民用建筑设计合同_2018
建筑工程标准合同文本2018
建筑工程标准合同文本2018编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同的目的与范围1.1 本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程中的责任与义务，确保工程按期、按质完成。
1.2 本合同适用于甲方委托乙方施工的具体工程项目，双方的权利义务以本合同条款为准。
1.3 本合同涉及的工程项目内容、施工范围、工期、质量标准等将以双方共同确认的项目计划书为基础。
1.4 甲方有权在项目实施过程中对乙方施工质量、进度等进行监督，乙方须无条件配合。
第二条双方责任与义务2.1 甲方的责任与义务a. 甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项，不得无故拖延。
① 甲方支付方式为银行转账，乙方提供正式发票。
② 付款时间节点应根据工程进度按照合同附表进行明确。
③ 甲方未按时付款时，乙方可根据合同条款要求延长工期或调整价格。
④ 甲方需提供施工所需的图纸、许可证及其他相关资料，确保项目顺利启动。
2.2 乙方的责任与义务a. 乙方应按合同约定的标准、要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方相关规定。
① 乙方须指定项目经理全程负责工程实施，并向甲方报告施工进展。
② 乙方必须严格执行施工方案，并提供必要的质量检验报告。
③ 乙方应安排合格的施工人员，确保人员资质符合规定要求。
④ 乙方在施工过程中不得擅自更改设计或施工方案，所有变更须经甲方同意。
2.3 甲乙双方的共同义务a. 双方应本着公平、公正的原则，妥善解决工程施工过程中的任何争议。
① 双方应通过友好协商解决问题，若无法达成一致意见，则可通过法律途径解决。
2018建筑施工合同范本
2018建筑施工合同范本建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
以下是无忧考网为您整理的“2018建筑施工合同范本”，欢迎阅读。
【篇一】甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
建设法律关系的相关案例(3篇)
第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“开发公司”）与某建筑设计院（以下简称“设计院”）于2018年签订了一份《建设工程设计合同》，约定由设计院为开发公司开发的一栋住宅楼提供建筑设计服务。
合同约定设计费用为1000万元，支付方式为分阶段支付。
合同签订后，设计院按照约定完成了建筑设计任务，并提交了设计方案。
2019年，开发公司因资金周转困难，未能按时支付设计费用。
设计院多次催收无果，遂向法院提起诉讼，要求开发公司支付剩余设计费用及违约金。
二、法律关系分析1. 合同法律关系本案中，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，双方之间形成了合同法律关系。
根据《合同法》的规定，合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同成立后，双方当事人应当全面履行合同义务，不得擅自变更或者解除合同。
2. 侵权法律关系开发公司未按时支付设计费用，违反了合同约定，构成对设计院财产权的侵害，形成了侵权法律关系。
根据《侵权责任法》的规定，侵权行为是指违反民事法律规定，侵害他人合法权益，应当承担民事责任的行为。
3. 诉讼法律关系设计院向法院提起诉讼，要求开发公司支付设计费用及违约金，双方形成了诉讼法律关系。
根据《民事诉讼法》的规定，诉讼是解决民事纠纷的一种方式，当事人有权依法提起诉讼。
三、案件审理过程1. 开庭审理法院依法开庭审理了本案。
在庭审过程中，双方当事人陈述了事实和理由，提交了相关证据。
2. 法院判决法院经审理认为，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，双方形成了合同法律关系。
开发公司未按时支付设计费用，违反了合同约定，构成对设计院财产权的侵害，应承担违约责任。
根据《合同法》和《侵权责任法》的相关规定，法院判决开发公司支付设计费用及违约金。
四、案例启示1. 依法签订合同，明确双方权利义务本案中，开发公司与设计院之间签订了《建设工程设计合同》，明确了双方的权利义务。
这为后续解决纠纷提供了依据。
建筑法律法规案例(3篇)
1. 《中华人民共和国建筑法》：该法明确规定，建筑设计、施工、监理等活动必须遵守国家有关法律法规，确保建筑物的安全、适用、美观。
2. 《建筑工程质量管理条例》：该条例对建筑工程的质量责任、质量监督、质量责任追究等方面作出了明确规定。
3. 《中华人民共和国合同法》：该法规定了建筑工程合同的法律效力、合同履行、违约责任等内容。
2. 施工人员应提高安全意识，自觉遵守安全操作规程，佩戴必要的防护用品。
3. 政府部门应加强对建筑行业的监管，严厉打击违法行为，保障人民群众的生命财产安全。
4. 建筑行业应加强自律，提高行业整体素质，为我国建筑事业的发展创造良好环境。
总之，建筑法律法规案例的发生，给我们敲响了警钟。在今后的工作中，我们要以此为鉴，不断提高法律意识，加强安全管理，确保建筑行业的健康发展。
四、案例分析
1. 设计责任：根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》，建筑设计单位在建筑设计过程中应严格遵守国家有关法律法规，确保设计质量。在本案中，设计单位未能充分考虑地质条件和结构安全，存在明显的设计缺陷，应承担相应的法律责任。
