付工程结算款的时间：从发包人代表批准承包人竣工结算报告之日起，若无正当原因，应在20天内办理工程结算手续，并支付除工程式质量保修金以外的工程结算款。
第18条保修内容、范围：18.1承包人承揽施工的全部工程项目。
18.2保修期间从发包人代表和有关单位在最终竣工验收报告签字之日计算起，保修日期执行。
挡风抑尘期墙为一年。
18.3保修金额预留比例：工程结算总价的5%。
保修期内，承包人应在接到发包人通知之后3日内派人修理，否则，发包人可委托其它单位或人员修理，因承包人原因造成的返修费用，发包人在保修金内扣除，不足部分或在保修金已支付给承包人的情况下由承包人支付，因承包人以外原因造成的返修费用，由责任方承担。
18.4保修金利息：双方协商不计。
第19条争议本合同在履行过程中发生争议，发包，承包双方应及时协商解决或请有关部门调解。
协商、调解不成向工程所在地人民法院提起诉讼。
第19条安全文明施工承包人应遵守工程建设，安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采以严格的安全保护措施，消除事故隐患，由于承包人自身安全措施不力等因素造成事故的责任和发生的费用，由承包人承担，非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用，若发生重大伤亡事故，承包人必须及时通知发包人并上报有关部门，发包人应积极配合，并为抢救提供必要的条件。
第19条不可抗力不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向发包人通报灾害情况，发包人应对灾害处理提供必要条件。
因不可抗力发生费用由双方分别承担。
（1）工程本身的损害由发包人承担。
（2）人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。
（3）造成承包人设备、机械的损坏及停工的损失，由承包人承担。
（4）所需清理的修复工作责任与费用承担，双方另补充协议约定.第20条合同生效与终止本合同以双方签字、盖章后生效。
在工程决算完毕、付清全部工程款后，合同其它条款终止。
工程质量保修期满，保修条款终止第21条合同份数合同共肆份，发包人、承包人双方各执两份。
本协议条款未尽事宜，双方协商解决。
发包人（章）承包人（章）法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:签订地点: 签订日期:。