药研所分项劳务承包合同
研究所劳务外包合同
甲方（研究所）：名称：____________________法定代表人：_____________注册登记地：_____________联系电话：_____________乙方（外包单位）：名称：____________________法定代表人：_____________注册登记地：_____________联系电话：_____________鉴于甲方为了提高工作效率，优化人力资源配置，现委托乙方为其提供劳务外包服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的与范围1. 甲方因研究项目需要，委托乙方提供劳务外包服务，具体服务内容为：____________________。
2. 乙方根据甲方的要求，派遣具有相应资质和能力的人员到甲方指定的工作地点，为甲方的研究项目提供劳务支持。
二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供符合合同要求的服务人员，并对服务人员进行必要的培训和指导。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用，并在合同约定的期限内支付。
3. 甲方有权监督乙方派遣的服务人员的工作质量，并对不符合要求的服务人员提出调整或更换。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方要求，派遣符合资质和能力的服务人员到甲方指定的工作地点。
2. 乙方应确保派遣的服务人员具备完成甲方项目所需的专业技能和知识。
3. 乙方应对派遣的服务人员进行必要的培训，确保其了解甲方的工作要求和安全规定。
4. 乙方应负责服务人员的工资、社会保险、福利待遇等，并承担相应的法律责任。
三、劳务费用及支付方式1. 乙方派遣的服务人员的劳务费用为：_____________元/人/月。
2. 劳务费用支付方式：甲方于每月____日支付乙方上个月派遣服务人员的劳务费用。
四、违约责任1. 若甲方未按时支付劳务费用，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 若乙方未按时派遣符合要求的服务人员，应向甲方支付_____%的违约金。
药学行业劳务合同模板
药学行业劳务合同模板甲方（用人单位）：名称：地址：法定代表人：乙方（劳务提供者）：姓名：身份证号码：住址：鉴于甲方因业务发展需要，拟聘请乙方提供药学相关劳务，乙方愿意接受甲方的聘请，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，甲乙双方经平等协商一致，订立本劳务合同，共同遵守。
第一条合同期限1.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.2 若甲方业务需要，经双方协商一致，可延长合同期限。
第二条工作内容2.1 乙方同意根据甲方的工作安排，从事药学相关的工作，包括但不限于药品研发、药品生产、药品检验、药品销售等。
2.2 乙方应遵守甲方的规章制度，按照甲方的要求完成工作任务。
第三条工作地点3.1 乙方的工作地点为甲方指定的地点，甲方有权根据业务需要调整乙方的工作地点。
第四条劳务报酬4.1 甲方应按照约定支付乙方劳务报酬，具体金额为____元/月（或按项目计费）。
4.2 甲方应于每月____日前支付乙方上月的劳务报酬。
第五条工作时间和休息休假5.1 乙方应遵守甲方的工作时间安排，执行标准工作制或根据工作性质执行不定时工作制。
5.2 乙方享有国家规定的休息日和法定节假日。
第六条保密条款6.1 乙方应对在工作期间知悉的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。
6.2 未经甲方书面同意，乙方不得泄露、使用或允许他人使用甲方的保密信息。
第七条合同的变更、解除和终止7.1 双方应协商一致，方可变更合同内容。
7.2 任何一方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除合同。
7.3 合同期满或双方协商一致，合同即告终止。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
药厂劳务外包合同
甲方（药厂）：________乙方（劳务公司）：________鉴于甲方需要对外包劳务人员进行生产、研发、销售等环节的工作，乙方愿意提供劳务人员满足甲方需求，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方委托乙方提供劳务人员，负责甲方药厂生产、研发、销售等环节的相关工作。
1.2 劳务人员应具备以下条件：（1）具备相应的专业技能和资格证书；（2）身体健康，无重大疾病；（3）年龄在18-55周岁之间；（4）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德。
二、劳务人员数量及工作内容2.1 甲方需乙方提供的劳务人员数量为________人。
2.2 劳务人员工作内容：（1）生产环节：负责药品生产过程中的操作、检验、包装等工作；（2）研发环节：协助研发人员进行新药研发、临床试验等工作；（3）销售环节：协助销售人员进行市场调研、客户开发、订单处理等工作。
三、劳务人员派遣3.1 乙方负责派遣符合合同要求的劳务人员至甲方药厂工作。
3.2 乙方应在甲方通知的时间内，将符合合同要求的劳务人员派遣至甲方。
3.3 乙方对派遣至甲方的劳务人员承担管理责任，确保其遵守甲方规章制度，完成工作任务。
四、费用及支付方式4.1 甲方应按照劳务人员实际工作天数，支付乙方劳务费用。
4.2 劳务费用标准为：________元/人/天。
4.3 甲方应在劳务人员派遣至甲方后，每月______日前支付乙方上月劳务费用。
4.4 乙方开具正规发票，甲方应在收到发票后______日内支付劳务费用。
五、合同期限及终止5.1 本合同有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效。
5.2 合同期满前______个月，双方可协商续签合同。
5.3 在合同期限内，如发生以下情况，任何一方可提前终止合同：（1）甲方或乙方因不可抗力导致合同无法履行；（2）甲方或乙方违反合同约定，给对方造成重大损失；（3）双方协商一致，决定终止合同。
六、违约责任6.1 甲方未按时支付劳务费用，应向乙方支付______%的违约金。
劳务承包协议范本医药研发劳务合作
劳务承包协议范本医药研发劳务合作本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日签署：甲方（雇主）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（劳务承包方）：地址：法定代表人：联系电话：为了共同推进医药研发领域的合作与发展，甲乙双方本着平等、互利、合作、共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合作内容及范围1.1 甲方委托乙方为其提供医药研发领域的劳务，并根据双方的约定，执行相关研发任务。