2. 施工责任：施工单位在施工过程中违反了国家有关建筑法律法规，如未严格按照设计图纸施工、使用不合格建筑材料等，应承担相应的法律责任。
三、纠纷处理
1. 行政处理：当地人民政府土地管理部门发现开发公司违法用地后，依法对其进行处罚，要求其恢复土地原状，并处以罚款。
2. 行政处罚：当地建设行政主管部门发现开发公司违法建筑后，依法对其进行处罚，要求其停止违法建设，并处以罚款。
3. 民事纠纷：施工单位因拖欠工程款提起诉讼，要求开发公司支付工程款及违约金。法院审理后，判决开发公司支付施工单位工程款及违约金。
建筑工程设计文件编制深度规定(2018版)
建筑工程设计文件编制深度规定2016年11月前言本规定依据《建设工程质虽管理条例》（国务院第279号令）和《建设工程勘察设计管 理条例》（国务院第662号令），在《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）基础上 修编而成。
本规定与2008年版规定相比主要变化如下：—新增绿色建筑技术应用的内容。
一一新增装配式建筑设计内容。
一一新增建筑设备控制相关规定。
一一新增建筑节能设计要求，包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求。
—新增结构工程超限设计可行性论证报告内容。
—新增建筑薛墙、基坑支护及建筑智能化专项设计内容。
—报据建筑工程项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化，对原规定中部 分条文作了修改，使之更加适用于目前的工程项目设计.尤其是民用建筑工程项目设计。
木规定由住房和城乡建设部批准。
本规定的主编单位为中南建筑设计院股份有限公司，参编单位为中国建筑西北设计研究 院有限公司、华东建筑设计研宂院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑 东北设计研宂院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、中国 建筑业协会智能建筑分会、中建科技集团有限公司。
本规定主要起草人：总负贵人：李逞总则、一般要求部分：刘炳洁建筑、总平面部分：翁皓、党春红、李春舫、林莉结构部分：李逞、徐厚军、郑瑾建筑电气部分：杜毅威、熊江给水排水部分：金鞘、涂正纯供暖通风与空气调节、热能动力部分：郑小梅、杨允立、吴光林、马友才技术经济部分：张变兰、聂钢建筑藉墙部分：王书华基坑工程部分：陈义平建筑智能化部分：耿望阳装配式建筑部分：叶浩文、樊则森、李文、孙占琦、蒋杰、马涛、王炜、张沂1侧 (1)2方案设计 (2)2.1—般要求 (2)2.2设计说明书 (2)2.3设计图纸 (6)3初步设计 (8)3. 1—般要求 (8)3.2设计总说明 (8)3.3总平面 (9)3.4 賴 (11)3.5 ^ (14)3.6建筑电气 (17)3.7给水排水 (20)3.8供暖通风与空气调节 (24)3.9热能动力 (26)3. 10 28 4施工图设计 (30)4. 1一般要求 (30)4.2总平面 (30)4.3 賴 (32)4.4 ^ (36)4.5建筑电气 (43)4.6给水排水 (46)4.7供暖通风与空气调节 (50)4. 8热能动力 (53)4.9 m n (57)5专项设计 (58)5. 1建筑幕墙 (58)5.2基坑工程 (61)5.3建筑智能化 (64)5.4预制混凝土构件加工图设计 (69)紋顧 (74)1.0. 1为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理，保证各阶段设计文件的质S和完整性. 特制定本规定。
2018建筑规划设计收费参考标准
实用文档2018建筑规划设计收费参考标准半时，发包人向设计人支付设计费总额的70%。
第二章建筑工程设计收费标准建筑工程设计收费标准按照设计阶段、建筑类型、建筑面积、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第三章工程勘察设计收费标准工程勘察设计收费标准按照勘察阶段、工程规模、勘察难度等因素进行分类确定。
具体标准详见《计费指导》。
第四章市政公用工程设计收费标准市政公用工程设计收费标准按照设计阶段、工程类型、工程规模、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第五章园林绿化工程设计收费标准园林绿化工程设计收费标准按照设计阶段、工程类型、工程规模、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
实用文档第六章室内设计收费标准室内设计收费标准按照设计阶段、项目类型、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第七章建筑幕墙设计收费标准建筑幕墙设计收费标准按照设计阶段、幕墙类型、幕墙面积、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第八章建筑装饰设计收费标准建筑装饰设计收费标准按照设计阶段、项目类型、设计难度等因素进行分类确定。
具体标准详见《计费指导》。
第九章建筑结构设计收费标准建筑结构设计收费标准按照设计阶段、工程类型、结构形式、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第十章建筑给排水设计收费标准建筑给排水设计收费标准按照设计阶段、工程类型、给排水形式、设计难度等因实用文档素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第十一章建筑电气设计收费标准建筑电气设计收费标准按照设计阶段、工程类型、电气形式、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第十二章建筑智能化设计收费标准建筑智能化设计收费标准按照设计阶段、工程类型、智能化形式、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
