建设工程施工合同(普通(20200703071239)
建设工程施工合同(范本)6篇
建设工程施工合同（范本）6篇篇1建设工程施工合同甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）为明确双方的权利和义务，经友好协商，就乙方承揽乙方施工（工程名称）、工程施工（地点）签订本合同。
一、工程范围1. 甲方根据工程需求，委托乙方承揽乙方施工（工程名称）工程，具体施工范围为（具体明确工程范围描述）。
2. 乙方应当按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照合同约定的质量、工期等要求，完成上述工程。
二、工程价款及支付方式1. 工程价格为人民币（具体金额），支付方式为（具体明确支付方式）。
2. 工程款项支付进度按（具体明确支付进度）。
3. 工程验收合格后即可支付最后一次工程款项。
三、工程质量及验收标准1. 本工程应符合国家、地方有关工程质量技术标准和验收标准。
2. 工程材料应符合国家标准，并具有相应的合格证明。
3. 工程施工过程中，乙方应当配合甲方进行现场巡查，及时处理施工中出现的问题。
四、施工期限本工程的施工期限为（具体天数），自合同生效之日起计算。
五、履行保证1. 乙方应当严格履行合同约定，按时交付合格的工程，并且保证工程的质量和安全。
2. 乙方应当具备相关的施工资质、技术人员和施工设备，确保工程的顺利进行。
3. 甲方在合同履行过程中，应向乙方提供必要的支持和协助，确保工程的顺利进行。
六、违约责任1. 任何一方在合同履行过程中出现违约行为，应当向对方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等客观原因导致工程无法完成，双方应当协商解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下空白）签署日期：年月日甲方签字：（法定代表人）乙方签字：（法定代表人）以上是关于建设工程施工合同的范本，双方在签订合同时应根据具体情况进行修改完善，确保双方的合法权益得到保障。
希望双方在合同履行过程中能够真诚合作，达成共赢的目标。
篇2建设工程施工合同一、合同双方约定1. 甲方（发包方）：______________，住所地：______________，法定代表人：______________。
建设工程施工合同范本（精选9篇）
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（精选9篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同篇2发包单位(甲方)：承包人：(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（通用版）一、甲方：（甲方名称）二、乙方：（乙方名称）鉴于甲方拟进行（项目名称）工程的施工，为明确双方的权利义务，特订立本合同。
第一条工程名称及工程地点甲方委托乙方承包施工的工程名称为（工程名称），工程地点在（工程地点）。
第二条工程内容及工程范围（一）本合同工程的主要内容及范围详见工程图纸、说明书、索引和规定。
（二）甲方交付的原料、设备、工程设计等负责、乙方应负责的工作范围。
第三条工程期限（一）本合同工程完工期限为（完工日期）。
（二）乙方应保证按期完成工作、保证工程质量，出具相应的质量保证书。
第四条施工单位的资格证件（一）乙方承包此工程，应提供相关资格证明，如建筑施工资质证书、安全生产许可证等。
（二）乙方可委托具有相应资质的分包单位进行施工。
第五条施工方案及技术方案（一）乙方应根据工程要求编制施工方案及技术方案，并经甲方同意后实施。
（二）乙方应遵守国家有关建设工程的法律法规，保证技术方案合理、安全。
第六条工期管理（一）乙方应按照工程要求合理安排工期，严格按照时间节点进行施工。
（二）乙方应每周向甲方报告工程进度，及时解决工程中的问题。
（三）如遇不可抗力、特殊情况须延期完工，应提前三天书面通知甲方，并经甲方同意后再行施工。
第七条施工质量（一）乙方承包的本合同工程应符合国家有关建设工程质量标准。
（二）乙方应建立工程质量保证体系，对工程实施过程中进行严格的质量控制。
（三）工程竣工后，乙方应出具质量保证书并保证工程质量在规定保修期内。
第八条安全生产（一）乙方应加强施工现场的安全管理，保证施工人员安全。
（二）乙方应配备足够的安全防护设施，确保施工现场的安全生产。
第九条材料供应及技术支持（一）材料供应应符合国家标准，乙方应提供购买材料的发票及保修单。
（二）乙方应提供现场必要的技术支持，协助甲方解决施工中的技术难题。
第十条预防工程造价增加（一）因乙方责任引起的工程造价增加，应由乙方承担。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工合同(范本)3篇
建设工程施工合同（范本）3篇篇1建设工程施工合同（范本）合同编号：_________甲方：（委托方）单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：传真：联系人：手机：乙方：（承包方）单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：电话：传真：联系人：手机：鉴于甲方委托乙方对以下项目进行建设施工，双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守：一、施工项目及内容1.1 项目名称：_________1.2 项目地址：_________1.3 项目规模：_________1.4 项目工期：从_________ 年月日至_________年月日1.5 项目费用：_______元人民币二、合同签订及生效2.1 双方于_______年月日在_______签署本合同，并自双方盖章生效。
