2011年监理工程师考试培训_建设工程合同管理课件-PPT课件
2011年监理工程师培训(进度控制)
25
3.流水施工工期
流水施工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始, 到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时 间。
26
流水施工的基本组织方式 (p23)
流水节拍的特征将流水施工进行分类如图2-4所示。
无节奏流水施工
流 水 施 工
异步距异节奏 异节奏流水施工
一般成倍节拍流水
等步距异节奏 有节奏流水施工
20
2.流水强度 流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单 位时间内所完成的工程量,也称为流水能力或生产能 力。例如,浇筑混凝土施工过程的流水强度是指每工 作班浇筑的混凝土立方数。 流水强度可用公式(2-1)计算求得:
V Ri Si
i 1 X
式中:V——某施工过程(队)的流水强度; Ri——投入该施工过程中的第i种资源量(施工机械台数 或工人数); Si——投入该施工过程中第i种资源的产量定额; X——投入该施工过程中的资源种类数。
21
(二)空间参数 空间参数是指在组织流水施工时,用以表达流水施工在 空间布臵上开展状态的参数。 1.工作面 工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施 工的活动空间。工作面的大小,表明能安排施工人数或 机械台数的多少。 工作面确定的合理与否,直接影响专业工作队的生产效 率。
2.施工段 将施工对象在平面或空间上划分成若干个劳动量大致相 等的施工段落,称为施工段或流水段。施工段的数目一 般用m表示,它是流水施工的主要参数之一。
23
(三)时间参数
主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 1.流水节拍 流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业工作队在一 个施工段上的施工时间。第j 个专业工作队在第i个施工 段的流水节拍一般用tj,i来表示。
建设工程监理合同管理ppt课件
15
第一节 建设工程委托监理合同
3、监理合同有效期
➢ 监理合同中注明:“本合同自X年X月X日开始实施,至X
年X月X日完成。”,但此期限仅指完成监理工作预订的时 间,并不一定是监理合同的有效期。
➢ 监理合同的有效期即监理人的责任期,不是用约定的日历
天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作 的义务来判定。
有权要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专 项报告。
➢ 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与
承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求 监理人更换监理人员,直到解除合同并要求监理人承担相
应的赔偿责任或连带赔偿责任。
24
第二节 建设工程委托监理合同的订立与履行
(2)监理人的权利
具有独立法人资格的正式企业 是否具有对拟委托的建设工程进行监理的实际能力 财务情况是否满足要求 社会信誉及已承接的监理任务的完成情况 承担类似业务的监理业绩、经历及合同的履行情况是
否满足要求等
18
第二节 建设工程委托监理合同的订立与履行
监理单位对业主的考察
项目业主是否具有签订合同的合法资格 业主是否具有与签订合同相适应的财产和经费 监理合同的标的是否符合国家政策,是否违反
工程施工合同规定的竣工期限的签认权 工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更
《监理工程师培训》课件
明确监理工程师执业应遵循的准则,包括职业道德、职业纪律、专 业胜任能力等。
监理工程师执业证书制度
介绍监理工程师执业证书的取得、注册、年检等规定,强调证书的 重要性。
合同管理
合同管理概述
01
介绍合同管理的概念、原则、程序和方法,强调合同管理在工
程建设ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的重要性。
监理工程师在合同管理中的职责
02
明确监理工程师在合同管理中的职责和权利,包括合同策划、
合同履行、合同争议处理等。
合同风险管理
03
介绍合同风险的概念、来源和分类,阐述监理工程师在合同风
险管理中的职责和作用。
CHAPTER
05
案例分析与实践
案例一:某住宅小区的监理实践
总结词
住宅小区的监理实践,强调质量 监控和安全管理
详细描述
该案例介绍了某住宅小区的监理 实践经验,重点讲述了监理工程 师如何进行质量监控和安全管理 ,确保工程质量和施工安全。
案例二:某商业中心的监理经验
总结词
商业中心的监理经验,关注进度控制 和协调管理
