鄞州区古林镇古林村新村建设(一期)景观绿化工程
关于同意鄞州区城镇老旧小区改造一期工程初步设计的批复(2020)
关于同意鄞州区城镇老旧小区改造一期工程初步设计的批复（2020）函悉。
经研究，同意鄞州区城镇老旧小区改造一期工程（统一项目代码：2020-330212-78-01-109374）初步设计。
具体事项批复如下：一、项目名称：鄞州区城镇老旧小区改造一期工程。
二、项目地址：项目分布在鄞州区潘火街道、福明街道、东柳街道、明楼街道、百丈街道、东胜街道、白鹤街道、钟公庙街道等8个街道。
三、建设性质：改建。
四、建设内容：项目建设内容涉及17个小区，居民楼517栋，住户19627户，房屋建筑面积173.29万平方米。
具体建设内容如下：（一）东莺新村总建筑面积16万平方米、居民楼85栋、住户1988户，建设内容包括屋面防水修缮、外墙面修补、车棚翻新、围墙修复、楼道翻新、局部车位改造、安防监控改造、消防设施改造、景观绿化局部提升及综合管线改造等内容。
（二）碧水和城总建筑面积11.97万平方米、居民楼33栋、住户1276户，建设内容包括外立面整体翻新、消防系统修缮、楼道内翻新、一层墙根防渗改造、小区出入口翻新、围墙改造、停车位改造、消防系统改造、安防监控升级改造、景观绿化提升等内容。
（三）明东小区总建筑面积14.76万平方米、居民楼56栋、住户2227户，建设内容包括屋面防水改造、外立面改造、楼道内翻新、沿街立面改造、新增小区出入口门头、学校南侧围墙改造、垃圾房改造、停车位改造、道路提升改造、安防监控改造、景观绿化提升及综合管线改造等内容。
（四）泥堰小区总建筑面积5.18万平方米、居民楼13栋、住户799户，建设内容包括屋面整体翻新、外墙面修补、楼道内翻新、小区公共休憩场所及文化设施提升改造、消防设施修缮、弱电智能化提升、安防监控升级、景观绿化提升及综合管线改造等内容。
（五）宁舟小区总建筑面积6.94万平方米、居民楼30栋、住户1052户，建设内容包括屋面整体翻新、外立面涂料翻新、楼道内翻新、单元门更换、道路改造、安防监控提升、景观绿化局部提升及综合管线改造等内容。
宁波园林庭院工程施工方案
宁波园林庭院工程施工方案一、工程概况本项目为宁波某私人庭院园林工程，位于宁波市某住宅小区内，占地面积约为500平方米。
工程主要包括庭院地面铺装、景观小品、绿化种植、庭院照明、排水设施等部分。
本工程施工方案旨在为业主打造一个舒适、美观、实用、环保的庭院空间。
二、施工准备1. 技术准备：项目负责人应组织技术人员认真学习设计图纸及技术要求，了解工程特点、难点，明确施工工艺及质量标准。
2. 材料准备：根据工程需要，提前采购合格的材料，并进行验收、试验，确保材料质量。
3. 设备准备：根据施工需求，配置足够的施工设备，如挖掘机、推土机、搅拌机、砖锯机等。
4. 人员准备：组织具备相关资质的施工队伍，并对施工人员进行技术培训、安全教育和质量教育。
5. 现场准备：提前对施工现场进行清理、平整，设置施工围挡，确保施工安全。
三、施工流程1. 庭院地面铺装：先进行基层处理，然后按照设计要求进行地砖、石材等铺装，最后进行收口、打磨等处理。
2. 景观小品施工：根据设计要求，施工雕塑、亭台、水景等景观小品，注意把握小品造型、材质、色彩等要素。
3. 绿化种植：选择适合当地气候、土壤的植物，进行合理搭配，注意植物的间距、高度、姿态等，形成丰富的视觉效果。
4. 庭院照明：根据设计要求，安装庭院灯具，注意灯具的选型、安装位置、布线等，确保照明效果和安全。
5. 排水设施施工：按照设计要求，施工排水管道、检查井等设施，确保庭院排水畅通。
6. 施工收尾：完成以上施工内容后，进行庭院清理、绿化浇水、设备调试等收尾工作，确保工程顺利进行。
四、施工质量控制1. 严格把控材料质量，对进场材料进行验收、试验，不合格的材料不得使用。
2. 加强施工过程控制，确保施工工艺符合设计要求，对关键部位进行验收。
3. 做好施工记录，及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利进行。
4. 工程结束后，组织验收，确保工程质量达到设计要求和验收标准。
五、施工安全措施1. 施工现场设置安全警示标志，明确施工区域，防止安全事故发生。
重大项目风险评估
大塘镇重大工程项目建设风险评估重大建设项目风险评估与控制决策失败风险缺乏可行性研究，或可行性研究流于形式，项目评审流于形式，误导项目决策；权限配臵不合理，或者决策程序不规范，导致决策不当，难以实现预期效益，甚至可能导致项目失败；可行性研究的深度达不到质量标准和实际要求，无法为项目决策提供充分、可靠的依据。
社会稳定风险指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险。
包括环境污染、征地拆迁引发的社会稳定风险。
政府的越权干预风险政府用增加税收、强制性规定对项目的设计、选址、工程建设、运营及产品销售进行越权干预。
环境风险由于对项目的环境生态影响分析深度不足，或者是环境包护措施不当，带来重大的环境影响，引发社会矛盾。
由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险。
政府换届风险新官不理旧账可能导致项目流产或支付困难政策法规风险由于项目相关的土地政策、税收政策、关税政策和价格政策的稳定性给项目带来不确定性。
例如：随着国家实施最严格的土地管理制度以及征地补偿政策的变化，项目征地拆迁成本会大幅上涨，项目成本也随之大幅增加。
项目社会风险评估与风险控制总体评估与控制实施社会稳定风险评估的项目范围三大范围。
（一）可能在较大范围或较长时间内对群众生产生活造成影响的土地、山林、水利及其他自然资源的开发利用和城镇建设、拆迁安臵、土地征用、环境整治、水电设施等重大建设项目；（二）转报国家发改委审批、核准的，按其要求需开展社会稳定风险评估的项目；（三）同级人民政府要求开展社会稳定风险评估的其他项目。
八大事项（一）国有、集体企业改革。
