2018年最新建设工程勘察设计合同(精品模板)
2018年最新建设工程勘察设计合同(3)(精品)
建设工程勘察设计合同（3）
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
年月日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：以下简称甲方；
设计单位：以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为
________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在
二，甲方的义务
１，甲方应在年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
2018年最新建设工程勘察设计合同(3)(精品)
________设计项目收费表
附件（１）
附件：三
项目编号
项目名称
单位
平方米
设计内容
单位造价元/平方米
工程款量平方米
投资估算(元)
设计费
收费率(％)
设计费（元）
本工程委托设计共项平方米,投资估算总计元，估计设计费总计元。签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％，暂按元拨付。
三，乙方的义务
１．乙方必须在年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）
２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
建设工程勘察设计合同通用样式8篇
建设工程勘察设计合同通用样式8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟进行某建设工程，需要对项目进行勘察和设计，特委托乙方为其提供相关的勘察和设计服务。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于建设工程的勘察和设计需求，通过本次合作实现工程的高质量、高效率完成。
二、工程概况描述工程的具体名称、地点、规模、建设内容等。
三、工作内容及要求详细列举本次勘察和设计的具体工作内容，包括勘察的范围、深度、标准等要求；设计的理念、风格、技术性能等要求。
同时明确成果的交付形式和标准。
四、工作期限与进度安排明确工程勘察和设计的具体时间要求，包括总时长、各阶段任务的时间节点等。
甲乙双方应按照约定的进度进行工作，并确保按时交付成果。
五、知识产权与保密条款明确双方在合作过程中涉及的知识产权归属问题。
乙方应承担保密义务，确保甲方提供的资料和技术信息的保密性。
六、费用及支付方式确定本次勘察和设计的总费用，包括各项服务的具体费用。
明确支付方式、时间节点等细节问题。
同时约定发票开具及税金支付等财务相关事项。
七、质量保证与验收标准明确勘察和设计成果的质量保证措施和验收标准。
乙方应确保提供的成果符合相关法规和标准，满足甲方的需求。
八、违约责任与风险承担明确甲乙双方违约时应承担的责任和风险分配原则。
包括但不限于违约金、损失赔偿等事项。
九、合同变更与解除条件约定合同变更和解除的条件和程序。
在合同执行过程中，如需变更或解除，双方应协商一致并书面确认。
十、争议解决方式及法律适用明确在履行合同过程中发生争议时的解决方式，包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等途径。
同时约定适用的法律及司法管辖地。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXX。
2. 项目地点：XXXXXXXXX。
3. 项目内容：包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等；工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，完成初步设计、施工图设计等工作，确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果，并在设计过程中与甲方保持沟通，确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后，甲方支付合同总额的XX%作为预付款；勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠，符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求，符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作，并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中，应妥善保管甲方提供的资料及数据，不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
2018年最新建设工程勘察合同(精品模板)
建设工程勘察合同
建设单位（甲方）：
地址：邮码 ____________ 电话
法定代表人：职务
勘察单位（乙方）：
地址：邮码 ____________ 电话
法定代表人：职务
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
第二条勘察的范围、进度和质量________________________.
第三条甲方的义务
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方。
2018年最新版建设工程勘察设计合同(3)(精品)
５，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
七，其它
本合同自年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五，设计费的数量和交付办法
三，乙方的义务
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
2018年最新版建设工程勘察合同(一)(精品)
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：
1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.6承接方式
1.7预计勘察工作量：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
建设工程勘察合同（一）
（示范文本）
（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
年月
发包人：
勘察人：
勘查设计合同范本2018
勘查设计合同范本2018甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[具体规模描述]二、勘查设计工作内容及要求工程地质勘查；方案设计；初步设计（含初步设计概算）；施工图设计；施工现场配合服务。
符合国家及地方现行的有关规范、标准和规定；满足甲方的使用功能和建设要求；通过相关部门的审查和审批。
三、勘查设计周期1. 乙方应在本合同签订后______天内完成工程地质勘查工作，并向甲方提交勘查报告。
2. 乙方应在收到甲方确认的勘查报告后______天内完成方案设计，并向甲方提交方案设计文件。
3. 乙方应在收到甲方确认的方案设计文件后______天内完成初步设计，并向甲方提交初步设计文件（含初步设计概算）。
4. 乙方应在收到甲方确认的初步设计文件后______天内完成施工图设计，并向甲方提交施工图设计文件。
四、合同价款及支付方式1. 本合同的总价款为人民币______元（大写：______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：本合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）；乙方完成工程地质勘查工作，并向甲方提交勘查报告后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）；乙方完成方案设计，并向甲方提交方案设计文件后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）；乙方完成初步设计，并向甲方提交初步设计文件（含初步设计概算）后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）；乙方完成施工图设计，并向甲方提交施工图设计文件后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）；剩余合同价款的______%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
【2018最新】建设工程勘察设计合同-实用word范文 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后可编辑修改，推荐下载使用！==建设工程勘察设计合同委托方（甲方）：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方（乙方）：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行。
合同内容包括但不限于工程勘察、设计任务的安排、技术标准、质量要求、工作期限、费用支付等。
第二条工程勘察设计要求乙方应按照甲方的要求进行工程勘察和勘察资料编制，包括但不限于现场调查、地质勘探、岩土工程分析等工作。
乙方应根据相关法律法规、技术规范及行业标准进行设计，确保勘察资料的真实性和准确性。
第三条工程设计标准与规范乙方应按照国家和地方现行有关工程建设的法律、法规、技术标准及规范进行设计。
如有特殊设计需求，甲方应提前告知乙方，乙方应根据实际情况进行相应调整。
第四条合同履行期限本合同自签订之日起生效，至工程勘察设计任务完成并验收合格为止。