2.2 如需修改合同内容，须经双方书面协商一致，并在_______年月日前签署补充协议。
三、责任与义务3.1 乙方应按照国家有关规定，并根据建设工程施工方案和设计图纸，按时、合格地完成工程建设任务。
3.2 甲方应按时支付工程款项，若支付发生延期，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
3.3 双方应共同保护工程设施和材料，确保施工安全。
3.4 如因不可抗力或其他合同外因素导致工程无法按期完成，双方应共同商定解决办法，并依法履行违约责任。
四、质量保证4.1 乙方承诺施工过程中遵守国家建筑法规和标准，保证建设工程质量合格。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的维修保养服务，保证工程设施正常使用。
五、保密协议5.1 双方应保护对方的商业秘密及相关信息，未经对方同意不得擅自向第三方披露。
5.2 违反保密协议的一方须承担法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、合同解除与变更6.1 双方协商一致，可随时解除本合同，需提前_______天以书面形式通知对方。
6.2 如需变更合同内容，须经双方书面协商一致，并在_______年月日前签署补充协议。
七、争议解决7.1 双方如在履行合同过程中发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。
建设工程施工合同(范本)3篇
建设工程施工合同（范本）3篇篇1建设工程施工合同（范本）甲方（委托方）：______________（全称）、地址：___________，法定代表人（负责人）：__________，联系电话：______________。
乙方（承包方）：______________（全称）、地址：___________，法定代表人（负责人）：__________，联系电话：______________。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，就__________工程事项签订本合同，并共同履行。
一、工程名称、工程地址及业主1. 工程名称：__________2. 工程地址：__________3. 业主：__________二、工程内容1. 工程范围及内容：__________2. 工程工期：自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。
3. 工程费用：__________元整。
三、施工标准及要求1. 施工符合《建筑法》相关规定。
2. 施工过程中，应遵守法律法规及相关管理制度，保障工程安全、质量。
3. 工程验收合格后，方可交付使用。
四、支付方式及时间1. 工程款支付方式：分期支付。
2. 工程款支付时间：每月__________日前支付上期工程款，最后一期工程款在工程全部竣工验收后。
五、保修期1. 工程竣工验收合格后，乙方保修期为__________年，期间保修所需费用由乙方承担。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付工程款，应按拖欠工程款总额的百分之__________支付滞纳金。
2. 乙方未按照合同要求完成工程，导致工程质量问题，应承担修复费用及相应赔偿责任。
七、合同解除1. 在任一方未履行合同义务的情况下，对方有权解除合同。
2. 解除合同后，需承担相应的违约责任。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。
2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同(2020版)
建设工程施工合同(２０20版) 第一章总则
第一条合同的目的和依据
第二条合同的约定和范围
第三条项目概况和施工地点
第四条合同的签订和生效
第二章合同的义务和责任
第五条甲方的义务和责任
第六条乙方的义务和责任
第七条工期、进度和质量管控
第八条工程款的支付和结算
第九条合同变更、终止和索赔
第三章合同的权益和保障
第十条工程质量的保障
第十一条合同履行的风险管理
第十二条保证金和履约保险
第十三条争议的解决和法律适用
第四章合同的附件
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料
法律名词及注释：
1.甲方:合同中的委托方,即工程项目的委托方。
2.乙方：合同中的承包方,即负责工程施工的承包商。
3．工期：合同规定的工程完工需要的时间。
4.进度:工程施工进展的情况及完成的程度。
5.质量管控：对工程施工过程中的质量进行管理和控制,确保工程质量符合合同要求。
６.工程款:合同规定的支付给乙方的工程款项。
7.结算：根据工程进度和质量完成情况,对工程款进行结算。
8.变更：合同生效后,对合同条款的修改。
９.终止:提前终止合同的行为。
10.索赔：因合同履行过程中发生的问题,要求对方负责赔偿的权利。
本文档涉及附件:
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程施工合同(普通版)5篇
