人工费施工合同
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)1. 合同背景和目的2. 合同条款2.1 人工费支付方式甲方应按照工程进度和完成情况，及时支付相应的人工费用给承包人。
具体支付方式如下：承包人应当向甲方提供发票，并写明支付金额等详细信息。
甲方应在收到发票后的五个工作日内支付相应款项给承包人。
2.2 人工费标准承包人和甲方双方应根据工程类型、规模、难易程度以及当地市场行情等因素，事先商定一个合理的人工费标准。
若双方达不成一致，应由双方协商解决，如仍未能解决，则依据市场行情和相关法律法规确定。
2.3 人工费的调整2.4 延迟施工导致的人工费计算若由于甲方原因导致施工延期，承包人有权要求甲方支付延期造成的人工费用。
具体计算方法如下：按照实际延迟天数计算，每延迟一天，甲方应支付承包人日常工资和相关福利费用的100%作为赔偿。
承包人应向甲方提供详细的工作记录和工时记录作为依据。
2.5 人工费支付的期限和违约金3. 合同终止和纠纷解决3.1 合同终止条件3.2 纠纷解决方式在履行合同过程中，若发生任何纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交给有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修订、变更或补充，应由双方书面协议，并签字盖章生效。
4.2 合同附则本合同附带的合同附则为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
合同签订人：甲方（业主）：___________________ 日期：___________________承包人：___________________ 日期：___________________。
人工费施工合同7篇
人工费施工合同7篇人工费施工合同1甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原那么，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方〔钢筋工，防水除外〕。
二、承包工程范围及内容：①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..②根底工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
三、合同工期：开工时间为20某某年10月20日，竣工时间为20某某年11月20日。
四、合同价款及结算方式：①该合同所有费用包干价是4.5万元整〔肆万伍仟元整〕②乙方做完所有施工工程后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整〔叁万元整〕。
剩余1.5万元整〔壹万伍仟元整〕由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如〔搅拌机，模板，钢管，脚手架等〕。
五、材料供给：甲方根据乙方提供的材料方案单，及时供给建筑材。
六、质量要求：①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须到达合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否那么，由此返工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度方案进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成方案工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否那么甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，随时做好平安教育和平安检查，发现平安隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
建房单包人工费协议书8篇
建房单包人工费协议书8篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方在房屋建设过程中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建房单包人工费事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目地点：_______________________________________________________。
2. 建筑面积：_____________________平方米。
3. 承包方式：单包人工，即乙方负责提供施工人员，完成房屋建设施工任务。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。
2. 乙方负责的施工内容包括但不限于：地基开挖、砌筑、抹灰、屋面施工、水电安装等。
3. 如因甲方原因导致设计变更，双方应重新商定施工内容及费用。
三、合同总价及支付方式1. 本协议总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该费用为人工费用，不包含材料费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方人工费用。
具体支付节点为：基础施工完成______%；主体施工完成______%；装修施工完成______%；竣工验收合格______%。
四、工期约定1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 乙方应确保施工进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保施工质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程的安全。
人工劳务合同范本(8篇)
人工劳务合同范本(8篇)人工劳务合同范本(篇1)委托方（甲方）：____________________承接方（乙方）：____________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
____区____街____单元____室。
____层式____室____厅____厨____卫。
1、______________________________________________________。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
为确保工程质量，暂扣______元押金，______年______月______日至______年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。
工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。
甲方：__________________乙方：________________________年______月______日______年______月______日人工劳务合同范本(篇2)甲方：XXX有限公司乙方：XXX(身份证号为：XXXXXXX )因甲方公司业务需要，为提高乙方的专业知识和技术水平，甲、乙双方就甲方为乙方提供各项培训和教育(该培训和教育的内容包括但不限于各类专业技能培训、专业考试的支持以及其它需公司承担费用支出的各项培训、学习等活动(以下及附件等内容均简称“专项培训”)等事项达成如下协议：第一条甲方委派乙方参加各项、各类专项培训活动，具体专项培训的项目、内容和时间等：见双方确认的培训内容附表第二条甲方为乙方提供专项培训的机会，具体专项培训所产生的费用：见双方确认的培训内容附表第三条乙方参加前述培训、学习的期间视为正常出勤，如培训机构在超过国家标准工作时间(如休息日、法定节假日)也有安排培训课程的，不属加班，甲方无需支付加班工资。
