2017年上半年湖北省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题
造价工程师考试建设工程计价真题及答案
2017年造价工程师考试建设工程计价真题及答案全一、单项选择题共72题,每题1分;每题的备选项中,只有1个最符合题意二、1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指三、A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用四、B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资五、C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用六、D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元,银行财务费,外贸手续费合计36万元;关税300万元,消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为万元;答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法,简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用项目中,属于施工机具使用费的是A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中,包含在国外建筑安装工程材料费中的是A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从中支出;A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为万元;答案：C P3110.某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息;该项目第二年的建设期利息为万元;答案：C P3111.关于建设工程的分部组合计价,下列说法中正确的是A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B P3412.下列定额中,项目划分最细的造价定额是A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额答案：C P4013.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是A.工程设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费答案：A P4814.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,一般不作为安全文明施工费计算基础的是A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费答案：B P4615.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于计日工,下列说法中正确的是A.计日工包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算答案：B P5016.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%,该人工挖土的时间定额为答案：B P6317.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数,其计算公式正确的是A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=机械台班产量定额1C.机械时间利用系数=）一个工作班延续时间（工作时间机械在一个工作班内纯h8 D.机械时间利用系数=工作时间机械在一个工作班内纯一个工作班延续时间（)h8答案：C P6618.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块,百块砖体积按计算,砂浆损耗率为10%;则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为m3;答案：A P6519.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是;A.供应价格+运杂费×1+运输损耗率x1+采购及保管费率答案：A P6920.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为元/台班;答案：C P7321.在计算预算定额人工工日消耗量时,含在人工幅度差内的用工是A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：D P7922.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班;当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为台班答案：C P8123.概算定额与预算定额的差异主要表现在的不同;A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法答案：A P8324. 设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器具价格指数为 A.）（）（0q *01q *1P P ∑∑B.）（）（0q *00q *1P P ∑∑C.）（）（0q *01q *0P P ∑∑D.）（）（1q *01q *1P P ∑∑答案：D P10925.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息;”这体现了工程造价信息管理应遵循的原则; A.标准化 B.有效性 C.定量化 D.高效处理 答案：B P11026.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的 A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比 答案：C P12327.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要数的重要依据 答案：D P12428.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是 A.项目建议书阶段,允许误差大于±30% B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以内 C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内 D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以内 答案：C P12529. 在国外某地建设一座化工厂,已知设备到达工地的费用E 为3000万美元,该项目的朗格系数K 及包含的内容如下表所示;则该工厂的间接费用为万美元;答案：C P13030.按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进设备其他费D.生产准备及开办费答案：B P13831.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加答案：B P14532.某建筑工程的造价组成见下表,该工程的含税造价为答案：A P1433.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法答案：A P15834.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程施工图预算费计算式正确的是;A.∑子目工程量×子目工料单价+企业管理费+利润+规费+税金B.∑分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价C.分部分项工程费+措施项目费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费+税金答案：C P16935.施工图预算的二级预算编制形式是指;A.编制人编制、亩核人审核B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、建设项目总预算36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是;A.④②⑤①③B.④⑤①②③C.②④⑤①③D.④②③⑤①答案：D P16637.根据标准施工招标文件2007年版,进行了资格预审的施工招标文件应包括A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单答案：C P17538.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响答案：A P177~17839.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写答案：B P179~18040.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价答案：C P182~18641.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价:②确定所组价定额项目名称;③计算组价定项目的合价:④除以工程量清单项目工程量:⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是;A.②⑤①③④B.①②⑨④③C.②③①⑤④D.①②⑤④⑤答案：A P18542.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,在招标文件未另有要求的情况下投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险43.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B P193~19944.施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是;A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价答案：D P19845.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金答案：D P20346.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是;A. 投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析答案：D P20447.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国内投标人有%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国内甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为万美元答案：D P20648.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准答案：A P20549.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是A.交钥匙总承包总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案：C P21651.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是A.清标B.审标C.