第十三章建筑节能设计收费标准建筑节能设计收费标准按照设计阶段、工程类型、节能形式、设计难度等因素进行分类确定，具体标准详见《计费指导》。
浙江2018定额说明(土建)
总说明一、《省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）（以下简称本定额）是根据省建设厅、省发改委、省财政厅《关于组织编制<省建设工程计价依据（2018版）>的通知》（建建发[2017]166号）、国家标准《建设工程工程量清单计价规》GB 50500-2013及有关规定，在《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规》GB 50854-2013、《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY 01-31-2015、《装配式建筑工程消耗量定额》TY 01-01(01)-2016、《绿色建筑工程消耗量定额》TY 01-01(02)-2017和《省建筑工程预算定额》（2010版）的基础上，结合本省实际情况编制的。
二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是编制施工图预算、招标控制价的依据，是确定合同价、结算价、调解工程价款争议、工程造价鉴定以及编制本省建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础，也是企业投标报价或编制企业定额的参考依据。
全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程建设项目，编制招标控制价应执行本定额。
三、本定额适用于本省区域的工业与民用建筑的新建、扩建和改建房屋建筑与装饰工程。
四、本定额是依据现行国家及本省有关强制性标准、推荐性标准、设计规、施工验收规、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程，按正常施工条件、多数施工企业采用的施工方法、装备设备和合理的劳动组织及工期，并参考了有关地区和行业标准、定额，以及典型工程设计、施工和其他资料编制的，反映了本省区域的社会平均消耗量水平。
五、本定额未包括的项目，可按本省其他相应专业工程计价定额执行，如仍缺项的，应编制地区性补充定额或一次性补充定额，并按规定履行申报手续。
六、有关定额人工的说明和规定。
1．本定额的人工消耗量是以现行《建设工程劳动定额建筑工程》LD/TT2.1~11--2008、《建设工程劳动定额装饰工程》LD/T73.1~4--2008为基础，并结合本省实际情况编制的，已考虑了各项目施工操作的直接用工、其他用工（材料超运距、工种搭接、安全和质量检查以及临时停水、停电等）及人工幅度差。
设计、施工（EPC）总承包合同、发包合同
设计、施⼯（EPC）总承包合同、发包合同项⽬楼设计、施⼯EPC总承包合同合同编号：字号中华⼈民共和国建设部制定国家⼯商⾏政管理局⽬录第⼀部分合同协议书 (1)第⼆部分通⽤条款 (8)⼀、词语定义及合同⽂件 (8)⼆、双⽅⼀般权利和义务 (12)三、施⼯组织设计和⼯期 (16)四、质量与检验 (18)五、安全施⼯ (21)六、合同价款与⽀付 (22)七、材料设备供应 (24)⼋、⼯程变更 (26)九、竣⼯验收与结算 (28)⼗、违约、索赔和争议 (30)⼗⼀、其他 (32)第三部分专⽤条款 (37)⼀、合同⽂件 (37)⼆、双⽅⼀般权利和义务 (38)三、施⼯组织设计和⼯期 (41)四、质量与验收 (42)五、安全施⼯ (42)六、合同价款与⽀付 (42)七、材料设备供应 (45)⼋、⼯程变更 (46)九、竣⼯验收与结算 (46)⼗、违约、索赔和争议 (48)⼗⼀、其他 (50)第四部分补充条款 (52)⼯程质量保修书 (57)第⼀部分合同协议书发包⼈（全称）: （以下简称甲⽅）总承包⼈（全称）: （以下简称⼄⽅）设计单位（全称）：（以下简称丙⽅）依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其他有关法律、⾏政法规、遵循平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的原则，三⽅就由⼄⽅与丙⽅组建联合体对本建设⼯程实施总承包施⼯，丙⽅负责装配式设计，满⾜装配式⼯程⽰范要求，达到《装配式建筑评价标准》和XXXX市城乡建设委员会下发的XXXXX号⽂件中装配式建筑⼀般⽰范的要求，项⽬全过程应⽤BIM技术相关事项协商⼀致，订⽴本合同。
⼀、⼯程概况⼯程名称：⼯程地点：⼯程规模：建筑⾯积约200000平⽅⽶，最终以规划局审批的施⼯图⾯积为准）。
⼯程内容：本项⽬装配式⼯程的设计、装配式建筑⼀般⽰范和施⼯总承包，包括项⽬全过程应⽤BIM技术，满⾜装配式⼯程⽰范要求，基本达到《XX市城乡建设委员会关于申报2018年底建筑产业现代化⽰范⼯程项⽬的通知》中的⼀般⽰范标准；装配式建筑样板展⽰间的施⼯和拆除；按本⼯程的设计施⼯图纸所⽰的除电梯设备（包括设备采购、设备安装）外的所有⼯程内容的施⼯，甲⽅指定分包⼯程⼄⽅需做预留、预埋以及提供相应的配合等⼯作。
2018建筑规划设计收费参考标准
4绿色建筑设计标识评价咨询服务一星：3元/
m2
二星：6元/
m2
三星：10元/
m2
不包括绿色建筑设计标识评价申报的工
作
附表八设计其他服务计费表（Ⅲ）
（以单项工程投资额计费）
序
号
服务内容计费额服务计费
1室内装修设计（含机电配合设计）
