宇防雷施工合同

合集下载

防雷施工合同书

防雷施工合同书合同编号：XXXXX甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：单位地址：联系电话：乙方：（承包方）单位名称：法定代表人：单位地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就防雷施工事宜达成以下合作协议：第一条合同目的甲方委托乙方负责防雷施工，确保甲方单位的安全设施，以防止雷击造成的财产损失和人身伤害。

第二条项目内容1.乙方将按照甲方提供的防雷设计方案及相关要求，进行防雷施工。

具体施工内容包括但不限于：（1）安装、检修、更换或维护防雷装置和设备；（2）对甲方单位的建筑、设备、导线以及相关设施进行雷电防护处理；（3）提供防雷设备的选型、供应等支持服务。

2.甲方要求乙方对施工期间的现场施工状况进行日常检查，确保施工过程中符合相关安全标准，并保证施工质量。

第三条工期和验收1.施工工期：自合同生效之日起，乙方应按照合同约定的时间完成全部防雷施工任务。

2.乙方完成施工后，甲方有权对项目进行验收。

甲方认可防雷施工质量符合合同约定和相关标准的，应及时予以确认，并签署相关验收文件。

3.如乙方未能按时完成施工任务，甲方有权要求乙方加快进度或按照约定支付违约金。

第四条价款及付款方式1.本次防雷施工的总价款为人民币（￥）____________________元。

2.付款方式及时间安排：双方协商后约定。

3.如甲方未能按照约定时间支付价款，乙方有权暂停或终止施工，甲方应承担由此造成的一切责任和损失。

第五条保密条款双方应对合同中涉及到的商业秘密和技术细节进行保密，未经双方书面同意，不得向第三方泄露或使用。

第六条违约责任1.任何一方违反合同规定，使对方遭受经济损失的，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

2.如甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金；如乙方违约，甲方有权要求乙方补救违约，如无法补救，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.除非另有约定，违约方应在收到方提出书面通知后15日内履行相应的赔偿义务。

屋面防雷工程施工合同(4篇)

屋面防雷工程施工合同甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。

订立本合同。

第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围_____第三条工程工期1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天;2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

建筑施工劳务合同范文节选!第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

建筑施工劳务合同范文节选!5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

防雷工程施工合同样本

防雷工程施工合同样本甲方：（委托方）地址：法定代表人/负责人：电话：开户银行：账号：乙方：（承包方）地址：法定代表人/负责人：电话：开户银行：账号：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，就防雷工程施工事项达成如下合同：第一条合同目的及背景1.1 甲方要求乙方负责进行防雷工程的施工；1.2 乙方具备进行防雷工程施工的技术能力和经验。

第二条工程内容2.1 防雷工程范围详细描述：2.2 工程工期：第三条工程费用及支付方式3.1 工程总造价为人民币（大写）（￥）元整；3.2 甲方将工程费用分期支付给乙方：a) 工程开工前支付工程款的%作为预付款；b) 工程进展到%时支付工程款；c) 工程竣工验收合格后支付工程款中的%作为结算款。

第四条竣工验收4.1 乙方施工完成后，须将施工结果通知甲方进行竣工验收；4.2 竣工验收合格后，甲方应按照第三条约定支付剩余工程款；4.3 若竣工验收结果不合格，乙方应在约定时间内免费进行修复或改正，直至满足约定的验收标准。

第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：a) 按时支付工程款；b)提供项目资料、图纸和相关法律法规等必要的文件；c) 对乙方的施工情况进行监督检查；d) 完成竣工验收，并支付工程款。

5.2 乙方的权利与义务：a) 按照合同要求完成工程施工；b) 承担工程质量保证责任；c) 提前告知甲方工程进度、施工计划等相关事项；d) 提供工程竣工验收所需的相关文件和证明材料。

第六条索赔和违约责任6.1 由于甲方原因导致工程施工延期、变更或取消，乙方有权提出索赔；6.2 由于乙方原因导致工程质量不符合约定要求，乙方应承担相应的违约责任；6.3 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提交相关机构仲裁。

