工程专用合同条款

合集下载

施工合同施工合同通用条款8篇

施工合同施工合同通用条款8篇

施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。

2. 工程竣工日期:____年__月__日。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。

3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。

2. 支付方式:____________________。

3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。

六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。

七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。

八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。

2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。

工程合同通用条款36条

工程合同通用条款36条

工程合同通用条款36条一、合同主体1. 甲方(业主)与乙方(承包商)应明确列出各自的全称、法定代表人、联系方式及地址。

2. 双方应保证所提供的资料真实、合法、有效。

二、工程概况3. 工程名称、地点、范围、标准及要求应在合同中详细描述。

4. 工程起止日期、竣工日期以及延期条件和处理方式应明确规定。

三、合同价格与支付5. 工程总价款应明确,包括预付款、进度款、结算款等支付方式和比例。

6. 变更工作的价格调整机制应事先约定。

四、工程质量7. 双方应遵守国家关于建设工程质量的标准和规范。

8. 对隐蔽工程的检查与记录方法应作出规定。

五、工期管理9. 工期的确定与调整规则,包括因不可抗力导致的工期延误处理。

10. 提前或延迟完成工程的奖惩措施应明确。

六、变更与索赔11. 工程设计变更的程序、责任归属及影响评估要清晰。

12. 索赔条件、程序和限制要在合同中具体说明。

七、保险与风险13. 保险的种类、金额和责任期限要符合法律规定。

14. 风险分担原则,包括自然灾害等不可抗力因素的处理。

八、违约责任15. 违约定义、通知程序和责任承担要具体明确。

16. 违约金的计算方法和上限应遵循合理性原则。

九、争议解决17. 争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等应事先约定。

18. 适用法律和争议解决地的选择应明确。

十、保修与维护19. 保修期限、范围和维护责任要详细列明。

20. 保修期内的维修流程和费用承担要具体规定。

十一、知识产权21. 工程设计图纸、技术资料等知识产权的归属和使用权限要明确。

22. 保密协议的内容、期限和违约责任要在合同中注明。

十二、合同的修改与解除23. 合同修改的程序、形式和生效条件要具体规定。

24. 解除合同的条件、程序和经济赔偿要明确。

十三、附则25. 合同的附件、补充协议等均为合同不可分割的一部分。

26. 合同的解释权归属和适用法律要明确。

十四、签署与生效27. 合同的签署日期、地点和签署人要明确。

专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款1. 承包人的一般义务(1)承包人应当按照合同约定,对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理,并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。

(2)承包人应当在工程开工前,按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件,并保证施工过程中严格按照方案执行。

(3)承包人应当遵守环境保护法律法规,在施工过程中采取必要的措施,减少对环境的影响。

(4)承包人应当按照合同约定,对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管,并严格保密。

2. 工程质量(1)承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定,对工程质量进行严格控制,确保工程质量符合合同要求。

(2)承包人应当在施工过程中,对工程质量进行全面检查和验收,并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。

(3)如发现工程质量存在问题,承包人应当及时采取措施进行整改,并承担相应的责任。

3. 工程进度(1)承包人应当按照合同约定的工期,编制详细的施工计划,并严格按照计划执行。

(2)如因发包人原因导致工程进度受到影响,承包人有权要求发包人提供必要的支持。

(3)如因承包人原因导致工程进度受到影响,承包人应当采取措施加快施工进度,并承担相应的责任。

4. 工程成本(1)承包人应当按照合同约定,对工程成本进行严格控制,确保工程成本不超出预算范围。

(2)如因发包人原因导致工程成本增加,发包人应当承担相应的责任。

(3)如因承包人原因导致工程成本增加,承包人应当承担相应的责任。

当然可以,但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢?比如,你可以提供一些具体的情境、角色和对话等,这样我才能更好地帮助你。

如果你需要一些写作建议或灵感,我也可以提供一些相关的建议和例子。

请告诉我你需要的帮助,我会尽力帮助你。

工程专用合同条款第13条

工程专用合同条款第13条

第13条工程验收和试车13.1 分部分项工程验收13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定,承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外,分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的,承包人应提前48小时通知监理人进行验收。

监理人不能按时进行验收的,应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求,但延期不能超过48小时。