详细描述
该案例分享了某商业中心的监理经验 ,主要讲述了监理工程师如何进行进 度控制和协调管理,确保工程按时完 成并保持良好的施工秩序。
案例三:某高速公路的监理案例
总结词
高速公路的监理案例,突出环境保护 和文明施工
详细描述
THANKS
感谢观看
监理工程师的资格认证
总结词
具备专业资质
详细描述
监理工程师需要具备相应的资格认证,通常需要具备工程或相关专业背景,并 经过专业的培训和考试,获得监理工程师资格证书。
监理工程师的工作内容与要求
监理工程师《基本理论和相关法规》教材解析讲义-第五章第三节建设工程监理合同管理(一)(1)
第三节建设工程监理合同管理一、建设工程监理合同订立㈠建设工程监理合同及其特点建设工程监理合同是指委托人(建设单位)与监理人(工程监理单位)就委托的建设工程监理与相关服务内容签订的明确双方义务和责任的协议。
其中,委托人是指委托工程监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人;监理人提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
建设工程监理合同是一种委托合同,除具有委托合同的共同特点外,还具有以下特点:⑴建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织,个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。
接受委托的监理人必须是依法成立、具有工程监理资质的企业,其所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。
⑵建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、工程设计文件、施工合同及物资采购合同。
⑶建设工程监理合同的标的是服务。
【例】建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金B.监理设备C.监理人员D.监理服务【答案】D㈡建设工程监理合同主要内容国家发改委等九部委联合发布的《标准监理招标文件(2017 年版)》中明确了监理合同条款及格式。
监理合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时还以合同附件格式明确了合同协议书和履约保证金格式。
⒈通用合同条款通用合同条款包括:一般约定、委托人义务、委托人管理、监理人义务、监理要求、开始监理和完成监理、监理责任与保险、合同变更、合同价格与支付、不可抗力、违约、争议解决共计12 个方面。
⒉专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可根据不同工程特点及具体情况,通过谈判、协商对相应通用合同条款进行修改、补充。
⒊合同附件格式⑴合同协议书。
合同协议书是合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书。
合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,订立合同时需要明确填写的内容包括委托人和监理人名称;实施监理的项目名称;签约合同价;总监理工程师;监理工作质量符合的标准和要求;监理人计划开始监理的日期和监理服务期限。
注册监理工程师培训ppt课件
工程索赔的预防与处理
01
02
03
04
工程索赔的概念与分类
工程索赔的预防措施与 建议
工程索赔的处理程序与 技巧
工程索赔案例分析与实 践经验分享
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
工程监理的内容
协助项目法人组织工程招标、协助项目法人与中标单位签订工程建设合同、督促中标单位严格履行合 同、监督中标单位对分包单位的管理,防止工程建设转包或违法分包、监督施工单位严格按照批准的 施工组织设计进行施工等。
工程监理的方法与技巧
工程监理的方法
旁站、巡视、平行解决问题、做好沟通协调工作、注重细节管理等。同时, 监理工程师还需要不断学习和提升自己的专业技能和知识水平,以更好地履行 监理职责。
法律关系
阐述工程建设中各方主体 之间的法律关系,如业主 、承包商、监理单位等。
法律责任
明确工程建设中各方主体 在不同情况下的法律责任 ,包括民事责任、行政责 任和刑事责任。
工程建设强制性标准
强制性标准概述
介绍工程建设强制性标准的定义、作 用和意义。
强制性标准实施与监管
阐述工程建设强制性标准的执行、监 管和违规处罚措施。
工程投资与进度的关系
正确处理工程投资与进度的关系,既要保证工程进度,又要避免不 必要的投资浪费。
2023
PART 06
工程合同管理与索赔处理
REPORTING
工程合同管理概述
工程合同的基本概念 与特点
工程合同管理的原则 与方法
工程合同管理的意义 与重要性
工程合同的履行与变更管理
工程合同的履行过程与要求 工程合同变更的原因与类型
