合同专用条款

合集下载

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。

第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。

第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。

第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。

第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。

第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。

第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。

第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。

第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。

第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。

第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。

第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。

第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。

第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。

第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。

第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。

3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。

4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。

5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。

6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。

7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。

8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。

以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。

希望以上内容对您有所帮助。

合同专用条款内容

合同专用条款内容

合同专用条款内容1. 价格条款可不能马虎呀!就像你去买东西,总不能不问清楚价格就稀里糊涂付钱吧?比如说,咱买个手机,你不得知道到底要花多少钱呀。

合同里价格条款就得明确,让大家都清楚心里有底!2. 质量标准那可是超级重要的哦!这就好比盖房子,要是质量不行,那能住得安心吗?比如建筑合同里,对用料、工艺等质量方面的要求必须写得明明白白。

3. 交付时间可不是小事哟!就像你等一个期待已久的礼物,总盼着它快点到吧?合同里明确交付时间,能让双方都心里有个谱儿,不然得多着急呀!比如网购,要是一直不发货,你不恼火吗?4. 违约责任必须写清楚哇!不然出了问题咋办呢?这就像开车要系安全带一样,是个保障呀!比如说,一方违反合同了,得知道要承担啥后果,这样大家才会更认真对待合同嘛。

5. 售后服务条款也很关键呐!就好像你买了个电器,万一坏了有售后给你维修多安心呀!在合同里规定好售后服务的细节,能让大家更放心合作呢。

比如产品出现问题,多长时间内要解决。

6. 保密条款可不能轻视哦!这就好像你有个秘密不想让别人知道一样重要呀!特别是涉及到商业机密的合同,保密条款得好好定,不然泄露出去那可不得了!比如研发成果的保密。

7. 争议解决方式得想好呀!难道有了分歧就互相吵闹吗?这就如同路上遇到堵车,得有规则来疏导呀!比如是通过协商还是仲裁来解决争议,得在合同里定明白咯。

8. 变更条款可别忽视呀!世事变化无常嘛!就像计划赶不上变化,合同有时也需要调整呀!所以变更条款要明确,比如什么情况下可以变更,怎么变更。

9. 通知条款也挺重要呢!总不能啥消息都靠猜吧?这就像是和朋友约好了时间地点,得互相通知到位呀!比如合同相关的重要事情,通过什么方式通知、在多长时间内通知,都得讲清楚。

我的观点结论就是:合同专用条款的这些内容都非常重要,每个条款都关系到合同的履行和双方的权益,一定要认真对待呀!。

政府采购合同(专用条款)6篇

政府采购合同(专用条款)6篇

政府采购合同(专用条款)6篇篇1甲方(采购人):__________________乙方(供应商):__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购__________________(货物名称)一事,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明:本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排,旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。

2. 采购范围及明细:本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。

货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。

二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。

该金额包括货物的全部费用,但不包括后期安装、维护等费用。

2. 支付方式:在合同签订后,甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%,待项目验收合格后支付剩余的______%。

三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求,并通过国家相关质量认证。

如有特殊情况需符合其他标准的,双方应另行约定。

2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。

甲方有权对货物进行复检。

复检不合格的货物,乙方应在接到通知后及时更换。

四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。

如因特殊原因需要变更交货时间和地点的,应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。

2. 甲方在收到货物后,有权对货物进行验收。

验收不合格的货物,甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。

验收合格的货物将进入后期安装阶段。

五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的,应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。

第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。

政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。

2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。

如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。

政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。

3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。

第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。

2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。

如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。

第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。

双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。

2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。

第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。

2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。

供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。

第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。

对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。

附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容,以确保合同双方权益的保障。

以下是一些常见的合同专用条款。

第一条:合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务,保障双方合法权益,规范交易行为。

第二条:合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署,并在依法办理相关手续后生效,并自合同签署之日起生效。

第三条:合同的履行地和方式合同的履行地为_______,合同的履行方式为_______。

第四条:合同的期限和终止本合同自________至________,如未按照约定期限履行合同义务,对方有权提前解除合同。

第五条:合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并制定书面变更协议。

任何一方如违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

第六条:知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题,双方应经协商一致,并保护各自的知识产权。

第七条:保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息,双方应对其予以保密,并在合同解除或终止后继续承担保密义务。

