风电场风力发电机组安装工程施工合同范本
风力发电机组安装合同范本
风力发电机组安装工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（项目业主）：[甲方全称]注册地址：[甲方注册地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱地址]乙方（承包商）：[乙方全称]注册地址：[乙方注册地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱地址]鉴于甲方计划实施风力发电机组安装工程，并希望委托具备相应资质的乙方完成该工程。
乙方愿意按照甲方的要求和合同条款承接该工程的安装工作。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[风力发电机组安装工程]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程范围：包括但不限于风力发电机组的卸货、搬运、安装调试、基础施工、电气连接、系统测试和性能验收等。
第二条合同价款及支付1. 合同总价为[大写金额]（￥[小写金额]），包括所有人工、材料、设备、运输、保险、管理、利润、税金等费用。
2. 支付方式：甲方应按以下节点支付合同价款：- 合同签订后[时间期限] 内支付[百分比]%作为预付款；- 主要设备到场并经甲方确认后支付[百分比]%；- 安装调试完成并经甲方验收合格后支付至[百分比]%；- 质保期满后支付剩余的[百分比]%。
第三条质量保证乙方保证按照国家及行业最新标准和规范进行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
具体标准为：[具体标准或规范名称]。
第四条安装周期乙方应根据甲方工程进度要求，合理安排施工计划，确保在[具体日期] 完成安装工作。
第五条安全与环保乙方应严格遵守国家安全与环保法规，确保施工安全，防止施工过程中对环境造成污染。
第六条工程验收1. 乙方应在工程完工后[时间期限] 内向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后[时间期限] 内组织验收，并在验收后[时间期限] 内提出修改意见。
第七条质保期工程验收合格后，乙方应提供至少[质保年限] 年的质量保证服务。
风电施工合同范本
风电施工合同范本________________________________________________一、合同背景1.1 发包方：指拥有风电项目开发权的单位或个人。
1.2 承包方：指具有相应资质，承担风电项目施工的单位。
1.3 风电项目：指利用风力资源进行发电的项目。
1.4 施工：指在风电项目现场进行的土建、安装、调试等各项工作。
二、合同内容2.1 工程名称：________________________风电项目施工2.2 工程地点：________________________2.3 工程规模：________________________2.4 工程内容：（1）土建工程：包括基础、塔架、机房、电缆沟等。
（2）安装工程：包括风力发电机组、塔筒、叶片、塔架、基础环、电气设备等。
（3）调试工程：包括调试、验收、移交等。
2.5 工程工期：自本合同签订之日起至________________________止。
2.6 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2.7 工程总价：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元。
2.8 付款方式：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付给乙方合同总价10%的预付款。
（2）进度款：乙方按照甲方认可的进度计划完成相应工程量，甲方按照实际完成工程量的80%支付进度款。
（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付给乙方合同总价10%的验收款。
（4）质保金：工程交付使用后满一年，乙方未出现质量问题，甲方支付给乙方合同总价5%的质保金。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
（2）甲方负责提供风电项目相关资料、施工图纸等。
（3）甲方负责协调解决风电项目施工过程中出现的问题。
（4）甲方按照约定时间和方式支付合同款项。
风电场风力发电机组安装工程施工合同范本
风电场风力发电机组安装工程施工合同-----------------------作者：-----------------------日期：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02合同编号（乙方）：熙和集团工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团签订日期：2014年9月签定地点：市海淀区协议书发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规b.参考资料中包括的技术规（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（¥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3.工程规模：300MW。
4. 承包商项目经理：吴止境5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。
6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行风力发电项目的建设，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体风力发电工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程范围：包括但不限于风力发电机组的安装、调试、基础建设、场内道路施工等相关工程。
二、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商调整工程期限。
三、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，甲方应及时组织验收，如发现质量问题，乙方应负责无偿整改。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体阶段]时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；剩余合同总价款的[X]%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：提供工程所需的相关资料和场地条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
2. 乙方权利义务：按合同约定的工程范围和质量标准进行施工；负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的一切安全责任；遵守国家法律法规和当地政府的相关规定。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定的工程质量标准施工或未按时完工，每逾期一日，应按合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本《风力发电施工合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的基础施工、塔筒安装、机组吊装、电气设备安装、调试等工作。