监理工程师课程讲义-合同管理-第九章第一节FIDIC施工合同条件
第九章国际工程常用合同文本FIDIC 系列合同条件简介Array中各方责任和义务典型条款分析简介各方责任和义务典型条款分析NEC 系列合同条件ECC 合同的内容组成ECC 合同中的合作伙伴管理理念系列合同条件合同模式合同模式第一节FIDIC 施工合同条件一、FIDIC 系列合同条件简介1、FIDIC(国际咨询工程师联合会)标准合同条件(1)《施工合同条件》(“新红皮书”),适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目,尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式,承包商按照业主提供的设计进行施工,采用工程量清单计价,业主委托工程师管理合同,由工程师监管施工并签证支付。
(2)《土木工程施工合同条件》(“红皮书”),适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目,采用工程量清单计价,单价可调整,由业主委派工程师管理合同。
(3)《简明合同格式》(“绿皮书”),适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单,或重复性的工程项目施工,既适于业主设计也适于承包商设计。
(4)《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(“银皮书”),适用于承包商以交钥匙方式进行设计-采购-施工的总承包,完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目,采用总价合同。
(5)《设计-建造与交钥匙工程合同条件》(“橘皮书”),适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目,采用总价合同。
(6)《生产设备和设计-施工合同条件》(“新黄皮书”),适用于“设计-建造”模式,由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同,采用总价合同,业主委托工程师管理合同,由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。
(7)《设计施工和营运合同条件》(“金皮书”),适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作,还要负责设施的长期运营,并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。
(8)《土木工程施工分包合同条件》(“褐皮书”),适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
建设工程合同管理培训课件(ppt-89页)
(六)合同的生效、变更与终止 1、合同的生效 自签字之日生效 2、开始与完成时间 在合同专用条件中约定开始与完成时间、 可延期情况 3、变更 一方申请,双方协商,达成一致形成协议 4、延误 非监理人原因导致误期,产生附加工作延 期及酬金
5、情况改变 非监理人原因引起监理工作暂停,给予延期并补给
恢复执行时间,双方约定相应酬金 6、合同暂停或终止 (1)合同完成而终止,竣工验收移交 (2)一方要求变更或解除合同:协商达成一致,提出方 赔偿对方 (3)监理人违约,委托人终止合同:违约方赔偿对方 (4)委托人支付违约或长期暂停监理人工作,监理人终 止合同:违约方赔偿对方
这种合同有两个明显的特点:一 是发包方对工程总价不能实施实际的控 制;二是承包方对降低成本不关心。
常见的形式通常有成本加固定百分比酬 金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖 罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同等
成本加酬金合同适用于工程内容及其技 术经济指标尚未全面确定,在投标报价的依据 尚不充分的情况下,发包方因工期要求紧迫而 必须发包的工程,或者发包方与承包方之间具 有高度的信任,承包方在某些方面具有独特的 技术、特长和经验的工程项目。
合同管理 4、项目经理主抓合同管理
(三)合同管理的内容 1、签约前发包人、监理人合同管理的内容
(1)搞好工程项目的可行性研究和设计 (2)编制有利的招标文件(含合同文件) (3)选择理想的承包人签订合同
2、签约前承包人合同管理的内容 (1)搞好投标可行性分析 (2)编制有利的投标文件 (3)签订有利的合同
阶段承包方为项目决策提供可行性资料
②施工设计合同指承包方与发包 方就具体施工设计达成的协议。
(3)施工合同
指承包方完成工程的建筑安装工 作,发包方验收后接受该工程并支付价
建设工程合同培训讲稿课件
天。 天内完成审核和证实承包
建设工程合同培训讲稿
19
工程施工合同文件的构成及招标文件的编制
