一级建造师《工程项目管理》2016年考试真题
2016年全国一级建造师考试试卷(市政实务附答案)
2016年全国一级建造师执业资格考试试卷《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1、在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大、弯沉变形很小的路面是（）路面。
A、沥青混合料B、次高级C、水泥混凝土D、天然石材2、下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是（）。
A、涵洞B、挡土墙C、路肩D、水泥稳定土基层3、下列施工内容中，属于级配砂砾基层施工要点的是（）。
A、宜在水泥初凝前碾压成活B、压实成活后应立即洒水养护C、碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压D、控制碾压速度，碾压至轮迹不大于5mm，表面平整坚实4、预应力混凝土应优先采用（）水泥。
A、火山灰质硅酸盐B、硅酸盐C、矿渣硅酸盐D、粉煤灰硅酸盐5、关于桥梁防水涂料的说法，正确的是（）。
A、防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料B、第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料C、涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面行车方向铺贴D、防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理6、沉井下沉过程中，不可用于减少摩阻力的措施是（）。
A、排水下沉B、空气幕助沉C、在井外壁与土体间灌入黄沙D、触变泥浆套7、关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。
A、浇筑混凝土时，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端B、中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一级C、桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行D、连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行8、关于钢梁施工的说法，正确的是（）。
A、人行天桥钢梁出厂前可不进行试拼装B、多节段钢梁安装时，应全部节段安装完成后再测量其位置、标高和预拱度C、施拧钢梁高强螺栓时，最后应采用木棍敲击拧紧D、钢梁顶板的受压横向对接焊缝应全部进行超声波探伤检验9、SMW工法桩（型钢水泥土搅拌桩）复合围护结构多用于（）地层A、软土B、软岩C、砂卵石D、冻土10、基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的（）强度时，边坡就会失稳坍塌。
一级建造师各科考试真题题库(含答案和解析)
《法律法规》1.某市第一建筑工程公司甲与建筑材料集团公司乙签订了18万元的买卖合同，但是，因公司员工小张疏忽，误将应付给乙公司的货款错误地支付给了丙公司。
请问，下列说法错误的是（）。
A.乙公司有权要求甲公司承担逾期付款的违约责任B.乙公司有权要求丙公司返还货款C.甲公司有权要求丙公司返还不当得利D.乙公司和丙公司之间无法律上的债权债务关系参考答案：B答案解析：不当得利之债，是债发生的根据和种类之一。
不当得利，是在受益人丙公司与受损人甲公司之间产生了不当得利返还的债权债务关系，甲公司有权要求丙公司返还不当得利。
同时，根据债的相对性原理，乙公司和丙公司在没有合同的关系前提下，不会也不能产生和形成债权债务关系。
B选项，错误；ACD选项，正确。
【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度2.我国《劳动法》规定，国家实行带薪年休假制度，享受年休假的条件，需要劳动者连续工作（）。
A.1年以上B.2年以上C.3年以上D.5年以上参考答案：A答案解析：国家实行带薪年休假制度，享受年休假的条件，需要劳动者连续工作1年以上。
【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度3.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。
A.劳动争议仲裁委员会主任由用人单位方面的代表担任B.当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉C.未经仲裁程序直接起诉到人民法院的，人民法院应裁定不予受理D.当事人应当自劳动争议发生之日起1年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请参考答案：C答案解析：A选项，劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。
B选项，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
D选项，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。
仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度4.下列各项不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责的是（）。
2016年一建《建筑实务》真题及答案解析
2016年全国一级注册建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》考试真题一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1、按新建民用建筑节能管理的要求，可不进行节能查验的材料和设备是（）。
A、结构材料B、保温材料C、制冷系统D、照明设备2、主持编制“项目管理实施规划”的是（）。
A、企业管理层B、企业委托的管理单位C、项目经理D、项目技术负责人3、关于施工文明施工的说法，错误的是（）。
A、现场宿舍必须设置开启式窗户B、现场食堂必须办理卫生许可证C、施工现场必须实行封闭管理D、施工现场办公区与生活区必须分开设置4、成型钢筋在进场时无需复验的项目是（）。
A、抗拉强度B、弯曲性能C、伸长率D、重量偏差5、氡是一种无色、无味、无法察觉的惰性气体，主要从（）等材料中所出。
A、大理石B、油漆涂料C、复合地板D、化纤地毯6、建设工程的保修期自（）之日起计算。
A、施工完成B、竣工验收合格C、竣工验收备案D、工程移交7、关于招标投标的说法，正确的是（）。