监理人未按时进行验收,也未提出延期要求的,承包人有权自行验收,监理人应认可验收结果。

分部分项工程未经验收的,不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收13.2.1 工程具备以下条件的,承包人可以申请竣工验收:(1)除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成,并符合合同要求;(2)已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划;(3)已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序除专用合同条款另有约定外,承包人申请竣工验收的,应当按照以下程序进行:(1)承包人向监理人提交竣工验收申请报告,并提供相关竣工资料;(2)监理人收到竣工验收申请报告后,应组织相关人员进行现场检查,对工程质量、安全、环保等方面进行评估;(3)监理人应在验收合格后向发包人提交竣工验收报告,并附上相关评估资料;(4)发包人收到竣工验收报告后,应在约定的时间内确认或者提出修改意见。

发包人确认竣工验收报告的,工程竣工验收合格;发包人提出修改意见的,承包人应根据发包人的意见进行修改,并重新提交竣工验收报告。

13.3 试车13.3.1 试车应在工程竣工验收合格后进行,试车内容、时间、地点等具体事项应在专用合同条款中约定。

13.3.2 试车所需的材料、设备等,承包人应提前准备并确保质量符合要求。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

工程合同范本通用条款

工程合同范本通用条款

工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列词语具有如下含义:“工程”:指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。

“合同价格”:指承包人完成合同约定的全部工作内容,发包人应支付的金额。

“工期”:指合同约定的承包人完成工程所需的时间,包括按照合同约定所作的期限变更。

“开工日期”:指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。

“竣工日期”:指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。

“图纸”:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

“技术标准和要求”:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

“变更”:指在合同履行过程中,经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。

“索赔”:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。

3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。

4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。

除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;其他合同文件。

5. 合同的生效与终止本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

除法律另有规定或合同另有约定外,合同双方履行完合同约定的全部义务,工程竣工验收合格,质保期满且无争议后,本合同即告终止。

二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律,并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。

2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可,并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

工程合同专用合同条款填写

工程合同专用合同条款填写

工程合同专用合同条款填写合同名称:(工程项目全称)甲方(业主):________乙方(承包商):________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,针对_______(工程项目简述)项目,经友好协商一致,订立如下工程合同专用条款:一、工程概况1. 工程名称:_________________2. 工程地点:_________________3. 工程规模:_________________4. 工程内容:_________________5. 工程造价:人民币(大写)_____________元整(¥_______)。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范要求,确保工程质量满足合同约定的标准。

2. 对于任何不符合质量要求的部分,乙方应负责无偿修复或重做,直至达到标准为止。

三、工期要求1. 工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延误,应及时通知对方,并按相关法律规定处理。

四、价款支付方式1. 合同价款的支付方式由甲乙双方协商确定,具体支付条件和时间应当明确约定。

2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量及时结算,并在验收合格后支付。

五、变更与索赔1. 如需对原合同内容进行变更,应由提出变更一方书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。

2. 因变更增加或减少的费用,按照实际情况合理计算,并由双方确认后调整合同价款。

六、违约责任1. 任何一方违反合同约定,均应承担相应的违约责任。

2. 违约方需赔偿因违约给对方造成的损失,包括直接损失和间接损失。

七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁。

2. 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

八、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。

三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。

四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。

进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。

竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。

五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

按合同约定支付工程款项。

协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。

2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。

负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。

提供施工所需的设备、材料和劳动力。

负责工程的竣工验收和保修工作。

六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。

七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。

2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

工程投标书中专用合同条款

工程投标书中专用合同条款

工程投标书中专用合同条款一、合同范围本合同涉及的项目为(项目名称),位于(项目地址)。

乙方(承包商)同意按照甲方(业主)的要求,完成该项目的施工、安装、调试等工作。

二、工期与交付1. 乙方应于(开工日期)开始施工,并于(竣工日期)前完成全部工作内容。

如因不可抗力因素导致工期延误,双方应及时协商解决。

2. 乙方应按照甲方的要求,按时交付符合质量标准的产品。

如有质量问题,乙方应负责修复或更换。

三、价格与支付方式1. 本项目的总价为(合同金额),包含材料费、人工费、管理费等所有费用。

2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付款项:(支付方式及比例)。

四、质量保证与售后服务1. 乙方承诺所提供的产品符合国家相关标准和行业规范,并保证在质保期内(质保期时长)内正常使用。

2. 如在质保期内出现非人为损坏的质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

五、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间完成工作内容,甲方有权要求乙方支付违约金(违约金金额)。