国有、集体企业重组改制中的国有、集体产权转让及人员分流、人员安臵等；国有、集体企业关闭和破产中的资产处臵、人员安臵和社会保障等。
（二）“三农”工作。
农村土地承包，林地经营权转让，集体资产处臵；项目建设和城乡规划建设中涉及农民土地征收、拆迂补偿和安臵；村社基础设施建设筹资筹劳；进城务工人员的劳动就业和社会保障；新型农村合作医疗、计划生育、农业生产用水、用电、殡葬改革等及农民的政策性收费等。
宁波市鄞州古林镇区片(CXN-GL-01)控制性详细规划
宁波市鄞州古林镇区片(ＣXN-ＧL-01）控制性详细规划（批前公示）█法定文件01、总则1.1规划目的为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，进一步深化完善城市总体规划所确立的发展目标,明确本编制区未来发展方向及策略,实现突破性、可持续发展，并更好地协调各专业各部门的需求和规划管理部门的管理要求,特编制本控制性详细规划。
1．2规划依据(１）《中华人民共和国城乡规划法》2０08.01;（２）《城市用地分类与规划建设用地标准》GB５０137-２011;（３)《城市居住区规划设计规范》（20０2年版)GB５0180-93;（4)《宁波市城市总体规划（２006-2020年)（2015年修订）》；(5)《鄞州区国民经济和社会发展“十三五”规划》；(6)《鄞州区土地利用总体规划(2０06-2０20）》;(7）《宁波历史文化名城保护规划》2015;(8）《宁波市城乡规划管理技术规定》２01４.0８；(9）《宁波市控制性详细规划编制技术准则》2014.11(10)《宁波市控制性详细规划管理暂行规定》2００8.０7；（11）其他各类相关规划；（1２）国家及省、市有关现行法规、规范及规定。
１.３规划范围本规划区位于鄞州西部古林镇镇区,北至鄞州大道,西毗后港河沿岸、横古线,东、南邻甬金高速连接线,是古林镇老镇片区,规划面积约4.6２平方公里。
1.４规划期限本规划确定的规划期限与《宁波市城市总体规划(2０04－20２0）》（2015修订)保持一致，规划基准年为2014年。
１.5规划成果本规划成果包括法定文件、技术管理文件和附件三大部分。
法定文件是控制性详细规划的法定控制内容，包括法定文本和法定图件;技术管理文件是控制性详细规划的技术控制内容,包括技术管理文本、图纸和图则；附件是对规划内容和规划过程的必要补充和说明,包括研究报告、规划编制与修改情况说明等。
1.６法律效力本规划经宁波市人民政府批准后生效，并自公布之日起实施。
宁波古林农文旅规划图册
Oriental wisdom agricultural water town田园画境· 智农水乡规划范围规划范围：以甬金连接线以西的古林镇行政范围为规划和运营范围，范围内含茂新村、前虞村、蜃蛟村、龙三村、三星村、仲一村等六个以都市农业为主要产业的村落，规划范围面积约14.5平方公里。
游船系统规划线路长度：12.8公里（主环线10.3公里）规划说明：充分利用西洋港河、里龙港河、照天港河等现有河道综合治理成果，进一步提升河道沿线景观风貌，做亮景观桥、花岛、稻田、林带、湿地等节点，开通“舟游古林”游船大环线。
水上游船系统规划图◆休闲商业组团：逐步迁出或就地改造民居建筑空间，提升商业化氛围和丰富商业业态。
◆民宿文创组团：强化文创空间建设，丰富文创业态。
◆乡趣游乐组团：在田园的基底上，开发面向青少年的乡村游乐和深度体验产品。
◆文化展示组团：利用历史建筑，开发文化展示空间，形成永久性的文化地标空间。
◆田园创意空间：提升田园景观，完善游步道，植入创意景观小品。
席乡水市文化商业街区规划网红塔桥西老街米食文化博物馆水阁墩泗水亭桥东老街羊府庙青阳观休闲餐饮集聚区石马塘码头尚书桥旅游集散中心休闲餐饮集聚区席乡水市文化商业街核心区鸟瞰设计图现状图现状图现状图现状图仲一村双创园设计效果图现状图茂新村星际列车设计效果图现状图。
2024年区环境整治工作总结(2篇)
2024年区环境整治工作总结随着城市化进程的加快和人口的增长，环境污染问题成为我们面临的重要挑战。
2024年，作为区环境整治工作的主导者和推动者，我们经过一年的努力和探索，取得了一定的成果。
在此，我将对2024年的区环境整治工作进行总结。
首先，在环境整治的组织领导方面，我们建立了一个高效的工作机制。
成立了环境整治领导小组，由区政府主要领导担任组长，各相关部门负责人担任成员，定期召开工作会议，协调解决环境问题。
同时，我们加强与社区居民的沟通与合作，开展了一系列倡导环保的宣传教育活动，提高了公众的环保意识。
其次，在环境监测与评估方面，我们加大了对污染源的监管力度。
建设了一套完善的环境监测系统，对区内的重点企业和工业园区进行了定期监测，并及时发布监测结果。
建立了环境执法队伍，加大对违法排污行为的打击力度，依法进行处罚。
通过这些措施，我们有效减少了大气、水体和土壤等环境污染的程度，改善了人民群众的环境质量。
再次，在生态恢复与保护方面，我们着力推动了自然保护区的建设和管理工作。
加大了对森林、湿地等自然资源的保护力度，制定了相关政策和措施，引导企业和居民参与生态修复行动。
通过植树造林、湿地恢复等工作，不仅增加了绿化覆盖面积，还改善了生态环境，提升了区域形象。
此外，我们还注重了环境问题的源头治理。
通过加强对工业企业的污染治理和技改，促进企业绿色发展。
出台了一系列环境保护政策，鼓励研发和应用环保技术，推动清洁能源的利用，减少污染物的排放。
通过这些措施，我们有效控制了环境污染的进一步扩散，实现了环境质量的持续改善。
最后，我们还重视了环境整治与经济发展的协调。
采取了一系列措施，引导企业实施环境管理和节能减排，提升了企业的竞争力。
同时，我们加大了对环保产业的支持力度，培育了一批具有市场竞争力的环保企业，促进了经济的绿色转型。
综上所述，2024年我们在区环境整治工作中取得了一定的成果。
然而，我们也要清醒地认识到，环境问题是一个长期而繁琐的工作，需要全社会的共同努力。