建设工程施工合同（普通版）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（普通版）第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规订立的，甲方为建设工程的业主，乙方为承包施工单位，共同遵守本合同的约定进行工程施工。
第二条施工单位应具备相应的资质和技术实力，保证按照国家法律法规、行业标准和工程设计要求进行施工。
第三条工程施工的主要内容包括但不限于：项目启动准备、工程实施、工程验收等阶段。
第四条本合同的签署日期为甲方与乙方达成共识之日，自此日起本合同正式生效。
第五条甲方应配合乙方完成工程验收，并按合同约定支付工程款项。
第六条本合同的解释权归双方共同所有，但在解释时应遵循诚实信用原则。
第七条若因不可抗力等特殊原因影响工程进度或造成损失，双方应及时协商解决，并可据实调整合同条款。
第二章工程款项第八条工程款项包括合同总价款、工程进度款等，详细约定如下：1、合同总价款：为乙方承担全部工程施工的总费用，甲方按照工程质量验收合格后支付。
2、工程进度款：根据工程进度节点支付，具体金额及支付时间双方协商确定。
第九条工程款项支付方式为银行转账或现金支付，双方约定付款方式并在合同中明确。
第十条工程款项支付时间应按照合同约定的时间节点进行，逾期支付的一方应承担相应的违约责任。
第十一条在支付工程款项时，双方应及时签署相关凭证，确认款项的实际支付情况。
第三章工程实施第十二条工程施工应按照工程设计图纸和合同的要求进行，并如实记录工程进度及相关情况。
第十三条工程施工过程中如需变更工程内容或进度，应经双方协商一致后办理相关手续。
第十四条工程施工中如发生施工质量问题，应及时通知甲方并及时处理，保证工程质量符合标准。
第十五条在工程验收时，乙方应自行组织和配合甲方进行工程质量验收，确保工程达到设计及验收标准。
第十六条工程实施过程中，如遇不可抗力因素引起工程延误，乙方可提出延期要求，甲方应协商确定具体处理方案。
第四章工程验收第十七条工程验收是工程施工的最后一道程序，须经双方确认后方可完成。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同(普通(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同（普通/标准版）1. 合同主体本合同由双方共同订立：甲方（简称“业主”）：地质：法定代表人：联系方式：电子乙方（简称“承包商”）：地质：法定代表人：联系方式：电子2. 工程概况2.1 工程名称：工程名称由甲方确定，为便于记述，简称为“本工程”。
2.2 工程地点：本工程施工地点为：2.3 工程范围：本工程的主要施工内容包括：2.4 工程造价：本工程总造价为人民币【金额】（大写：【金额大写】）元。
3. 合同条款3.1 工期本工程预计完工时间为【预计完工时间】，共计【工期天数】个工作日。
3.2 施工承包价款及支付方式甲方应按方式支付承包价款给乙方：预付款：甲方应在本合同签订后【预付款比例】内的工作日内支付给乙方人民币【预付款金额】（大写：【预付款金额大写】）元的预付款。
进度款：甲方应根据项目进度付款，每达到预定进度的【进度款比例】时，支付相应进度款。
最终付款：甲方应在工程竣工验收合格后【最终付款比例】内的工作日内支付给乙方人民币【最终付款金额】（大写：【最终付款金额大写】）元的最终付款。
3.3 变更、索赔和违约责任1.变更：如因甲方的要求，需对合同进行任何变更，甲方应书面通知乙方，并共同商定变更后的工期、工程范围和工程价款。
变更后的工期、工程范围和工程价款作为合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2.索赔：乙方如需对甲方提出索赔，应在发生索赔事件后【索赔期限】个工作日内书面通知甲方，并提供有关索赔证据。
甲方应在收到通知后【甲方处理期限】个工作日内进行答复，并在【甲方支付期限】个工作日内支付相应款项给乙方。
3.违约责任：如一方违反本合同的任何条款，对方有权要求违约方承担相应的违约责任，并要求违约方赔偿因违约而给对方造成的损失。
3.4 保证金1.甲方应在合同签订后【保证金支付期限】内，向乙方支付人民币【保证金金额】（大写：【保证金金额大写】）作为保证金。
2.乙方在竣工验收合格后，甲方无欠款项时，保证金应在【保证金返还期限】内无息返还给甲方。
建设工程施工合同(普通版)3篇
建设工程施工合同（普通版）3篇篇1建设工程施工合同（普通版）第一章总则第一条：为明确双方施工责任，规范合同履行，保障工程顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着公平、平等、互利的原则，就《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）的签订及执行事宜，经友好协商达成如下协议。
第二条：本合同所称建设工程施工，是指承包方根据业主的要求和施工图纸、设计说明等施工文件，按设计完成工程，并确保工程的质量、进度和安全。
第三条：本合同包括建设工程施工总承包合同及附录，附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
第二章项目名称和工程信息第四条：工程名称：______________。
第五条：工程地点：______________。
第六条：工程概况：______________。
第七条：总工期：自收到合同生效通知之日起_________。