以室内装修工程的建筑安装费用投资额为
计费额
计费额×5.5%（8.5%）2建筑智能化设计
以建筑智能化工程的建筑安装费用投资额
为计费额
计费额×4.5%
3幕墙设计（含深化设计）以幕墙工程的建筑安装费用为计费额计费额×4.5%（6%）
4特殊照明设计以特殊照明工程的建筑安装费用为计费额计费额×4.5%
5钢结构深化设计以钢结构工程的建筑安装费用为计费额计费额×4.5%
6金属屋面设计（含深化设计）以金属屋面工程的建筑安装费用为计费额计费额×4%（5%）
7风景园林景观设计以园林景观工程的建筑安装费用为计费额计费额×6%
8特殊声学设计
以特殊声学装修工程的建筑安装费用为计
费额
计费额×9%
9室外工程设计以室外工程的建筑安装费用为计费额计费额×4.5%
10地（水）源热泵设计
以地（水）源热泵工程的建筑安装费用为计
费额
计费额×4%
注：特殊声学设计，当特殊声学装修工程的建筑安装费用不能清晰界定时，可作为“声学技术咨询”按附表五《工程咨询服务工日费用表》计费。
建筑工程法律法规的案例(3篇)
第1篇一、背景介绍某市某住宅楼项目于2018年3月开工建设，2019年12月竣工交付。
该住宅楼共有24层，建筑面积约3.2万平方米。
在交付使用后不久，业主们发现住宅楼存在诸多质量问题，如墙体裂缝、地面不平、防水不严等。
业主们多次向开发商反映情况，但开发商以各种理由推脱，不予解决。
无奈之下，业主们联名向当地建设行政主管部门投诉。
二、案例分析1. 案件性质本案涉及建筑工程质量事故处理，主要涉及《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。
2. 违法行为分析（1）开发商未按照合同约定履行质量保修义务。
根据《建设工程质量管理条例》第三十八条规定，建设单位在工程竣工验收合格后，应当按照合同约定履行质量保修义务。
本案中，开发商在住宅楼交付使用后，未按照合同约定履行质量保修义务，导致业主遭受损失。
（2）施工单位未按照工程设计图纸和施工技术标准施工。
根据《中华人民共和国建筑法》第三十三条规定，施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工。
本案中，施工单位在施工过程中，未严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，导致住宅楼出现质量问题。
（3）监理单位未履行监理职责。
根据《建设工程质量管理条例》第三十三条规定，监理单位应当按照合同约定，对工程质量进行监督检查。
本案中，监理单位在施工过程中，未对工程质量进行严格监督检查，导致质量问题未能及时发现。
3. 法律责任（1）根据《中华人民共和国建筑法》第六十三条规定，建设单位未按照合同约定履行质量保修义务的，应当承担相应的民事责任。
本案中，开发商应当承担相应的民事责任，对业主遭受的损失进行赔偿。
（2）根据《中华人民共和国建筑法》第六十四条规定，施工单位未按照工程设计图纸和施工技术标准施工的，应当承担相应的民事责任。
本案中，施工单位应当承担相应的民事责任，对业主遭受的损失进行赔偿。
（3）根据《建设工程质量管理条例》第五十三条规定，监理单位未履行监理职责的，应当承担相应的民事责任。
建筑工程咨询合同2018
建筑工程咨询合同2018范本我国建筑工程咨询企业面临着战略转型的迫切需求。
那么签订建筑工程咨询合同需要注意什么呢?以下是华律网小编为大家整理的建筑工程咨询合同范文，欢迎参考阅读。
建筑工程咨询合同范文1委托人：*** (以下简称甲方)咨询人：*** (以下简称乙方)甲方因工程业务需要，需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经过双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：******************************一期。
2、服务内容：编制工程预算、结算、竣工结(决)算;与建设单位(或其受权委托人)核对工程预算、结算、竣工结(决)算;按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表;审核甲方分包工程进度及结算造价;施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔;编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等(不含水电安装工程、钢筋工程量计算)。
二、咨询人的权利1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
4、按合同约定取得酬金。
三、委托人的权利1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。
四、咨询人的责任1、从专业角度出发，尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作;书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项，包括结算资料的收集、整理，确保结算资料完整、有效。
建设工程设计合同(GF----0209)(民用建设工程设计合