第七条违约和解除7.1 在以下情况下，一方有权单方解除合同：a) 违反本合同约定，且经友好协商未能解决；b) 经人民法院判决的；c) 法律规定的其他情况。

防雷工程施工合同范本最新

防雷工程施工合同范本最新
甲方：（施工单位）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（业主单位）
地址：
联系人：
电话：
根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方承接乙方的防雷工程施工事项，达成如下协议：
一、工程名称及地点
1. 工程名称：防雷工程施工
2. 工程地点：（具体地址及地点）
二、工程内容及范围
1. 防雷接地系统的设计、施工
2. 避雷针、避雷网等设备的安装
3. 避雷系统的调试及验收
三、工程进度和质量要求
1. 工程的施工进度应按照合同约定，严格按照相关技术标准和规范进行施工。

2. 工程质量符合国家规定的技术标准，验收合格后方可交付使用。

四、工程款支付方式
1. 工程总价款为（具体金额），支付方式分两次，第一次支付（具体金额），第二次支付结余款项。

2. 工程合同签订后，甲方应支付工程预付款（具体金额）作为施工资金。

五、违约责任
1. 任何一方违反合同相关条款，应承担相应的违约责任。

2. 发生工程质量问题，由违约方承担修复费用及相应赔偿责任。

六、法律适用及争议解决
1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有关法院起诉。

七、其他事项
1. 合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

2. 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上内容经双方协商一致，共同签订。

防雷工程施工合同

防雷工程施工合同
1. 合同双方
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
2. 工程基本信息
工程名称：防雷工程施工
工程地点：[工程地点]
工程范围：[工程范围]
工程工期：[工程工期]
3. 工程价款及支付方式
甲方向乙方支付的工程价款为：[工程价款]
支付方式：工程完成后，甲方将全额支付工程价款给乙方。

4. 工程质量要求
4.1 乙方应按照相关法律法规和工程规范要求进行施工，保证施工质量符合相关标准。

4.2 施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，确保施工期间不影响周边环境和他人的安全。

4.3 乙方应按照相关标准和设计要求，保证防雷工程的可靠性和稳定性，确保工程达到预期效果。

5. 担保责任
5.1 乙方应对其施工过程中的质量问题和安全责任承担相应的修复和赔偿责任。

5.2 如乙方在施工期间未能按时完成工程或工程质量存在严重问题，甲方有权要求乙方进行整改或追究相应的违约责任。

6. 违约责任
6.1 如甲方未按合同约定的时间支付工程款项，甲方应按照合同约定支付违约金。

6.2 如乙方未按合同约定的时间完成工程，乙方应按照合同约定支付违约金。

7. 法律适用和争议解决
7.1 本合同的签署、履行和解释均受法律的管辖。

7.2 本合同双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可通过仲裁方式解决。

8. 合同有效期
本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同有效期]。

9. 其他事项
9.1 除非双方达成书面协议，本合同不得进行任何形式的转让。

9.2 本合同附件包括：[合同附件列表]。

宇防雷施工合同

宇防雷施工合同一、双方介绍本合同由以下双方所签署：甲方：____________________（以下简称甲方）地址：____________________乙方：____________________（以下简称乙方）地址：____________________双方同意按照以下条款执行本宇防雷施工合同。

二、项目描述1. 标的物：本次宇防雷施工的目标是对甲方的建筑进行防雷设备的安装和维护。

2. 工作内容：乙方将根据甲方的需求以及相关标准和规范，负责进行宇防雷设备的选购、安装、调试、验收等工作。

3. 工期：双方同意在本合同签署之日起____个工作日内完成宇防雷施工工作。

三、费用及支付方式1. 项目总费用为________________。

（具体费用详见附件A）2. 乙方应当提供详细的费用明细表，包括设备费、人工费、材料费等，以作为决策和审计的依据。

3. 甲方应当在合同签署后的__个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，剩余金额应在施工完成后__个工作日内支付。

4. 如果乙方在施工过程中因为特殊情况需要额外费用或甲方需要增减工作范围，双方应当及时协商并签署补充协议。

四、技术要求与进度1. 乙方应当严格按照相关标准和规范对所有防雷设备进行选购、安装和维护。

2. 乙方应当按照协商的工期和进度要求，在保证施工质量的前提下，及时完成施工任务。

3. 如因乙方原因导致施工延期或质量问题，乙方应负责相应的违约责任。

五、验收标准与保修期1. 乙方完成施工后，甲方有权进行验收。

验收标准为：所有防雷设备应符合国家和行业的相关标准。

2. 如果在保修期内，由于乙方的责任导致设备出现故障或质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