A、招标分为公开招标，邀请招标和议标B、投标人少于三家应重新投标C、多个法人不可以联合投标D、招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人8、下列施工场所中，照明电压不得超过12V的是（）。
A、地下车库B、潮湿场所C、金属容器内D、人防工程9、下列砌体结构墙体裂缝现象中，主要原因不是地基不均匀下沉引起的是（）。
A、纵墙两端出现斜裂缝B、裂缝通过窗口两个对角C、窗间墙出现水平裂缝D、窗间墙出现竖向裂缝10、下列暗龙骨吊顶工序的排序中，正确的是（）。
①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板A、①③②④⑤B、③①②⑤④C、③①⑤②④D、③②①④⑤11、下列塑料管材料类别汇总，最适合用作普通建筑雨水管道的是（）。
A、PVC-CB、PP-RC、PVC-UD、PEX12、下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（）。
一建-建筑实务-2016年真题解析-05、2016年一级建造师建筑工程管理与实务真题解析(五)
（三）背景资料：某新建工程，建筑面积15000m2，地下二层，地上五层，钢筋混凝土框架结构，800mm厚钢筋混凝土筏板基础，建筑总高20m，建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。
施工总承包单位将建设工程的基坑工程分包给了见色和单位指定的专业分包单位。
施工总承包单位项目经理部成立了安全生产领导小组，并配备了3名土建类专职安全员。
项目经理部对现场的施工安全危险源进行了分辨识别，编制了项目现场防汛应急救援预案，按规定履行了审批手续，并要求专业分包单位按照应急救援预案进行一次应急演练。
专业分包单位以没有配备相应救援器材和难以现场演练拒绝。
总承包单位要求专业分包单位根据国家和行业相关规定进行整改。
外装修施工时，施工单位搭设了扣件式钢管脚手架（如下图），架体搭设完成后，进行了验收检查，提出了整改意见。
项目经理组织参建各方人员进行高处作业专职安全检查，检查内容包括安全帽、安全网、安全带、悬挑式物料钢平台等。
监理工程师认为检查项目不全面，要求根据《建设施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）予以补充。
问题1．本工程至少应配置几名专职安全员？根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质[2015]206号），项目经理部配置的专职安全员是否妥当？并说明理由。
2．对于施工总承包单位编制的防汛应急救援预案，专业分包单位应如何执行？3．指出背景资料中脚手架搭设的错误之处。
4．按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011），现场高处作业检查的项目还应补充哪些？参考答案1．（1）本工程至少应配置2名专职安全员。
（2）项目经理部配置的专职安全员不妥当。
理由：专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类。
2．企业应负责制定现场事故应急救援预案，并且定期检验和评估现场事故应急救援预案和程序的有效程度，以及在必要时进行修订。
分包单位应按照如下执行：（1）工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。
2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案(完整版)
2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案（完整版）一、单项选择题(共2题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意 )1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。
A．C15B．C20C．C25D．C30【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。
2013年出过类似的。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。
A．原设计单位B．建设单位C．监理单位D．施工单位【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。
如需改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A．桁架结构体系B．筒体体结构体系C．框架剪力墙结构体系D．混合结构体系【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。
A．矿渣水泥B．硅酸盐水泥C．火山水泥D．复合水泥【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。
A．石灰石粉B．硅灰C．沸石粉D．粒化高炉矿渣粉【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。
非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。
活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。
6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。
A．强度高B．密度大C．耐磨性能好D．属碱性石材【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。
7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。
A．板、主粱、次粱B．板、次粱、主粱C．次粱、板、主粱D．主粱、次粱、板【B】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
2016一级建造师《管理》真题答案解析及解析
全国一级建造师执业资格考试一、单项选择题1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念”属于影响建设工程质量的（）。
A.管理环境因素B.人的因素C.方法的因素D.社会环境因素答案 D【解析】社会环境因素指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，其中包括第二行建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念。
2.根据《中华人民共和国招标招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。