建设工程设计合同(GF--2018--0209)（民用建设工程设计合同）工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________发包人：________________________设计人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月_________________________________________________________ _____________________发包人：______________________设计人：______________________发包人委托设计人承担______________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4．本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：_____________________________6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
浙江2018建筑定额
浙江2018建筑定额总说明一､《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2０18版)(以下简称本定额)就是根据省建设厅､省发改委､省财政厅《关于组织编制〈浙江省建设工程计价依据(20１8版)〉得通知》(建建发［２0１７]166号)､国家标准《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ５05０0-20１3及有关规定,在《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854—2０13､《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》ＴY01-３1－2０１5､《装配式建筑工程消耗量定额》ＴＹ0１-01(０1)－2016､《绿色建筑工程消耗量定额》TY0１—０1(02)－２017与《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)得基础上,结合本省实际情况编制得｡二､本定额就是完成规定计量单位分部分项工程所需得人工､材料､施工机械台班得消耗量标准,就是编制施工图预算､招标控制价得依据,就是确定合同价､结算价､调解工程价款争议､工程造价鉴定以及编制本省建设工程概算定额､估算指标与技术经济指标得基础,也就是企业投标报价或编制企业定额得参考依据｡全部使用国有资金或国有资金投资为主得工程建设项目,编制招标控制价应执行本定额｡三､本定额适用于本省区域内得工业与民用建筑得新建､扩建与改建房屋建筑与装饰工程｡四､本定额就是依据现行国家及本省有关强制性标准､推荐性标准､设计规范､施工验收规范､技术操作规程､质量评定标准､产品标准与安全操作规程,按正常施工条件､多数施工企业采用得施工方法､装备设备与合理得劳动组织及工期,并参考了有关地区与行业标准､定额,以及典型工程设计､施工与其她资料编制得,反映了本省区域得社会平均消耗量水平｡五､本定额未包括得项目,可按本省其她相应专业工程计价定额执行,如仍缺项得,应编制地区性补充定额或一次性补充定额,并按规定履行申报手续｡六､有关定额人工得说明与规定｡１、本定额得人工消耗量就是以现行《建设工程劳动定额建筑工程》LD/TＴ2。
建设工程设计合同(GF--2018--0209)(民用建设工程设计合同)
建设工程设计合同(GF--2018--0209)（民用建设工程设计合同）工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________发包人：________________________设计人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制______________________________________________________________________________发包人：______________________设计人：______________________发包人委托设计人承担______________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
下表。
1．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3．实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4．本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6．1发包人责任：_____________________________6．1．1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
建设工程设计合同(GF--2018--0210)(专业建设工程设计合同)
编号：建设工程设计合同(GF--2018--0210)（专业建设工程设计合同）甲方：乙方：签订日期：年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
关键词：工程设计;合同;专业;GF工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________发包人：________________________设计人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人：___________________________________________ _________________设计人：___________________________________________ _________________发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
民用建设工程设计合同GF2018