1.2 乙方根据甲方的要求，提供项目研发计划、进度安排、技术服务、质量控制以及其他相关服务。
第二条工作期限及工作地点2.1 双方约定的工作期限为XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，经双方协商一致可以进行适当延长。
2.2 工作地点根据具体项目的需要，在双方确认的研发场所进行。
第三条人员配备3.1 乙方应根据合作项目的具体需要，提供符合要求的专业人员。
3.2 乙方负责对其提供的人员进行培训、管理和考核，确保人员的专业素质和工作能力。
3.3 如有必要，乙方可根据甲方的要求，调整相关人员的配备。
第四条技术保密4.1 在本次合作中，甲乙双方将涉及到一定的商业机密和技术秘密，双方应遵守保密协议，并确保所获得的信息不会泄露给第三方。
4.2 未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的技术信息、数据、文件等用于除本次合作项目外的其他用途。
第五条质量保证5.1 乙方应按照甲方的质量要求，确保每个阶段的研发工作达到甲方的标准。
5.2 若乙方提供的劳务未达到甲方的要求或存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在合理时间内进行修正或补救。
第六条合作报酬6.1 甲方应按照双方约定的报酬方式和标准，按时足额支付给乙方。
6.2 如因乙方原因导致工作进度延误或项目质量不合格，甲方有权扣减相应的报酬。
第七条知识产权7.1 本次合作中产生的知识产权归属于甲方所有。
7.2 乙方应保证其提供的研发成果不侵犯任何第三方的合法权益，并应确保所提供的技术和成果没有侵犯任何专利、商标、著作权和其他知识产权。
中药新药外包服务合同模板
中药新药外包服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国中医药法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行中药新药研发外包服务事宜，经友好协商，达成以下协议：一、服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，为甲方提供中药新药研发外包服务，包括药物筛选、药效学研究、毒理学研究、药代动力学研究、临床试验等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，制定详细的研发计划和时间表，并定期向甲方报告研发进展情况。
1.3 乙方应保证研发过程中的数据真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
二、服务期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 甲方有权提前解除本合同，但应提前____天通知乙方。
除正常结算费用外，甲方不承担其他责任。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供的服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括研发费用、试验费用、人员费用等。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。
四、保密条款4.1 乙方应对在研发过程中获取的甲方技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
4.2 乙方应对与甲方签订的保密协议和本合同的内容予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成研发任务的，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用的____%。
5.2 甲方未按照约定时间支付服务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
六、争议解决6.1 对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
药品劳务合同范本
药品劳务合同范本一、合同目的本合同旨在明确双方之间的权利和义务，规范双方在药品劳务方面的合作关系。
二、劳务内容1.劳务人员将根据雇主的要求，从事与药品相关的工作，包括但不限于药品生产、药品销售、药品储存等。
2.劳务人员必须按照相关法律法规和雇主的要求，完成所承担的工作任务，保证工作的质量和效率。
三、劳务期限本合同的劳务期限为______年/月/日起至______年/月/日止。
双方同意在劳务期满前进行续签协商。
四、劳务报酬1.雇主将按照约定的劳务内容和劳务期限，向劳务人员支付劳务报酬。
具体的报酬标准为______（人民币）/（天/小时/月）。
2.劳务报酬将在每个月/周/日的______日前支付给劳务人员。
五、劳务保证金1.劳务人员需在本合同签署之日起，向雇主支付劳务保证金，金额为______（人民币）。
2.劳务保证金将在劳务期满并经雇主确认工作完成后，无任何违约行为的情况下，全额退还给劳务人员。
六、劳务人员权利和义务1.劳务人员有权按照合同约定从事药品劳务工作，享受相应的劳务报酬。
2.劳务人员应按照雇主的要求，完成工作任务，保证工作质量和效率。
3.劳务人员应遵守相关法律法规和雇主的规章制度，保守雇主的商业秘密。
七、雇主权利和义务1.雇主有权要求劳务人员按照合同约定从事药品劳务工作。
2.雇主应按时支付劳务报酬，并提供必要的工作条件和保障。
3.雇主有权对劳务人员的工作进行监督和检查，对劳务人员的工作进行评估。
八、违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.若劳务人员未按时履行合同约定的劳务义务，雇主有权终止合同，并扣除劳务保证金。
九、争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他事项1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
劳务承包协议范本药品研发
劳务承包协议范本药品研发一、协议双方甲方（委托方）：XXX医药有限公司（以下简称甲方）地址：XXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXX开户银行：XXXXX账号：XXXXX乙方（承包方）：XXX科技研发有限公司（以下简称乙方）地址：XXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXX开户银行：XXXXX账号：XXXXX二、协议背景甲方为开展新药研发项目，有意委托乙方进行相关研发工作，双方经友好协商，达成以下协议。