二、工程期限1. 本工程的工期为[开始日期]至[结束日期]，总工期为[工期天数]天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后的[验收期限]天内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
整改期间所发生的费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付工程进度款。
具体支付方式如下：在完成风力发电机组基础施工后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例1]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
在完成塔筒安装后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例 2]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
风电场建设工程合同三篇
风电场建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主计划建设风电场，并委托承包商承担该风电场的建设任务，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：____风电场建设工程____1.2 工程地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡（镇）____村____1.3 工程规模：____兆瓦____1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。
第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），以下简称“合同总价”。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成工程。
2.3 合同总价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（4）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方合同总价款的10%。
第三条工程进度3.1 乙方应按照业主的工程进度计划，确保工程按时完成。
3.2 乙方应在每个关键节点前七个工作日向业主报告工程进度，并相关证明材料。
3.3 若乙方原因导致工程进度严重滞后，业主有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照业主的技术要求和标准，确保工程质量。
4.2 乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照业主要求进行整改，并承担由此产生的费用。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
风力发电安装合同范本
风力发电安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风力发电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行风力发电安装工程，包括但不限于风力发电机组、塔筒、基础、电气设备、调试及验收等。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范及要求进行风力发电安装工程。
2.2 工程要求：乙方应确保工程符合国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范，且质量达到优良标准。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：本合同工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程量的_______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应的合同总价款的_______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无息支付给乙方。
四、工期及延误4.1 工期：乙方应在合同签订后_______日内完成风力发电安装工程。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同总价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
5.2 乙方应提供工程所需材料、设备的合格证明文件，并对其质量负责。
5.3 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
风力发电机组安装合同
风力发电机组安装合同1. 合同双方2. 项目概述本项目旨在安装一套风力发电机组，实现可持续的清洁能源发电。
该风力发电机组的设计、安装、调试及验收工作必须符合相关国家标准和法规。
3. 设备及安装要求3.1 甲方将提供风力发电机组所需的所有设备、器材，并确保其符合相关国家标准和法规，能够满足乙方提供的项目需求。
3.2 风力发电机组的安装工作将由乙方负责。
乙方应具备相关的技术资质及经验，并按照相关标准进行施工。
甲方有权要求乙方提供相关的资质证明及施工方案。
3.3 安装过程中，乙方需保证施工区域的安全，并采取适当的防护措施，确保工作人员的人身安全和设备的完好。
4. 价格及付款条件4.1 安装费用总额为______（人民币），包括设备的安装、调试、培训、验收等所有费用。
4.2 甲方应于合同签署后的5个工作日内支付给乙方合同总额的30%作为预付款。
4.3 安装工程完成并经双方验收合格后的5个工作日内，甲方应支付给乙方合同总额的50%作为工程款。
4.4 待安装设备正常运行满一年并经甲方验收合格后的5个工作日内，甲方应支付给乙方合同总额的20%作为保修金。
4.5 乙方未按照约定时间完成工程，并经甲方书面通知后，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总额的0.1%作为违约金。
4.6 乙方应向甲方提供安装费用发票及相关证明文件，以便甲方进行账务核对。
5. 违约责任5.1 若甲方未在约定时间内支付预付款或工程款，则视为甲方违约，乙方有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。
5.2 若乙方未按照合同约定的时间完成工程，并经甲方书面通知后仍未改正，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.3 若因甲方原因导致整个工程无法继续进行，甲方应赔偿乙方因此而产生的经济损失。
6. 保修期6.1 风力发电机组的安装工程保修期为一年，自乙方完成验收并书面确认后开始计算。
6.2 在保修期内，如设备出现任何正常使用下的故障，乙方将免费提供相应维修和支持服务。
承接风力发电安装工程合同