宁波市鄞州古林镇区片CXNGL01控制性详细规划
宁波市鄞州古林镇区片（CXN-GL-01）控制性详细规划（批前公示）█法定文件01、总则1.1规划目的为贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，进一步深化完善城市总体规划所确立的发展目标，明确本编制区未来发展方向及策略，实现突破性、可持续发展，并更好地协调各专业各部门的需求和规划管理部门的管理要求，特编制本控制性详细规划。
1.2规划依据（1）《中华人民共和国城乡规划法》2008.01；（2）《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011；（3）《城市居住区规划设计规范》（2002年版）GB50180-93；（4）《宁波市城市总体规划（2006-2020年）（2015年修订）》；（5）《鄞州区国民经济和社会发展“十三五”规划》；（6）《鄞州区土地利用总体规划（2006-2020）》；（7）《宁波历史文化名城保护规划》2015；（8）《宁波市城乡规划管理技术规定》2014.08；（9）《宁波市控制性详细规划编制技术准则》2014.11（10）《宁波市控制性详细规划管理暂行规定》2008.07；（11）其他各类相关规划；（12）国家及省、市有关现行法规、规范及规定。
1.3规划范围本规划区位于鄞州西部古林镇镇区，北至鄞州大道，西毗后港河沿岸、横古线，东、南邻甬金高速连接线，是古林镇老镇片区，规划面积约4.62平方公里。
1.4规划期限本规划确定的规划期限与《宁波市城市总体规划（2004－2020）》（2015修订）保持一致，规划基准年为2014年。
1.5规划成果本规划成果包括法定文件、技术管理文件和附件三大部分。
法定文件是控制性详细规划的法定控制内容，包括法定文本和法定图件；技术管理文件是控制性详细规划的技术控制内容，包括技术管理文本、图纸和图则；附件是对规划内容和规划过程的必要补充和说明，包括研究报告、规划编制与修改情况说明等。
1.6法律效力本规划经宁波市人民政府批准后生效，并自公布之日起实施。
走入园林式村庄—宁波市村庄绿化情况调查
些村创建 “ 园林 式” 庄 的 积极 村
不 少 地 方 发 展 态势 良好 。
一
性 。 而 经 济 富裕 村 并 不 注 重 经 济
是 政 策 推 动 ，各 级 政 府 对
大 有 增 加 ， 绿 化 的水 平 和 质 量 都
比过 去提 高 了 一 步。 三是 经 济 拉 动 ，舍 得 为 村 庄 绿 化 建 设 投 入 资 金 。 随 着 村 庄 经
维普资讯
园 林 式 村 庄
市 村 庄 绿 化 情 况 调 查
生 态 强 村 ” 等 活 加 快 了全 市 村 庄
能 可 贵 。如 象 山县 定 塘 镇定 山村 ， 北仑 区梅 山 乡茶 厂 村 ， 鄞 州 区古 林 镇 蜃 蛟 村 ，村 经 济 年 收 入 只 有 十 几 万 元 ， 去今 两 年 想 方 设 法 ， 但
建 “ 国家 级 园林 城 市”为 抓 手 ，面
貌 日新 月 异 ； 道 绿 化 力度 加 大 。 通 绿 色 林 带 初 具 规 模 。相 比较 而 言 ， 平 原 、 庄 绿 化还 相 对 滞 后 ， 了 村 成
使 村庄 的生态环境发生 了可喜 的
变 化 。 些村 虽然 经 济 基 础 一 般 ， 有
宁 波 市 村 庄 绿 化 工 作 的 先 进 模 范 。 样 的力 量 是 无 穷 的 ， 村 ” 学 习取 经 ， 并 结 合 本 村 实
际， 展创建“ 开 园林 式 ” 庄 活 动 ， 村 做 到 学有 方 向 ， 有 目标 。 去年 ， 赶 全 市 涌 现 出 鄞 州 区 湾 底 村 等 ２ ５
带着 问题 ，我 们 到 全 市 各 地 进 行
了 一次 专 题 调 查 。
从 我 们 调 查 的 情 况 分 析 ， 宁
海曙：古林镇绿化工作获全国先进
宁 波首家 “ 会 呼 吸 ”的 智 慧 影 院 正 式 营 业 ： ｌ ｌ ｊ
２ ８¨， ｊ ＝ 波首宋 “ 会 呼 吸 ” 的 智 慧 影 院—— 宁 波 影 都
人 伦 ｔ Ｊ ｌ 式对外传Ｊ 。０ ： 波 影郜 灭 伦 将 尝 试 “ 激 光 放
映技术…‘ ４ Ｋ 全景 声 影 Ｊ ＿ Ｊ 。 … 绿 色新 系 统 … ‘ 自助 榆 票 ”
０ 日 常 宁波
０ 点赞 宁波
２ ０１ ７年 １月 ５ 日起 宁 波 开通 至 厦 门 岛 内动 车 ：Ｉ Ｉ
｝ 讶０： 波 恒 门的 动 乍 少 ，似 都 足 到 离 市 较远 的厦 北 站 。２ 【 ） ｌ ７年 １月 ５ 『 １ 起 ，铁 路 宁 波 站 将 开 通 至 嗄 ¨ 站 动 ，每 ＿ 人 返 ｌ 对 。 开 通 ｊ ： 波 至 厦 站 动 车 后 ，
仃异 常 ／ ｊ Ｉ 】 『卜 。这 一 做法存全省还属 尚 创 。 口 前，
１ 韵幼 儿同 、清 林 闲 庭幼 儿同 、莲桥 第幼 Ｊ Ｉ Ｊ 园为 代表 的 ２ ５求学 饺 （ 幼 儿 ）食 常 已完 成 快 检 事 的 建 设 ，其 他 饺 （ 幼 儿 ）食堂 也 矧 续 推 进快 俭 事 建 没 。
台实施 ＿ ， Ｊ ‘ 案和 变 电站 ： 二次 设 备状 态 监 测 和 评 价 等 新
技 术。
杭 州 湾新 区 ： 签约 ５ ０亿 元 项 目进 一步 完 善 汽 车 产
业 链
近 Ｈ，杭州 湾 新 区与 宁 波拓 普 集 团股 份有 限 公司 签 署 了项 目投 资协 议 书 ， 计划 生 产 底盛 、电 子刹 车 等 汽车
筑 而 ｌ ８ ５ ４、 卜万 水 ，新 建 主 变 器 两 台 ，容 量 １ ０ Ｕ兆 伏发 。 能变 ｝ 乜站 通 过 智 能 辅 助 控 制 系 统 技 术 ，可 实 现 像 腑控 及 安 命 警 ＿ Ｔ Ｊ 、 火 灾 报 警 、 消 防 、环 境 测 等 系统 的 智 能 联 动 控 制 ， 同 时 采 用 智 能 变 电 站 一 体 化
古林镇茂新村研学基地作文