三、协议内容1. 乙方接受甲方委托，负责在约定期限内，按照甲方提出的药品研发需求，开展研发工作，并确保工作的质量和进度。
2. 乙方在研发过程中，应遵守相关法律法规和伦理规范，确保研究过程的合法性和道德性。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供相关研发方案和计划，并定期向甲方汇报研发进展情况。
4. 乙方在研发过程中所产生的所有知识产权，包括但不限于专利、著作权等，均归甲方所有。
5. 如发生违约情况，一方需提前30天书面通知另一方，并承担相应的违约责任。
6. 协议生效后，双方应按照约定的时间和方式完成相关手续，以确保项目的顺利进行。
四、协议期限本协议自双方签署之日起生效，至项目研发完毕并验收合格之日终止。
五、保密责任在履行本协议过程中，双方应保守对方提供的商业机密和技术资料，不得向任何第三方透露、泄露或使用，否则应承担相应的法律责任。
六、争议解决因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不能解决，则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、协议变更与终止1. 本协议的修改或变更应经双方书面协商一致，并签署修改协议。
2. 发生以下情况之一，本协议终止：a. 项目研发完成并验收合格；b. 双方经协商一致决定终止协议；c. 一方发生严重违约行为。
八、其他条款1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并以书面形式达成补充协议。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为双方共同遵守的《劳务承包协议范本药品研发》，甲乙双方应严格按照协议内容履行各自义务，并达成共赢的合作关系。
研究所_劳务外包合同模板
甲方（研究所名称）：____________________乙方（劳务外包公司名称）：____________________鉴于甲方为开展科研工作，需要将部分非核心业务外包给乙方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目内容：____________________1.3 项目地点：____________________1.4 项目期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务2.1.1 甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成项目。
2.1.2 甲方负责提供项目所需的资料、设备、场所等条件，确保乙方正常开展工作。
2.1.3 甲方有权对乙方的工作进行监督，提出改进意见。
2.2 乙方权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成项目。
2.2.2 乙方应保证项目质量，对项目成果承担法律责任。
2.2.3 乙方应按照甲方要求，提供项目所需的各类人员、设备等。
2.2.4 乙方应遵守国家法律法规和甲方规章制度，确保项目顺利进行。
三、劳务费用及结算3.1 劳务费用：乙方完成项目后，甲方按照实际发生的人工、材料、设备等费用，以及约定的利润比例支付乙方劳务费用。
3.2 结算方式：劳务费用按月结算，甲方于每月的____日前支付乙方上月劳务费用。
四、违约责任4.1 若甲方未能按时支付劳务费用，应向乙方支付____%的违约金。
4.2 若乙方未能按时、保质、保量完成项目，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
4.3 若双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、争议解决方式5.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
5.2 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
药品劳务合同模板
药品劳务合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！药品劳务合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方是一家药品研发、生产和销售企业，乙方是一名具备相关专业知识和技能的药品研发人员，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供药品劳务事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 本合同所述药品劳务指乙方根据甲方的要求，为甲方提供药品研发、生产、注册、检验、销售等相关工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成药品研发项目的实验设计、实验操作、数据分析及报告撰写等工作。
1.3 乙方在合同期内应全力协助甲方完成药品生产、注册、检验、销售等相关工作，确保甲方药品的质量和市场竞争力。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如双方同意续约，应提前一个月书面通知对方，并签订续约合同。
三、劳务报酬3.1 乙方在合同期内为甲方提供药品劳务，甲方应支付给乙方劳务报酬，具体报酬根据双方协商确定。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬，如需分期支付，应按照约定的分期支付计划执行。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方依法扣除应缴税费。
四、保密条款4.1 乙方在合同期内和解除合同后，应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密。
4.2 乙方不得利用甲方保密信息从事与甲方业务相竞争的活动，否则应承担违约责任。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方严重违反甲方管理制度，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
医药研发承包合同
医药研发承包合同一、甲方与乙方双方当事人经过友好协商，愿就医药研发事项达成如下合同：二、合同目的及范围1. 甲方委托乙方进行医药研发项目的策划、设计、实施及评估等各项工作。
2. 乙方将按照甲方提出的需求和要求，按时保质完成所委托项目的研发任务。
3. 合同范围包括但不限于：a. 医药研发项目的规划与设计。
b. 药物或医疗器械的研究开发、试验验证及临床试验等相关工作。