承接风力发电安装工程合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国风力发电工程技术标准》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风力发电安装工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________风力发电项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：安装风力发电机组____台，单机容量为____MW。
1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机组的运输、安装、调试、验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同金额的____%。
2.3 乙方完成工程后，甲方应按照约定的付款方式及时支付合同尾款。
三、工程期限3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的安装和调试工作。
3.2 乙方在工程期限内未完成工程，应按照逾期交付工程的规定向甲方支付违约金。
四、质量标准4.1 乙方应按照《中华人民共和国风力发电工程技术标准》及相关法律法规的要求进行工程施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限为____年。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上合同内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
风力发电安装合同书
风力发电安装合同书甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于甲方需要在[具体地点]安装风力发电设备，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本风力发电安装合同书。
第一条工程概述1.1 工程名称：[风力发电项目名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程范围：包括但不限于风力发电机组的安装、调试及相关配套设施的建设。
第二条合同价款2.1 本合同的总价款为人民币[具体金额]元整。
2.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。
4.2 乙方应保证安装的风力发电设备性能稳定，达到甲方的使用要求。
第五条安全与环保5.1 乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保工程安全。
5.2 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第六条双方权利与义务6.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督，并提出合理要求。
6.2 乙方应按照合同约定提供合格的施工服务，并保证工程质量。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： [甲方代表签字]乙方（盖章）： [乙方代表签字]请注意，这只是一个合同的基本框架，具体条款需要根据实际情况和双方的具体需求来制定。
在实际使用前，建议由专业法律顾问进行审核和修改。
风力发电施工合同版本
风力发电施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：风力发电工程施工项目2. 工程地点：（具体地址）3. 工程质量：符合国家相关标准和规定二、工程内容与工程承包范围1. 甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。
2. 乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。
3. 乙方负责风力发电塔基础施工所需材料的采购、运输、储存及管理工作。
4. 乙方负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全。
三、工程总价与合同履约金1. 工程总造价暂定为人民币（大写）：____元整。
2. 合同履约金为人民币（大写）：____元整。
四、工期1. 乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2. 施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限为____天（开工日期定为____年__月__日，完工日期定为____年__月__日）。
3. 工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
五、质量保证乙方承诺按照合同约定的工程质量标准完成施工，并承担因施工质量问题造成的全部责任。
六、违约责任1. 乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的__%。
2. 甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
风能发电机安装合同(完整版)
风能发电机安装合同(完整版)甲方：[甲方公司全称]乙方：[乙方公司全称]根据中华人民共和国合同法相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方从乙方购买风能发电机设备并委托乙方进行安装、调试及相关服务的各项权利和义务。
第二条设备购买1. 甲方将从乙方购买指定型号、数量的风能发电机设备，并按双方商定的价格支付货款。
2. 乙方将按照合同约定的时间和地点将设备交付给甲方，并提供相应的装运文件和合格证书。
第三条安装和调试1. 乙方将按照甲方的要求和相关标准，负责风能发电机设备的安装和调试工作，并确保设备正常运行。
2. 安装和调试工作包括但不限于设备组装、布线、接地、信号连接、系统调试等。
3. 乙方应确保安装和调试工作符合国家相关法律法规的要求，并做好相关记录和报备。
第四条维修和保养1. 乙方将对已安装的风能发电机设备提供维修和保养服务，确保设备的正常运行。
2. 维修和保养工作包括但不限于故障排除、部件更换、定期检查等。
3. 乙方应及时响应甲方的维修和保养请求，并保证工作质量。
第五条质量保证1. 乙方保证所提供的风能发电机设备符合国家相关标准和技术要求，并保证设备不存在质量问题。
2. 如果设备在保修期内出现质量问题，乙方将负责无偿修理或更换设备。
第六条付款方式1. 甲方应在设备交付并符合合同约定时支付合同价款的70%。
2. 甲方应在设备安装、调试完成并经甲方验收合格后支付合同价款的30%。
第七条违约责任1. 如果甲方或乙方违反本合同的任何约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失，并支付因此产生的合理费用和利息。
第八条其他约定1. 本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，如需解除合同，应提前书面通知对方。
2. 本合同的修改、补充事宜应经双方协商一致，并以书面形式进行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
风电场施工合同范本
风电场施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电场施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：风电场的土建、安装、调试及验收等施工工作。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成施工任务。