第八条:争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。

如协商不成,应提交至_______仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

第九条:其他事项其他双方约定的事项,如________。

第十条:附则本合同一式两份,双方共同持有,具有同等法律效力。

本合同及其附件的任何修改、补充或变更,应经双方当事人书面协商并签署。

以上是合同专用条款的一些常见内容,可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。

合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用,是合同文本中非常重要的一部分。

合同专用条款范本

合同专用条款范本

合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本,旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。

以下是一个供参考的合同专用条款范本:第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务,双方均应遵守本合同的约定。

本合同适用于合同双方之间关于(合同内容)的一切事项。

第二条合同的期限和终止本合同自(合同签署日期)起生效,有效期为(有效期限)。

在合同有效期届满前,双方如需终止本合同,应提前(提前通知期限)书面通知对方。

第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务:(列举甲方的权利和义务)3.2 乙方权利和义务:(列举乙方的权利和义务)第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项,并承担因履行过程中的过错责任。

4.2 乙方应积极配合甲方的工作,按照甲方的要求提供必要的支持和协助。

第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。

5.2 乙方收到合同价款后,应及时提供相应的服务或产品。

第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。

6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享,但仍需遵守保密约定。

第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用(相关法律法规)。

7.2 若发生争议,双方应通过友好协商解决。

协商不成的,任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。

第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,以书面形式作为本合同的补充条款。

第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。

9.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

以上范本仅供参考,实际合同条款需要根据具体情况进行调整。

双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性,以确保合同的有效性和双方的权益。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款通常根据不同的合同类型和具体情况而有所不同。

一般来说,专用条款是指在特定类型的合同中需要特别考虑和涉及的条款。

以下是一些常见类型的合同范本的专用条款:
1. 购买合同,包括货物购买合同和房地产购买合同等。

专用条款可能涉及到商品描述、交付时间、验收标准、价格调整、风险转移等。

2. 租赁合同,包括房屋租赁合同和设备租赁合同等。

专用条款可能涉及到租金支付方式、租期、租赁物的使用规定、维护责任、违约责任等。

3. 劳动合同,包括全职劳动合同和劳务派遣合同等。

专用条款可能涉及到工作职责、工作时间、薪酬福利、保密义务、解雇程序等。

4. 合作协议,包括合资合作协议和技术合作协议等。

专用条款可能涉及到合作方式、权益分配、技术转让、保密协议、纠纷解决方式等。

5. 借款合同,包括个人借款合同和企业借款合同等。

专用条款可能涉及到借款金额、利率、偿还方式、违约责任、担保方式等。

以上仅是一些常见合同类型的专用条款举例,实际情况会根据具体合同的需要而有所不同。

作为合同范本专家,我将根据客户的需求和具体情况,为他们提供定制化的合同范本,确保合同的合法性和有效性。

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写1. 引言合同是法律约束双方当事人的重要文书,为了保护当事人的权益和明确双方的义务,合同中的条款需具体明确。

在撰写合同范本时,专用条款的写作是非常关键的一部分。

本文将详细介绍合同范本中专用条款的写作方法和注意事项。

2. 专用条款的定义专用条款是指根据合同的具体内容和当事人的特殊需求而设定的特定条款。

在合同范本中,专用条款通常是给出特定条款的模板,以便在实际合同中根据需要进行修改和调整。

3. 专用条款的分类根据合同的类型和内容的不同,专用条款可以分为不同的分类。

以下是几种常见的合同类型及其对应的专用条款分类:3.1 劳动合同•薪酬与福利条款•工时与加班条款•离职与人员变动条款•保密与竞业禁止条款3.2 婚姻家庭财产法律事务合同•财产与债务分割条款•子女抚养与监护权条款•婚后财产分配条款•离婚后的财产及赡养费用条款3.3 租赁合同•租金与押金条款•租期与续租条款•违约与解约条款•维修与保养条款3.4 销售合同•产品信息与数量条款•价格与付款方式条款•交货与验收条款•违约与索赔条款4. 专用条款的书写要点4.1 使用简洁明了的语言合同的条款应使用简洁明了的语言,避免使用含糊不清或混淆的措辞,以确保双方都能明确理解合同的内容。