c. 报告及文件的编写和提交。
d. 相关技术支持及咨询。
三、权责与义务1. 甲方的权责与义务：a. 提供项目的详细需求和所需资料。
b. 配合乙方的调研工作，提供必要的支持与协助。
c. 结合实际情况，参与并及时给予乙方合理的建议。
2. 乙方的权责与义务：a. 按照甲方的要求，制定详细的研发计划，并及时提交甲方审阅。
b. 保证研发过程中的安全生产，遵循法律法规及相关政策规定，确保项目的质量和进度。
c. 提供技术支持、解答疑问，并根据甲方意见及时调整研发方案。
d. 研发工作完成后，按时提交报告及相关文档。
四、合同期限及付款方式1. 合同自双方签字盖章之日起开始生效，有效期为___（具体期限）。
2. 甲方应根据合同约定按时支付乙方所提供的研发服务费用，付款方式及金额如下：a. 首付款：合同签订后__（具体时间）内，甲方应支付乙方合同金额的___%作为首付款。
b. 阶段性付款：根据项目进展和里程碑的完成情况，甲方应及时支付相应的阶段性款项。
c. 最终付款：研发项目完成后，甲方应支付剩余金额为该合同约定总费用的___%作为最终付款。
五、知识产权1. 甲方享有根据项目研发成果所衍生的知识产权。
2. 乙方不得将甲方的项目信息、技术数据和商业秘密泄露给任何第三方。
六、合同解除与违约责任1. 若合同双方协商一致，可提前解除合同，并书面通知对方。
2. 若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而遭受的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。
制药医疗劳务分包合同
制药医疗劳务分包合同本文以“制药医疗劳务分包合同”为题，按照合同的格式展开论述。
制药医疗劳务分包合同合同签订单位：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]分包单位：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]一、合同概述本合同系甲方与乙方就制药医疗劳务进行合作，并就双方的权利、义务、责任、规范等事宜进行协商而订立。
双方在平等自愿的基础上，充分协商并签署本合同，共同履行。
二、服务内容1. 乙方接受甲方委托，负责制药医疗劳务的分包执行。
2. 乙方提供的服务内容包括但不限于：生产、加工以及质量控制等医药制品相关服务。
三、服务期限1. 本合同的服务期限自合同生效之日起，连续有效[具体天数或期限]，至合同期满为止。
2. 如甲方与乙方需继续合作，双方协商后可以签订补充协议或续约协议。
四、合同价格及支付方式1. 甲方按照约定向乙方支付劳务分包费用。
具体费用及支付方式以双方达成的补充协议或续约协议为准。
2. 乙方提供服务后，甲方应按照约定时间及时支付费用，逾期支付的，甲方应按照约定支付逾期违约金。
五、质量标准与责任1. 乙方在提供劳务服务时，应严格按照国家法律法规以及行业标准、规范进行操作和管理，确保服务的质量和安全。
2. 若乙方提供的劳务存在质量问题，甲方有权要求乙方承担相应责任，包括但不限于退还费用、返修、赔偿等。
六、保密条款1. 甲乙双方应对双方在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术、财务、商务等信息保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
2. 合同解除或终止后，双方仍应继续履行保密义务，不得利用或泄露对方的商业机密及合同内容。
七、争议解决本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可根据中华人民共和国法律进行仲裁或诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可根据具体情况，另行签署补充协议或续约协议。
药品劳务承包协议书范本
药品劳务承包协议书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要对药品进行劳务承包，乙方具备相应的药品劳务承包资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就药品劳务承包事宜达成如下协议：第一条承包范围1.1 乙方负责按照甲方的要求，提供药品的分拣、包装、运输等劳务服务。
1.2 乙方应确保所提供的劳务服务符合国家药品管理相关法律法规的规定。
第二条承包期限2.1 本协议自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年/月。
第三条劳务费用及支付方式3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付劳务费用，具体金额为人民币（大写）：_______元。
3.2 劳务费用的支付方式为：_______（如：按月支付、按季度支付等）。
第四条质量保证4.1 乙方应保证所提供的劳务服务符合甲方的质量要求。
4.2 如因乙方原因导致药品损坏、丢失或延误，乙方应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、提供或允许第三方使用上述保密信息。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金，具体金额为违约行为所涉金额的____%。
6.2 因违约给对方造成损失的，违约方应负责赔偿。
第七条协议的变更和解除7.1 双方可以协商一致变更或解除本协议。
7.2 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均可解除本协议。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年____月____日（注：以上内容为范本，具体条款需根据实际情况进行调整和补充。
科研机构劳务分包合同
科研机构劳务分包合同甲方：（科研机构名称）地址：联系人：电话：乙方：（劳务公司名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方具有科研机构的资质和需求，乙方拥有相应的人力资源和技术优势，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方提供劳务分包服务，包括但不限于科研项目的实验室管理、技术人员配备、设备维护等。
第二条务范围2.1 甲方委托乙方负责实验室管理工作，包括但不限于实验室设备的安装、维护和保养，实验室物品的采购、管理和台账记录等。
2.2 乙方将根据甲方的需求提供合适的技术人员，包括但不限于研究助理、实验技术员等。
乙方负责对技术人员进行培训、管理和考核。
2.3 乙方保证提供的劳务分包服务符合相关法律法规的要求，并承担相应的法律责任。
第三条合同期限3.1 本合同自（年月日）开始生效，至（年月日）终止。
