通知书之施工单位退场通知单
工程施工退场通知单
一、通知背景根据我国《建设工程质量管理条例》和《建筑工程施工许可管理办法》的相关规定，为确保工程质量和施工安全，现将我单位负责的XX工程施工项目退场事宜通知如下：二、退场原因1. 工程建设周期已满，合同约定的施工期限已到期。
2. 工程质量达到设计要求，经监理单位、建设单位和施工单位共同验收合格。
3. 施工现场已基本清理完毕，无安全隐患。
4. 施工单位已按照合同约定完成施工任务，并取得建设单位同意。
三、退场时间根据合同约定，XX工程施工项目于2021年11月30日达到退场条件。
经与建设单位协商，确定退场时间为2021年12月5日。
四、退场工作安排1. 施工单位应于退场前3日内向监理单位提交退场申请，经监理单位审核通过后，方可进行退场工作。
2. 施工单位应确保施工现场内所有施工设备、材料、工具等物品已清理完毕，无遗留物品。
3. 施工单位应配合监理单位、建设单位对施工现场进行验收，确保工程质量和安全。
4. 施工单位应按照合同约定，将施工现场内的临时设施、临时道路等拆除，恢复原状。
5. 施工单位应将施工过程中产生的各类废弃物、垃圾等进行分类处理，确保环保要求。
6. 施工单位应与建设单位、监理单位共同办理退场手续，办理完毕后，方可撤离施工现场。
五、退场费用及结算1. 退场费用包括但不限于拆除临时设施、清理施工现场、运输废弃物等费用。
2. 退场费用由施工单位承担，建设单位在验收合格后支付。
3. 施工单位应于退场前将退场费用明细提交给建设单位，经建设单位审核无误后支付。
六、注意事项1. 施工单位在退场过程中，应严格遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全和工程质量。
2. 施工单位应积极配合监理单位、建设单位对施工现场进行验收，确保工程质量和安全。
3. 施工单位在退场过程中，应妥善处理各类突发事件，确保施工安全和环境保护。
4. 施工单位应按照合同约定，及时办理退场手续，确保工程顺利交付。
特此通知。
施工单位：（盖章）建设单位：（盖章）监理单位：（盖章）2021年11月25日。
工程施工单位退场协议
甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲方委托乙方承建的项目已按照合同约定完成大部分工程量，现因甲方资金周转等原因，经双方友好协商，达成如下退场协议：一、退场原因1. 甲方因资金周转困难，无法继续支付工程款，导致乙方无法完成全部工程量。
2. 乙方根据实际情况，同意提前退场。
二、退场范围1. 乙方同意将已完成的工程量进行移交，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 乙方负责将施工现场的临时设施、材料、设备等全部清理干净，并确保不影响甲方后续施工。
三、退场时间1. 本协议签订后，乙方应在甲方指定的期限内完成退场工作。
2. 乙方应在退场前将施工现场的工程量、材料、设备等清单提交给甲方审核。
四、退场费用1. 甲方同意支付乙方退场费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2. 退场费用的具体金额由双方协商确定，并在本协议中明确。
五、工程量确认与结算1. 乙方应在退场前与甲方共同对已完成的工程量进行确认，并形成书面文件。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程量确认文件后，按照合同约定支付相应的工程款。
六、遗留问题处理1. 乙方在退场过程中，如发现工程存在质量问题，应及时通知甲方，并采取相应措施进行处理。
2. 甲方应负责对退场后的施工现场进行验收，并确保工程质量符合要求。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
材料退场通知单11.8
材料退场通知单
XX园林公司XX项目部：
我项目工程部自2012年3月25日室外工程开始施工后，在多次月度生产例会以及室外协调会中反复强调：种植土进场前，必须先在土源地科学、合理采样，交由有资质的土壤化验单位对该地区的土壤理化性质进行化验分析，符合相关要求后方可采购。