2.2 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并对其质量负责。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 合同价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
四、付款方式4.1 甲方分______期支付乙方合同价款，具体支付方式和期限如下：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的______%时，甲方支付乙方已完工程量的______%的款项；（3）结算款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余的合同价款。
五、工期5.1 本工程总工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
5.2 乙方应按照甲方要求的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
六、质量标准6.1 乙方应按照国家及行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
6.2 工程质量不符合约定标准的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至达到约定标准。
七、验收7.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后______日内组织验收。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方：（施工方名称）地址：（施工方地址）电话：（施工方联系电话）乙方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）因甲方具有丰富的风力发电施工经验，乙方委托甲方进行风力发电项目的施工工作，并双方经协商一致，达成以下合同：一、项目内容：1. 本项目包括风力发电设备的安装、调试、运行和维护等工作。
2. 项目地点：（具体地点）二、合同价款：1. 本合同总价款为（具体金额）人民币，乙方将按照工程进度进行阶段性支付。
2. 在合同价款中应包含人工费、材料费、设备费等费用，其具体费用细则双方可另行协商确定。
三、工期安排：1. 本项目工期为（具体时间），工程进度安排须提前报备乙方并得到乙方的确认。
2. 若因不可抗力或其他原因导致工期延长，双方应协商解决，并视情况进行费用调整。
四、材料和设备：1. 所需材料和设备应符合国家相关标准，并由甲方负责采购和提供。
2. 若乙方指定特定材料或设备需由乙方提供，双方应协商确定具体细则。
五、质量保证：1. 甲方承诺所提供的服务和工程质量应符合国家相关标准和乙方的要求。
2. 在项目完工后，甲方应提供相应的质保期，在质保期内对于工程质量出现问题，甲方应承担修复责任。
六、解决纠纷：双方在履行合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决；协商无果时，可向有关部门申请调解或依法解决。
七、合同变更：任何修改、增补或取消对该合同的修改或补充，需经双方签字盖章后生效。
以上为风力发电施工合同内容，甲、乙双方签字确认生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
某某风电场风机安装工程合同三篇
某某风电场风机安装工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场风机安装工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拥有风电场的建设权利，并需要承包商进行风机安装工程，双方经友好协商，就风机安装工程达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____风电场风机安装工程____1.2 工程地点：____省____市____县____风电场____1.3 工程规模：安装____台风机，单机容量为____兆瓦____。
1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、合同范围及内容2.1 承包商应按照合同约定的规格、数量和技术要求，完成风机安装工程。
2.2 承包商应负责风机设备的运输、卸货、安装、调试、验收等工作。
2.3 承包商应与工程相关的技术支持和服务，包括设备操作培训、维护指导等。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3.2 业主应按照合同约定的付款进度，向承包商支付合同价款。
3.3 支付方式：银行转账。
四、合同履行期限4.1 承包商应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工期延误：如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
五、工程质量及验收5.1 承包商应保证工程质量符合国家相关标准和行业规定。
5.2 工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
六、违约责任6.1 如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
6.2 如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
风电场电力施工合同范本
风电场电力施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（发电公司）与乙方（施工公司）就风电场的电力施工项目展开合作，旨在明确双方的权益和责任，确保项目顺利进行。
2. 合同条款2.1 项目描述本项目为风电场的电力施工项目，包括但不限于风力发电机组设备的安装、电缆敷设和连接、通信系统安装等。
2.2 合同期限本合同的工期为个月，自合同生效之日起计算。
甲方与乙方应共同协商并确定详细的工期安排，并及时更新工期计划。
2.3 工程价格乙方完成本项目的施工工作后，甲方将支付乙方约定的工程款项。
具体的工程价格和支付方式如下：工程总价为万元（大写：人民币万元整）。
工程款项将按照工程进度进行分期支付，每次支付的金额将根据对应阶段工作完成的比例确定。
2.4 工程质量和验收标准乙方应确保所提供的施工服务符合相关法规和标准要求，并按照合同约定的质量和验收标准进行项目工程的验收。
甲方有权对乙方所提供的施工服务进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
在乙方完成项目施工后，乙方和甲方将共同进行项目验收。
验收合格后，乙方方可享有相应的工程款项支付。
2.5 变更和索赔双方在项目实施过程中，如遇到变更需求或工程延期等情况，应书面协商并达成一致意见。
对于因甲方原因导致的合同变更，甲方将支付额外费用给乙方，具体费用以书面协议为准。
对于因乙方原因导致的工程延期，乙方将承担相应的违约责任。
2.6 保证和保险乙方保证其提供的施工服务符合法律法规的要求，并对其施工服务的质量承担相应的保修责任。
乙方还应根据需要购买相应的保险来应对施工过程中可能发生的事故或损失。
2.7 合同解除和违约责任双方在合同履行过程中，如出现严重违约行为，对方有权解除合同并追究违约责任。