3.2 若甲、乙双方需延长合同期限或终止合同，应提前[提前的时间] 书面通知对方，并经双方协商一致后办理相关手续。
第四条合同报酬4.1 甲方按照乙方提供的劳务分包服务情况及时支付劳务费用，具体费用根据实际服务内容和时间进行结算。
4.2 劳务费用支付方式：（支付方式）4.3 所有费用以人民币为单位，应在合同约定的时间内支付到乙方指定的银行账户。
第五条保密条款5.1 甲、乙双方应对合同中涉及到的双方商业秘密、技术资料以及其他保密信息严格保密，不得擅自披露或向第三方透露。
5.2 乙方承诺在合同履行期间，严格遵守甲方的保密制度，并采取必要的技术和管理措施确保甲方的保密信息的安全。
5.3 在本合同期满或终止后，甲、乙双方应根据对方的要求，将所有保密信息进行清理和归还，不得保留任何副本。
第六条违约责任6.1 若甲、乙双方任何一方违反本合同任何条款，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并向对方进行赔偿。
6.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方不承担违约责任，并应及时通知对方，尽力减少损失。
医药研究劳务费合同
医药研究劳务费合同合同编号[合同编号甲方[甲方全称乙方[乙方全称第一条合同目的及范围甲方聘请乙方从事医药研究劳务，并支付劳务费用。
本合同仅限于乙方根据甲方的委托，提供与医药研究相关的劳务，具体内容由甲方与乙方另行约定。
第二条合同期限本合同自[合同起始日期起生效，至[合同终止日期止。
如需继续双方合作，可在合同到期前15天书面续签。
第三条劳务费及支付方式1. 乙方根据甲方的要求提供的医药研究劳务，甲方应支付相应的劳务费用。
2. 劳务费用为人民币[劳务费用数字（大写人民币[劳务费用大写）。
3. 劳务费用的支付方式甲方将劳务费用以银行转账的方式支付至乙方指定的银行账户。
乙方应提供准确的银行账户信息。
4. 乙方应向甲方提供开具劳务费发票的相关资料，以便甲方记录账务及报销。
第四条工作内容和时间安排甲方与乙方应另行签署工作任务书，详细说明乙方的工作内容、期限和目标。
乙方应按照任务书的要求履行工作职责，并按时完成任务。
第五条保密约定1. 乙方应对在履行合同过程中获得的甲方机密信息承担保密义务，不得擅自泄露或向第三方提供相关信息。
2. 乙方应制定相应的保密措施，确保甲方的机密信息得到充分保护。
3. 乙方因违反保密义务给甲方造成的损失，应承担相应的法律责任。
第六条合同解除(1) 一方违反合同的约定，经对方提出书面通知后30天，未能加以纠正(2) 因不可抗力、法律法规变动等原因，使合同无法继续履行(3) 经双方协商一致决定解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照已完成的工作和费用进行结算，并彼此退还相应的资料及文件。
3. 合同解除后，乙方不得利用甲方提供的机密信息从事与本合同相同或相似的业务或项目。
第七条争议解决本合同的履行、解释及争议解决均应适用的法律。
如出现争议，双方应友好协商解决协商不成时，双方一致同意将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
制药工程劳务分包合同范本
制药工程劳务分包合同范本1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在制药工程劳务分包合作中的权利和义务，规范双方的合作关系，确保分包方按照约定完成劳务分包工作，保证项目的顺利进行。
3. 劳务分包内容根据双方的协商，甲方将根据下列项目向乙方进行劳务分包，包括但不限于：1.设备安装与调试；2.各类工艺设备的调试与检修；3.药品生产的协助和支持；4.其他工程劳务分包项目。
4. 分包方责任与义务1.分包方应按照约定的合同范围和工作任务，合理组织施工，并保证施工的质量和进度；2.分包方应根据甲方的要求提供相关的技术支持和解决方案；3.分包方应确保施工现场的安全与环境保护，并承担相应的风险和责任；4.分包方应按时完成工程的验收工作，并提供相应的验收报告和资料；5.分包方应保证所提供材料和设备的质量，如发现质量问题，应及时更换或修复。
5. 总包方责任与义务1.总包方应向分包方提供合理的施工计划和需求，并提供必要的技术指导和支持；2.总包方应按时支付劳务分包费用，并提供相应的合同款项支付证明；3.总包方应协调好各分包工作，确保工程的进度和质量；4.总包方应监督分包方的施工过程，及时发现并纠正施工中的问题。
6. 合同费用与支付方式1.根据劳务分包的具体内容和工程量，双方协商确定合同费用为人民币____元；2.合同费用分两次支付，第一次支付____元作为项目启动费用，第二次支付____元在工程验收合格后支付；3.合同费用的支付方式为银行转账，款项应支付至分包方指定的银行账户。
7. 违约责任1.若分包方未按照合同要求完成劳务分包工作或存在其他违约行为，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿甲方因此遭受的损失；2.若总包方未按照合同要求支付劳务分包费用或存在其他违约行为，总包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金或赔偿乙方因此遭受的损失。
8. 争议解决双方如对合同的解释和履行发生争议，应协商解决。
制药行业劳务分包合同
制药行业劳务分包合同合同编号： [填写合同编号]签订日期： [填写签订日期]甲方： [填写甲方公司名称]地址： [填写甲方公司地址]联系人： [填写甲方联系人姓名]电话： [填写甲方联系电话]乙方： [填写乙方公司名称]地址： [填写乙方公司地址]联系人： [填写乙方联系人姓名]电话： [填写乙方联系电话]鉴于：1. 甲方为制药行业公司，从事药物研发、生产和销售等业务；2. 乙方为专业的劳务分包服务公司，具备从事制药劳务分包的能力和经验；双方经友好协商，达成以下合作事项：一、分包服务内容1.1 乙方应提供的劳务分包服务内容包括但不限于制药行业生产线员工供应、厂区内设备维护、保洁等。
1.2 甲方有权根据实际生产需要，要求乙方临时调整劳务分包服务内容和人员配备，乙方应积极配合，提供合适的劳务资源。
1.3 乙方应确保提供的劳务分包服务符合相关法律法规和卫生标准，保证服务质量和安全。
二、劳务费用与支付方式2.1 甲方应按照约定向乙方支付劳务费用。
根据提供的劳务类型和时长进行结算，具体费用标准见附表一。
2.2 甲方应在每月10日前将上月劳务费用支付至乙方指定账户，支付方式为银行转账或现金支付。
2.3 如因甲方原因导致乙方无法提供劳务分包服务，甲方应支付乙方相应的违约金。
三、保密条款3.1 甲方与乙方在履行本合同过程中可能涉及到的商业秘密、技术资料和业务信息等应予保密，除法律法规规定或经双方书面同意外，不得向任何第三方透露或使用。
3.2 对于涉及保密信息的员工，乙方应加强管理和保密意识培训，并采取必要的技术和管理措施，确保保密信息的安全性。
四、合同期限与终止4.1 本合同自签订之日起生效，有效期为一年，至合同期满。