种植土进场后还应对现场土样进行抽样复检，取样、送样必须有监理工程师参与。
种植前还需对土壤采取相应的消毒、施肥和改良等措施。
你项目部承诺，但一直未予落实。
现我方要求你项目部绿化施工员于2012年11月9日16:00点之前配合我部现场工程师一同对现场土样进行抽样(6份)并送检。
如若检验结果不符合规范要求所有已进场种植土全部做退场处理，并不予计量。
不合格种植土由你项目部全部进行更换，以上工作不得影响施工工期，否则按照合同约定对你项目部进行经济处罚。
特此通知
XXXX项目工程部
2012年11月8日。
不合格钢筋退场通知单
不合格钢筋退场通知单
海珠花园高层住宅工程表号:B6
不合格钢筋退场通知单
山东金钥匙监理公司编号:JSHZ-TZZL-001 致 :南通建工集团海南分公司
现通知你，经见证取样抽检和双倍取样复检，贵司2005年7月5日进场的(陆川兴宝Φ12)钢筋不合格，指令该批钢筋(448条)在7月7日之前立即退场。
特此通知。
项目监理机构:
专业监理工程师:
总监理工程师:
日期: 2005年7月6日
第 JSHZ-TZZL-001号不合格材料通知单于年月日收到，我方将根据通知的要求进行退场。
项
项目技术负责人:
项目经理:
日期 :。
关于施工队退场的情况说明
关于施工队退场的情况说明1.工程竣工了,要求写一个《退场报告》我需要一个格式~不晓得你做的是什么工程！而且不晓得你是什么职业（施工、监理、设计、业主），不同的职业退场报告格式不一样，但把握一个准绳，就是说明你退场的理由是什么，或者说经过你叙述了的一大堆东西得到退场的结论。
一般格式如下：一、工程概括（工程进行的时间，工程量等等这些的叙述和单位工作过程的简述）二、你所唱工作的叙说（由于工程已经搞完了，施工的就说本人搞得好，引见本人在质量和平安等等方面达到要求的保障措施等等；监理的就说本人监控得好，引见本人在过程中如何实现监控质量平安进度等等的方法；设计的就说在过程中如何实现设计核查的方式，比如每天去施工现场看设计方案能不能相符啊等；业主的就说大方向如何如何的正确，把握全盘所开展的工作）三、转贴一些各个职业足够退场条件的一些证明，比如说各种验收材料、签证，报告（这一项次要是一些大的东西，比如总的验收合格时所得到的证明，鉴证报告等，没有就任凭简述一下工程各方面达到什么样的效果）四、得出的结论退场，然后叙述退场的时间等等。
最终记得写请核实，批准。
（这是法规，不然就不能叫报告了）还有，分数很低啊，难吸引人！我是今日无聊，所以才。
2.施工队因甲方缘由中途退场怎样结算依据双方协议约写的要求办理。
或者申请法院对已完工程量和未完工程量以及变更、培育项目进行鉴定。
依鉴定结果主见工程款。
依据《合同法》第61条，合同生效以后，当事人可以就合同未商定或者商定不明确的事项签订补充协议。
由此，经合同各方当事人协商全都之后，可以就解除合同相关内容进行商定。
可以解除合同的情形包括： a. 因不行抗力导致合同目的不能实现的； b. 一方当事人明确表示不履行合同义务的； c. 一方当事人延迟履行合同义务，且经催告仍未在合理期限内履行的； d. 一方当事人严峻违约导致合同目的无法实现的； e. 其他。
由此，守约方有在违约方行为致使合同目的不能实现时有权解除合同。
监理通知单(钢筋退场的事宜)
监理工程师通知单
工程名称：编号：B1
致：
事品牌库的规定，监理人员在进行钢筋进场验收时发现总包单位进场的这批钢筋存在弄虚作假，钢筋上的钢号为HG，但是吊牌厂家为江阴西城钢铁有限公司（钢号XG），吊牌和钢号明显不符，现要求总包单位的这批钢筋退场。
要求施工单位在收到通知后三天内退场，书面回复监理。无法完成的应书面上报并说明原因。
附件：□吊牌对比图
□现场进料钢材钢号
项目监理机构
总/专业监理工程师
日 期
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
退场通知书（范本）
退场通知书退场通知书篇一：退场通知书退场通知书海南有色工程勘察设计院：贵司承诺在9月16日组织15台钻机进场施工，结果到9月18日共组织5台钻机，且只有一台钻机在正常工作，其余4台都处于停工状态。
9月19日贵司共组织7台钻机，只有2台钻机正常工作，其余5台都处于停工状态。
鉴于以上情况，我司认为贵司不信守承诺，在规定时间内无法完成施工任务。