v 合同通用条款(或称一般条款)旨在:
§载明合同双方的一般性权利和义务,如:
• 业主指定监理工程师监督工程的实施,并要求承包 人按时、保质和保量地完成工程;同时,业主有在 承包人按时、保质和保量地完成工程时及时支付工 程款的义务,等等。
建设工程合同培训讲稿
2
讲座主要内容
v 工程施工合同文件的构成及招标文件的编制; v FIDIC合同条件示范文本介绍; v 工程施工合同合同管理及案例分析; v 工程施工合同管理案例探讨。
建设工程合同培训讲稿
3
1.1绪论 v 市场经济
竞争
工程施工合同文件的构成及招标文件的编制
法治
合同
v 计划经济 服从
§ 合同通用/专用条款通常在格式合同中采用
v 通用合同条款; v 技术条款; v 图纸; v 已标价的工程量清单; v 组成合同的其它文件。
建设工程合同培训讲稿
13
工程施工合同文件的构成及招标文件的编制
v 合同协议书一般旨在载明:
§ 合同协议的双方,和合同之目的; § 合同双方已审阅过合同文件,了解并同意合同的内容;
人制
指令
建设工程合同培训讲稿
4
工程施工合同文件的构成及招标文件的编制
质量
安全
成本
进度
合同
法律
建设工程合同培训讲稿
5
《中华人民共和国合同法》
第二条 本法所称合同是平等主体的自然人、 法人、其他组织之间设立、变更、终止民事 权利义务关系的协议。
建设工程合同培训讲稿
6
工程施工合同文件的构成及招标文件的编制
监理员培训课程讲义PPT课件
(一)建设工程作为产品结合其生 产特点有四个方面:
1、产品的固定性和生产的流动性; 2、产品多样性和生产的单件性; 3、产品形体庞大、高技术、生产周 期长、有风险
4、产品的社会性、生产的外部约束 性。
第一章第一节建设工程质量控制概述P48序8
(二)工程质量本身有5个方面的 特点: 1、影响因素多; 2、质量波动大; 3、质量隐蔽性; 4、终检的局限性; 5、评价方法的特殊性。
第一章第一节建设工程质量控制概述P47序6
(二)影响工程质量的因素 就是人、机、料、法、环五个方 面,简称4M1E 1、人员素质(Man) 2、工程材料(Material) 3、机械设备(Machine) 4、方法(Method) 5、环境条件(Environment)
第一章第一节建设工程质量控制概述P48序7
第二章 第一节 概述P57序20
p57页的图3-1系统图对三个环 节的控制概念表达得很清楚。
(二)按物质形态转化的阶段 控制质量,即投入的物质资源 控制-过程控制-产品产出质量控 制,过程控制即对5个影响因素 (即4M1E)进行全面控制。
第二章 第一节 概述P57序21
(三)按工程项目施工层次划分 的系统控制过程 建筑工程项目按国家统一标准可 以划分为单位工程、分部工程 (子分部工程)、分项工程、检 验批等层次。 施工作业的工序质量控制是最基 本的质量控制。
第二章第二Leabharlann 施工准备的质量控制P71序35⑦所提出的施工工艺、方法是否合理、 切合实际; ⑧施工图和说明书中涉及的标准、图集 、规范、规程等是否具备 7、严把开工关(开工条件审查) 8、监理组织内部的监控准备工作 如建立监理组织机构、进行责任分工、 编制监理规划、监理实施细则、建立有 关台账制度、办理见证送检卡、配备监 理仪器设备、熟悉合同、招标文件、设 计文件、有关规范标准等等。
建设工程合同管理《监理工程师考试》
合同管理笔记1、工程建设管理水平提高体现在三控目标上,三控目标水平体现在合同中。
2、建设领域的经济犯罪高因为公开、公平、公正做的不好.3、招标投标与合同管理是改革开放的两项重要制度;市场经济中招标投标与合同管理两者相辅相成,缺一不可.4、自然人在我国《民法通则》中使用的是“公民”一词。
5、法律意义上的物:可以为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料。
6、担保法是调整因担保关系而产生的债权债务关系法律规范总称.7、担保活动应公平、平等、自愿、诚实信用。
8、经国务院批准为了使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的情况可以作为保证人。
9、抵押人转让已办理抵押登记的抵押物,应告知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况,否则转让行为无效。
10、能留置的仅限于动产;只有因保管合同、运输合同、承揽合同才有可能实现留置。
11、定金不交付不生效,超出合同价20%的部分不属于定金。
12、投标保证金在开标前以有效方式提供.13、投标保证金不超过招标项目估算价的2%。
14、招标人最迟于书面合同签订后5日内,向未中标人退投标保证金及同期存款利息.15、保险危险事项有,发生与否、发生时间、发生后果三个不确定性。
16、保险标的危险程度增加的,被保险人按照合同约定及时通知保险人,保险人有权要求增加保险费或变更保险合同。
17、保险人除外责任包括:资料、票据及包装物料的损失。