合同期满前，双方如无异议，可协商订立新的合同。
4.2 任何一方有以下情况之一，可以提前终止本合同：a) 经双方书面同意；b) 因不可抗力因素导致无法履行合同义务；c) 对方严重违反合同约定且在收到书面通知后在合理期限内未予改正。
药品实验室承包合同
药品实验室承包合同1. 背景介绍药品实验室承包合同是指一个实验室与另一方签订的协议，将实验室的药品研究、测试和生产的工作承包给承包方。
该合同为双方确立了工作职责、保密规定、报酬支付等事项，以确保双方的权益和义务得到保护和执行。
2. 合同主要内容2.1 合同目的合同目的部分详细说明了实验室承包方的工作范围和目标，其中包括承包方需要进行的研究领域、测试项目和生产任务等。
2.2 工作职责工作职责部分明确了实验室承包方的工作职责和任务，包括但不限于药品研究与开发、药品测试与质量监控、药品生产等。
该部分还可以明确双方的合作方式、相关标准和流程等。
2.3 保密规定保密规定部分涉及到实验室承包方需要遵守的保密义务，包括保护实验室的商业秘密、技术信息和研发成果等。
同时，还可约定不得将相关信息透露给第三方，并规定违反保密义务的后果和赔偿责任等。
2.4 报酬支付报酬支付部分明确了实验室承包方的报酬金额和支付方式，可以约定按工作阶段支付、按完成的任务支付或者按年度支付等。
2.5 合同期限和终止合同期限和终止部分规定了合同的起止时间和终止条件。
可以约定合同的固定期限，也可以约定终止事由，以响应双方可能遇到的特殊情况。
2.6 争议解决争议解决部分解释了双方在履行合同过程中产生的争议如何解决，一般包括协商解决、仲裁或诉讼等方式。
还可以约定一些争议解决的程序和成本的分摊等。
2.7 合同变更合同变更部分明确了变更合同的程序和条件。
一般情况下，变更合同应经双方书面同意，并说明变更的内容、影响和起止时间等。
2.8 合同附件合同附件部分可能包括实验室相关的技术文件、标准说明、报告样本等，以便补充和明确合同的具体内容。
3. 合同签署及生效合同签署及生效部分包括双方签字、加盖公章的日期和地点等信息，标志着合同的正式成立。
4. 其他注意事项合同备份：双方应妥善保管合同备份，以备后续需要查阅或解决争议时使用。
合同解释：在合同解释方面，应遵循法律法规相关要求，并充分考虑合同相关条款的含义和目的。
医药研发工程劳务派遣合同
医药研发工程劳务派遣合同一、合同背景和目的二、派遣内容和期限2. 劳动者派遣的具体工作内容、工作地点、工作时间和任职期限等事项，由劳方和需方双方协商一致并书面确定。
三、劳方的责任1. 劳方应根据需方的要求，按照双方约定的时间、地点派遣劳动者参与医药研发工程。
2. 劳方应对劳动者进行必要的岗前培训，并确保劳动者具备从事相应工作的能力和资质。
3. 劳方应全面关注劳动者的权益，为劳动者提供必要的劳动保护措施，确保劳动者的安全和健康。
4. 劳方应及时足额支付劳动者的工资和福利待遇，确保劳动者的合法权益不受侵犯。
四、需方的责任1. 需方应配合劳方的工作，提供必要的工作环境和设备，保证劳动者的工作条件符合国家相关规定。
2. 需方应向劳方提供及时的工作指导和技术支持，并协助劳方确保劳动者的工作顺利进行。
3. 需方应对劳动者的工作进行评价，及时反馈劳动者的工作表现，并与劳方就劳动者的表现进行沟通和协商。
五、劳动者的权利和义务1. 劳动者有权要求劳方和需方严格按照合同约定履行他们的责任。
2. 劳动者应按照需方的安排和要求，认真工作，完成工作任务。
3. 劳动者应遵守需方的工作规章制度，维护需方的正常工作秩序。
4. 劳动者应保守需方的商业秘密，不得擅自泄露给他人。
六、合同解除和终止1. 合同期限届满，经双方协商一致，可以续签合同。
2. 本合同履行期间，若双方有一方违反合同规定，且经相互协商无法解决争议的，有权解除本合同。
七、争议解决本合同履行过程中所发生的争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方有权向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
八、其他事项1. 本合同一式两份，劳方和需方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
生物医药研发劳务合同
生物医药研发劳务合同甲方（用人单位）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（劳务提供方）：姓名：[乙方姓名]性别：[乙方性别]身份证号码：[乙方身份证号]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方生物医药研发项目的需求，聘请乙方为甲方提供生物医药研发相关劳务服务，经双方友好协商，达成以下协议：一、劳务内容1. 乙方负责按照甲方的研发计划和要求，进行生物医药产品的研发工作，包括但不限于药物靶点的筛选与验证、药物分子的设计与合成、药理药效的研究与评价等。
2. 乙方需制定详细的研发方案和实验计划，并按照相关法规和标准进行实验操作和数据记录。
3. 定期向甲方汇报研发进展，及时沟通解决研发过程中遇到的问题。
二、劳务期限本劳务合同的期限自[起始日期]至[结束日期]。
三、劳务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付的劳务费用总计为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：甲方将分四次支付劳务费用。
合同签订后的[具体工作日]内，支付劳务费用的[百分比]作为启动资金，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）；乙方完成药物靶点筛选与验证工作并经甲方验收通过后的[具体工作日]内，支付劳务费用的[百分比]，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）；乙方完成药物分子设计与合成工作并经甲方验收通过后的[具体工作日]内，支付劳务费用的[百分比]，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）；乙方完成整个生物医药研发项目并经甲方最终验收合格后的[具体工作日]内，支付剩余劳务费用，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
3. 付款账户：甲方付款账户信息：开户银行：[银行名称]账户名称：[账户名]账号：[账号]乙方收款账户信息：开户银行：[银行名称]账户名称：[账户名]账号：[账号]四、重点事项约定1. 乙方应严格遵守国家和地方关于生物医药研发的相关法律法规和伦理规范，确保研发工作的合法性和科学性。
医药研发承包合同
医药研发承包合同一、合同背景本合同是由甲方（以下简称“研发机构”）与乙方（以下简称“委托方”）根据双方自愿、平等、公平的原则，就医药研发项目的承包进行订立的法律文件。