钢结构承包人工费合同5篇
钢结构承包人工费合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢结构工程人工费承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________钢结构工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：钢结构制作安装所涉及的人工费用。
包括但不限于钢结构构件的切割、打磨、焊接、钻孔、组装、安装等工序。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用计算方式：按照钢结构工程的实际工程量计算人工费用。
具体费用标准附后（见附件）。
2. 支付方式：甲方在工程验收合格后，按照实际工程量核算人工费用，并在双方确认无误后XX个工作日内支付乙方承包费用。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的劳务发票。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家标准及甲方与建设单位签订的合同条款执行。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应责任及费用。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的安全设施布置和维护，确保施工人员及第三方安全。
3. 如因乙方违反安全施工规范导致安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担损失赔偿责任。
3. 如因甲方原因未按约定支付承包费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程施工人工费协议书6篇
建筑工程施工人工费协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________________________乙方（施工人员）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容及要求1. 甲方承担（项目名称）工程的施工任务，乙方作为施工人员参与其中。
2. 乙方应当认真履行施工任务，遵守相关规定，并保证施工质量和工期。
二、人工费支付标准及时间1. 甲方按照国家相关规定支付乙方人工费。
2. 人工费支付时间为每月（具体日期）日，支付金额为乙方本人实际工作天数与标准工作天数的比例乘以对应的标准日薪。
三、加班费及休息时间1. 如有工作需要，乙方可按照国家相关规定加班，甲方应当支付乙方加班工资。
2. 乙方享有每周休息日和法定节假日休息的权利。
四、劳动保护1. 甲方应当保障乙方的劳动安全和劳动条件，提供必要的劳动保护设备和防护用品。
2. 乙方应当严格遵守安全生产规定，自觉维护自身和他人的安全。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应当友好协商解决；如无法协商解决，可向有关部门申请协调或诉诸法律途径解决。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束。
2. 除本协议约定外，双方不得擅自变更相关协议内容。
3. 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________以上为《建筑工程施工人工费协议书》，双方应当按照协议内容履行各自的权利和义务，保障工程施工的顺利进行。
希望双方能够加强沟通，共同努力，使工程顺利完成，谢谢！篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：为了规范双方在建筑工程施工人工费方面的相关事宜，特订立本协议书，共同遵守，共同承担：一、工程范围：本协议书所涉及的工程范围为（填写具体工程项目名称、工程内容等），具体位置为（填写具体地点），包括但不限于基础施工、结构施工、装饰装修、设备安装等工程内容，工程总造价为人民币（大写）（￥小写）元。
人工费承包合同协议标准范文(8篇)
人工费承包合同协议标准范文甲方：_____乙方：_____依照《民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：大包(即包工、包料)四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价(金额大写)：____元整，____元六、工期：本合同工程定于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，合同工期日历天数为____天。
七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方____天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方____日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算：工程进场____日内拨付____万元，结构完成拨付____万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金____元。
九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。
十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
人工费承包合同7篇(精选)
人工费承包合同7篇(精选)人工费承包合同1甲方(雇主)：_________________乙方(家政人员)：_________________ 甲乙双方根据大家平等自愿的原则，现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同，具体内容如下：_________________一、工作时间及地址工作时间：_________________□住家制。
□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它：_________________。
工作地址：_________________。
二、甲方的权利和义务1、及时按月付给家政服务员足额的.劳务工资。
家政服务员休息日每月不少于两天，遇国家规定的节、假日，不能休息的，双方协商，适当加薪。
不得拖欠或扣发家政服务员的工资。
双方拟定每月发放一次工资。
2、做到平等待人、不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。
有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。
3、家政服务员突发急病或其它伤害时，应采取必要措施，治病救人。
因从事合同规定的工作致伤，应适当负担家政服务员医疗、医药费用。
4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检，如果体检不合格，费用由家政服务员承担，反之，由甲方承担。