18、建筑工程一切险的保险期限到全部或部分工程签发完工程验收证书或验收合格止,但最长不超过保险合同列明的建筑期保险日.19、安装工程一切险为整个工期。
一般是保险项目被卸至工地生效,工程竣工验收使用之日止。
20、意外伤害险为开工日到竣工验收合格日.21、保险决策分为,是否投保、选择保险人。
22、风险决策时考虑因素:期望损失、风险概率、机会成本、费用等。
23、选择保险人决策时考虑,安全、服务、成本.24、标准施工组卷,1招告投书合评工2图纸3技术标准和要求4投标文件格式。
《建筑工程监理 》最新备课课件:7.123-合同管理
二、工程暂停及复工 (1)下列情况下,总监理工程师可下达《工程暂停令》: ①应建设单位的要求暂停施工,且工程需要停工时。
②发现严重的质量隐患,或发生严重的工程质量事故,需 要进行停工处理时。
③发现严重的安全隐患,或发生严重的安全事故,需要停 工处理时。
④发现建筑材料、构配件、设备质量严重不合格。
⑤承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理 。
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。 (2)增减合同中约定的工程量。 (3)改变有关工程的施工时间和顺序。 (4)其他有关工程变更需要的附加工作。
2.设计变更程序
(1)发包人要求的设计变更
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前14天以书 面形式向承包人发出变更 通知。变更超过原设计标准或 批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有 关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应 图纸和说明。
(2)合同形式的种类。 ①口头形式。当事人只以口头语言的意思表示达成协议。
②书面形式。当事人以文字表述协议内容的合同。
③其他形式。其他形式的合同是当事人的行为或者特定情 形推定成立的合同。
四、建设工程施工合同
1.建设工程施工合同的概念
建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目 的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内 容,确定双方权利和义务的协议。施工合同是建设工程 合同的一种,它与其他建设工程合同一样是双务有偿合 同,在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
(2)承包单位由于以下原因可以向监理单位提出工程延期( 工期索赔)要求。
①建设单位未能按施工合同专用条款的约定提供施工图及其他开工 所需的条件。
②建设单位未能按约定日期支付工程预付款、工程进度款,致使施 工不能正常进行。
工程合同的管理PPT课件
逾期不提交的责任,审核时限和审核费用的分担 等未做详细约定。
• 例如:发包人为延迟支付工程竣工结算后价款支
付,有意拖延工程结算审核时间,个别工程项目 工程竣工几年后其工程竣工结算仍未完成,工程 竣工结算问题是导致拖欠工程款和农民工工资主 要原因之一。
14
• 例如:开工日期有“破土之日”、“验线之日”、
“进场之日”之说,竣工日期有“验收合格之 日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之 说。如果合同没有明确约定的即会造成工程预付 款、工程进度款、工期延误责任认定等一系列问 题。程工和农民工工资支付。
13
7.工程竣工结算程序和时限未做详 细约定的工程施工合同
• 发包人按合同约定提供的材料,总承包企业与分
包企业对材料实际使用量和现场保管责任不清, 造成材料使用的浪费和被偷盗事件发生。
11
5.对工程进度拨款未做出详细规定 的工程施工合同
• 工程合同对如何申请拨款,需报何种文件,如何
审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一 致时如何处理未做出详细规定。
• 例如:在处理工程款拖欠问题时,经常发生承包
16
谢谢
17
自的职责和权限及监理工程师职责和权限。
• 例如:建设工程施工过程中,发包方、承包方、
监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员 较多,工程中发设计变更、经济签证、材料价格 确认等重要经济文件签认时,由于合同没有明确 签认范围、程序、生效条件,出现施工过程中没 人签字或随意签字的现象,对工期和造价均会造 成不同程度的损失。
10
4.责任和相互关系不清的工程专业 分包合同
• 分包合同签订过于简单,包方与总包方、总包方
建设工程监理合同管理(PPT 87页)
按 付款 方式 划分
单价合同
施工单位在投标时按照招标文件就分部、分项工程所列 出的工程量表确定各分部、分项工程的费用的合同
是业主向承包人支付建设工程的实际成本,再按事先约 成本加酬金合同 定的某一种方式支付酬金的合同类型(适用于立即开展