二、项目描述1. 项目名称委托方提供的项目名称为《XXX药物研发项目》（以下简称“项目”）。
2. 项目目标研发机构将根据委托方的要求，负责开展相关研发工作，以达到以下目标：a. 开发出满足委托方要求的药物；b. 完成药物的临床试验和上市前批准申请。
3. 项目内容委托方将向研发机构提供相关的药物研发资料和技术要求，研发机构将有责任完成以下任务：a. 设计研究方案并提供详细的研发计划；b. 进行药物的化学合成、药物代谢研究等实验工作；c. 协助完成药物的临床试验工作；d. 准备并提交药物的上市前批准申请材料。
4. 项目周期和里程碑项目周期为12个月，根据项目进展的情况，双方将共同制定合理的里程碑计划，以确保项目按时顺利完成。
三、费用与支付方式1. 合同金额本项目的总金额为XXX人民币（以下简称“合同金额”）。
2. 付款方式a. 委托方应在合同签订后的15个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；b. 剩余的60%应在项目完成后的30个工作日内支付。
四、知识产权及保密1. 知识产权归属研发机构在项目执行过程中产生的相关技术和知识产权，归属于委托方。
2. 保密义务双方应对彼此提供的商业秘密和技术资料严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
五、责任与风险1. 研发机构责任研发机构应按照合同约定的要求，认真履行各项研发任务，并确保所提供的研发成果符合要求。
2. 委托方责任委托方应按时提供所需的资料和技术要求，并配合研发机构开展研发工作。
3. 不可抗力若发生不可抗力事件（如自然灾害、战争等），导致项目无法继续进行，双方可以协商解除合同，并不承担违约责任。
六、合同变更与解除1. 合同变更任何一方在项目执行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分项劳务承包合同发包人（项目部全称）：劳务承包人（承包班组全称或负责人姓名）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本分项劳务承包事项协商一致，订立本合同。
1、分项工程名称：承包范围：2、工程内容：需明示不包括的工作内容：劳务承包方式：□人工费承包□人工材料机械全费用承包□人工费材料费承包3、工期开始工作日期：年月日，结束作业日期：年月日承包人进场作业人数人，其中技工人，辅工人。
4、质量标准本合同所依据的施工质量验收规范名称：双方约定的允许偏差范围：。
5、发包人责任5.1、负责对承包人所有作业人员进行安全技术交底和质量标准及技术要求交底。
5.2负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更；5.4 协调各承包人之间使用的生产、生活临时设施、大型施工设备和工作用水、用电及施工场地等事宜；5.5提供满足施工需要的施工机械设备、周转材料和安全设施；5.6为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险，并承担相应的费用。
5.7、按本合同约定，向承包人支付劳务报酬；6、承包人责任6．1组织作业人员进场作业，确保人员身体素质和技术素质，严禁使用童工，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度；未经工程发包人授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系；6．2认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费和安全事故及现场脏乱等造成的损失及各种罚款；6.3自觉接受建设行政主管部门、监理单位和发包人及公司有关部门对作业质量与安全以及设备、材料保管和使用情况的监督检查；6.4 按工程发包人的统一规划堆放材料、机具，按照文明施工的标准要求，做到工完料尽场地清，及时清理利用落地灰、边角料；6.5 做好成品保护，严禁有意或无意破坏劳动成果。
因承包人责任发生损坏，承包人承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；6.6妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用的机具、周转材料及其他设施；6．7未尽其他责任事宜，按公司和项目部现场管理制度执行。
7、安全施工与检查7．1承包人应遵守安全生产有关管理规定，严格执行安全技术交底，落实安全防护措施，并随时接受发包人的安全监督检查。
由于承包人未采取安全防护措施或防护措施不当造成事故的，承包人承担因此而发生的费用。
7．2承包人应做好班前、班后安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须兼职班组安全员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交承包人安全员。
发包人不得强令要求承包人作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故的，由工程发包人承担相应责任及发生的费用。
7．3承包人在施工现场使用的安全帽、安全带由工程发包人负责供应，费用由承包人承担；其他安全保护用品由承包人自理。
7．4发包人应随施工进展情况搭建符合安全防护要求的设施，如防护棚、防护网等。
8、材料、设备供应8．1劳务承包人应在接到图纸后天内，向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划。
8．2劳务发包人对劳务承包人实行限额领料，劳务承包人对超过合理损耗的部分承担赔偿责任。
8．3劳务承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
9、劳务报酬9．1本工程的劳务单价，均为一次包死，不再调整。
发生于当月的违章违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。
9．2采用总价承包的，劳务报酬共计元（大写：）。
9．3零星用工单价＿＿＿单价为＿元/工作日；＿＿＿，单价为＿元/工作日。
9．4计件计量单价分别为：＿＿，单价为元；＿＿＿，单价为＿＿元；＿＿，单价为元；＿＿＿，单价为＿＿元;9．5以上单价均为达到约定质量标准的单价。
达不到约定质量标准将增加后序施工费用，发包人根据检查验收记录，将达不到约定的质量标准部分折价让步接收，让步接收单价的折价率为：%9．6其他如装卸车等零星可计件劳务价格约定：＿＿＿，单价为＿＿＿元；＿＿＿，单价为＿＿＿元；＿＿＿，单价为＿＿＿元;10、劳务报酬的支付10．1发包人每月支付的劳务报酬为承包人完成工作量的60%,支付时间为次月三十日前；10．2全部工作完成后，经发包人计算核实办理结算并经双方确认，发包人在年终或三个月后付至总劳务报酬的90%，其余10%作为质量保证金，质量保修期内无质量问题的月内付清。