5、甲方家中手饰、珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。
对家政服务员因工作失误造成的经济损失，应同其协商解决或求助法律帮助。
不得侵犯家政服务员的人员权益。
6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病，应及时将其送回，并解除合同。
7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为，或不胜任家政服务工作，甲方有权解除合同。
甲方：乙方：日期：人工费承包合同2项目名称：地址：甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包单价按建筑面积（每平方米：元计算）。
工程人工费施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除工程人工费施工合同篇一：人工费承包合同人工费承包合同第一部分协议书发包人：贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：一、工程概况工程名称：常平绿道-常平大道段工程工程地点：东莞市常平镇工程内容：常平绿道-常平大道段工程所有的人工费（包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等）。
二、承包方式包工（按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门）。
三、合同工期开工日期：20XX年月日竣工日期：20XX年月日四、质量标准工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准五、安全保证金由乙方交给甲方/万（大写：/）作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。
六、合同价款1、人工费单价：单价见附表。
2、人工费结算方法：A、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。
b、工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。
3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。
七、补充条款1、本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司以包工包料的形式包出。
2、/八、合同生效合同签订时间：年月日合同签订地点：常平绿道-常平大道段工程项目经理部本合同双方签字、盖章后方可生效。
第二部分通用条款一、双方一般权利和义务1、甲方的工作：（１）、提供设计图纸、技术规范和各项技术指标等各种要求；（２）、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；（３）、对工程质量进行监督和检查；（４）、有权调配工地所有的施工人员；（５）、有权责令乙方清退工地不适宜人员；（６）、对不合格工程有权要求返工，其返工费用由乙方承担，同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。
人工费合同范本 人工费合同(通用8篇)
人工费合同范本人工费合同(通用8篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，奇文共欣赏，疑义相如析，这里是人美心善的小编帮大伙儿收集整理的人工费合同【通用8篇】。
人工费合同篇一甲方：乙方：根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。
甲方将新都栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的操作平台板等。
2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施。
设备，及电缆(主电缆由甲方提供)，包括钉子、铁丝等。
3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。
二、工程质量：1、乙方须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。
2、工程质量须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20__施工质量验收标准的合格要求。
3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。
4、模板面平整度垂直度须满足设计规范的。
有关要求，模板望板超过半公分以上的须经过打磨。
三、单价及付款：1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2.注：(本合同单价在20__年8月30日前不作任何调整，于20__年9月后所剩工程量由双方协商调整)2、单栋在五层楼面板完成后开始支付一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推)：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支，由乙方全额垫资)，20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。
人工合同模板(汇总16篇)
人工合同模板（汇总16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!人工合同模板（汇总16篇）人工合同模板第1篇发包人：x消防工程有限公司（简称“甲方”）分包人：（简称“乙方”）身份证：经双方友好协商，甲方同意将百色市XX县“XX乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（委托方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）乙方（承包方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、友好的基础上，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工任务，达成如下协议：第一条施工内容1.1 甲方委托乙方进行__________（工程名称），具体工程范围包括但不限于_____________。
1.2 工程开始日期：_____________，预计完工日期：_____________。
第二条人工费用2.1 乙方承包上述工程施工任务，包括人工、材料、机械等费用。
其中人工费用按月结算。
2.2 人工费用构成：工人工资、加班工资、社会保险、工会费等。
2.3 甲、乙双方约定的人工费用总额为_____________（大写：_____________）。
第三条付款方式3.1 甲方按月支付乙方人工费用，具体支付日期为每月的________日。
乙方应当提供完整的人工费用清单，包括各项费用明细。
3.2 若乙方提供虚假的人工费用清单，甲方有权拒绝支付，并要求乙方重新提供真实清单。
3.3 如遇到特殊情况（如工程延误、材料短缺等），甲方与乙方可协商调整付款方式及时间。
第四条税务及其他费用4.1 乙方应当按照国家税收政策缴纳相关税费，未按时缴纳税费所产生的罚款及滞纳金由乙方承担。