第八条：工程负责人：______________。
第九条：监理单位：______________。
第十条：设计单位：______________。
第三章合同价款及支付方式第十一条：本工程的总价款为_________万元人民币，其中各项目金额如下：1.材料费：_________万元；2.人工费：_________万元；3.机械费：_________万元；4.管理费及其他费用：_________万元。
第十二条：工程款支付方式为：按照工程进度和质量验收情况，分期支付。
具体支付比例和时间由双方协商确定。
第十三条：如合同价款有调整，应另行签订合同变更协议。
第四章工程实施第十四条：承包方要按合同规定开展工程施工，并保证工程质量符合相关法规和合同要求。
第十五条：承包方要加强对施工人员的技术培训和安全教育，确保作业过程中不发生安全事故。
第十六条：如遇工程变更或者其他不可抗力因素影响工程实施，应及时通知业主方，并经双方协商确定后再进行施工。
第五章工程验收第十七条：工程竣工后，由业主方和监理单位对工程进行验收。
建设工程施工合同(精选3篇)
建设工程施工合同（精选3篇）建设工程施工合同篇一甲方：乙方：按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1 工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：1.2 开工日期：竣工日期：总日历日期：1.3 质量等级：1.4 合同价款：第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1 合同语言：3.2 适用法律法规：3.3 适用标准、规范：第4条图纸。
4.1 图纸提供日期4.2 图纸提供套数：4.3 图纸特殊保密要求和费用：第5条甲方驻工地代表。
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7.7 会审图纸和设计交底的时间：7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作。
8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：8.3 施工防护工作的要求：8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：8.5 对施工现场交通和噪音的要求：8.6 成品保护的要求：8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：8.8 施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划。
9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：9.2 甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1 工程质量等级要求的经济支出：15.2 质量评定仲裁部门名称：第16条隐蔽工程、中间验收。
建设工程施工合同(精选5篇)
建设工程施工合同（精选5篇）建设工程施工合同1发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》，《建筑安装工程承包合同条例》，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条概况1、甲方工程项目系合法审批。
2、工程施工地点：3、工程承包方式：4、总价款：元，大写(人民币)：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
5、工期：天。
即自________年____月____日开工至________年____月____日竣工;第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、因乙方原因，工期每延误____日，乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。
如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。
隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
第四条关于工程质量及验收的约定一、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
二、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
建设工程施工合同范本3篇
建设工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：包括土建、安装等施工图纸范围内的全部内容。
二、工程期限本工程自____年__月__日开始施工，至____年__月__日结束。
由于承包人的责任或不可抗力的因素致使工程不能按期完工的，承包人须承担违约责任。
如遇到特殊情况，须经双方协商同意顺延工期。
三、工程造价及支付方式工程造价经双方确定共计人民币大写_________元整，小写￥_______元整。
款项支付方式和期限按照施工图纸范围的建设工程进度支付工程款，支付方式可以是现金转账或其他合法形式支付工程款结算及竣工验收达到标准后付工程总价款的___%（预留___%质保金），余款一年内结清。
甲乙双方不得单方面随意更改合同价款。
如有变动须经双方同意并签订补充协议。