民用建设工程设计合同（GF-2018-0201）甲方（发包人）：__________乙方（设计人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》以及国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，甲乙双方就甲方委托乙方承担的民用建设工程设计项目，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程性质：民用建设工程1.4 设计证书等级：__________1.5 工程规模及总投资：根据甲方提供的资料，本工程总占地面积约为____万平方米，总建筑面积约为____万平方米。
其中，别墅部分约为____万平方米；小高层及高层部分约为____万平方米，公建约为____万平方米。
二、设计范围及内容2.1 设计范围：本工程的设计范围包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合和竣工验收配合等阶段的工作。
2.2 设计内容：乙方应根据甲方的要求，完成本工程的所有设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计、景观设计等。
三、服务与职责3.1 乙方应按照合同约定，完成本工程的设计工作，并保证设计质量符合国家及地方相关法规、规范和标准。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供设计进度报告，并及时解决甲方在设计过程中提出的问题。
3.3 甲方应按照合同约定，向乙方提供设计所需的所有资料和文件，并保证资料和文件的准确性、完整性和有效性。
四、费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付4.1 设计费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
4.2 设计费用的支付方式如下：（1）合同签订后三日内，甲方支付设计费的____%；（2）设计进度达到____%时，甲方支付设计费的____%；（3）设计完成并通过验收后，甲方支付设计费的____%；（4）剩余的设计费在设计缺陷责任期内支付。
法律文书修改叙述案件(3篇)
第1篇一、案件背景原告张某与被告李某于2018年3月签订了一份房屋租赁合同，约定李某将其位于本市XX区的某套房屋出租给张某，租赁期限为两年，租金每月人民币8000元，租金支付方式为每月一付。
合同中还约定了房屋的用途、维修责任、违约责任等内容。
合同签订后，张某按照约定支付了首期租金，并入住该房屋。
然而，在张某入住后不久，发现房屋存在严重质量问题，如墙壁裂缝、漏水、电线老化等。
张某多次与李某沟通，要求李某进行维修，但李某以各种理由推脱，拒绝承担责任。
张某遂向李某提出解除合同，并要求李某退还租金及赔偿损失。
李某不同意解除合同，双方因此产生纠纷。
二、案件争议焦点1. 房屋存在质量问题，李某是否应承担维修责任？2. 张某是否可以解除合同？3. 李某是否应退还租金及赔偿损失？三、原法律文书（一）原判决书XX区人民法院于2020年6月15日作出（2020）XX民初XX号民事判决书，判决如下：1. 被告李某应承担房屋维修责任，在判决生效之日起十日内对房屋进行维修，消除房屋质量问题；2. 原告张某与被告李某的租赁合同解除；3. 被告李某应退还原告张某租金人民币16000元；4. 被告李某赔偿原告张某损失人民币10000元。
（二）原裁定书XX区人民法院于2020年7月10日作出（2020）XX民终XX号民事裁定书，驳回上诉，维持原判。
四、修改叙述（一）修改理由1. 原判决书在判决李某承担维修责任时，未充分考虑房屋质量问题对张某正常生活的影响，判决过于简单；2. 原判决书在解除合同的问题上，未充分考虑张某的实际损失，判决不够合理；3. 原判决书在赔偿损失的问题上，未充分考虑李某的过错程度，判决不够公平。
（二）修改内容1. 在判决李某承担维修责任时，增加以下内容：“鉴于房屋质量问题严重，已影响原告张某的正常生活，被告李某应在判决生效之日起五日内对房屋进行全面维修，确保房屋质量符合居住标准。
若李某未在规定时间内完成维修，则应承担相应的违约责任。
浙江2018建筑定额
浙江2018建筑定额总说明一､《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版）（以下简称本定额）是根据省建设厅､省发改委､省财政厅《关于组织编制<浙江省建设工程计价依据（2018版）>的通知》(建建发［2017］166号)､国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013及有关规定，在《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854—2013､《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015､《装配式建筑工程消耗量定额》TY01—01（01）—2016､《绿色建筑工程消耗量定额》TY01—01(02)—2017和《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）的基础上,结合本省实际情况编制的｡二､本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工､材料､施工机械台班的消耗量标准，是编制施工图预算､招标控制价的依据，是确定合同价､结算价､调解工程价款争议､工程造价鉴定以及编制本省建设工程概算定额､估算指标与技术经济指标的基础，也是企业投标报价或编制企业定额的参考依据｡