2. 如乙方提供的产品存在质量问题,甲方有权退货并要求乙方承担退货运费及相关损失。

六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议予以明确。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。

2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。

三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。

2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。

四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。

2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。

五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。

2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。

3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。

六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。

2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。

3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。

七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。

2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。

八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。

2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。

以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。

篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。

在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。

工程总承包合同专用条款怎么写

工程总承包合同专用条款怎么写

工程总承包合同专用条款是在通用条款的基础上,根据工程的具体情况、特点和双方的特殊要求制定的,以便更详细、更具体地规定双方的权利、义务和责任。

以下是一份工程总承包合同专用条款的范例,供您参考:一、工程概况1.1 工程名称:XXXX工程项目1.2 工程地点:XXXX地区1.3 工程规模:XXXX平方米1.4 工程投资:XXXX万元1.5 工程工期:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

二、双方责任2.1 甲方责任:(1)向乙方提供设计文件,进行技术交底。

(2)委派工地监理人员,负责整个施工过程中的质量检查及技术管理。

(3)协助乙方做好与地方的协调工作。

(4)若乙方工程进度严重滞后,甲方有权指定分包或租赁机械,其费用由乙方承担;若乙方工程质量低劣,甲方有权部分或全部终止合同,更换施工队伍。

(5)负责组织阶段质量检查、阶段验收和交(竣)工验收。

2.2 乙方责任:(1)服从甲方及监理人员对工程各方面的监督和检查。

(2)做好施工前的各项准备工作,并于开工前七日内向甲方和监理提交开工报告。

(3)严格按照设计要求进行施工,未经甲方同意不得随意变更设计。

(4)严格遵守施工技术规范、操作规程和检验报验程序。

(5)对工程质量负全责,为监理人员无偿提供所需的工作和生活条件。

(6)负责工程现场的安全防护和环境保护工作。

三、合同价款3.1 合同总价:人民币XXXX万元(大写:XXXX万元整)。

3.2 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%。

(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%。

(3)工程进度达到100%,甲方支付乙方工程总价款的40%。

(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。

四、工程质量及保修4.1 工程质量应符合国家相关标准和设计要求。

4.2 工程验收合格后,乙方应按国家规定承担相应的保修责任。

五、合同的变更和解除5.1 双方同意,合同的变更和解除应书面签订,并经双方确认。

工程合同专项条款

工程合同专项条款

工程合同专项条款一、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范执行工作,确保工程质量达到甲方要求的标准。

2. 工程质量验收标准以《建设工程质量验收统一标准》为依据,由甲乙双方共同认定的专业机构进行检测验收。

3. 若工程存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后48小时内响应,并及时组织修复。

二、工期及进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日,总工期为___天。

2. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划,并须得到甲方的书面认可。

3. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时通知甲方并提出调整进度计划的建议。

三、变更与索赔1. 任何工程变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 因变更导致的费用增减或工期延误,按照国家规定的相应标准执行。

3. 乙方因履行合同发生额外费用时,有权向甲方提出索赔,但应提供充分的证据。

四、支付方式1. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量按月结算,结算依据为当月实际完成的合格工程量。

2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告后十五个工作日内完成审核,并在审核无误后七个工作日内支付相应款项。

3. 最终支付应在工程全部竣工验收合格后的三十天内完成,且不超过合同金额的5%。

五、保修条款1. 工程竣工后进入保修期,保修期限为__年。

2. 在保修期内,因施工质量问题导致的缺陷,乙方负责无偿修复。

3. 保修期满后,乙方仍应对其施工中的严重隐蔽性缺陷承担相应的责任。

六、违约责任1. 如一方违反合同规定,应赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能按合同规定的工期完成工程,应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。