11、质量验收11．1劳务承包人对当班分项作业任务施工完毕后，应书面或口头通知工程发包人验收；工程发包人应当在接到通知后半个工作日内对劳务承包人施工的分项质量进行随机抽查验收，随机抽查数量约定为: .11．2一次抽检验收合格即进入下道工序；一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，承包人对抽检不合格部位进行返工返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，发包人可对承包人处以100元以上，500元以下的工期延误、各工种窝工罚款，承包人负责全部返工返修；全部返工返修按以上程序再行验收，并按让步接收单价办理结算。
11．3全部工程竣工(包括劳务承包人完成工作在内)验收合格，劳务承包人对其承包的劳务作业的施工质量在施工合同约定的保修期内承担保修责任。
在质量保修期内的质量保修责任约定为12、违约责任12．1发包人不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应承担违约责任。
12．2当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1)劳务承包人因自身原因延期开工或完工的，每延误一日，应向工程承包人支付＿＿＿元的违约金,包括窝工损失、机械设备租赁费；(2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到发包人让步接收的标准时，除折价外，劳务承包人应向发包人支付＿＿＿的违约金；（3）劳务承包人应承担的其他违约责任：。
13、劳务承包方作业人员发生下列情形时，发包人可予按约定的数额或数额幅度予以经济处罚，处罚自公布之日起生效，在当月结算付款时扣除。
13．1作业质量验收处罚执行本合11.2条约定。
13．2安全施工执行《职工安全教育手册》中安全生产责任及安全管理办法条款。
13．3物料使用1．未经发包方同意擅自切割胶木板、木枋材、架杆等材料而造成浪费者，按进购价5倍以上，10倍以下赔偿，并处以50—500元/次罚款。
2．钢筋、模板等配/下料不合理造成浪费者，按进购价1倍以上，5倍以下赔偿，并处以50—200元/次罚款。
3．丢弃、遗撒造成铁丝、铁钉、钢筋、线管浪费者，每次处以50—200元罚款。
4．不及时保养机械设备或超负荷使用机械设备者处以100元/次罚款，造成机械故障者承担相应经济责任。
13．4因承包人原因，建设行政主管部门、监理单位或公司主管部门下发质量安全问题整改通知书，每次处以元的罚款。
13．5双方约定的其他奖、罚款内容及数额。
14、争议发包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解。
15合同解除15．1劳务承包人作业技术、质量和进度不能满足合同约定的，经责令整改后仍不能见效的，发包人有权解除合同，劳务承包人按发包人的要求无条件撤离现场，每推迟一天，承担发包人损失元，已完成工程量其单价下浮%结算。
15．2如发包人工程任务因建设单位原因发生缓建或停建等发生重大变化时，发包人与承包人可解除合同。
16、合同终止双方履行完合同全部责任，劳务作业成果经验收合格，劳务报酬价款支付完，，本合同即告终止。
17、合同份数本合同一式三份，具有同等效力，由发包人、劳务承包人和发包人经营部各执一份；18、合同生效合同订立时间：＿＿年＿月日，合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同双方约定自双方负责人签字，发包人经营部登记备案后生效。
工程发包人：(公章) 劳务承包人：(公章)项目经理：负责人：电话：驻现场负责人：合同备案登记：甘肃省药物研究所高层住宅楼分项劳务承包合同书甘肃红旗建安公司省药研所高层住宅楼项目部合同签订日期：二OO八年八月分项劳务承包合同发包人（项目部全称）：甘肃红旗建筑安装工程有限公司省药物研究所高层住宅楼项目部劳务承包人（承包人全称）：陕西众信建筑劳务分包有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就甘肃省药物研究所高层住宅楼钢筋、模板分项劳务承包事项协商一致，订立本合同。
1、分项工程名称：甘肃省药物研究所高层住宅楼地基与基础分部、主体结构分部的钢筋、模板。
承包范围：地基与基础分部、主体结构分部的钢筋、模板，包括剪力墙、梁、板、柱、栏板（含扶手）、线角、窗套、飘窗窗台板、楼梯以及嵌墙构造柱插筋预留。
承包范围中不包括：嵌墙构造柱模板、钢筋。
2、工程内容：钢筋分项包括翻样、下料、制作、绑扎、水平运输；梁板及地下室墙体模板分项包括配料、安装、拆除、清理堆放；剪力墙大钢模板包括复核确认大钢模配制方案、组装、拆除、配合周转运输。
劳务承包方式：人工费承包3、工期开始工作日期：2007年8月20日（具体进场时间发包人书面通知），结束作业日期：2008年7月20日承包人进场作业人数60 人，其中钢筋工25人，模板工35人（在不影响进度的情况下不限制人数）。
4、质量标准本合同所依据的施工质量验收规范名称：《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB5 024-2002）》；双方约定的允许偏差范围如下表1、表2钢筋安装位置的允许偏差和检验方法表1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法表25、发包人责任5.1、负责对承包人所有作业人员进行安全技术交底和质量标准及技术要求交底。
5.2负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更；5.4 协调各承包人之间使用的生产、生活临时设施、大型施工设备和工作用水、用电及施工场地等事宜；5.5提供满足施工需要的施工机械设备、周转材料和安全设施；5.6为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险，并承担相应的费用。
5.7、按本合同约定，向承包人支付劳务报酬；6、承包人责任6．1组织作业人员进场作业，确保人员身体素质和技术素质，严禁使用童工，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度；未经工程发包人授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系；6．2认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费和安全事故及现场脏乱等造成的损失及各种罚款；6.3自觉接受建设行政主管部门、监理单位和发包人及公司有关部门对作业质量与安全以及设备、材料保管和使用情况的监督检查；6.4 按工程发包人的统一规划堆放材料、机具，按照文明施工的标准要求，做到工完料尽场地清，及时清理利用落地灰、边角料；6.5 做好成品保护，严禁有意或无意破坏劳动成果。