4.2 保证合法合规的条款专用条款应遵循当地的法律法规,不得违反公序良俗和法律规定。

在撰写合同时,需要仔细查阅相关的法律条文并咨询专业法律顾问的意见。

4.3 考虑特定情况根据合同的具体情况,专用条款需要考虑到可能发生的特定情况,并给出相应的处理方式。

例如,在销售合同中,可以添加一个关于延期交货的条款,以允许双方在特殊情况下协商延长交货期限。

4.4 明确义务和责任专用条款应明确双方的权利和义务,并清楚规定违约责任和赔偿条款。

在合同范本中,可以使用明确的措辞来表达双方应承担的责任,并在必要时指定违约方应支付的赔偿金额或违约金。

5. 示例以下是一个销售合同范本中的专用条款的示例:第一条产品信息与数量1. 乙方向甲方购买以下产品(详细描述产品信息)。

政府采购合同(专用条款)5篇

政府采购合同(专用条款)5篇

政府采购合同(专用条款)5篇篇1甲方(采购人):____________________乙方(供应商):____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务,乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质,双方经友好协商,依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,达成如下合同条款:一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务,确保采购过程公开、公平、公正,保障双方的合法权益。

二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。

三、价格与支付方式1. 采购金额:____________________人民币。

2. 支付方式:根据采购文件和响应文件的约定,采用一次性支付或分期支付方式支付货款。

3. 乙方应提供合法有效的发票,甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。

四、交货与验收1. 交货时间:乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。

2. 交货地点:甲方指定的地点。

3. 验收标准:按照采购文件及国家相关标准进行验收。

4. 验收程序:乙方提交验收申请后,甲方组织验收小组进行验收。

5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求,应承担违约责任。

五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品,符合质量要求。

2. 乙方应提供至少________年的质保期,质保期内出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务,包括但不限于技术支持、维修服务等。

六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。

七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的,应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。

2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的,应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款一、定义1.1 合同:指双方或多方之间达成的具有法律约束力的协议或合意,包括但不限于买卖合同、服务合同、租赁合同等。

1.2 合同方:指签订合同的各方当事人,包括甲方、乙方等。

1.3 条款:指合同中的具体规定或要求。

二、合同条款2.1 合同目的:本合同旨在明确双方的权利和义务,确保合同的有效履行。

2.2 合同签署:本合同应由双方当事人以书面形式签署,并在签署之日起生效。

2.3 合同终止:本合同的终止应符合以下情况之一:2.3.1 合同期满:合同期限届满,双方当事人自动解除合同。

2.3.2 协商解除:双方当事人经协商一致,书面解除合同。

2.3.3 违约解除:一方当事人违反本合同的约定,另一方当事人有权解除合同。

2.4 合同变更:本合同的变更应符合以下情况之一:2.4.1 双方当事人协商一致,书面变更合同。

2.4.2 法律法规要求的必要变更。

2.5 合同效力:本合同经双方当事人签署后生效,并对双方当事人具有法律约束力。

2.6 合同解释:对于本合同中的条款解释,应遵循以下原则:2.6.1 文本解释:应以本合同的文本表述为准。

2.6.2 一致意思原则:应以双方当事人的一致意思为准。

2.6.3 合理解释:应根据合同的目的和诚实信用原则进行合理解释。

2.7 争议解决:双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应协商解决。

如协商不成,应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

2.8 不可抗力:对于因不可抗力事件导致的合同履行中断或延迟,双方当事人应互相谅解,并尽力减少损失。

2.9 保密条款:双方当事人应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密,并承担相应的保密责任。

2.10 违约责任:对于违反本合同的一方当事人,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.11 适用法律和管辖:本合同的解释、执行和争议解决应适用中华人民共和国法律,并提交有管辖权的人民法院管辖。