违约方应承担因解除合同而产生的损失，并支付相应的违约金。
2.8 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
如协商不成，应通过仲裁或诉讼的方式解决。
3. 合同生效和补充条款3.1 合同生效本合同经甲方和乙方协商一致并签字盖章后生效。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行风力发电施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行风力发电项目的施工，包括但不限于风力发电机组安装、基础施工、电气设备安装、调试及验收等。
1.4 工程规模：____________________二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，甲方支付乙方已完成工程量对应的合同总价款的______%；（3）尾款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的______%。
三、工期3.1 工程开工日期：______年______月______日3.2 工程竣工日期：______年______月______日3.3 工期总日历天数：______天四、质量标准4.1 工程质量符合国家及行业相关质量标准，达到优良等级。
4.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方权利与义务5.1 提供施工所需的设计文件、施工图纸及技术资料；5.2 协调解决施工过程中的外部关系，保证施工顺利进行；5.3 按照合同约定及时支付合同价款；5.4 对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。
六、乙方权利与义务6.1 严格按照设计文件、施工图纸及甲方要求进行施工；6.2 确保工程质量达到合同约定的质量标准；6.3 采取必要措施，确保施工安全；6.4 不得将本工程转包、分包给第三方，如需劳务分包，应征得甲方同意；6.5 按照甲方要求提供相关施工记录、技术资料及工程验收资料。
风力发电施工合同模板
风力发电施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！风力发电施工合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方拥有风力发电项目的建设需求，乙方具备相关施工资质和技术能力，双方本着平等互利的原则，就甲方风力发电项目的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：____________风力发电项目1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的安装、调试、并网发电等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），乙方完成本合同约定的全部施工内容后，甲方应按本合同约定支付合同金额。
三、合同工期3.1 合同工期为____个月，自乙方进场施工之日起算。
3.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程进度，确保按期完成施工。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质量保证责任。
五、甲方的义务5.1 提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。
5.2 按时支付合同金额，向乙方提供必要的施工条件。
六、乙方的义务6.1 按照合同约定的内容和标准进行施工，确保工程质量。
6.2 遵守施工地的法律法规，保障施工安全，按时完成工程。
七、合同的变更和解除7.1 合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同，应协商一致，并签订书面协议。
7.2 因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况妥善处理合同终止后的相关事宜。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
风力发电项目施工合同
风力发电项目施工合同甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方拟进行风力发电项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本风力发电项目施工合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：风力发电项目1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：包括但不限于风力发电机组的安装、调试，基础施工，输电线路建设等。
1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2.2 工程质量标准：______________________2.3 乙方应接受甲方及监理方的质量监督和检查。
第三条工程价款3.1 工程总价款为：人民币（大写）______________________元。
3.2 付款方式：______________________3.3 付款时间：______________________3.4 乙方应提供合法有效的发票。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。
4.2 工程进度计划：______________________4.3 乙方应定期向甲方报告工程进度。
第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全教育和培训。
5.3 乙方应采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生安全事故。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：______________________6.2 如甲方未能按期支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：______________________。
风力发电工程施工合同通用版
风力发电工程施工合同通用版1. 合同背景本合同由以下三方签订，即：- 甲方：[甲方公司名称], 地址：[甲方公司地址]- 乙方：[乙方公司名称], 地址：[乙方公司地址]- 丙方：[丙方公司名称], 地址：[丙方公司地址]在本合同中，甲方作为风力发电工程的业主，乙方将作为承包商负责实施风力发电项目，并委托丙方作为技术支持和咨询的第三方。
2. 工作范围乙方将按照甲方的要求和指示，在合同生效后开始风力发电工程的施工。
具体的工作范围包括但不限于：- 设备采购和安装- 土地准备和基础建设- 风力发电机组的安装和调试- 电网接入和并网运行测试- 相关配套设施的安装- 工程验收和交付等3. 工期和进度乙方应在合同签署后的[工期]内完成工程施工任务。
乙方应根据项目的实际情况制定详细的工作进度计划，并按照合同约定的时间节点提交相关进度报告给甲方。
4. 技术要求乙方在工程施工过程中应遵守相关法律法规和标准，并按照甲方提供的技术要求和设计方案进行施工。
乙方应确保所采用的设备和材料符合国家强制性认证标准，并保证工程质量和安全。