古林镇茂新村研学基地作文篇一《茂新村研学之旅：一场特别的体验》古林镇茂新村，以前只是个听着有点陌生的地方，可去了一次研学后，那感觉就大不一样了。
刚到茂新村，就感觉像是进了一个大宝藏。
那地方大得很，到处都是新奇的东西。
首先吸引我的是那些田地，一块一块的像拼图似的。
田地里种的菜长得特别精神，我看到了绿油油的青菜，那些青菜的叶子一片挨着一片，简直就像是一群小卫士在守护着自己的家园。
每片叶子都绿得发亮，而且上面还带着清晨的露珠，就像撒了一脸亮晶晶的小宝石。
我们跟着向导去参观一个古老的建筑。
那建筑的墙是用一块块大石头垒起来的，摸上去糙糙的。
屋顶的瓦片也很有年代感，有几片都破了个小角。
向导跟我们说起这个建筑的故事，说以前住在这儿的人怎么怎么生活。
我在想，当时的人们肯定也像我们现在一样，对未来充满期待。
他们在这小屋子里吃饭睡觉，柴米油盐的生活虽然简单，却充满了烟火气。
转到后面有个小院子，角落里竟然有一小堆干草，旁边还有几只鸡在那啄来啄去。
有只大公鸡可神气了，红着个鸡冠子，尾巴上的毛翘得高高的。
它东啄啄西啄啄的样子十分有趣，突然一下就去追旁边的一只小母鸡。
那小母鸡被追得咯咯咯四处跑，让我们一群人都忍不住笑了起来。
这场景就像是一场生动的田园小喜剧。
我当时就在想，这可不就是真正乡村生活里的乐趣嘛，简单又直接，自然而然地就传达出一种生机。
茂新村研学之旅，没有了城市的喧嚣，多了好多接地气的小确幸。
让我看到了书本之外的乡村世界，那些原生态的景色和淳朴的生活气息，就像刻进了我的脑子，让我久久难忘。
篇二《爱上茂新村的研学之行》一提到古林镇茂新村，脑海里就像放电影一样，涌出那一天有趣的研学画面。
那天的天气好得不像话，阳光照下来暖烘烘的，就像是老天爷给我们开了一个大大的暖气。
我们一走进茂新村，就像走进了一个大型的自然博物馆。
其中有个体验农耕的活动是最让我难忘的。
田地就在我们眼前，黄土地看起来有点干枯，却带着一种很厚实的感觉。
农民伯伯分给我们每个人一小套农具，像个缩小版的农田套装。
古林镇茂新村研学基地作文
古林镇茂新村研学基地作文篇一《茂新村研学之旅：一场奇妙的发现》古林镇茂新村，这名字听起来普普通通，可当我真正踏上这片土地，才发现这里就像一个藏满惊喜的宝藏基地。
那是一个大晴天，阳光明晃晃地照着。
刚到茂新村，入眼的是大片大片绿色的农田，像一块巨大无比的绿毯子。
田埂上还有一些不知名的小花，五颜六色的，随风轻轻摆动，就像给绿毯子绣上了好看的花边。
我们先去了村里的一个传统手工艺坊，里面有个老师傅正在做草编。
我眼睛都看直了，只见老师傅那双粗糙又灵巧的手，把一根根干草就那么翻来折去的，不一会儿，一个精致的草编小篮子就出现在眼前了。
我好奇得不行，就缠着老师傅让我也试试。
老师傅笑着给我拿了几根干草，我本以为很简单，学着他的样子折起来。
可是啊，干草到我手里就不听话，不是折歪了就是缠错了。
老师傅也不恼，就手把手教我，说这编法也是有讲究的，就像做人一样，得稳稳当当的一步一步来。
最后我总算编出了个歪歪扭扭的小玩意儿，虽然不好看，但心里可是开心得很。
从手工艺坊出来后，我们又去看了古老的民居。
那些房子很是有些年头了，墙皮有些脱落，却有一种沧桑的美。
屋子的门窗都是那种老式的木雕，雕着些花花草草，虽然看不太清，但是能想象出以前也一定是很精致的。
在一间民居里，我看到了一个老旧的木桌子，上面有着一道道划痕，我心里就想，这桌子一定见证了这个家庭好多的故事，说不定曾经有一群小孩子像我现在这样好奇地在这屋里跑来跑去，说不定还有老奶奶坐在这桌子旁边纳鞋底呢。
这次茂新村之行，就像是走进了一本活的历史书。
那些田间的小草、手艺人的干草、老房子的木工雕刻和老桌子的划痕，都像是书里的文字，向我诉说着这里的故事。
茂新村，还真是个有意思的地方。
篇二《古林茂新村：充满乐趣的研学之行》早就听说古林镇茂新村有个超棒的研学基地，这次总算是有机会来瞧一瞧。
走进茂新村，感觉就像走进了一个大乐园，当然，这个乐园和那种充满游乐设施的乐园可不一样。
这里的乐趣藏在角角落落呢。
古林镇茂新村太空植物知识、技术要点
古林镇茂新村太空植物知识、技术要点茂新村位于古林镇，在这个偏远的小村庄里，有一场奇妙的太空植物实验正悄然进行着。
太空植物实验是一项颇具挑战的科技探索，旨在通过将植物种子送往太空，在特殊环境下培育它们，以研究宇宙对植物生长和发育的影响。
首先，参与这项实验的居民们深入学习了太空植物知识，了解了为什么要进行这样的实验，以及实验的目标和意义。
他们了解到，太空植物实验能够为人类未来在太空探索和殖民活动中提供重要的农业支持。
通过研究太空环境对植物的影响，科学家可以找到适合在太空种植的植物品种，提高食物和氧气的自给自足能力，为长期驻留太空的宇航员提供充足的生活支持。
其次，了解到太空植物实验的背后是先进的技术。
科学家们通过沟通交流，将太空植物技术知识传授给了村民们。
他们学习了特殊的种植技术，如培养太空植物所需的土壤、水分和光照条件。
他们还学习了如何有效管理植物的生长，以及如何应对太空环境中的高辐射、低重力和低氧等挑战。
这些知识不仅使他们在太空植物实验中具备了科研能力，还为他们未来的农业发展提供了新的思路和方法。
茂新村的居民们充分认识到这项实验对他们的重要性，并全力支持和参与其中。
他们积极配合科学家的指导，采用科学的种植方法，逐步推进实验的进展。
在茂新村的太空植物实验中，居民们发现了许多有趣的现象。
比如，植物在太空环境中的生长速度比地球上快很多，而且形状也更加奇特；植物的叶片和果实呈现出其他植物所不具备的颜色和质地；一些植物在太空中获得更好的抗病能力，不易受到害虫和疾病的侵袭。
这些发现引起了科学家们的极大兴趣，他们将进一步研究这些奇特现象背后的原因，以利用这些特性来发展出更具实际意义的农作物品种。
茂新村的太空植物实验不仅给当地居民们带来了新奇的体验和知识，更重要的是为他们打开了农业发展的新局面。
通过将太空植物技术与当地农业结合，居民们发现了一种新的方式来提高农作物的生产力和质量，解决传统农业所面临的问题，并为茂新村的发展注入新的动力。