三、其他条款3.1 本合同未尽事宜由双方当事人协商解决,并以书面形式作出补充协议。

合同协议书专用条款

合同协议书专用条款

一、合同签订1.1 合同双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,依法签订本合同。

1.2 合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

1.3 合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律约束力。

二、合同标的2.1 合同标的应明确、具体,双方应就标的物的名称、规格、数量、质量、技术要求等达成一致意见。

2.2 标的物的交付时间、地点、方式等应在合同中予以明确。

2.3 标的物的所有权、使用权、收益权等应在合同中予以明确。

三、合同履行3.1 合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

3.2 合同履行过程中,如遇不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,并可依据合同约定调整履行期限或解除合同。

3.3 合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权要求其承担违约责任。

四、违约责任4.1 合同双方应严格遵守合同约定,如有违约行为,应承担相应的违约责任。

4.2 违约责任包括但不限于:赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金、解除合同等。

4.3 违约金的具体数额由双方在合同中约定。

五、争议解决5.1 合同双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

5.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同解除6.1 合同在履行过程中,如出现以下情形之一,任何一方均有权解除合同:(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)合同履行过程中出现不可抗力因素,导致合同无法履行或履行困难的;(3)合同约定的解除条件成就。

6.2 合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的有关事宜。

七、其他7.1 本合同专用条款为本合同不可分割的一部分,与本合同正文具有同等法律效力。

7.2 本合同专用条款未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同正文具有同等法律效力。

7.3 本合同专用条款的解释权归合同双方共同享有。

7.4 本合同专用条款自双方签字盖章之日起生效。

合同双方签字盖章:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________。

政府采购合同样板(专用条款)4篇

政府采购合同样板(专用条款)4篇

政府采购合同样板(专用条款)4篇篇1政府采购合同样板(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购合同的签订与履行,促进政府采购活动的有效开展,本合同由甲方(政府采购人)和乙方(供应商)自愿、平等地达成,遵循公平、公正、合法的原则,按照《政府采购法》及其实施条例、规定共同签订。

第二章合同的签订第二条根据政府采购法有关规定,政府采购活动应当公开、公平、公正进行。

合同签订前,双方应当对合同条款进行充分协商,确保各项权利义务的明确。

第三条甲方应当向乙方提供与政府采购活动相关的合同资料,包括需求清单、规格要求、数量要求等内容,并对乙方提出的合同条款进行审查,如有疑义或不合适之处,应当及时与乙方沟通,协商解决。

第四条乙方应当按照甲方提出的合同要求,提供相关产品或服务,并确保产品或服务的质量、数量、交付时间等符合合同约定。

第三章合同的履行第五条双方应当严格执行合同约定,履行各自的权利义务。

一方违反合同约定,应当承担相应的责任。

第六条合同履行过程中,如遇不可抗力因素导致不能履行合同,应当及时通知对方,并提供相关证明材料。

双方协商处理后,可适当调整合同内容或解除合同。

第七条合同生效后,双方可根据情况变更合同内容。

变更合同时,应当经过双方协商一致,并书面确认。

第四章合同的解除第八条合同解除应当符合政府采购法及相关规定,当出现以下情形之一时,任何一方均有权解除合同:(一)因不可抗力等原因,导致不能继续履行合同;(二)一方严重违反合同约定,且无法通过协商解决。

第九条合同解除后,双方应当按照约定的方式处理未履行的合同事项,如有损失,应当依法承担相应的责任。

第五章其他第十条本合同签订后,对双方均具有法律约束力。

如有争议,双方应当协商解决;协商不成的,可向有关部门投诉或提起仲裁、诉讼等法律途径解决。

第十一条本合同未尽事宜,可由双方另行协商确定,如协商不成,可根据相关法律规定处理。

第六章附则第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定履行完毕。

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写一、合同概述1. 定义与解释(1)甲方:指____(具体名称或个人);(2)乙方:指____(具体名称或个人);(3)合同标的:指双方在本合同项下所涉及的____(具体业务或事项);(4)合同期限:指本合同自生效之日起至____(具体日期)止。