评标D.定标答案：C P22252.为合理划分发承包双方的合同风险,对于招标工程;在施工合同中约定的基准日期一般为;A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天答案：A P22753.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,中标人投标报价浮动率的计算公式是;A.1-中标价/招标控制价×100%B.1-中标价/施工图预算×100%C.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价×100%D.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算×100%答案：C P22854.某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目招标控制价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡;合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整;若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为万元;答案：A P23055.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额;调价因素及有关数据见下表;某月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为万元;答案：B P23256.根据标准准施工招标文件2007年版通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：D P23857.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是;A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证答案：D P24358.某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日;承包人可向发包人索赔的人工费为元;答案：C P24259.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿答案：B P24360.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程计量,下列说法中正确的是A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A P24561.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C. 预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关答案：D P24662.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款答案：A P24863.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是;A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押货款D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息答案：D P25164.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是;A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提岀索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止答案：D P25365.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径,下列关于调解的说法中正确是A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认后终止答案：C P25466.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理答案：C P25667.根据建设项目工程总成本合同示范文本试行GF-2011-0216,下列变更事项,属于采购变更的是A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整答案：B P26168.根据 FIDIC施工合同文件1999版通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是A.每次期中支付时扣留%~5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保留金答案：C P27369.根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应当具备的条件包括;A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书答案：D P27570.下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况答案：B P28171.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用如下表所示;则K车间应分摊的建设单位管理费为答案：C P29172.关于工程质量保证金,下列说法中正确的是;A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年答案：B P294二、多项选择题共24题,每题2分;每题的备选顶中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分73.计算设备进环节增值税时,作为计算基数的计税价格包括A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税答案：BDE P774.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有A.仪器仪表使用B.工具用具使用C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费答案：BDE P1175.国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括等A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额答案：AD P2176.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有A.土地补偿费B.安置补助费C.搬迁补助费D.土地管理费E.土地转让金答案：ABD P2477.根据分部组合计价原理,单位工程可依据等的不同分解为分部工程;A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序答案：ABC P3478.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程量清单计价的有关要求,下列说法中正确的有A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下,必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责答案：BC P4179.根据建设工程工程量清单计价规范GB-50500-2013,关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有;A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的,应取整数答案：ABE P4580.下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间答案：ACE P5481.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费答案：ACE P7482.确定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有;A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增减计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工答案：BD P7983.下列工程造价指数中,用平均数指数形式编制的总指数有A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指数。
江西省2017年上半年工程计价知识点：建设项目竣工验收的条件考试题
江西省2017年上半年工程计价知识点：建设项目竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
A．建材的最新市场价格B．人工工资价格指数C．某已完工程造价指标D．建安工程造价指数2、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目3、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m4、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票5、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵6、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小7、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润8、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。
A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析9、施工招标可针对__工程进行招标。
A．桩基础B．地下室C．砖石D．抹灰10、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖11、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%12、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
陕西省2017年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容模拟试题
陕西省2017年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的内容模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究2、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度3、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润4、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款5、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤6、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理7、涂料成分中，次要成膜物质的作用是（）。