工作、新型、技术经济指标未确定、风险大的项目)
按完成承包内容划分 建设工程勘察合同、设计合同、施工合同
成(法律关系构成要素) 权利主体:包括自然人和法人 权利客体:包括物、行为、精神产品和智力成果 内 容:民事权利和义务(合同一般条款所规范的主体的权利
和义务)
一、合同的基本原理
合同==协议==契约,按不同场合分别使用,但含义相同 代理人:基于被代理人的委托授权而行使代理被代理人权力的人 合同的共同法律特征:合同是一种同的履行 合同履行的概念指当事人双方根据合同的条款,实现各
自享有的权利,并承担各自负有的义务和责任。合同的履 行是依法成立的合同必然产生的结果,是合同效力的重要 组成部分。 合同成立是合同履行的前提;合同履行是订立合同的目的 得以实现的手段。
合同履行中的抗辩权就是一方当事人有依法对抗对方要求或否认对
2、合同法及其基本原则 《中华人民共和国合同法》1999年10月1日施行
合同法主要规范合同的订立、效力、履行、变更、转让、终 止、违反合同约定的责任及各类有关问题。
《监理工程师》课件
THANK YOU
感谢各位观看
平行检验
平行检验是指在施工期间,由监理人员采用与施工单位相同或类似的方 法,对施工质量进行独立检测的活动。
平行检验的主要目的是验证施工单位的施工质量,确保工程符合设计要 求和规范标准。
平行检验需要监理人员具备相应的检测手段和工具,能够对施工质量进 行准确的评估。
见证取样
见证取样是指在施工过程中,由监理人员对涉及结构安全和主要使用功能的试块 、试件及工程材料进行现场取样,并送至具有相应资质的检测单位进行检测的活 动。
见证取样需要建立人员具备相应的检测知识和技能,能够按照规范要求进行取样 和送检。
验收签证
验收签证是指监理人员在验收过程中,对已完成的施工内容 进行质量评估,并签署验收意见的活动。
验收签证需要建立人员具备丰富的专业知识和实践经验,能 够对施工内容进行全面、准确的质量评估。同时,验收签证 也是对施工单位施工质量的一种认可和保障。
VS
详细描述
介绍某工程项目中监理工程师如何对工程 进度进行控制,包括制定进度计划、监控 进度执行、调整进度安排等方面的具体操 作和经验。
工程投资控制案例
总结词
工程投资控制案例分析
详细描述
介绍某工程项目中监理工程师如何对工程投 资进行控制,包括制定投资计划、审核工程 变更、处理索赔等方面的具体操作和经验。
安全管理
监督施工单位的安全管理工作,确保施工现场安全有序。 对施工现场进行定期检查和评估,及时发现并处理安全隐患。
协调解决安全争议和问题,参与安全事故的调查和处理工作。
03
监理工程师的工作方法
旁站监理
旁站监理是指在关键部位或关键工序施 工过程中,由监理人员在现场进行的监
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章 建设工程合同管理法律基础 第一节 建设工程合同管理概述
一、建设工程合同相关法律体系
1、合同法 2、招标投标法 3、建筑法 4、民法通则 5、担保法 6、保险法 7、劳动法 8、仲裁法 9、民事诉讼法 10、刑法 11、安全生产法
第一章 建设工程合同管理法律基础 第一节 建设工程合同管理概述
建设工程合同管理
监理工程师考试培训
2019年8月
感谢
在座的各位同事 监理工程师协会
监理工程师考试培训
建设工程合同管理
第一章 建设工程合同管理法律基础 第二章 合同法律制度................................21 第三章 建设工程招标管理.........................52 第四章 建设工程委托监理合同...................80 第五章 建设工程勘察设计合同管理............92 第六章 建设工程施工合同管理..................103 第七章 建设工程物资采购合同管理............130 第八章 fidic合同条件下的施工管理.............144 第九章 建设工程施工索赔..........................177
三、代理关系
委托代理关系终止原因 代理期间届满或者代理事项完成 被代理人取消委托或代理人辞去委托 代理人或代理人丧失民事行为能力
作为被代理人或者代理人的法人终止
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
三、代理关系
指定代理或法定代理关系终止 被代理人取得或恢复民事行为能力 被代理人或代理人死亡 指定代理的人民法院或指定单位撤消指定 监护关系消灭
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
三、代理关系
代理分为委托代理、法定代理和指定代理
委托代理是基于被代理对代理人的委托授权行为而产生的 代理 法定代理指根据法律的直接规定而产生的代理 指定代理指根据人民法院等有关单位 指定而产生的代理