宁波义初建设有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告宁波义初建设有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:宁波义初建设有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分宁波义初建设有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
古林镇茂新村景点介绍
古林镇茂新村景点介绍在古林镇的茂新村，真是一个隐藏的宝藏！你知道吗？这里的风景可真是一绝，简直让人流连忘返。
走进村子，四周绿树成荫，鸟儿在枝头欢快地歌唱，简直像是在为你打招呼呢。
村子里有着浓厚的乡土气息，砖瓦房屋错落有致，一走进去，就能感受到那种“人杰地灵”的感觉。
村民们也特别热情，仿佛每个人都是个大叔大婶，热得像是锅里煮开的水，见到你就像见到了亲戚，笑得眼睛都眯成了一条缝。
这里的特色小吃也是不得不提的，简直好吃到让你怀疑人生。
无论是那香喷喷的米饭，还是地道的家常菜，都让人忍不住想要多来几碗。
想象一下，坐在村头的小摊上，吃着刚出锅的热乎乎的饺子，外面是微风徐徐，简直是人间仙境。
村民们还会请你一起分享他们的农家饭，那种热乎乎的感觉，真的是让人暖心得很。
茂新村的自然风光简直美得让人窒息。
这里的山水相依，青山如黛，溪水潺潺，仿佛每一处都是一幅画。
你随便拿起手机，拍一张都能当壁纸！春天的时候，桃花、梨花开得热火朝天，满眼的花海，宛如梦境；夏天一来，绿树成荫，凉风习习，简直是避暑的天堂；秋天的时候，果实累累，红红的苹果、黄黄的橙子，真是丰收的季节；到了冬天，白雪皑皑，那雪景就像童话世界，忍不住想打雪仗。
在这里，玩乐的项目也是五花八门。
村子里有个小小的滑索，虽然不算高，但坐上去的时候，心里那个小激动啊！一冲而下，风呼呼地吹着，简直是要飞起来的感觉。
还有那个泥巴乐园，哈哈，你敢来试试吗？玩得满身泥巴，浑身都是快乐，洗澡的时候再想起来，真是笑得肚子疼。
这里的孩子们更是乐天派，随时随地就能组成一支小队，追逐打闹，幸福得就像在过节。
最让人惊喜的是，茂新村的文化底蕴也很深厚。
这里有着悠久的历史，村里时不时会举行一些传统节日庆典，热闹得就像过年。
村民们会穿上传统服饰，跳起欢快的舞蹈，唱着古老的民谣，仿佛把你带回到了从前。
参与其中，真是别有一番风味，热情的氛围让人忍不住想要一起加入。
茂新村也有一些小小的挑战，像是山路崎岖，走起来有点费劲，不过，走着走着，风景越走越美，疲惫感瞬间消失。
宁波公园绿化工程施工方案
宁波公园绿化工程施工方案一、工程概况本项目为宁波市某公园绿化工程，位于宁波市xx区，占地面积约xx平方米。
工程内容包括公园绿化、道路绿化、景观小品、给排水设施等。
本工程施工方案旨在为施工过程提供全面、详细的指导，确保工程质量、安全、进度等方面的可控。
二、施工准备1. 技术准备：组织施工人员学习绿化工程施工技术规范，熟悉设计图纸、施工方案及施工要求。
2. 施工现场准备：对施工场地进行平整、清理，拆除原有设施，设置施工围挡，确保施工安全。
3. 材料准备：根据施工图纸及工程量清单，提前采购所需的苗木、土建材料、给排水设施等。
4. 人员准备：组织具有相关资质的施工队伍，确保施工人员熟练掌握绿化工程施工技能。
5. 施工设备准备：配备足够的施工设备，如挖掘机、装载机、喷灌设备、修剪工具等。
三、施工流程1. 绿化部分：（1）土壤处理：根据土壤检测结果，采取相应的土壤改良措施，提高土壤肥力及透水性。
（2）苗木种植：按照设计图纸及施工规范，种植乔木、灌木、地被植物等，确保植物生长良好。
（3）给排水设施：施工给排水管道，确保公园内植物灌溉及排水需求。
（4）景观小品：施工公园内的景观小品，如凉亭、座椅、雕塑等。
2. 道路绿化部分：（1）道路平整：对道路进行平整，确保道路畅通。
（2）绿化带施工：按照设计图纸，施工绿化带，种植乔木、灌木等。
（3）人行道施工：施工人行道，铺设透水砖、草坪砖等。
3. 养护管理：施工完成后，进行公园绿化工程的养护管理，确保植物生长旺盛、景观效果持久。
四、质量控制1. 严格遵循国家及地方绿化工程施工技术规范，确保工程质量。
2. 施工过程中，加强质量监督检查，对不合格工程及时整改。
3. 建立健全施工档案，记录施工过程及质量情况。
4. 工程验收合格后，进行绿化植物的养护管理，确保植物生长良好。
五、安全施工1. 制定施工现场安全管理制度，明确安全责任。
2. 施工过程中，加强安全教育培训，提高施工人员安全意识。
戴建平、宁波市海曙区古林镇人民政府乡政府二审行政判决书
戴建平、宁波市海曙区古林镇人民政府乡政府二审行政判决书【案由】国家赔偿行政赔偿一并行政赔偿乡政府【审理法院】浙江省宁波市中级人民法院【审理法院】浙江省宁波市中级人民法院【审结日期】2020.06.23【案件字号】（2020）浙02行终132号【审理程序】二审【审理法官】俞朝凤贾红霞汪佳娜【审理法官】俞朝凤贾红霞汪佳娜【文书类型】判决书【当事人】戴建平;宁波市海曙区古林镇人民政府;宁波市海曙区人民政府【当事人】戴建平宁波市海曙区古林镇人民政府宁波市海曙区人民政府【当事人-个人】戴建平【当事人-公司】宁波市海曙区古林镇人民政府宁波市海曙区人民政府【代理律师/律所】马科辉浙江红邦律师事务所;张颖浙江导司律师事务所【代理律师/律所】马科辉浙江红邦律师事务所张颖浙江导司律师事务所【代理律师】马科辉张颖【代理律所】浙江红邦律师事务所浙江导司律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】戴建平【被告】宁波市海曙区古林镇人民政府;宁波市海曙区人民政府【本院观点】《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条规定：“政府信息是指行政机关在履行行政管理职能过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。