A.提交投标文件开始之日B.购买招标文件的截止之日C.提交投标文件的截止之日D.招标文件规定开标之日答案C 【解析】招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限。
投标人在投标截止日之前所提交的投标是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。
3.下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。
A.确定项目实施期管理总体方案B.确定生产运营期设施管理总体方案C.确定项目风险管理与工程保险方案D.确定生产运营期经营管理总体方案答案 C【解析】实施期管理策划包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容（2）项目风险管理与工程保险方案。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。
A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是第三方认证机构对管理体系的系统评价答案 B【解析】管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评审。
判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。
5.下图双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。
A.5B.4C.3D.2 答案 C【解析】关键线路为没有波形线的线路: 1-2-4-7-9-10;1-2-4-5-6-7-9-10 ;1-2-5-6-7-9-106.关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。
2016一级建造师机电习题之机电工程项目施工管理(二)
1、背景：某厂计划拟建一条长途330KV 高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A 电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。
为了加快施工进度，总包单位将塔基分包给B 送变电建设公司施工，并在施工过程中对其加强了管理、适时协调。
在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A 电力建设企业10万元。
为保证线路安全，A 电力建设企业全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在40°。
<1> 、总包单位质量策划应包含哪些内容？<2> 、总包单位应从哪些方面对分包单位进行管理？<3> 、A 公司和B 公司协调管理的重点内容有哪些？<4> 、业主对A 电力建设企业罚款是否合理？<5> 、在保证线路安全方面，A 电力建设企业的安装是否正确？阐述正确做法。
2、背景：某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。
项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行，该压缩机转速为5850转／分。
试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，压缩机出口管道系统设计压力为11.2MPa ，组对焊接工作已经结束，除少量固定焊口外，无损检测也基本结束，其他相关工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格。
由于工作量大，出口管道在10日内也不能完成所有工作。
由于这台压缩机的试运行影响后续动设备的试运行。
项目部认为，机组本体试运行条件具备，仅出口管道系统还存在一些尾项，对压缩机试运行影响不大，决定立即进行该压缩机的试运行。
压缩机采用空气作为介质，按照规范的规定，压缩机试运转采用逐级升压直至达到额定压力,在每级 百度出品：建造师考试神器，扫码下载！海量免费资料，真题，模拟题，任你练！一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！官方QQ 群：332321318压力下连续运转2小时的方式下进行。
一级建造师《项目管理》试题
一级建造师《项目管理》试题一级建造师《项目管理》试题：项目管理的目标1.对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目()的时间目标。
(2006年试题第1题)A.建安工程完成B.竣工验收C.动用D.保修期结束【正确答案】C【答案解析】业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标，进度目标指的是项目运用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。
参见教材P4。
2.某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是()。
(2009年试题第46题)A.宾馆可以开业B.项目竣工结算完成C.宾馆开始盈利D.项目通过竣工验收【正确答案】A【答案解析】本题考查的是业主方项目管理的目标。
业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。
其中投资目标指的是项目的总投资目标。
进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。
项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。
质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。
参见教材P5。
3.在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有()。
(2006年试题第71题)A.建设工程项目总承包单位B.业主委托的工程咨询单位C.业主委托的工程监理单位D.设计单位E.施工单位【正确答案】AD【答案解析】在建设工程项目管理中，建设工程项目总承包单位、业主委托的工程咨询单位、业主委托的工程监理单位、设计单位的管理目标中都包含项目总投资目标。
参见教材P11、14、16。
4.建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。
(2010年试题第83题)A.施工方的质量目标B.工程建设的安全管理目标C.项目的总投资目标D.工程总承包方的成本目标E.工程总承包方的进度目标【正确答案】BCDE【答案解析】建设项目工程总承包方的项目管理目标除BCDE外，还包括工程总承包方的质量目标。
2016一级建造师考试项目管理真题及解析(完整版)
一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（）。