4.2 乙方在施工过程中遇到意外事故，所产生的医疗费用、赔偿费用等由乙方承担。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间完工，每延迟一天，甲方可按日向乙方索赔违约金，违约金金额为人工费用总额的____%。
5.2 乙方提供虚假人工费用清单，甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任。
装修人工劳务合同 装修人工费合同(5篇)
装修人工劳务合同装修人工费合同(5篇)装修人工劳务合同装修人工费合同篇一乙方：身份证号：甲方座落在幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见：一、工程性质：由乙方包工包料。
二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍。
三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。
保质期三年。
四、工程造价：每平方米拾元，按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式：工程结束验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。
六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：_________ 乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：__________________年____月____日 _________年____月____日装修人工劳务合同装修人工费合同篇二委托方：____________承接方：____________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行门店装修。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况1、工程地址：______。
2、施工面积：______。
第二条：工程价款1、工程价款费、清运费、搬卸费等费用)。
2、实际费用按最后使用结算。
第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、乙方需按甲方提供的图纸，进行施工，否则将不与验收。
第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所有材料一律实行明码标价。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
合同装修工程人工劳务合同范本通用版七篇
合同装修工程人工劳务合同范本通用版七篇发包方：________(以下简称甲方)承包方：________(以下简称乙方)甲、乙双方本着公平、互利和协商一致的原则，就_ 楼工程施工的劳务人工费事宜，超过成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第二条承包范围现浇砼工程(综合)、支模(不含脚手架、模板、制作、加装)、钢筋制作、加装;预制构件制作、加装;砌砖;内外装饰翻新、脚手架乘拆毁(不含钢管、扣件);建筑拆毁(不含除渣)、构建临设;零星估工和所有建筑工程机械设备(除消防加装及防水工程外的所有工程)。
第三条承包金额承揽金额的形成=单价________元/平方米×注册资本方量本工程劳务人工费除消防安装及防水工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本单价已涵盖了管理费、工具费和、机械设备费和、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期(________个月)(一)开工日期：________年________月________日(二)竣工日期：________年________月________日第五条施工技术建议(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须统一指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板，合格后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.为乙方施工协同有关工作关系;2.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2.强化对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工人员的户口等有关相关手续。
强化安全、防雷、防盗意识。
混凝土地面人工费合同范本3篇
混凝土地面人工费合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名：______________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（承包方）：姓名：______________________联系地址：________________联系电话：________________一、工程概况1. 工程名称：[混凝土地面工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细描述混凝土地面施工的范围、面积、厚度等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量及标准1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保混凝土地面的质量符合要求。
2. 混凝土强度等级：[具体强度等级]3. 地面平整度：[平整度要求]4. 表面质量：[表面无裂缝、起砂等缺陷]四、人工费用及支付方式1. 人工费用总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 上述费用包含乙方工人的工资、福利、保险等一切费用。
3. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付人工费用的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付人工费用的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付人工费用的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（4）剩余人工费用的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
（2）及时向乙方支付人工费用。
（3）协助乙方协调与其他施工方的关系。
（4）组织工程竣工验收。
2. 乙方责任（1）按照合同要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________乙方（劳务公司）：__________为了明确双方关于建筑工程施工人工费的支付及相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：_______，地点：_______。
二、工程内容：_______。
三、人工费结算方式：1. 乙方提供的施工人员应符合国家相关规定，工作认真负责，按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费按照乙方提供的工人工资标准进行结算，工资标准如下：_______。