2. 合同第二条:合同标的及范围1. 甲方应向乙方提供如下服务/货物:(详细描述服务/货物的内容、数量、质量等)2. 乙方应在合同期限内完成如下工作:(详细描述乙方的工作内容、期限、质量等)第三条:合同价格与支付(详细列举各项费用,如材料费、人工费、税费等)2. 乙方支付甲方合同价款的方式为:(详细描述支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 甲方应在收到乙方支付的全部合同价款后,向乙方开具正规发票。

第四条:合同履行1. 甲方应在合同期限内按照约定提供服务/货物,确保质量符合乙方要求。

2. 乙方应按照约定接收甲方提供的服务/货物,并及时支付合同价款。

3. 双方应相互配合,共同完成合同项下的工作。

第五条:合同的变更、解除与终止(详细列举变更或解除合同的情形)2. 如一方违反本合同的规定,导致合同无法履行,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

第六条:争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

2. 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条:合同的生效、修改与补充1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同的修改和补充,应由双方协商一致并以书面形式作出。

3. 本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

二、名词解释1. 合同标的:指双方在合同项下所涉及的具体业务或事项,如货物买卖、服务提供等。

2. 合同期限:指本合同自生效之日起至约定终止日期止的时间段。

3. 正规发票:指由税务部门监制的,具有法律效力的发票。

4. 违约责任:指合同一方未履行合同义务或违反合同规定,导致合同无法履行时,应承担的法律责任。

政府采购合同书(专用条款)6篇

政府采购合同书(专用条款)6篇

政府采购合同书(专用条款)6篇篇1政府采购合同书(专用条款)第一条总则本合同是政府采购活动的有效凭证,适用于政府或政府机构与供应商签订的合同。

本合同的签署标志着政府采购活动的正式启动,双方应当遵守合同的各项约定。

第二条合同标的合同标的为___________________(以下简称“货物/服务”或“标的物”)。

合同标的的规格、数量、质量标准、价格等详细信息详见附件_____________________。

第三条交货时间1. 供应商应按照本合同约定的交货时间将标的物交付给采购方;2. 交货时间为_____________年____月____日。

如有延迟交付的,应当按照后续约定支付滞纳金。

第四条价格及支付方式1. 价格为_______________,支付方式为________________________;2. 如有特殊约定,应在附件中注明。

第五条质量标准1. 供应商应确保标的物符合国家有关标准和质量要求;2. 采购方有权对标的物进行检验,不合格的标的物应当及时更换或退回。

第六条维护和维修1. 供应商应负责合同标的的售后维护和维修工作;2. 采购方在合同期间内享有合同标的的免费维修和维护服务。

第七条知识产权保护1. 供应商应确保其提供的标的物不侵犯第三方的知识产权;2. 如因供应商的行为导致知识产权纠纷,供应商应承担全部责任。

第八条违约责任1. 一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应在合理范围内协商解决。

第九条争议解决1. 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,应提交有关部门进行调解或仲裁。

第十条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效,至____________________结束;2. 本合同如有附件,附件与本合同具有同等效力。

双方签署人:日期:供应商:政府/政府机构:篇2政府采购合同书(专用条款)第一条合同订立甲方:(采购单位)乙方:(供应商)经双方协商一致,甲乙双方本着平等互利的原则,就政府采购项目达成如下协议,起草《政府采购合同书(专用条款)》。

合同协议书专用条款写

合同协议书专用条款写

合同协议书专用条款写这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!合同协议书专用条款写甲方:__________乙方:__________鉴于甲方与乙方拟订合同,为确保双方合法权益,经甲乙双方友好协商,特制定本合同专用条款。

一、合同标的本合同标的为:__________(详细描述合同标的)。

二、合同价格1. 乙方应按照甲方的要求,完成合同标的的相关工作,甲方应支付乙方合同总价款为人民币【】元(大写:【】元整)。

2. 甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付乙方合同价款。

三、合同履行1. 乙方应按照甲方的要求,按时完成合同标的的相关工作,并保证合同标的安全、合格。

2. 甲方应提供乙方履行合同所需的必要条件,包括但不限于场地、资料、设备等。

四、合同的变更和解除1. 除非法律、法规另有规定,任何一方不得单方面变更或解除本合同。

2. 合同变更或解除需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

2. 若乙方未按照约定完成合同标的的工作,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。

六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年,自合同生效之日起计算。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:【年】年【月】月【日】日请您根据实际情况修改上述合同条款,以确保其满足您的需求。