A.进度累计偏差B.进度局部偏差C.成本累计偏差D.成本局部偏差【标准答案】C【名师解析】本题考查的是偏差分析的表达方法。
CV=BCWP-ACWP，由于两项工作均以已完工作为计算基数，所以两者之差反映的是项目进展的费用偏差。
累计成本偏差是指已完工程在某一时间点上实际总成本与相应的计划总成本的差异。
在曲线法中，检测的某一时间点上两者的竖向差值体现为成本累计偏差。
参见教材P104。
2.关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B.施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D.现场食堂必须设置独立制作间【标准答案】A【名师解析】本题考查的是施工现场职业健康安全卫生的要求。
办公区和生活区应设密闭式垃圾容器，所以选项A错误；施工现场宿舍严禁使用通铺，所以选项B正确；施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，所以选项C正确；食堂应设置独立的制作间、储藏间，所以选项D正确。
参见教材P264～265。
3.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。
A.4000B.1600C.12000D.12500【标准答案】B【名师解析】本题考查的是索赔费用的组成。
承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，所以索赔成立的费用是160×10＝1600元。
参见教材P341。
4.下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（）。
A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计D.施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图【标准答案】D【名师解析】本题考查的是施工生产要素的质量控制。
2016年一级建造师《项目管理》真题及答案
2016年一级建造师《项目管理》真题及答案在建筑行业中，一级建造师考试是一项备受关注且具有重要意义的资格考试。
其中，《项目管理》科目对于考生综合能力的考查尤为关键。
2016 年的一级建造师《项目管理》真题涵盖了众多重要的知识点和考点，对考生的理论基础、实践经验以及分析解决问题的能力都提出了较高的要求。
让我们先来看看单项选择题部分。
比如，有一道题考查了项目管理的核心任务，这就需要考生对项目管理的基本概念和核心目标有清晰的理解。
再比如，关于项目进度控制的题目，要求考生熟悉各种进度控制的方法和工具，并能够根据具体情况选择合适的方案。
多项选择题则更具综合性和难度。
例如，有涉及项目风险管理的题目，考生需要掌握风险识别、评估和应对的相关知识，并能够准确判断各个选项的正确性。
还有关于项目沟通管理的题目，考验考生对沟通渠道、方式以及沟通障碍等方面的理解。
在案例分析题中，更是全方位地考察了考生运用所学知识解决实际问题的能力。
其中，有一个案例是关于工程项目的成本控制，给出了一系列的成本数据和相关情况，要求考生分析成本超支的原因，并提出有效的控制措施。
这不仅需要考生对成本管理的理论知识了如指掌，还需要具备一定的数据分析和逻辑推理能力。
另一个案例则是关于项目的质量管理，描述了项目实施过程中出现的质量问题，让考生判断问题的性质和影响，提出改进的建议和措施。
这就要求考生对质量管理的原则、方法和流程有深入的理解，并能够结合实际情况灵活运用。
对于 2016 年一级建造师《项目管理》真题的答案，单项选择题部分，每道题都有明确的正确选项，需要考生在复习过程中对各个知识点有准确的记忆和理解。
多项选择题的答案则需要考生对每个选项进行仔细的分析和判断，确保所选选项都符合题目要求。
案例分析题的答案通常没有绝对的标准，但需要考生的回答能够逻辑清晰、要点明确、依据充分。
在回答时，要结合题目所提供的背景信息，运用所学的项目管理知识和方法，给出合理、可行的解决方案。
一级建造师《工程项目管理》2016年考试真题
2016年全国一级注册建造师执业资格考试《建设工程项目管理》真题及参考答案一.单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。
A．就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B．委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C．以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D．限定或者指定特定的品牌？【正确答案】：B P2692.根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（）。
A．造成 1 亿元以上直接经济损失的事故B．造成 10O0 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故C．造成 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故D．造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故【正确答案】：D P2003.项目结构信息编码的依据是（）。
A．项目管理结构图？B．项目组织结构图？C．项目结构图？D．系统组织结构图？4．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》(GF-2003-0214)，应由劳务分包人完成的工作是（）。
A．收集技术资料B．搭建生括设施C．编制施工计划D．加强安全教育答案：D P2945.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某 3 万㎡的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（）名。
A．1？B．3？C．4？D．2？【正确答案】：D P2266.美国的 AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（）工程。
A．市政公用？B．石油化工？C．房屋建筑？D．水利水电？7.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（）。
A.业主方招标及合同管理工作量小？B．工程款项支付便捷C．缩短建设周期？D．简化管理流程【正确答案】：C P458.某双代号网络计划如下图，如 B、D、I 工作共用一台施工机械且按 B→D→I 顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年全国一级注册建造师执业资格考试《建设工程项目管理》真题及参考答案一.单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。