具体履行期限根据工程项目实际情况由双方协商确定。
第五条费用与支付方式工程勘察设计的费用由甲方支付给乙方，具体金额根据工程项目规模、难度和工作量等因素由双方协商确定。
支付方式及时间如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：工程勘察、设计进度达到XX%时，甲方支付总费用的XX%。
3. 尾款：工程勘察、设计任务完成并验收合格后，甲方支付剩余款项。
第六条保密条款双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
本合同终止后，乙方应将甲方的技术资料和设计文件交还甲方，并妥善保管。
第七条违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权停止工作并追究甲方的违约责任。
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要就[具体工程名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方接受甲方委托，就甲方指定的工程地点进行勘察设计工作，提供详细的地质勘察报告和设计方案。
勘察设计工作应包括但不限于以下内容：[具体工作内容]。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同目的实现并完成全部工作内容之日止。
具体日期根据工程进度和双方约定确定。
第三条勘察设计要求及标准乙方应按照甲方的要求和国家标准进行勘察设计工作，确保数据准确、方案合理。
具体要求和标准详见附件。
第四条合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。
具体金额根据工程规模和难度等因素双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付合同款项：（1）[支付阶段一]（2）[支付阶段二]（3）[支付阶段三]（具体支付阶段和金额根据双方约定确定）。
3. 乙方收到款项后，应当向甲方提供正规的发票。
第五条保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
第六条知识产权归属合同编号：XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX 号篇2合同编号：[编号]甲方（委托人）：_________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________乙方（勘察设计单位）：__________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________鉴于甲方拟对建设工程进行勘察设计，并有意委托乙方提供相应服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同主体及项目概述本合同由甲方和乙方签订，双方共同约定由乙方承担甲方的建设工程勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、工程概况及要求本合同所涉及工程名称为XXXXXX工程，具体位于XXXXXX地址。
本次勘察设计的内容包括建筑工程勘察、初步设计、施工图设计等环节。
甲方对勘察设计的具体要求包括设计风格、功能布局、技术要求等方面内容。
乙方需按照相关法律法规和本合同要求进行勘察设计，确保勘察设计质量符合国家相关技术标准规范。
二、合同金额及支付方式本次勘察设计合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX 元整）。
支付方式为分期支付，具体包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额详见合同附件。
甲方应按约定时间支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
三、勘察设计周期及进度安排本次勘察设计周期自合同签订之日起计算，预计历时XXXXXX个月完成全部工作。
乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察设计进度计划，并在约定时间内完成各阶段工作。
甲方有权对进度计划进行调整，乙方应积极配合并按要求调整工作进度。
四、知识产权及保密条款乙方在勘察设计中产生的知识产权归属于甲方所有。
乙方应对在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及其他机密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
若因乙方泄露甲方机密信息造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、质量标准和验收方式乙方应按照国家和地方有关工程勘察设计的法律法规和技术标准规范进行勘察设计，确保质量达标。
初步设计和施工图设计需经过甲方审查验收，如存在不符合要求的部位，乙方应按照甲方要求进行修改。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程规模：__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式：__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2018年最新建设工程勘察合同(一)(精品模板)
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
建设工程勘察合同（一）
（示范文本）
（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
年月
发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担：任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
2018年最新建设工程勘察设计合同(3)(精品)
１．乙方必须在年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。
４，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
５，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
建设工程勘察设计合同（3）
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
年月日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：以下简称甲方；
设计单位：以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2018年最新版建设工程勘察合同(一)(精品)
（示范文本）
（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
年月
发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担：任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模描述】二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 设计服务：包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币【总价】元。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的【比例】作为预付款。
（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付乙方总价的【比例】。
（3）乙方完成设计工作并提交设计成果后，甲方支付乙方剩余的款项。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后【天数】内完成勘察工作。
2. 乙方应在勘察工作完成后【天数】内完成设计工作。
3. 如有特殊情况，经甲乙双方协商，可适当调整工期。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察成果和设计成果应符合国家相关规范、标准和甲方的要求。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果和设计成果后【天数】内进行验收，并书面反馈意见。
如甲方认为成果存在质量问题，应书面通知乙方并要求其修改。
3. 若因乙方原因造成勘察成果和设计成果质量不符合约定，乙方应承担违约责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]营业执照号码：[甲方营业执照号码]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]营业执照号码：[乙方营业执照号码]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务，确保工程顺利进行并保障双方的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
建设工程勘察设计合同
委托方（甲方）：
地址：邮码：____________电话：
法定代表人：职务：
承托方（乙方）：
地址：邮码：____________电话：
法定代表人：职务：
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
甲方：____________________________
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。