3. 保修期为自验收合格之日起的一年。

六、保密条款1. 双方应严守商业秘密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露本合同涉及的任何机密信息。

2. 在合同履行过程中，如双方需要透露对方的商业秘密，应当在书面形式上进行认可，并妥善保存对方的商业秘密。

防雷整改合同7篇

防雷整改合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方存在防雷设施不完善、老化等问题，为保障人员和财产安全，提高防雷能力，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方防雷整改事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在防雷整改过程中的权利和义务，确保整改工作顺利进行，达到防雷效果。

二、工作内容及范围1. 乙方负责对甲方现场进行防雷勘察和评估。

2. 根据勘察和评估结果，制定防雷整改方案。

3. 乙方按照整改方案，对甲方的防雷设施进行整改、维修或更换。

4. 整改范围包括但不限于：防雷接地、避雷网、避雷针、防雷线路等。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付合同总金额的______%作为预付款。

3. 整改工作完成后，经甲方验收合格并出具验收报告后，甲方支付合同剩余款项。

4. 支付方式：____________________（如：银行转账等）。

四、合同工期及要求1. 乙方自本合同签订之日起______日内完成防雷整改工作。

2. 如因特殊原因需延期，乙方应提前与甲方协商，并取得甲方同意。

3. 整改过程中，乙方应遵守安全生产法律法规，确保人员安全。

4. 整改工作完成后，乙方应提交完整的整改报告和验收资料。

五、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家相关防雷标准和规范进行整改。

2. 整改工作完成后，乙方应书面通知甲方进行验收。

3. 甲方应在接到通知后______日内组织验收，并出具验收报告。

4. 如验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后______日内完成整改并重新验收。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息。

防雷施工合同范本

防雷施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________一、工程概述1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责甲方项目工程的防雷设施设计、施工及验收工作。

二、合同条款2.1 工程范围2.1.1 乙方根据甲方提供的工程图纸和相关资料，进行防雷设施的设计。

2.1.2 乙方负责防雷设施的施工，包括但不限于接地装置、避雷针、避雷带、等电位连接等。

2.1.3 乙方负责防雷设施的验收，确保工程质量符合国家相关标准。

2.2 工程期限2.2.1 乙方应在合同签订后______天内完成防雷设施的设计。

2.2.2 乙方应在设计完成后______天内完成防雷设施的施工。

2.2.3 乙方应在施工完成后______天内完成防雷设施的验收。

2.3 工程质量2.3.1 乙方应保证防雷设施的设计、施工和验收符合国家相关标准，确保工程质量和安全。

2.3.2 乙方应按甲方要求提供相关施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、验收报告等。

2.4 工程费用2.4.1 乙方报价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.4.2 乙方报价包括但不限于材料费、人工费、管理费等，具体费用明细详见附件。

2.4.3 甲方支付方式：合同签订后支付工程总价款的____%，工程验收合格后支付剩余的____%。

2.5 违约责任2.5.1 若乙方未能按合同约定完成设计、施工或验收工作，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

2.5.2 若乙方未按国家相关标准施工，导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

三、其他条款3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

3.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

四、名词解释4.1 防雷设施：为防止雷电对建筑物、设备、人员等造成损害，采取的一系列防护措施。

防雷工程施工合同范本_防雷工程施工合同样本

防雷工程施工合同范本_防雷工程施工合同样本雷雨天气是一种常见的天气现象,雷电会对建筑物、电气设备造成毁灭性的破坏,甚至会伤害人畜。

雷工程施工合同怎么写呢?以下是在店铺为大家整理的防雷工程施工合同范文，感谢您的阅读。

防雷工程施工合同范文篇一委托单位：(甲方)施工单位：(乙方)委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。

为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。

第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：防雷项目的名称和内容：根据工程清单及现场实际情况进行施工，达到有关标准，对甲方指定设备进行有效防雷保护。

第四条：本工程预算总价款人民币5500 元，人民币大写：伍仟伍佰元整。

工程款支付方式：本工程施工前甲方支付50%工程款，工程竣工后，经甲、乙双方共同验收。

通过后7日内支付合同款的45%，5%尾款待工程验收一年内付清。

第五条：施工工期：工程开工日期：自工地具备施工条件后施工人员进驻工地，总工期预计天。

施工期间如发生不可抗拒的情况时，工期另行确定。

第六条：双方的主要责任一、甲方责任1、办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物，完善必要的施工条件及停电等工作。