3. 若甲方延迟支付工程款,应按逾期金额每日千分之__向乙方支付滞纳金。

七、争议解决1. 双方因履行合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。

2. 如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。

工程施工总承包专属合同条款

工程施工总承包专属合同条款

工程施工总承包专属合同条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程施工1.4 工程质量1.5 工程进度1.6 工程安全1.7 工程材料1.8 工程设备1.9 工程变更1.10 工程验收第二条合同价格及支付2.1 合同总价2.2 付款方式2.3 进度付款2.4 竣工付款2.5 质量保证金2.6 支付凭证第三条工程质量与标准3.1 质量要求3.2 质量保证3.3 质量检测3.4 质量问题处理第四条工程施工进度与期限4.1 施工期限4.2 进度计划4.3 延期工程4.4 提前完工奖励第五条工程施工安全5.1 安全要求5.2 安全防护措施5.3 安全事故处理第六条工程材料与设备6.1 材料设备供应6.2 质量标准6.3 验收程序6.4 退换货规定第七条工程变更7.1 变更条件7.2 变更程序7.3 变更费用第八条工程验收与保修8.1 验收标准8.2 验收程序8.3 保修期限8.4 保修责任第九条违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄露后果第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同解除后的处理14.4 法律适用14.5 争议解决方式14.6 合同的修改和补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程施工工程施工是指根据本合同的约定,乙方对甲方提供的工程图纸、施工方案和技术要求等资料进行施工,并按照约定的标准和质量完成工程。

1.4 工程质量工程质量是指工程满足使用目的所必需的性能、安全、可靠性和环境保护等方面的要求,包括但不限于设计要求、国家标准、行业标准和甲方提出的特殊要求。

工程合同专用条

工程合同专用条

工程合同专用条一、合同当事人甲方(业主):___________乙方(承包商):___________二、工程概述1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 工程规模:___________5. 工程质量要求:___________三、合同金额合同总价为:___________元,包含所有必要的材料、劳务、管理费用及税费。

四、工期安排1. 开工日期:___________2. 竣工日期:___________3. 工期延误:如因不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误,应及时协商确定新的竣工日期。

五、支付方式1. 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付总合同金额的____%作为预付款。

2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定时间和比例支付进度款。

3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应在____天内支付剩余款项。

六、质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定,对于出现的质量问题,应及时修复并承担相应责任。

七、变更与索赔1. 工程变更:如需变更工程内容,双方应协商一致后签署书面变更协议。

2. 索赔处理:因一方违约导致的损失,另一方有权提出索赔。

八、争议解决合同执行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。

十、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密保密。

2. 附加协议:未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

签字前,请甲乙双方仔细阅读合同条款,确保理解并同意所有条款。

甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。

公路工程合同专用条款范本

公路工程合同专用条款范本

公路工程合同专用条款范本第一条工程概况本合同涉及的公路工程位于【具体地点】,工程内容包括但不限于路基施工、路面铺设、桥梁建设、隧道开挖等。

工程全长约【具体公里数】公里,设计标准按照国家现行相关规范执行。

第二条合同双方甲方(业主):【甲方全称】乙方(承包商):【乙方全称】双方应具备相应的法人资格,并在合同签订前提供营业执照、资质证明等相关法律文件。

第三条工程质量乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范,确保工程的安全性、稳定性和耐久性。

工程质量由第三方权威机构进行验收,不合格的部分应由乙方负责无偿修复直至合格。

第四条工期要求乙方应按合同约定的时间开工,并确保在【具体日期】前完成全部工程。

如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应及时协商确定新的工期。

第五条合同价格与支付方式合同总价为【具体金额】元人民币,支付方式如下:1. 预付款:甲方在合同签订后【具体天数】天内支付合同总价的【比例】%作为预付款。

2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项。

3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余合同款项。

第六条变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或增加工作量,应由甲方提出并经双方协商一致后签署书面变更协议。

由此产生的费用变动应按照合同约定的价格调整机制执行。

第七条违约责任如一方违反合同条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约金数额应根据违约情况和实际损失确定。

第八条争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至【具体仲裁机构】进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条其他事项本合同未尽事宜,双方可根据实际情况另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条附则本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式【具体份数】份,甲乙双方各执【具体份数】份,具有同等法律效力。

工程项目专用合同条款

工程项目专用合同条款

工程项目专用合同条款一、合同基本信息本合同由甲方(业主)与乙方(承包商)共同签订,涉及工程项目的名称、地点、范围、工期等基本信息,以及双方的法定代表人或授权代表的签字盖章。