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
第一章 建设工程合同管理法律基础
第三节 合同担保
二、担保方式 抵押指债务人或第三人向债权人以不转 移占有的方式提供一定的财产作为抵押 物,用以担保债务履行的担保方式。
第一章 建设工程合同管理法律基础 第三节 合同担保 二、担保方式
可以抵押的财产包括: 1、抵押人所有的房屋和其他地上定着物 2、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产 3、抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上 定着物 4、抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财 产 5、抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒地的土地使用权 6、依法可以抵押的其他财产
一、建设工程合同相关法律体系 1、合同法(第16章建设工程合同(工程勘察、设 计、施工合同)、第21章委托合同(委托监理合 同)) 2、招标投标法(第1章总则第3条:工程建设项目 包括勘察、设计、施工、监理及设备、材料等的 采购必须进行招标) 3、建筑法(第4章第30条:国家推行建筑工程监 理制度)
第二章 合同法律制度 第一节 合同法概述
1.
2.
合同法内容 分类 建设工程合同是15类合同的一种
第二章 合同法律制度 第二节 合同的订立
二、要约与承诺
1、承诺撤回的条件 撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要 约人之前或 与承诺通知同时到达要约人 2、要约与承诺在到达受约人时生效(《合 同法》规定)
第一章 建设工程合同管理法律基础 第一节 建设工程合同管理概述
一、建设工程合同相关法律体系
行政法规 建设工程质量管理条例(国务院令第279号
建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)
第一章 建设工程合同管理法律基础 第一节 建设工程合同管理概述
二、建设工程合同管理的任务 1、发展和完善建筑市场 2、推进建筑领域的改革 3、提高工程建设的管理水平 4、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
第一章 建设工程合同管理法律基础 第三节 合同担保 二、担保方式 《担保法》规定的担保方式:
保证、抵押、质押、留置和定金 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或公民,可以 作为保证人。 以下组织不能作为保证人: 1、企业法人的分支机构、职能部门 2、国家机关 3、以公益事业为目的事业单位 、社会团体
第一章 建设工程合同管理法律基础 第三节 合同担保 二、担保方式
不得抵押的财产包括: 1、土地所有权 2、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土 地使用权 3、以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施 、医疗卫生设施和其他社会公益设施 4、所有权、使用权不明或有争议的财产 5、依法被查封、扣押、监管的财产 6、依法不得抵押的其他财产
一、合同法律关系的构成
法人具备的条件是 有必要的财产或经费 有自己的名称、组织机构和场所 能够独立承担民事责任 依法成立
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
一、合同法律关系的构成
有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资 格 具有法人条件的事业单位、社会团体依法不需 要办理法人登记的从成立之日起,具有法人资 格
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
一、合同法律关系的构成
合同法律关系的客体主要包括 物、行为、智力成果
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法律关系
二、 合同法律关系的产生、变更和消灭 法律事实分为行为和事件
行为指法律关系主体有意识、能够引起法律关 系发生变更和消灭的的活动,包括作为和不作 为 事件指不以合同法律关系的主体意识为转移的 ,能够引起法律关系发生变更和消灭的活动, 包括自然事件和社会事件:如地震、台风、罢 工等
第一章 建设工程合同管理法律基础 第一节 建设工程合同管理概述
三、建设工程合同管理的方法 1、严格执行建设工程合同管理法律法规
2、普及相关法律知识,培训合同管理人才 3、设立合同管理机构,配备合同管理人员 4、建立合同管理目标制度 5、推行合同示范文本制度
第一章 建设工程合同管理法律基础
第二节 合同法ห้องสมุดไป่ตู้关系