【权责关键词】行政复议合法证据确凿行政复议维持原判改判政府信息公开【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】古林镇政府辩称：一、古林镇政府的答复行为、内容符合法律规定。
其于2019年7月7日收到戴建平“依法公开：古林镇共任村大龄青年房名单：（一）王家新村大龄青年房99套。
（二）戴家村南面，培蕾小学北面17套。
（三）后吴家点，培蕾小学东面19套。
（四）后吴家点，牌楼南面19套。
（五）任家点，东面，凉亭西面，8套。
（六）杨家桥31套”的信息公开申请。
收到申请后，古林镇政府在档案系统中查询多个关键词，均无法显示戴建平申请的信息，同时也在镇档案室中查询，均未找到戴建平申请的信息。
古林镇政府于2019年7月22日作出被诉答复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第四项的规定，书面告知戴建平该信息不存在，并建议其向共任村咨询。
宁波市政工程建设集团股份有限公司_企业报告(供应商版)
住宅小区整治项目(藕池小区东、西块地下工程)技术标
第一章编制依据及说明根据招标文件内容，结合我司实际情况、综合施工现场环境、考虑供给内外条件，在经过认真翻阅并领会图纸的基础上，我司根据该工程的特点、施工作业条件及历年来所承担工程的施工经验，并综合考虑到我司的施工实力、特长、技术、机具配套能力等多方面因素，编写了古林镇藕池新村住宅小区整治项目（藕池小区东、西块地下工程）投标文件技术标，以确保按期、安全、优质、高效完成中标项目，提高企业综合效益和社会效益。
第一节、编制依据1、古林镇藕池新村住宅小区整治项目（藕池小区东、西块地下工程）招标文件及补充条款；2、建筑法等国家现行建设管理法规和宁波市建设工程施工规范、规程及技术标准、有关规定等；3、宁波市有关地方规范、规程和文件规定；4、我公司长期施工老小区整治施工经验；第二节编制说明本次投标的施工内容为古林镇藕池新村住宅小区整治项目（藕池小区东、西块地下工程）的施工，在该项目施工投入上，我司将备充足的人力、物力、财力，编制详细有效的施工计划，并加强实施，服从业主及监理要求，圆满完成本工程的施工任务，为我司赢得良好的社会信誉。
我公司具有丰富的施工管理经验，良好的技术力量基础，健全的质量保证措施，强大的机械设备优势和雄厚的资金实力，完全有能力保质、保量、按期做好古林镇藕池新村住宅小区整治项目（藕池小区东、西块地下工程）的施工任务。
在项目实施过程中，我司将抽调一批年富力强的公司精英骨干组建项目经理部，并健全质量保证体系和质量检查体系，继续坚持“周密策划、精心建造、争创优质、实现承诺”的质量方针，发扬“务实开拓、锐意进取、拼搏奉献、励精图治”的企业精神，以整个工程为对象、合同预算为依据、优质工程为目标、承包合同为纽带，以最终产品的最佳经济效益和社会效益为目的，下放权利、落实责任，充分利用市场这一经济杆杆，动态管理、目标控制、节点考核，克服一切困难，全力以赴，以先进科学的施工管理技术，合理地调动各种资源，优化配置、动态管理，按时交出令业主满意的工程，同时将在环境保护、安全文明施工等方面起到示范作用。
古林公园方案
古林公园方案1. 引言本文档旨在提供关于古林公园方案的详细信息。
古林公园是一个城市化中充满绿色的休闲公园，为市民提供了一个理想的放松和娱乐的场所。
该方案旨在改善并提升古林公园的环境，以满足市民的需求。
2. 目标古林公园方案的目标是:•增加公园的景观元素和绿化面积；•改善公园的设施和服务，以提供更好的娱乐和休闲环境；•提供多样化的活动和节目，满足市民的不同需求；•促进社区的交流和互动。
3. 规划和设计3.1 增加景观元素古林公园将增加更多的景观元素，以创造一个美丽而宜人的环境。
这些景观元素包括花坛、喷泉、人工湖和小桥等。
古林公园的植被将以多样化的花卉和树木为主，以提供丰富的颜色和氛围。
3.2 扩大绿化面积为了增加大量绿地空间，古林公园将扩大绿化面积。
新增的绿地将用于市民的休闲和娱乐活动，如野餐、晨练和户外运动。
此外，绿地还将提供更多的阴凉区域，供市民避暑和休息。
3.3 改善设施和服务古林公园将改善现有的设施和服务，以提供更好的体验。
卫生间将进行翻修和现代化改造，以提供更舒适和卫生的环境。
公园的路径和道路将重新铺设，以提供更好的通行条件。
同时，公园将增加更多的座椅和休息区，方便市民休息和观赏风景。
3.4 提供多样化的活动和节目为了满足市民的不同需求，古林公园将提供多样化的活动和节目。
公园将定期举办音乐演出、文化展览、户外电影放映、健身活动等，以吸引市民参与。
此外，公园还将设置儿童游乐区，提供儿童友好的设施和游戏项目。
3.5 促进社区的交流和互动古林公园将成为社区居民交流和互动的场所。
公园将建立社区花园，让居民参与种植和养护，促进社区的凝聚力和互动。
此外，公园还将在特定日期和节日组织社区活动，以加强社区居民之间的联系。
4. 实施计划4.1 建设阶段古林公园方案将在以下几个阶段实施:1.调研和规划：对古林公园现状进行调研，并制定详细的规划和设计方案。
2.建设准备：准备相关资金和资源，并进行必要的准备工作，如绿地清理和基础设施检修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
鄞州区古林镇古林村新村建设（一期）景观绿化工程施工招标文件招标人：宁波市鄞州区古林镇人民政府代理人：宁波凯翔工程造价咨询有限公司施工招标文件备案意见招标项目名称：鄞州区古林镇古林村新村建设（一期）景观绿化工程招标人：宁波市鄞州区古林镇人民政府（盖章）项目负责人（签字或盖章）：招标代理单位：宁波凯翔工程造价咨询有限公司（盖章）法定代表人（签字或盖章）：招标文件编制日期：2012 年月日备案意见：备案单位：（盖章）备案日期：2012 年月日说明1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2009年九月版示范文本）填写；本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2009年九月版示范文本）的填写与补充，必须结合所附示范文本一起使用；示范文本与本专用条款内容不一致的，以本专用条款内容为准。