2、派出甲方代表向施工人员介绍：防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的有关注意事项、协调工程进度，检查隐蔽工程和办理工程中间的交接验收和签证。

二、乙方责任/1、负责工程预算书的编制、材料和设备的采购、供应和管理，做好施工前的准备工作。

2、严格执行施工技术要求，确保工程质量，按合同规定的时间竣工。

3、质保期：保质期1年;保修期内对工程范围内的设备出现质量问题免费维修。

第七条：违约责任勘查1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如已开工，乙方不予退还甲方所付的工程费。

2、施工期间因停电、门锁不能开启等原因，造成工期延误，如非乙方原因，工期相应顺延。

3、在特殊情况下，导致合同无法履行或履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方及时协商解决，协商不成时可依法向当地人民法院起诉。

防雷工程施工合同范本

防雷工程施工合同范本甲方（施工单位）：________________地址：____________________联系电话：_________________乙方（业主）：________________地址：____________________联系电话：_________________根据《中华人民共和国建设法规》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就防雷工程施工事宜达成如下合同：第一条工程名称：防雷工程施工第二条工程内容：防雷系统设计、安装及调试。

第三条工程地点：________________第四条工程费用及支付方式：1. 乙方应向甲方支付工程总造价为________________（大写）人民币。

2. 乙方应在工程开工前支付____%的工程总造价作为预付款，余款在竣工验收合格后支付。

第五条工程质量标准：按照国家相关规定标准进行施工，并保证施工质量符合相关规定。

第六条工程保修：1. 甲方负责对工程施工质量进行保修，在保修期内出现质量问题，甲方免费进行整改。

2. 保修期为____年。

第七条竣工交付：1. 工程完成后，由双方共同进行竣工验收。

2. 竣工验收合格后，乙方应向甲方签发竣工验收合格证书，并支付尾款。

第八条违约责任：1. 任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

2. 若由于乙方原因导致工程延期或质量问题，应承担相应赔偿责任。

第九条合同解释：本合同如有争议，双方应友好协商解决。

若协商不果，可向有关部门申请仲裁。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签字日期：______________ 签字日期：______________。

防雷工程合同范本(7篇)

防雷工程合同范本为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《____市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：一、甲方负责对乙方____项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。

二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明)，并填写申请表。

甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。

三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。

此表是防雷工程验收的重要依据。

预计施工监审时间为：_______________________。

四、根据____市物价局文件(渝价[____]4____号)规定，乙方应缴纳：1、图纸设计审核费____元。

(工程预算的____‰)2、施工监审费____元。

(每次____元)两项费用总计____元(大写____万____仟____佰____拾____元)。

五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。

六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《____市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。

甲方(签章)：__________乙方：______________年____月____日防雷工程合同范本（二）建设(发包)单位：____单位施工(承包)单位：____防雷技术有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就____系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1、1工程名称：____防雷工程。

1、2工程地点：____企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。

1、3工程内容：____研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。

防雷施工合同范本

防雷施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防雷施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行防雷系统的设计、施工、验收及售后服务等工作。

二、合同工期1. 本工程合同工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。

三、工程质量1. 乙方应按照国家有关防雷施工的标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程质量标准为：________________3. 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程验收资料。

四、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2. 付款方式：________________五、甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定及时支付合同价款。

2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出整改要求。

3. 甲方应确保施工现场具备施工条件，为乙方提供必要的施工条件。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成防雷施工任务，确保工程质量。

2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。

3. 乙方应配合甲方进行工程验收，并提供工程验收资料。

七、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2. 甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

3. 乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。

防雷施工合同范本3篇

防雷施工合同范本3篇篇一防雷施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行防雷设施的施工，为确保双方的权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、合同主体1.1 甲方名称：____________________1.2 乙方名称：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程内容：防雷设施的设计、施工及验收【防雷设施：指为防止雷电灾害而采取的各种技术措施，包括避雷针、避雷带、避雷网、接地装置等】。

三、合同工期3.1 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

四、合同金额4.1 合同总价：人民币【币种】（大写）：____元整（小写）：____元。

五、支付方式5.1.1 合同签订后7日内，支付合同总价款的20%作为预付款；5.1.2 工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；5.1.3 工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；5.1.4 工程验收合格后，支付合同总价款的20%。

六、质量标准6.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量【工程质量：指施工过程中所形成的实体质量，包括施工材料、施工工艺、施工质量等】。