现正式通知贵司终止地质勘查施工任务，并于12小时内退出施工现场。
海南维德投资有限公司201X年9月20日篇二：退场通知退场通知王星桂：关于201X年6月3#和4#楼部分整改通知，项目部在整改过程中多次检查，发现整改效果不到位，严重影响工程进度，项目部多次通知王星桂加派施工人员，加派过程中人员不但没有增加反而减少，201X年7月上旬王星桂班组人员基本离场，项目部多次通知王星桂到场组织人员整改，王星桂本人拒绝。
为了不影响进度根据项目部管理方法，另安排项目部施工人员就整改通知进行整改，整改过程中另发现很多处质量问题（见附表，只是其中一部分），严重影响工程质量及进度。
王星桂班组这种情节恶劣，严重影响工程质量及进度的行为，项目部决定按照“水电安装包工合同”第六条、第5点，由于王星桂班组技术低劣和人力不足无法按期按质交货，可以终止合同，现项目部通知王星桂班组退场。
江西省建工集团有限责任公司金融世家项目部201X年8月3日篇三：材料退场通知单1 1.8 材料退场通知单 XX园林公司XX项目部：我项目工程部自201X年3月25日室外工程开始施工后，在多次月度生产例会以及室外协调会中反复强调：种植土进场前，必须先在土源地科学、合理采样，交由有资质的土壤化验单位对该地区的土壤理化性质进行化验分析，符合相关要求后方可采购。
退场通知单
玛依河水利工程监理部监理人员退场清单
姓名
性别
身退场时间
年 月 日
总监办意见：
1、当月工资考勤时间： 年 月 日～ 年 月 日。
2、本人所领用办公器材、设备归还情况：
3、劳保、生活用品归还情况：
4、图书、资料归还情况：
5、其它：
总监办负责人： 年 月 日
工程技术部意见：
1、监理日志移交情况：
2、技术资料移交情况：
3、所处理的文件、编写资料移交情况：
4、其它：
工程技术部负责人： 年 月 日
总监意见：
项目总监： 年 月 日
项目负责人意见：
项目负责人： 年 月 日
备注：本表一式两份，监理部存档一份，公司存档一份。
4.退场通知单
工程名称：编号：
事由
签收人根据停工令，现要求贵单位进一步采取以下措施：
1、（明确现场人员的退场时间和现场保留人员的人数，须区分管理人员、工人和安保人员）；
2、（明确机械和材料的退场时间，如现场需要留置的机械和材料，要求写明具体情况）；
3、（其它措施由地区公司根据项目实际情况自行填写） ；
4、 ；
5、
请贵单位按上述要求做好减损工作，如未按要求完成的，后续造成的所有损失责任将由贵单位承担。
建设单位（盖章）：
项目经理：
部门经理：
说明：本退场通知单一式两份，施工单位、工程部各一份。
抄送：合同法务部、预决算部、招投标部、工程技术部、监察室
审批流程：项目经理→工程部负责人→三线项目总（主管工程领导）
备注：退场通知单在停工方案审批通过后下发。
[监理资料][监理通知单]钢筋退场的事宜
![[监理资料][监理通知单]钢筋退场的事宜](https://img.taocdn.com/s3/m/1883c33124c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec06.png)
监理工程师通知单
工程名称：编号：B1
Байду номын сангаас致：
事由：钢筋退场的事宜
内容：
2019年5月28日上午监理人员在对两车进场盘螺钢筋验收时发现，本次HRB400（规格为8、10）钢筋总包单位提供钢筋质保单，钢筋上的钢印为4/E/F/H/8/632、4/E/F/H/10/632与钢筋质保资料不符，且与业主品牌库内的品牌不符。钢筋上也没有出厂铁牌，根据以上情况我方监理人员当场要求总包单位对本次进场钢筋不得卸车并做退场处理，现书面通知贵司请立即对该批次钢筋做退场处理并附退场照片。
项目监理机构
总/专业监理工程师
日 期
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
单位中途终止施工合同通知
单位中途终止施工合同通知尊敬的合同对方：我单位与贵单位签订的《XXXX工程施工合同》（以下简称“本合同”），合同编号为XXXX，双方在合同中约定了我单位作为发包方，贵单位作为承包方，共同完成工程项目的施工。
然而，在合同履行过程中，由于不可抗力等因素，导致工程项目的施工出现了严重问题。