示范文本中第七章“技术标准和要求”第19.4.1条(P112)删除。
第一章招标公告第二章投标须知及投标须知前附表前附表二二、投标须知（三）投标文件的编制12、投标计价…12.3投标报价应是完成本次发放的招标工程施工图的范围、质量、安全及工期的全部工作内容的价格表现。
…12.5投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价，每一项目只允许有一个单价，任何有选择的报价将不予接受。
单价包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用、规费、税金之和。
投标人未填单价或合价的工程子目（包括投标人漏项），视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价中。
12.7.2 定额采用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》2010版、《宁波建设工程造价信息》2011年10月刊、《宁波建设工程造价信息》2011年9月刊苗木专刊、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、省市造价文件及其他有关造价依据。
…12.7.5 其它相应的计价规定:工程类别按业主提供的工程量清单编制说明中的类别计取，综合费用按园林工程三类中间值取定，安全防护、文明施工及规费按“非市区工程”中值取定，检验试验费按【单独绿化工程】乘系数0.2中值取定，园林景观工程乘以系数0.65，安装工程管理费乘以系数0.8提前竣工增加费、行车行人干扰增加费不计，税金按“城镇工程”取定，税金3.513%，人工费按甬发改投资［2008］400号《关于发布宁波市建设工程人工市场信息价的通知》补差，规费按照甬建价[2011]13号文件规定的材料价格参考《宁波市建设工程造价信息》2011年10月鄞州区信息价，缺项时采用同期宁波市区价及《浙江造价信息》2011年10月信息价；苗木价格按《宁波建设工程造价信息》2011年第9期园林苗木专刊；苗木专刊上没有的按市场询价。
…4、投标文件的密封与标志4.1详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第4.1条4.1.1 投标人应将投标文件的资格后审文件、商务标分别密封在不同的包封中，并在包封上正确标明资格后审文件、“商务标”同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人名称等内容。
投标文件的资格后审文件封面、商务标封面及技术标封面有投标人的落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
由委托代理人签字并盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。
除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。
如有修改，投标人在修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
投标文件的商务标及技术标的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”和“副本”。
正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
第三章评标办法评标办法前附表附件1：废标条件一览表1、总则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
2、废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：（1）投标文件未按本须知第4.1.1款规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字并盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件；。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（3）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提交第二章“投标人须知”第3.3.3条款规定的资格审查资料的。
（4）投标人未按要求提交投标担保的或投标人所提供的投标担保不符合招标文件要求。
（5）未通过本章前附表第3.3.3条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。
（6）投标文件未按规定标注正副本且投标文件内容不一致的。
（7）投标截止时间后送达的投标文件。
（8）投标文件关键性内容不全或字迹模糊，无法辨认的；或投标文件擅自改变招标文件提供的内容和格式，致使招标文件的原意发生改变而将影响评标的。
（9）投标人递交两份及两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效或投标文件的投标函中有两个或两个以上不同的总报价，未声明哪一个有效。
（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