七、安全生产7.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的安全【安全生产：指在施工过程中，采取措施预防事故的发生，保障人员生命安全和财产安全】。

八、工程变更8.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

九、合同解除与终止9.1.1 双方协商一致；9.1.2 不可抗力因素导致合同无法履行；9.1.3 乙方未按照合同约定完成工程，经甲方催告后仍未改正。

十、争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定11.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；11.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；11.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

防雷工程服务合同书3篇

防雷工程服务合同书3篇篇1防雷工程服务合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）为了明确双方责任和权利，保证工程质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就防雷工程服务签订如下合同：第一条服务内容1.1 乙方承接甲方委托，为其提供防雷工程设计、施工、监理等相关服务。

1.2 乙方应确保所提供的服务符合国家相关规定和行业标准，保证工程质量和安全。

1.3 乙方应根据甲方的要求和实际情况，制定防雷工程方案，确保方案的科学性和执行性。

1.4 双方应密切合作，共同推进防雷工程的实施，确保工程按时完成。

第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。

2.2 若因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，双方可协商延长服务期限。

第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的报价单支付服务费用。

3.2 服务费用的支付方式为（支付方式）。

3.3 若工程发生额外费用，双方协商确定后，甲方应及时支付。

第四条质量保证4.1 乙方保证所提供的服务符合国家相关规定和标准，质量合格。

4.2 若在服务期内因乙方责任造成的工程质量问题，乙方承担相应责任，并承诺免费修复。

第五条终止5.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方。

5.2 若因一方违约导致合同终止，违约方应承担违约责任。

第六条其他6.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同任何争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院裁决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于防雷工程服务合同书的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和完善。

希望双方遵守合同约定，共同推进防雷工程事业的发展，实现互利共赢。

篇2防雷工程服务合同书甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方：（服务方）单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为保护设施及人员安全，需进行防雷工程服务，乙方具备相关资质和技术，双方经友好协商，达成如下合同：一、服务内容1.1 乙方将根据甲方提供的相关情况及需求，进行防雷工程设计、施工、检测等服务。

防雷工程施工合同范本最新

防雷工程施工合同范本最新甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟在________地点进行防雷工程建设，现委托乙方负责该工程的施工。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，就防雷工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________防雷工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于接地装置、避雷针、引下线、配电系统、监控系统等的安装、调试及验收。

第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方需求。

2.2 乙方应保证所使用材料的质量，并提供相应的合格证明。

第三条工程进度3.1 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。

第四条工程造价及支付方式4.1 工程造价为人民币________元整（大写：________元整）。

4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：预付款______%，进度款______%，竣工验收合格后支付余款。

第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

5.2 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日。

防雷防静电合同3篇

防雷防静电合同3篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方就甲方委托乙方进行防雷防静电工程服务事宜达成如下协议：一、工程概况及服务内容乙方负责对甲方指定的区域或设施进行防雷防静电工程服务，包括但不限于对已有设施进行防雷防静电检测、评估，以及提供相应的优化建议与改造方案。

具体内容及标准按照双方约定的服务范围和要求执行。

二、服务范围及要求1. 乙方需对甲方的建筑物、设备、线路等进行全面的防雷防静电检测，包括但不限于建筑物的避雷设施、电力线路、通信系统、计算机系统等。

2. 根据检测结果，乙方需对甲方设施存在的防雷防静电风险进行评估，并提供风险评估报告。

3. 乙方应根据风险评估结果，为甲方提供针对性的防雷防静电优化建议及改造方案。

4. 乙方需按照国家标准和行业规范进行工程实施，确保工程质量和安全。

5. 乙方需对甲方人员进行必要的防雷防静电知识培训，提高甲方人员的安全防范意识。

三、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币______元整（大写：____________________元整）。

支付方式为________，具体支付时间节点如下：1. 合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。

2. 乙方完成防雷防静电检测并出具检测报告后，甲方支付乙方合同总金额的______%。

3. 乙方完成风险评估及优化建议后，甲方支付乙方剩余款项。

四、服务期限与进度安排本合同服务期限为______年，自合同签订之日起计算。

具体进度安排如下：1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成防雷防静电检测工作。

2. 乙方应在检测完成后______个工作日内出具检测报告。

3. 乙方应在检测报告出具后______个工作日内完成风险评估及优化建议。

4. 若甲方需要对设施进行改造，乙方应按照甲方的要求，提供改造方案并实施。

防雷施工合同

防雷施工合同甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行防雷施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就防雷施工工程达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________5. 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并经甲方确认后方可施工。