3. 人工费支付时间：每周（或每月）结算一次，结算日为_______，甲方应及时支付。
四、其他费用：1. 如因乙方提供的工人在施工过程中发生意外或受伤，由乙方承担相关责任并进行赔偿。
2. 乙方应保障施工工人的安全，提供必要的劳保用品和工作条件。
3. 如因乙方工人的原因导致施工质量问题，乙方应负责重新施工或进行修补，相关费用由乙方承担。
五、解决争议：双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁。
六、本协议自签订之日起生效，至工程竣工结算结束。
甲方（单位或个人）：____________乙方（单位或个人）：____________签订日期：________________以上是本次建筑工程施工人工费协议书的内容，双方应严格按照协议的内容执行，保障双方的合法权益，共同推进工程施工进程。
希望双方能够合作愉快，顺利完成工程。
篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行的建筑工程施工人工费事项达成如下协议：一、工程项目名称：（填写具体项目名称）二、工程项目地址：（填写具体项目地址）三、工程工期：（填写工程开工日期及预计竣工日期）四、施工范围：（填写具体工程内容）五、人工费用结算方式：工程施工期间，乙方按照双方约定的工程进度分阶段提供劳务，并由甲方按照完成工程量进行结算。
工程施工合同成本人工费
工程施工合同成本人工费
---
工程施工合同（节选）
甲方（业主）：_________________
乙方（承包商）：_______________
鉴于甲方拟进行________项目的建设，经双方协商一致，就该项目的成本及人工费用达成如
下协议：
一、工程范围与内容
本合同涉及的工程项目包括（具体工程内容），乙方负责上述工程的设计、施工以及后续
的维护工作。
二、成本与人工费
1. 成本计算：工程总成本将根据实际施工过程中的材料使用、机械租赁和人工投入进行计算。
所有成本项需经甲方审核确认后方可计入总成本。
2. 人工费标准：乙方应支付给工人的工资不得低于当地最低工资标准。
对于技术工种，乙
方应按照行业标准支付相应的工资。
3. 人工费结算：人工费应根据实际出勤情况按月结算，并由乙方在次月的第一周内提交人
工费明细报告给甲方。
4. 加班费用：如遇特殊情况需要加班，乙方应提前通知甲方，并按照国家规定支付加班费。
三、付款方式
1. 工程款将分阶段支付，每阶段完成后，乙方需提交相应阶段的成本和人工费报告，经甲
方审核无误后，甲方将在约定时间内支付相应款项。
2. 最终结算将在工程竣工验收合格后进行，乙方需提交完整的成本和人工费结算报告，甲
方在确认无异议后完成尾款支付。
四、变更与调整
任何因设计变更或不可抗力因素导致的成本和人工费用变动，双方应及时协商确定新的费
用标准和支付方式。
五、违约责任
如乙方未能按照合同约定支付人工费或存在虚报成本的情况，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
---。
工程施工合同人工费用
工程施工合同人工费用一、合同双方信息甲方（发包方）：XX建筑工程有限公司乙方（承包方）：YY劳务派遣有限公司二、合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方就XX项目工程施工中的人工费用进行约定，确保工程顺利进行，质量达标，同时保护双方的合法权益。
三、人工费用的确定1. 工资标准：根据国家及地方有关建筑行业的工资标准，结合本项目的实际情况，双方协商确定工人的工资标准。
2. 工时计算：工人的正常工作时间为每日8小时，超出部分按照国家规定的加班工资计算。
3. 工资支付：乙方应于每月固定日期向工人支付上月工资，不得无故拖欠或克扣。
四、人工费用的调整如遇国家政策调整或市场行情变化导致人工成本显著波动，双方应协商一致，对人工费用进行相应调整。
五、违约责任若乙方未按时足额支付工人工资，甲方有权要求乙方立即纠正，并可根据实际情况采取相应的法律措施。
六、争议解决合同履行过程中出现的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他约定双方可根据项目实际情况，就人工费用的管理和使用作出其他具体约定，作为本合同不可分割的一部分。
八、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。
九、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
通过上述范本，我们可以看到工程施工合同中关于人工费用的详细规定，这对于确保工程项目顺利进行，维护工人权益，以及控制工程成本都具有重要意义。
在实际操作中，双方应根据具体情况灵活调整合同内容，以适应不同项目的特定需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人（简称甲方）：_________________________
承包人（简称乙方）：____________________
第一条、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第二条、工程概况和费用
装修施工地址：_________________________
施工面积约为______平方米（结算面积按实测为准）
1、承包方式为清包吊顶费，工程款包括：
2、付款时间双方协商约定：以乙方施工进场后由甲方付元生活费后，其余按完成项目天一结算支付。
工人撤场，费用结算支付金额达到总金额______%，其余费用按撤场之日起一月内结清。
第三条、装修施工自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。
第四条、设备、材料、工程质量及验收
一、装修过程中，甲方负责提供施工现场的水、电和施工所需装饰材料，装修过程中所需工具由乙方提供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。
二、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的场所装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，按挪用材料款的双倍补偿给甲方。
三、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。
四、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前
与乙方联系，再进行施工。
五、甲乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。
工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内验收。
验收通过后，甲方按照约定付清进度款项，工程未经验收或者验收未合格的，甲方有权拒收，乙方承担返工责任。
第五条、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故的，由乙方自行负责。
第六条、违约责任
因乙方原因致使工程质量不符合约定的，乙方要在合理期限内无偿修理或返工。
第七条、其他事项由双方协商解决。
第八条、附则
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲乙双方签字、盖章后生效。
合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效应。
附件
水电人工费表。