A．降低黏度，便于施工B．溶解成膜物质，影响成膜过程C．赋予涂料美观的色彩，并提高涂膜的耐磨性D．将其他成分粘成整体，并形成坚韧的保护膜8、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法9、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
2017年上半年浙江省造价工程计价知识点：竣工验收的标准模拟试题
2017年上半年浙江省造价工程计价知识点：竣工验收的标准模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．202、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地3、（）是形成固定资产的主要手段。
A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资4、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同5、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款6、材料采购的评标不需要考虑__。
A．报价的高低B．货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C．设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D．货物投入的广告费用7、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济D．合同8、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层9、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票10、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
2016年上半年湖北省造价工程计价知识点：竣工验收的标准考试试卷
2016年上半年湖北省造价工程计价知识点：竣工验收的标准考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、多层建筑物屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过（）的部位应计算全面积。
A．1.20mB．1.20～2.10mC．2.10mD．2.20m2、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃3、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．44、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期5、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。
A．稳定性B．兼容性C．可扩展性D．综合实用性6、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位7、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费8、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。
A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算9、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．4010、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目11、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收试题
2015年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处2、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后3、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期4、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价5、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量6、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃7、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台8、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票9、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金10、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案(完整版)
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案（全）一、单项选择题（共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。
关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2386.8B.2176.0C.2362.0D.2352.6答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。
A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
2015年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收试题
2015年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处2、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后3、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期4、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价5、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量6、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃7、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
同时，在全桥除在一个中墩上设置活动支座外，其余墩台均采用固定支座。
A．柔性墩B．空心桥墩C．柱式桥墩D．组合式桥台8、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票9、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金10、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。
2017年《建设工程计价》考试真题
2017年《建设工程计价》考试真题一、选择题1.建筑工程量清单调整的方法包括（）。
– A. 工程量调整法和单价调整法– B. 工程量调整法和因素调整法– C. 单价调整法和因素调整法– D. 工程量调整法、单价调整法和因素调整法2.费用控制的基本方法是（）。
– A. 编制工程量清单– B. 编制投标报价– C. 编制项目预算– D. 编制费用控制指标3.下列项目中，属于常规建筑垃圾的是（）。
– A. 石雕废料– B. 玻璃废料– C. 钢筋剪断废料– D. 混泥土垃圾4.建设单位对合同价款付款的条件，以下说法不正确的是（）。
– A. 工程结算后10日内付清– B. 工程验收时付清– C. 工程竣工后15日内付清– D. 按照约定的进度支付5.设计服务阶段费用的支付，以下说法不正确的是（）。
– A. 按设计合同约定的支付方式支付– B. 按照工程建设进度支付– C. 设计文件完善度达到80%时支付– D. 设计文件提交归档时支付二、填空题1.建筑行业首个绿色建筑材料评价体系——______发布于2015年。
2.设计概算是工程预算的第______版。
3.工程总承包商的承包范围是工程建设中______承包商的职责。
4.工程变更是指在工程建设过程中______造成的必须变更原设计的情况。
5.工程保险的种类包括施工工程一切__、建筑安装工程一切__、固定资产__、机械__、雇员__等。
三、简答题1.请简述建筑施工图设计的作用和要求。
–答：建筑施工图设计是工程设计的重要部分，其主要作用是为工程建设提供准确、清晰和详细的施工图纸，为现场施工提供直接的指导和支持，使工程能够按照设计要求和指标进行施工。
建筑施工图设计的主要要求包括：设计内容清晰准确、符合行业标准和规范、全面性强、技术要求高、表现形式规范且易于理解。
2.请简述建设工程合同过程中的常见争议及其处理方式。
–答：建设工程合同过程中常见的争议主要包括合同变更、工程验收、工程质量问题、工程款支付等。
2015年下半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收考试试卷
2015年下半年湖北省工程计价知识点: 建设项目竣工验收考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、城市地下贮库的布置, 应处理好与交通的关系, 对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D. 贮库类型和重要程度2、按照财务制度和企业会计准则, 新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目3、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。
A. 降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B. 降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C. 降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D. 降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%4、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A. 陶瓷锦砖B. 釉面砖C. 防滑面砖D. 陶瓷墙地砖5、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层, 其中一道设置在地下室墙附近, 另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D. 室外地面散水以下150～200mm处6、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》, 土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地7、__适用于一般工程建设用地。
A. 协议方式B. 公开拍卖C. 招标方式D. 无偿赠予8、选择生产工艺时, 最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D. 经济合理9、按建筑物的层数和高度分, 高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m 的建筑。