全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程建设项目，编制招标控制价应执行本定额｡三､本定额适用于本省区域内的工业与民用建筑的新建､扩建和改建房屋建筑与装饰工程｡四､本定额是依据现行国家及本省有关强制性标准､推荐性标准､设计规范､施工验收规范､技术操作规程､质量评定标准､产品标准和安全操作规程,按正常施工条件､多数施工企业采用的施工方法､装备设备和合理的劳动组织及工期,并参考了有关地区和行业标准､定额,以及典型工程设计､施工和其他资料编制的，反映了本省区域的社会平均消耗量水平｡五､本定额未包括的项目，可按本省其他相应专业工程计价定额执行,如仍缺项的，应编制地区性补充定额或一次性补充定额,并按规定履行申报手续｡六､有关定额人工的说明和规定｡1.本定额的人工消耗量是以现行《建设工程劳动定额建筑工程》LD/TT 2。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：发包人：设计人：签订日期：签订地点：发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》。
1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第四条设计团队4. 1 乙方为本项目配备的主要乙方人员如下：A.工程负责人：B.设计总负责：C.建筑专业负责人：D.结构专业负责人：E.给排水专业负责人：F.暖通专业负责人：G.电气专业负责人：H.经济专业负责人：4. 2 双方约定，在各阶段设计工作中，双方认定的上述乙方人员不得随意变动。
乙方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面通知甲方，并征得甲方书面同意后方可进行人员更换；甲方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面告知乙方，经与乙方协商后进行人员更换。
乙方应尽力保证人员更换后的工作交接流畅，设计思路得到有效传递。
本合同履行期间，乙方需保证其设计团队的全体成员有充足的时间和精力来完成本项目。
双方约定，在各阶段节点性工作汇报会议中，乙方必须有项目经理及主要设计师参加，乙方不得随意变动。
乙方若有合理理由需要变动汇报人员，必须书面通知甲方，并征得甲方书面同意后方可更换。
对于临时、非正式方案汇报及设计方案交流工作会议，乙方应指派相应人员积极配合。
第五条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：5. 1 彩图文件采用*.JPG文件格式，像素不少于3200X2400。
5. 2 文本文档采用*.doc文件格式，MICROSOFT OFFICE 2003版本。
5. 3 蓝图设计文件采用*.dwg文件格式，AUTOCAD 2004 标准版本，并不得加密。
第六条本合同设计费总额为￥万元。
（人民币元整）。
其中：方案设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元初步设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元施工图设计：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元室外工程：元/平方米×总建筑面积: 平方米=总价：万元。
6. 1 该设计费已经包含乙方完成本合同全部工作所需的全部费用，包括但不限于乙方按合同约定数量提交甲方的图纸和资料的出图、晒图等费用，若甲方需要的图纸或资料的数量多于合同约定，乙方应予以积极配合，相关费用由甲方另行支付。
除非本合同书另有约定，乙方不得再向甲方主张任何款项。
6. 2 上述设计费已包含乙方按甲方要求次到甲方指定地点和施工现场的配合费用。
6. 3 设计费支付进度详见下表。
6. 4 说明：6. 4. 1 提交各阶段设计文件并获得甲方书面认可后10个工作日支付各阶段设计费。
6. 4. 2 实际设计费按竣工实测面积核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
6. 4. 3 在达到合同约定甲方付款进度时，乙方应提前10个工作日向甲方发出提示付款的书面通知。
若甲方对乙方提出的付款通知有异议的，甲方将在收到该付款通知7个工作日内向乙方发出异议通知。
经双方协商确认后，甲方再行支付该笔费用。
若乙方未及时发出书面通知导致甲方未支付的，甲方不承担任何违约责任。
第七条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：7. 1 合同书；7. 2 附加协议；7. 3 任务书；第八条双方责任8．1 甲方责任：8．1．1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天及以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
8．1．2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
8．2 乙方责任：8．2．1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8．2．2 乙方采用的主要技术标准是：根据国家和地方标准及规范执行8．2．3 设计合理使用年限为_伍拾_年。
8．2．4 乙方按本合同第二条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
8．2．5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，对该调整工作，甲方不另行支付费用。
乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加相关竣工验收。
8. 2. 6 乙方应审慎尽责地履行本合同所规定工作，由于乙方原因（包括但不限于由于乙方安排的工作人员的原因）引起第三方异议、投诉、起诉、仲裁、索赔等行动的，由乙方负责处理和承担有关事宜。
因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
8. 2. 7 未经甲方书面同意，乙方不得对已经政府批准或甲方确认的设计成果做修改、增加或删除。
8. 2. 8 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的技术经济资料。
如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
8. 2. 9 乙方应确保具备承担本次项目设计的国家法定认可的设计资质，如乙方所具备的设计资质不符合项目要求，且未明确告知甲方，乙方应先双倍返还甲方已付设计费用，并承担所导致的一切有关问题。
第九条知识产权归属9. 1 本合同项下委托设计成果之知识产权归甲乙双方共同所有。
9. 2 如因乙方提交的设计文件构成对他人的侵权及因此而引起的一切纠纷、诉讼均与甲方无关，由乙方承担一切法律责任和经济责任并赔偿甲方因此而遭受的所有损失。
9. 3 乙方对其完成的本合同规定工作内容的设计成果不得用于第三方设计或其它项目设计；甲方可以将乙方提交的设计成果用于广告宣传和论文发表。
9. 4 在本项目市场推广中，甲方可以适当方式表达乙方为本项目设计单位这一信息而无需经乙方事先书面同意。
第十条违约责任：10．1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
10．2 甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付__天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
10．3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金不超过该部分工程的设计费。
10．4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
10．5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还首付款。
第十一条争议解决方式在履行本合同的过程中发生争执，双方当事人和解或调解不成，应提交长沙仲裁委员会仲裁，双方约定仲裁不适用简易程序，均应由三名仲裁员组成仲裁庭，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
双方当事人未未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条完整合同本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前各方就该等事项作出的任何口头或书面合同或许诺。
第十三条修改对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方授权的代表正式签字才能生效，本合同中未经修改的其它条款仍然有效。
第十四条其他14．1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
14．2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。
本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
14．3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
甲方需要设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。
14．4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
14．5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
14．6 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。
14．7 本合同自双方签字盖章后即生效。
14．8 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
14．9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
14．10 其他约定事项：。
第十五条附件15. 1 设计任务书。
（以下无正文）甲方名称：乙方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：（签字）（签字）委托代理人：委托代理人：（签字）（签字）住所： XXXXXXXXXX 住所： XXXXXXXXXX邮政编码： XXXXXXXXXX 邮政编码： XXXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXX传真： XXXXXXXXXX 传真： XXXXXXXXXX开户银行： XXXXXXXXXX 开户银行： XXXXXXXXXX 银行账号： XXXXXXXXXX 银行账号： XXXXXXXXXX 建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）案号：经办人：备案日期：年月日签证日期：年月日。