为了保障双方的合法权益，经双方协商一致，决定终止本合同的履行。
现就终止合同的相关事宜通知如下：一、合同终止事项1. 本合同自合同双方签字盖章之日起终止。
2. 终止合同后，贵单位应立即停止施工，向发包方交付已完成的工程部分。
3. 终止合同后，双方对已完成的工程部分进行验收，按照合同约定支付相应的工程款。
4. 终止合同后，双方应积极配合，处理好与本合同相关的各项事宜，包括但不限于工程款的支付、工程质量的保修等。
二、合同终止原因1. 不可抗力因素：自合同履行以来，我国多地发生严重自然灾害，如洪水、地震等，对工程项目的施工造成了严重的影响。
根据《中华人民共和国合同法》第117条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
经双方协商，一致同意终止本合同的履行。
2. 合同履行困难：由于设计变更、工程量增加等原因，导致施工进度严重滞后，合同约定的工程交付日期无法履行。
双方经过多次协商，未能达成延期履行的协议。
为了不让合同的继续履行对双方造成更大的损失，决定终止合同。
3. 法律政策变化：自本合同签订以来，国家相关政策发生了重大变化，使得合同的继续履行变得困难。
为了遵守国家法律法规，保障双方的合法权益，经双方协商一致，决定终止本合同的履行。
三、合同终止后的处理1. 贵单位应按照本通知的要求，及时停止施工，向发包方交付已完成的工程部分。
2. 双方应按照合同约定，对已完成的工程部分进行验收，确保工程质量符合合同要求。
3. 验收合格后，发包方应按照合同约定支付相应的工程款。
4. 双方应积极配合，处理好与本合同相关的各项事宜，包括但不限于工程款的支付、工程质量的保修等。
[监理资料][监理通知单]钢筋退场的事宜
![[监理资料][监理通知单]钢筋退场的事宜](https://img.taocdn.com/s3/m/0106b247fd4ffe4733687e21af45b307e871f994.png)
监理工程师通知单
工程名称：编号：B1
致：
事由：钢筋退场的事宜
内容：
1.根据业主材料品牌库的规定，监理人员在进行钢筋进场验收时发现总包单位进场的这批钢筋存在弄虚作假，吊牌和钢号不符，现要求总包单位对此批钢筋退场。
2.现场随车送达质检报告与原材料上吊牌批号不统一，要求施工单位提供与随车材料同一批号的质检报告等相关资料。
要求施工单位在收到通知后三天内退场，并书面回复监理。无法整改完成的应书面上报并说明原因。
项目监理机构
总/专业监理工程师
日 期
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
工程施工合同退场通知书
工程施工合同退场通知书尊敬的[甲方名称]：根据双方签订的工程施工合同（合同编号：[合同编号]），我方[乙方名称]自[进场日期]起在[工程名称]项目上进行施工作业。
在此过程中，我们始终秉承着质量第一、安全至上的原则，努力推进工程进度。
由于[具体退场原因，例如：不可抗力因素、合同条款变更、资金问题、管理决策等]，我方经过慎重考虑，决定自[退场日期]起正式退出[工程名称]项目的施工工作。
现将有关事项通知如下：一、退场时间安排我方将于[具体日期]停止所有施工活动，并开始进行现场清理工作。
预计在[具体日期]完成所有设备、材料的撤离，并将现场移交给甲方或甲方指定的其他承包方。
二、现场交接事宜为确保工程顺利过渡，我方将与甲方协商确定交接的具体时间和程序。
我们将提供必要的技术资料和施工记录，以便甲方或其他承包方能够无缝接手后续工作。
三、财务结算问题关于已完工部分的工程款项结算，我们将依据合同约定和实际完成的工作量，提交详细的结算报告。
甲方应在收到结算报告后的[约定时间]内完成审核，并按照合同约定支付相应的工程款项。
四、后续服务承诺尽管我方将退出施工现场，但对于已完工的部分，我们仍将承担合同约定的质量保修责任。
如有任何质量问题，我方将在保修期内提供必要的维修服务。
五、其他相关事宜如有未尽事宜或需要进一步协商的问题，我们愿意与甲方保持沟通，并寻求合理解决方案。
我们期待双方能够友好协商，妥善处理退场过程中可能出现的各项问题。
我方对于因退场可能给甲方带来的不便表示歉意，并对甲方在合作期间给予的支持表示感谢。