A．26B．5C．18D. 2810、统筹安排一个工程项目的施工程序时, 宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目11、__只有工程师批准后才能动用。
西藏2017年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题
西藏2017年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包人的要求和通知，以书面形式由__签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
A．承包人法定代表人B．发包人法定代表人C．项目经理D．总监理工程师2、施工招标可针对__工程进行招标。
A．桩基础B．地下室C．砖石D．抹灰3、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%4、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层5、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．206、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d7、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散8、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价9、下列资产中属于不可辨认无形资产的是（）。
A．非专利技术B．商誉C．商标权D．股票10、下列投资估算方法中，精度较高的是__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法11、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
2017年上半年湖北省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题
2017年上半年湖北省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后2、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予3、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理4、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
A．3100B．3300C．3400D．37205、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散6、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。
A．粉煤灰硅酸盐水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．52.5普通硅酸盐水泥7、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖8、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法9、在双代号时标网络计划图中，用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来，用以表示工作（）。
A．总时差B．自由时差C．虚工作D．时间间隔10、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．411、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求12、建设项目可行性研究的技术基础是__。
2017年上半年江西省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的组织考试试卷
2017年上半年江西省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的组织考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等2、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天3、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度4、承包人的要求和通知，以书面形式由__签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
A．承包人法定代表人B．发包人法定代表人C．项目经理D．总监理工程师5、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素6、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理7、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度8、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木9、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润10、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．411、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
2017年造价工程师《工程计价》：竣工验收考试试题
2017年造价工程师《工程计价》：竣工验收考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比KW按从小到大顺序排列正确的是（）。
A．正方形→矩形→T形→L形B．矩形→正方形→T形→L形C．T形→L形→正方形→矩形D．L形→T形→矩形→正方形2、在下列投资方案评价指标中，不考虑资金时间价值的是（）。
A．利息备付率和内部收益率B．资金利润率和净现值率C．利息备付率和借款偿还期D．净年值和内部收益率3、在编制预算定额时，正确确定预算定额计量单位的方法是按__确定。
A．施工工序B．工作过程C．分项、分部工程形体和结构构件特征及其变化D．工程量大小4、下列互斥方案的评价方法中，可用于互斥方案动态评价的方法是__。
A．增量投资收益率法B．增量投资回收期法C．增量内部收益率法D．综合总费用法5、高耸构筑物和大面积混凝土结构的混凝土养护，不宜使用（）。
A．喷涂保护层养护B．塑料布养护C．蒸汽养护D．覆盖浇水养护6、下面关于价值系数的论述，正确的有__。
A．价值系数越大，说明该零件的重要性越大B．价值系数越小，说明该零件实现的功能水平越低C．价值系数的大小反映了零部件单位费用所实现的功能水平的高低D．价值系数越小，该零件的成本费用越高7、某建设工程，当折现率ic为10%时，财务净现值FNPV为20万元；当ic为12%时，FNPV为一10万元，用线性插入法可求得财务内部收益率为__。
A．12%B．10%C．11.33%D．11.67%8、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤__。
A．次序可以颠倒，但不能进行交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉9、在偏差分析中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于计算机辅助管理的方法是__。
2016年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收考试试卷
2016年上半年湖北省工程计价知识点：建设项目竣工验收考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的2、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/33、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。
A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积4、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．305、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层6、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍7、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%8、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是（）。
A．粉煤灰硅酸盐水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．52.5普通硅酸盐水泥9、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金10、推行工程量（）模式，目的是适应我国建筑市场发展的要求和国际市场竞争的需要，逐步与国际惯例接轨。
A．预算计价B．动态计价C．清单计价D．静态计价11、指数按其__不同，分为综合指数和平均数指数。
A．所反映的现象范围B．所编制的方法C．所反映的现象性质D．所采用的基期12、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
2017年上半年青海省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试试题
2017年上半年青海省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工业生产项目，须__才能进行验收。
A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B．通过无负荷联动试运转后C．政府相关部门检验后D．承包商自检后2、关于工程变更价款的计算，说法不正确的是__。
A．收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认B．因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C．确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D．承包人在双方确认变更后14天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款3、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋4、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面5、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍6、一栋四层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930m2，建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410m2，净高在1.2～2.1m的部位面积为200m2，其余部位净高小于1.2m，该住宅楼的建筑面积为（）m2。
A．3100B．3300C．3400D．37207、在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由__作出处理决定。