甲方不承担任何工程费用之外的额外费用。
如有其他增加项目费用须双方确认后按实结算。
四、施工与设计变更约定发包方（甲方）：_________________________承包方（乙方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________ 。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同（精选5篇）在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的建设工程施工合同（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工合同1发包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(J GJ73―91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：(人民币大写)：____________________元整注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
建筑工程的施工合同样本（3篇）
建筑工程的施工合同样本建筑工程施工合同甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）地址：____________________________乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）地址：____________________________鉴于甲方拟进行以下建筑工程，为确保工程质量和工程进度，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程基本情况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程规模：______________________二、工程内容2.1 工程范围：甲方委托乙方进行以下建筑工程：____________________（具体工程内容）2.2 工程进度：工程执行周期为_______，工程开始日期为________，工程竣工日期为________。
具体工程进度和工期按照乙方编制的施工计划执行。
2.3 工程质量：工程质量符合相关国家标准和验收标准。
2.4 工程费用：工程费用为人民币__________元整。
其中，甲方应在工程签订后支付工程款的____%作为预付款，在工程竣工验收合格后支付工程款的____%作为尾款。
三、双方权利和义务3.1 甲方的权利和义务：（1）按时支付工程款项，按照本合同约定和施工进度支付。
（2）按照乙方提供的施工图纸和设计要求协调工程建设。
（3）提供工程现场所需的必要条件和协助。
3.2 乙方的权利和义务：（1）按照合同要求和工程规范进行施工。
（2）按照合同要求和工程计划保质保量完成工程。
（3）按照合同要求和市场价执行工程报价。
（4）遵守国家法律法规，确保工程安全和人员安全。
四、工程款支付方式4.1 工程款支付方式：甲方应按照本合同约定的支付进度和款项，按工程完成程度及乙方提供的工程进度报告支付款项。
4.2 工程款支付时间：甲方应在收到乙方发出的工程款支付通知书后的7日内，将应支付的款项以电汇/转账的方式支付至乙方指定的银行账号。
建设工程施工合同(普通(标准版)
建设工程施工合同(普通(标准版)一、背景二、合同主体1. 施工方施工方指具备相应资质、技术力量和施工能力的建筑施工企业，负责按照合同约定进行施工工作。
2. 业主方业主方指建设工程的法定所有人或委托管理的单位，负责招标、组织、监督建设工程的实施。
三、合同内容1. 工程概况工程概况部分列明工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、建设规模、工程内容及工期等信息。
2. 合同价格与支付方式合同价格是指施工方承接工程的报酬，应按照合同约定的支付方式进行支付，可以分期支付，也可以根据工程进度支付。
3. 工程进度和质量要求工程进度是指工程建设从开工到竣工的时间安排，应按照合同约定的进度进行实施。
质量要求是指工程质量的标准，应符合国家相关规定。
4. 合同履行保证金合同履行保证金是由业主方支付给施工方作为履行合同的保证，用于约束双方履行合同义务，并确保工程的安全和质量。
5. 施工组织设计施工组织设计是指施工方根据工程的特点和要求，制定的施工组织方案，包括总体施工方案、安全生产措施、施工机械使用方案等内容。
6. 材料供应与验收材料供应是指施工方提供的建设工程所需的所有材料，应符合相关国家标准和要求。
验收是指业主方对施工方供应的材料进行质量检验和验收。
7. 工程变更和索赔管理工程变更是指因工程设计、施工条件或规划等因素导致工程项目发生变化的情况，应按照合同约定进行变更管理。
索赔是指施工方因不可抗力或业主方原因导致合同损失时的索赔要求。
8. 安全生产管理安全生产管理是指施工方在工程施工过程中，为保障工人和设备的安全，采取的各项安全措施和管理措施。
9. 合同解除和违约责任合同解除是指施工方或业主方因合同约定的情况，单方或双方协商解除合同的情况。
违约责任是指合同一方未履行合同义务，给对方造成损失时应承担的法律责任。
四、合同变更与解除当合同签订后，双方如需变更合同内容，应通过书面形式协商一致，并签订变更协议。
如双方无法协商一致，可以解除合同，根据国家有关法律法规执行。