二、工程质量乙方必须按照国家及行业标准和甲方提供的技术要求执行工程建设,确保工程质量符合合同约定。

如出现质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到标准要求。

三、工期要求乙方应遵守合同约定的工程进度计划,按期完成建设任务。

如遇不可抗力因素导致延误,应及时通知甲方并协商调整工期。

四、工程造价与支付双方应明确工程总造价,包括预付款、进度款、结算款等支付方式和时间。

所有款项的支付均需根据实际完成的工程量进行,且需满足相应的质量标准。

五、变更与索赔工程实施过程中如需变更设计或增减工程量,应经双方协商一致后,签署书面变更协议。

对于由此增加的费用或造成的损失,乙方有权提出索赔。

六、违约责任若一方违反合同条款,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约情形及责任应在合同中详细列明。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、保险与担保乙方应投保适当的工程保险,包括但不限于施工全程保险、第三方责任保险等。

同时,甲方可根据需要要求乙方提供履约担保。

九、知识产权与保密双方应尊重并保护工程设计、技术资料等方面的知识产权。

未经授权,不得泄露给第三方。

同时,合同履行期间所获知的商业秘密和技术秘密应予以保密。

十、附则合同的附件、补充协议等均为合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。

工程合同中质量专用条款

工程合同中质量专用条款

工程合同中质量专用条款第一条:质量标准1. 本工程必须严格按照国家及行业相关质量标准执行,确保工程质量满足设计文件和技术规范的要求。

2. 承包方应保证所使用材料、设备符合国家标准及工程设计要求,不得使用未经认证或不合格的产品。

第二条:质量保证措施1. 承包方需建立完善的质量管理体系,对工程施工全过程进行质量控制。

2. 定期对施工人员进行质量教育和技能培训,提升施工人员的质量意识和操作技能。

3. 对于关键工序和重要节点,承包方应提前制定详细的施工方案,并经过监理工程师审批后方可执行。

第三条:检验与验收1. 承包方应对工程的每个阶段进行自检,并配合业主或第三方检测机构进行抽检。

2. 工程完工后,应由业主组织相关部门进行综合验收,验收合格后方可交付使用。

第四条:质量问题处理1. 如发现质量问题,承包方应及时通知业主和监理工程师,并采取有效措施进行整改。

2. 对于因施工不当导致的质量问题,承包方应负责无偿修复,直至满足质量要求。

3. 对于重大质量问题,承包方除承担修复责任外,还应按照合同约定支付违约金。

第五条:违约责任1. 若承包方未能按照合同约定的质量要求完成工程,应按照合同中的违约条款承担相应责任。

2. 业主有权根据质量问题的严重程度,要求承包方支付相应的违约金或采取其他补救措施。

第六条:争议解决1. 双方应通过友好协商解决因质量问题引起的争议。

2. 协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。

第七条:附则1. 本质量专用条款是工程合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。

2. 本条款未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程专用合同条款
1. 合同目的:本合同的目的是就工程项目的设计、建设、运营等方面的相关事务达成一致,并确保双方的权益得到保护。

2. 工程概要:详细描述工程的范围、目标、计划、时间表、预算和其他关键要素,以便双方明确工作要求和达成共识。

3. 合同期限:明确工程开始和结束日期,并约定逾期完成工程所需的索赔和违约责任。

4. 付款条款:规定支付方式、金额、期限和条件,包括进展付款、里程碑付款和最终付款。

5. 变更和解除合同:明确变更合同的程序和责任,并规定解除合同的条件和后果。

6. 质量标准:确立工程项目的质量要求和验收标准,并约定工程质量问题的处理措施和责任。

7. 知识产权:明确工程项目中涉及的知识产权归属,并规定双方在知识产权使用、转让和保护方面的义务和权益。

8. 保密条款:确保相关商业和技术信息的保密,并规定违反保密义务的违约责任。

9. 违约责任:明确当一方违反合同条款时,另一方可以采取的补救措施和索赔权利。

10. 争议解决:约定争议解决方式,如协商、仲裁或诉讼,并
确定相关费用和责任承担。

11. 不可抗力:明确不可抗力事件对合同的影响、责任和解决
方式。

12. 通知:规定双方之间的通知方式和要求,确保有效沟通和
信息传递。

13. 法律适用和管辖:确定合同受哪个国家或地区的法律管辖,并规定争议的解决地点。

14. 其他条款:根据具体情况,可以增加适用的特殊条款和补
充条款。

注意:以上条款仅供参考,实际的工程专用合同应根据具体项目和双方需求进行调整和完善。

在签订合同之前,建议双方征求专业法律和合同咨询意见。

相关文档
最新文档