我们珍视与甲方的合作关系，并希望在未来有机会再次合作。
敬请甲方予以确认，并协助我方顺利完成退场工作。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时与我方联系。
此致敬礼！[乙方名称][乙方负责人签字] [日期]。
施工单位退场协议
施工单位退场协议合同方详细信息发包人：名称：地址：法定代表人：承包人：名称：地址：法定代表人：第一章总则1.1合同目的本协议的口的是明确发包人和承包人之间就承包人退场事宜所涉及的权利、义务和责任。
1.2合同范围本协议适用于承包人完成施工合同项下全部或部分工程后，从施工现场退出的所有事宜。
第二章退场条件2.1退场触发条件承包人应在下列条件均满足后方可提出退场申请：全部或部分工程已按合同约定完成并通过验收：工程款项已结清或双方另有•约定；施工现场已清理干净，无任何剩余材料或设备：承包人已履行了本协议约定的其他退场义务。
2.2退场申请承包人须提前［指定天数］向发包人提出退场申请，并附上相关证明材料。
第三章承包人的退场义务3.1现场清理承包人应自行清理施工现场，包括：清除所有剩余材料、设备和废弃物；清扫场地，使其恢复至原状或合同约定的状态；移除所有临时设施和挡板。
3.2设备移交承包人应将按合同规定属于发包人的设备移交给发包人，包括：设备清单;设备使用和维护说明：设备保修和质保文件。
3.3资料移交承包人应向发包人移交下列资料：施工图纸和变更文件：竣工资料；质保文件；其他与工程相关的技术资料。
3.4安全防范承包人应在退场前采取必要措施，确保施工现场的安全，包括：关闭所有水电气设施；加装警示标志和安全防护装置：采取措施防止火灾、事故和其他安全隐患。
3.5费用承担因承包人退场而产生的所有费用，包括清理费用、设备移交费用、资料移交法用和安全防范贽用等，均由承包人承担。
第四章发包人的配合义务4.1退场验收发包人应在承包人提出退场申清后，及时组织相关人员对•施工现场进行验收。
4.2移交协助发包人应协助承包人完成设备移交、资料移交等退场事宜。
第四章违约责任5.1违约情形承包人不按合同约定退场；承包人不履行退场义务：承包人退场造成发包人损失。
5.2违约贲任发包人有权要求承包人承担违约贡任，包括补救措施和赔偿损失;承包人对因其违约造成的任何损失承担全部责任。
施工单位退场协议
施工单位退场协议一、协议背景为了规范施工单位的退场手续，保障工程进度和质量，制定本退场协议。
二、协议目的本协议的目的是明确施工单位在退场过程中的责任、义务和注意事项，确保退场过程顺利进行。
三、退场手续1.施工单位在退场前需向业主或相关责任方提交书面退场申请，并提前十五天通知相关方。
2.退场申请中需包含以下内容：–退场的原因和具体时间；–已完工的工程量及验收情况；–退还已经收取的担保金或保函等相关费用的具体办法；–退场后的保洁工作；–其他需协商的事项。
3.业主或相关责任方收到施工单位的退场申请后，应及时与施工单位协商并形成书面回复。
4.双方经协商一致后，施工单位应办理完工手续，提交相关工程完工文件，如竣工图纸、工程验收报告等。
四、退场责任1.施工单位退场前应清理施工场地，并做好整体清扫和保洁工作。
2.施工单位应退还已收取的担保金或保函等相关费用，并出具清晰的退费明细。
3.施工单位应将已完工的工程量进行验收，接受相关部门或业主的检查，并进行整改和修复工作，确保质量达到要求。
4.施工单位应按照相关法律法规的要求办理退场手续，包括工商登记注销、税务注销等。
五、协议解除1.双方根据合同约定或协商一致可以解除本协议。
2.一方违反本协议规定的，守约方有权解除本协议，违约方应承担相应的违约责任。
3.协议解除后，双方应按照合同约定或协商一致进行结算和清理。
六、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效，并视为合同附件。
2.本协议如有未尽事宜，可由双方协商补充或修改，并以书面形式确认。
3.本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
七、协议生效本协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