5. 付款方式甲方将按照合同约定的进度和质量要求支付工程款项给乙方。
具体的支付方式和支付比例等将在合同的附录中进行具体指定。
6. 违约责任如果任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
合同中的违约责任条款将在附录中详细列明。
7. 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不能解决争议，则应提交至仲裁机构解决。
仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
8. 合同变更和解除任何一方希望变更或解除合同，应提前书面通知其他方，并经过双方协商达成一致意见后进行变更或解除。
9. 合同生效与补充本合同经各方代表签字盖章后生效，并附有相关附件和补充文件。
以上为双方就风力发电工程施工达成的基本合同内容，请各方仔细阅读并确保理解合同的所有条款和义务。
合同的签署代表各方已经同意并接受合同的所有条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风电场风力发电机组安装工程施工合同-----------------------作者：-----------------------日期：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02合同编号（乙方）：熙和集团工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团签订日期：2014年9月签定地点：市海淀区协议书发包方：大唐威武新能源发展承包方：熙和集团大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规b.参考资料中包括的技术规（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（¥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3.工程规模：300MW。
4. 承包商项目经理：吴止境5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。
6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规”指包括在合同中的工程规或由承包商提供的并经监理工程师批准的规。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。
1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.12.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.22.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.32.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。
并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。
任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址业主的通讯地址：承包商的通讯地址：2.工程名称、地点及围工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程工程地点：中国工程围和接口：详见本合同附件H。
3.转让和分包3.1.合同的转让承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件4.1语言和法律4.1.1合同文件使用汉语书写和解释、说明。
4.1.2适用于合同文件的法律是中华人民国法律、法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
4.1.3勘测设计和工程施工、竣工、保修中必须使用国家标准、规；国家没有相应标准、规时，可使用行业或工程所在地的省级地方标准、规。
4.1.4业主要求使用国外标准、规的，承包商应予以采纳，该规、标准可以是非汉语书写的相关规。
4.2文件的优先顺序以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规、图纸保管和提供5.1技术文件、规、图纸保管和提供业主应根据工程进度需要免费向承包商提供五套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。
除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理业主在本合同签署之后7日，应向承包商提供套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图承包商应在项目竣工后25天向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。
承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务6.1承包商的一般责任承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修。
承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理（详见本合同附件 B）6.3承包商的劳务和人员(详见本合同附件 C)6.4现场操作和施工方法承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。
另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他6.6.1施工单位在合同签订时为适当的履行合同向业主提供履约保证，由业主可接受的银行开具，格式和担保金额如合同附录的规定。
履约保函的有效期限为全部竣工验收合格，竣工资料及工程移交后失效。
6.6.2合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.3承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.4组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.5编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.6严格按施工图和有关规、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.7承包商负责保护由业主交付给承包商的控制桩。
二级控制桩由承包商负责设置并保护，负责保护地下管线及邻近建（构）筑物。
负责建构筑物沉降观测点的制作、安装及观测。
6.6.8工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。
负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.9承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.10及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.11施工现场的水、电及承包商所需的施工道路均由承包商自行维护。