A．发包人B．监理工程师C．法院D．双方的上级主管部门8、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．289、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究10、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
湖北省年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题
湖北省2017年造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。
A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积2、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究3、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期4、关于明排水法施工，下列说法正确的是（）。
A．适用于细粒土层B．适用于粗粒土层C．适用于粉砂土层D．不适用于渗水量小的黏土层5、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润6、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m7、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的8、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋9、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。
A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年湖北省造价工程计价知识点：建设项目竣工验收的程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在__日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束30个工作日前确定。
A．5B．10C．15D．202、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天3、普通砖隔墙一般采用半砖（）mm隔墙。
A．120B．220C．335D．2784、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理5、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加6、FIDIC施工合同条件中的最终结算是指__，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。
A．颁发工程接受证书后B．颁发履约证书后C．缺陷通知期内D．颁发最终支付证书后7、项目可行性研究的核心部分是__。
A．市场研究B．技术研究C．效益研究D．结论与建议8、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入9、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。
A．投资设想B．机会研究C．初步估算阶段D．详细可行性研究10、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度11、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木12、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价13、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。
A．三遍成活，阳角找方，一底层，一中层，一面层B．两遍成活，一底层，一中层，表面压光C．多遍成活，一底层，数中层，分层赶平D．两遍成活，一底层，一面层，阳角找方14、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁15、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。
A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆16、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤17、按建筑物的层数和高度分，高层建筑是指10层及10层以上或高度超过（）m的建筑。
A．26B．5C．18D．2818、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度19、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。
A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外20、空心墩按壁厚分为厚壁与薄壁，其中（）为厚壁。
A．t/D≥1/10B．t/D≥1/8C．t/D≤1/12D．t/D≤1/621、投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。
当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为__。
A．10%B．5%C．15%D．30%22、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面23、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是__。
A．改善投资控制流程B．检查施工进度计划的协调性C．明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D．落实投资控制的组织机构和人员24、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度25、下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是__。
A．设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知B．索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C．索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D．工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、为确保不锈钢内壁焊接成型平整光滑，薄壁管采用全钨级氩弧焊，壁厚大于3mm时，应采用__。
A．手工电弧焊B．埋弧焊C．氩电联焊D．气电焊2、厚度等于或小于的钢板，按张数的10％进行__检查。
A．超声波B．力学性能C．磁粉探伤D．射线3、控制效果好、抗干扰能力强、不影响工艺操作等特点的排风罩，指的是__。
A．整体密闭罩B．接受式排风罩C．柜式排风罩D．吹吸式排风罩4、1.5人、2人。
A．0.4B．0.6C．0.8D．1.05、关于建筑面积计算，以下说法正确的有（）。
A．悬挑雨篷应按水平投影面积的一半计算B．建筑物之间的地下人防通道不计算C．悬挑宽度为1.6m的檐廊按水平投影面积计算D．有围护结构的挑阳台按水平面积的一半计算E．无围护结构的凹阳台按水平面积的一半计算6、在腐蚀严重或产品纯度要求高的场合使用的金属设备有__。
A．不锈钢B．不锈复合钢板C．铜和铜合金D．铝制造设备7、下列关于焊接接头的选择原则中，说法不正确的有__。
A．设计要求——保证接头满足使用要求B．焊接的难易与焊接变形——焊接容易实现，变形很难控制C．焊接成本——接头准备和实际焊接所需费用高D．施工条件——制造施工单位具备完成施工要求所需的技术、人员和设备条件8、产生不确定性风险的原因有__。
A．项目数据统计偏差B．通货膨胀C．市场结构变化D．技术进步E．流通渠道9、冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载的能力，钢材影响冲击韧性的重要因素是__。
A．耐疲劳性B．化学成分C．环境温度D．组织状态E．内在缺陷10、采用台座法生产预应力混凝土构件时，预应力筋锚固在台座横梁上，台座承受全部预应力的拉力，古台座应有足够的__以避免因台座变形，倾覆和滑移而引起预应力的损失。
A．强度B．蒸汽养护槽C．刚度D．稳定性E．传递过程11、下列建设用地的土地使用权，确属必要的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨__。
A．国家机关用地和军事用地B．能源、交通、水利等项目用地C．城市基础设施用地和公益事业用地D．经济适用房开发项目用地E．工业用地12、电梯安装工程中，运行速度大于2.5m/s的电梯通常有__。
A．蜗杆蜗轮式减速器电梯B．斜齿轮式减速器电梯C．无齿轮减速器电梯D．伞齿轮式减速器电梯13、弯头、异径管、活接头、温度计套管等配件，一般采用高压钢管__。
A．气割B．弯制C．焊制D．缩制14、关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有__。
A．有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mmB．无天棚者算至屋架下弦另加300mmC．平屋面算至钢筋混凝土底板D．有框架渠时算至梁底E．坡屋面算至梁底15、项目总承包模式的优点是__。
A．缩短建设工期B．造价控制容易C．合同管理容易D．质量控制容易E．利于业主选择承建单位16、在进行水压试验前，球罐应具备的条件有__。
A．基础二次灌浆已达到设计强度B．支柱支撑杆调整紧固完毕C．本体及附件的组装、焊接和检验工作全部结束D．球罐焊后热处理工作已全部结束，并检验合格17、钢筋混凝土结构构件中钢筋的防锈措施有（）。
A．限制水灰比B．限制氯盐外加剂的使用C．提高混凝土密实度D．提高水泥用量E．掺入重铬酸盐18、热水供应系统按热水管网运行方式的不同，可分为__。
A．自然循环热水供应系统B．机械循环热水供应系统C．全日循环热水供应系统D．定时循环热水供应系统19、现浇混凝土柱柱高正确的有（）。
A．有梁板柱高，应自柱基上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算B．有梁板柱高，应自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算C．构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积计算D．框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算E．依附柱上的牛腿，另行计算体积20、与塑料管材相比，铜管和不锈钢管的特点有__。
A．延展性差，可制成厚壁管及配件B．坚硬、韧性好C．不宜裂缝、不宜折断D．具有良好的抗冲击性能21、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加的金属结构工程有（）。
A．钢屋架、钢网架B．钢托架，钢桁架C．钢柱、钢梁D．压型钢板楼板，墙板E．金属网22、施工组织总设计是一个突出（）的文件。
A．全局指导性B．竞争性C．规划性D．作业性E．参考性23、楼梯按所在位置的不同可分为__。
A．室外楼梯B．室内楼梯C．主要楼梯D．疏散楼梯E．消防楼梯24、地下工程的主要特点包括（）。
A．地下工程建设费用大B．地下工程的致密性和稳定性C．地下工程建设的层次性与不可逆性D．地下工程建设的无限性与制约性E．地下工程建设的局限性和安全性25、按散热器连接方式不同，热水采暖系统可分为__。
A．垂直式热水采暖系统B．水平式热水采暖系统C．同程式热水采暖系统D．异程式热水采暖系统。