签订日期：____________________________ 施工单位：____________________________ 业主或相关责任方：______________________。
施工单位终止合同通知
尊敬的合作伙伴：您好！首先，我谨代表我单位向您表示衷心的感谢，感谢您在过去的合作中给予我们的支持和信任。
然而，非常遗憾地通知您，我单位决定终止与您的合同合作关系。
根据双方签订的《XXX项目合同》（以下简称“合同”），合同期限为自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
在合同履行过程中，我单位发现您在项目实施过程中存在以下问题：1. 严重违反合同约定，迟延履行合同义务。
您在合同约定的期限内未能按照约定的质量、进度完成工程，给我单位造成了严重的经济损失和信誉损害。
2. 施工质量不符合国家相关标准和合同约定。
我单位在项目验收过程中发现，您施工的工程质量存在严重问题，无法满足国家和合同约定的质量要求，给我单位造成了巨大的经济损失。
3. 未按照合同约定支付工程款。
在合同履行过程中，您未能按照约定的期限和金额支付工程款，给我单位造成了严重的经济压力。
针对以上问题，我单位已多次向您发出书面通知，要求您在规定期限内进行整改。
然而，您未能按照我单位的要求进行整改，且情节严重。
为了保证工程质量和合同履行，我单位决定自即日起终止与您的合同合作关系。
终止合同后，您应立即停止施工，妥善处理施工现场，确保工程安全。
同时，您应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿我单位因此遭受的经济损失、信誉损害等。
我单位将依法保留追究您法律责任的权利。
请您在收到本通知后三个工作日内，与我单位联系，商讨合同终止后续事宜。
如您在规定期限内未能与我单位联系，我单位将依法采取必要措施，以确保自身权益不受损害。
再次感谢您在过去的合作中给予我们的支持。
希望您能够认真对待此次合同终止，总结经验教训，改进管理和服务，以便在未来的合作中取得更好的发展。
敬请谅解！顺祝商祺！施工单位：联系人：联系电话：日期：。
退场工程合同
退场工程合同---甲方（业主）： [公司名称]地址： [详细地址]联系方式： [电话/邮箱]乙方（承包商）： [公司名称]地址： [详细地址]联系方式： [电话/邮箱]鉴于甲乙双方已就[项目名称]的建设工作达成一致，并签订了相应的建设工程合同，现基于该工程项目即将完成，双方同意按照以下条款进行退场工作：1. 退场时间与地点1.1 退场时间为[具体日期]，乙方应确保所有施工活动在此日期前完成。
1.2 退场地点为[具体地点]。
2. 退场内容2.1 乙方需撤离所有临时搭建的设施、工具和机械设备。
2.2 清理现场，包括清除建筑垃圾及废弃物。
3. 退场责任3.1 乙方负责安全、有序地进行退场，不得损坏现场其他设施。
3.2 如因乙方原因导致现场设施损坏，乙方应承担修复责任。
4. 保证金4.1 为确保退场工作的顺利进行，乙方须缴纳保证金[金额]至甲方指定账户。
5. 违约责任5.1 若乙方未能按约定时间和要求完成退场工作，应支付违约金[金额]给甲方。
5.2 若因乙方原因导致甲方损失超过违约金数额，乙方应当赔偿超出部分的损失。
6. 争议解决6.1 双方因执行本退场工程合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[仲裁机构]进行仲裁。
7. 其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工单位退场通知单
【篇一：分包商退场通知单】
分包商退场通知单
【篇二：分包商申请、退场通知单】
签字后下发分包商签收。
2、此表一式四份，分包商代表签收后返还分包人一份，项目部留存一份，上报公司结算管理部门一份，公司工程部一份备案。
程部备案。
2、此表一式四份，项目部签署意见后返还分包人一份，项目部留存一份，上报公司结算管理部门一份，公司工程部一份备案。
【篇三：退场通知书】
退场通知书
海南有色工程勘察设计院：
鉴于以上情况，我司认为贵司不信守承诺，在规定时间内无法完成施工任务。
现正式通知贵司终止地质勘查施工任务，并于12小时内退出施工现场。
海南维德投资有限公司
2010年9月20日。