A．就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B．委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C．以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D．限定或者指定特定的品牌【正确答案】：B P2692.根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是（）。
A．造成 1 亿元以上直接经济损失的事故B．造成 10O0 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故C．造成 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故D．造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故【正确答案】：D P2003.项目结构信息编码的依据是（）。
A．项目管理结构图B．项目组织结构图C．项目结构图D．系统组织结构图【正确答案】：C 3564．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》(GF-2003-0214)，应由劳务分包人完成的工作是（）。
A．收集技术资料B．搭建生括设施C．编制施工计划D．加强安全教育答案：D P2945.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某 3 万㎡的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（）名。
A．1B．3C．4D．2【正确答案】：D P2266.美国的 AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（）工程。
A．市政公用B．石油化工C．房屋建筑D．水利水电【正确答案】：C P3507.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（）。
A.业主方招标及合同管理工作量小B．工程款项支付便捷C．缩短建设周期D．简化管理流程【正确答案】：C P458.某双代号网络计划如下图，如 B、D、I 工作共用一台施工机械且按 B→D→I 顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（）。
A．总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置 1 周B．总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置C．总工期会延长 1 周，但施工机械在现场不会闲置D．总工期会延长 1 周，且施工机械会在现场闲置 1 周【正确答案】：B P1519.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。
A．建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起 30 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案B．建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告C．建设单位办理竣工验收各案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书D．建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》【正确答案】：C P19910.某双代号网络计划中，工作 M 的自由时差 3 天，总时差 5 天。
在进度计划实施检查中发现工作 M实际进度落后，且影响总工期 2 天。
在其他工作均正常的前提下，工作 M 的实际进度落后（）天A．7B．5C．6D．8【正确答案】：A P13811.下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）。
A．编制项目实施期组织总体方案B．编制项目实施期管理总体方案C．编制项目实施期合同结构总体方案D．制订项目风险管理与工程保险方案【正确答案】：D P4012.下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是（）。
A．工程建设项目质量检验评定标准B．设计交底及图纸会审记录C．建设工程质量管理条例D．材料验收的技术标准【正确答案】：B P17913.关于建设工程安全事故报告的说法，正确的是（）。
A．各行业专业工程可只向有关行业主管部门报告B．安全生产监督管理部门除按规定逐级上报外，还应同时报告本级人民政府C．一般情况下，事故现场有关人员应立即向安全生产监督部门报告D．事故现场有关人员应直接向事故发生地县级以上人民政府报告【正确答案】：B P25514.下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是（）。
A．项目现场施工组织系统B．项目所在地建筑市场规范程度C．项目所在地政府的工程质量监督D．项目咨询公司的服务水平【正确答案】：A P16315.某按变动单价计价的土方施工合同，投标时约定的工程量为 10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为 30 万元；施工期间人工费平均上涨 15%，竣工结算工程量为 20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。
A．31.35B．60C．69D．62.7【正确答案】：D 超项目管理教材范围，属工程经济教材的知识点16.下列施工成本分析依据中，属于既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（）。
A．会计核算B．业务核算C．统计核算D．成本预测【正确答案】：B P11117.沟通的两个层面是指（）。
A．思维交流和语言交流B．信息发送者和接受者C．沟通内容和沟通方法D．信息传递和交换【正确答案】：A P6618.建立项目质量控制体系的过程包括:①分析质量控制界面；②确立系统质量控制网络；③制定质量控制制度；④编制质量控制计划。
其正确的工作步骤是（）。
A．②→③→①→④B．①→②→③→④C．②→①→③→④D．①→③→②→④【正确答案】：A P17119.施工合同的实施中，应由（）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。