（11）已标价的工程量清单未按规定加盖投标人单位公章，或未按规定加盖全国建设工程造价员执业资格章（绿化专业）（或注册造价工程师执业资格章）的。
如无造价人员执业资格章的单位可委托有相应资质的造价咨询机构，并附委托协议。
（12）投标工期超过招标文件规定的期限；（13）投标人在实际施工中必须发生的安全防护、文明施工措施费及检验试验费等施工组织措施费在投标报价时低于相应工程类别的下限值；（14）投标文件中有招标人不能接受的条件；（15）不符合招标文件规定的其他实质性要求。
第二章合同条款本工程的合同通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）的通用条款。
专用条款主要内容如下：一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）招标文件、工程量清单编制说明、招标答疑、补遗书；4）本合同专用条款；5）投标书及其附件；6）本合同通用条款；7）标准规范及其有关技术文件；8）施工图纸和招标期间设计院的图纸变更联系单；9）工程报价单；10）工程的洽商、变更等书面协议或文件；3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用／语言文字。
3.2适用法律和法规《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等现行相关法律、法规及地方政策性文件。
（如有不一致按就高原则采用）。
3.3适用标准、规范需要明示的法律、行政法规：国家现行的《合同法》、《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等有关规定和宁波市及鄞州区建筑市场执行的有关法律、法规、政策文件、工程验收规范、标准（如有不一致按就高原则处理）。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸5套。
发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自任意外流。
使用国外图纸的要求及费用承担：／。
二、双方一般权利和义务8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成。
施工水、电已通，工程施工期间的用水、用电的日常管理与费用由承包人自行负责。
通讯设施由承包人自行解决，费用自理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人提供通往指定区域的通道。
场地内临时及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有的使用功能，包括到路政部门办理所有相关手续，费用由承包人承担。
（4）工程地质和地下管线提供时间：根据需要，另行提供。
（5）水准点与坐标控制点交验要求：由发包人和监理在承包人进场施工时以书面形式向承包人进行现场交验。
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。
9.承包人工作9.1承包人应按约定时间要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交的时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及时间： /（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：均由承包人负责。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人提供的办公和生活房屋及设施满足发包方、监理等有关人员的工作需要，费用包含在投标报价中。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理相关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款9.1（6），若发生因发包人要求承包人采取特殊措施保护某些工程部位，则相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文件保护建筑）、古树古木的保护要求及承担：承包人必须及时出具相应的保护方案报工程师批准，以便做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，因此发生的相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。
（8）施工场地清洁卫生的要求：达到宁波市鄞州区政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人的投标报价中。
（9）双方约定总承包人应做的其他工作： / 。
三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包方在签订合同后5天内提供符合发包人要求的实施性施工方案和施工方案的说明。
承包人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和修正时，承包人在签定合同后3天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在3天内批复。
工程师确认的时间：收齐资料后五个工作日。
10.4本工程中有关进度计划的要求：由承包人按投标文件承诺和有关施工规范或规定要求自行调整。
但发包人有权根据工程实际情况，在必要时要求承包人采取一定的赶工措施，承包人应无条件地接受。
13.工期延误13.3双方约定工期顺延的其他情况：①、承包方不能按合同约定的时间竣工，承包方应承担违约责任，应向发包方支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。