3. 工程竣工后，乙方应提供工程质量验收报告，甲方有权进行验收。

第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。

2. 支付方式：- 预付款：合同签订后_____日内，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款。

- 进度款：根据工程进度，甲方按阶段支付相应款项。

- 竣工款：工程竣工验收合格后_____日内，甲方支付至合同总价款的_____%。

- 质保金：合同总价款的_____%作为质保金，质保期满后支付。

第四条工程验收1. 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。

2. 甲方应在接到通知后_____日内组织验收，逾期不验收视为验收合格。

第五条质保期1. 质保期为工程竣工验收合格之日起_____年。

2. 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。

第六条违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应按逾期金额的_____%支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金。

宇防雷施工合同

防雷设施安装工程施工合同委托单位（甲方）:施工单位（乙方）：委托单位经审批建设项目的防雷工程，由施工单位承担施工。

为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。

、工程概况工程名称:工程地点:二、工程施工内容及承包范围1、电源、监控、网络、电话防雷保护，避雷针、避雷带及地线等;2、乙方提供合格的防雷设计图纸;3、依照合格的防雷图纸要求，包工、包料、包报建检测和送交有关部门进行审批;4、在保修期内的工程质量保修。

三、工程期限1、开工日期:2、竣工日期:3、合同工期总日历天数: 日历天。

四、质量标准、技术要求、合同图纸和材料样板1、工程质量标准：工程质量确保一次性验收合格。

2、施工要求:（1 ）材质：应严格控制引下线、裸露线、焊条等材质。

各种材质必须符合国家标准。

（2 ）施工：应严格控制焊缝、焊点、焊接长度、镀锌及电阻测试等质量。

（3）验收：a）必须严格控制各道工序的隐蔽验收。

对隐蔽工程，必须经甲方技术人员，质检人员验收后方可进行下道工序（必要时可保存隐蔽工程部分的影像资料）；b）本工程需通过工程所在地防雷所检测验收并取得《防雷设施合格证》。

（4）质量保修a）在合同规定的保修期（2年）内，对属于乙方责任的工程质量问题无偿维护。

b）保险责任：A、产品保险责任两年之内由乙方负责无偿维护及修理。

B、工程保险责任依据建筑防雷规范所规定的内容执行。

五、工程造价工程总造价含税金额（人民币大写: ）。

六、付款方式和结算工程竣工验收合格后，甲方支付至总工程款的95%，留合同总价的5%作为保修费，保修期满后不计利息全部返还。

七、责任和义务1、乙方承接本工程，应为其雇员根据法规购买相关保险，其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关；2、工程未交甲方使用前，乙方在工作时间有责任保护其完整性，若乙方疏忽导致在工作区、施工时间发生火警或损毁等工业事故，其所有损失均由乙方承担；3、甲方免费提供乙方施工用电、用水，但乙方必须提供专用用电开关箱，不可随意乱接，甲方不提供食宿安排；4、乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准，负责承担验收合格责任；5、甲方必须履行本合同付款进度计划，如因甲方未按时付款，因而造成延误工期，由甲方负责承担违约责任；八、工程验收与保养1 、甲方必须积极配合乙方做好工程验收工作，验收合格后，双方签定《工程验收证书》后，乙方将有关图纸、技术档案资料、合格证书等交甲方，并将工程移交给甲方管理；2、工程竣工后，由交付使用之日起，乙方按规定进行维修保养，保修期为二年，在保修期内凡因设备材料安装质量问题造成的事故和缺陷，由乙方无条件负责保修3、在甲方人为损坏或不可抗拒因素造成的事故或缺陷由甲方负责。

防雷合同范本三篇

防雷合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于防雷装置的设计、安装、调试等）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家和地方相关标准以及双方约定的技术要求进行施工，确保防雷工程质量合格。

2. 验收标准：按照国家及地方现行的防雷工程验收规范进行验收。

四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______________________）。

此价款为固定总价，包含但不限于工程设计、材料设备采购、施工安装、调试、验收、税费等一切费用。

2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%，即人民币______元（大写：______________________）；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%，即人民币______元（大写：______________________）；（4）剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。