A．施工员B．项目技术负责人C．项目经理D．施工企业负责人【正确答案】：C P32120.某工程的时标网络计划如下图，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（）。
A．工作 C 因发包人原因和工作 G 因承包人原因各延误 2 周B．工作 D 因发包人原因和工作 F 因承包人原因各延误 2 周C．工作 A 因发包人原因和工作 B 因承包人原因各延误 2 周D．工作 E 因发包人原因和工作 F 因承包人原因各延误 2 周【正确答案】：C P34521.根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358—2005)，下列项目总承包方的工作中，首先应进行的是（）。
A．进行项目策划B．召开开工会议C．任命项目经理D．施工开工准备【正确答案】：C P1522. 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（）。
A．每年至少组织两次专项应急预案演练B．法定代表人发生变化时，应当及时进行修订C．每半年至少组织两次现场处置方案演练D．周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订【正确答案】：B P25323.根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（）。
A．空间管理B．维修管理C．用户管理D．财务管理【正确答案】：B P224.根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是（）。
A．人身意外伤害险B．工伤保险C．工程一切险D．第三者责任险【正确答案】：B P23425.关于竣工质量验收程序和组织的说法，正确的是（）。
A．单位工程的分包工程完工后，总包单位应组织进行自检，并按规定的程序进行验收B．工程竣工质量验收由建设单位委托监理单位负责组织实施C．单位工程完工后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收D．工程竣工报告应由监理单位提交并须经总监理工程师签署意见【正确答案】：C P19826.下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（）。
A．某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥B．某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值C．某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求D．某工程主体结构混凝土表面裂缝大于 0.5mm【正确答案】：C P20527.在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（）。
A．进度计划系统的完整性B．进度计划方法的适用性C．进度控制方法的合理性D．进度目标实现的可能性【正确答案】：D P12428.关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。
A．设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B．设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量C．由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理D．设计的进度直接影响工程的进展【正确答案】：C P5029.根据《中华人民共和国劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过（）日。
A．60B．90C．120D．30【正确答案】：D P7030.下列工程担保中，应由发包人出具的是（）。
A．履约担保B．支付担保C．预付款担保D．保修担保【正确答案】：B P31731.根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部 (分项)工程施工方案的批准人是( )。
A．项目技术负责人B．项目负责人C．施工单位技术负责人D．总监理工程师【正确答案】：C P5532.关于施工成本控制程序的说法，正确的是( )。
A．管理行为控制程序是成本全过程控制的重点B．指标控制程序是对成本进行过程控制的基础C．管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约D．管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容【正确答案】：C P9633.建设工程项目进度控制的过程包括:①收集资料和调查研究；②进度计划的跟踪检查；③编制进度计划；④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划。
其正确的工作步骤是( )。
A．①→③→②→④B．①→②→③→④C．①→③→④→②D．③→①→②→④【正确答案】：A P12034.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，工程建设监理实施细则必须经( )批准。
A．监理单位技术负责人B．专业监理工程师C．监理单位法定代表人D．总监理工程师【正确答案】：D P7735.关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是( )。
A．Ⅳ级预警一般用蓝色表示B．I 级预警表示生产活动处于正常状态C．Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段D．Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁【正确答案】：A P23636.下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是( )。
A．建设单位项目管理机构建立的项目质量控制体系B．交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系C．项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系D．施主设备安装单位建立的现场质量控制体系【正确答案】：C P17037.某单代号网络计划如下图(时间单位:天)，其计算工期为( )天。
A．20B．26C．22D．24【正确答案】：B P14238.施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于( )成本计划。
A．指导性B．实施性C．作业性D．竞争性【正确答案】：D P8539.关于建设工程项目施工成本管理的说法，正确的是( )。