如有疑问,请随时咨询专业律师。

谢谢!。

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写

合同范本的专用条款怎么写
空白合同
甲方(以下简称“甲方”):______________
乙方(以下简称“乙方”):______________
鉴于双方自愿,为明确双方权利义务,特订立本合同如下:
第一条合同目的
甲方同意向乙方提供______________服务,乙方同意接受并支付相应费用。

第二条服务内容
1. 甲方应按照约定向乙方提供______________服务。

2. 乙方应按照约定支付相应费用。

第三条服务期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至______________止。

第四条服务费用
1. 乙方应按照约定支付______________费用。

2. 服务费用支付方式为______________。

第五条违约责任
1. 若甲方未按约定提供服务,应承担______________责任。

2. 若乙方未按约定支付费用,应承担______________责任。

第六条争议解决
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交______________仲裁。

第七条其他
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________
签订日期:______________签订地点:______________。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款合同专用条款使您与另一方建立合同关系时具有法律约束力并确保您的权益得到保护。

以下是一些常见的合同专用条款:1. 有效期限合同的有效期限应在合同中明确规定。

双方可以协商并约定合同的起止日期,也可以规定合同的终止条件和终止方式。

2. 合同目的与义务合同应明确规定每个当事人的义务和责任。

合同目的应得到清晰的描述,并明确规定每个当事人应履行的义务和责任,以确保双方的权益得到保护。

3. 付款条款合同应明确规定付款的方式和时间。

应规定付款的金额以及付款的方式,例如通过银行转账或支付宝等方式进行支付。

合同还应明确规定逾期支付的利息和违约金等。

4. 保密义务合同可以包含保密义务条款,确保双方对于涉及商业机密或双方交易的任何机密信息进行保密。

保密义务应具体规定保密期限和适用范围。

5. 争议解决合同可规定争议解决方式,例如通过仲裁或法院诉讼解决争议。

应明确规定选择的仲裁机构或法院,并约定适用的法律。

6. 违约责任合同应明确规定违约方应承担的违约责任和赔偿方式。

违约责任可以包括违约金、损害赔偿和解除合同等。

7. 责任限制合同可以规定每个当事人的责任限制。

例如,双方可以约定遇到不可抗力事件时,对方不承担任何责任。

8. 知识产权合同可以包含有关知识产权的条款,明确规定双方在合同履行期间和合同终止后对于知识产权的权益。

9. 合同变更和解释合同应明确规定双方对于合同内容的变更和解释方式。

通常,合同变更和解释应以书面形式进行,并应由双方当事人签署。

10. 其他条款根据具体合同的性质,合同还可能包含其他专用条款,例如不竞争协议、保单要求和所有权转移等。

以上是一些常见的合同专用条款,您可以根据具体的合同目的和需求来进行修改和补充。

建议在签署合同前,各方应仔细审阅合同条款,并在理解并同意的情况下签署合同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协_________ 充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。

进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除用汉语外,还使用(汉语)语言文字。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。

2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。

3.图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场_________ 竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承_________ 程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

3.2使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。

二、双方一般权利和义务1.工程师1.1监理单位委派的工程师姓名:柳多文_________ 职务:总监理工程师资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。

1.2发包人派驻的工程师姓名:________ 职务:工程项目经理职权:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量,进度和安全文明_________________ 施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理现场经济技术签证,审核工程进度报表。

1.3承包人派驻的工程师姓名:________ 职务:工程项目经理2、发包人工作2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:具备工程施工条件并在2013年月日前完成。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水,施工用电将接至施工现场场地范围内提供驳接点,并满足施工要求,水•电•费•由发包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:图纸会审前5天提供。

—(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:各项证件、批件办理完成,报建完成。

(6)水准点与座标控制点交验要求:施工________(7)图纸会审和设计交底时间:收到施工图设计图纸后5天进行施工图设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:如发生,发包人负责按有关规定办理,承包人协助。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:由发包人负责协调本项目上的土建安装单位,为承包人提供完成本合同工裎所需的施工界面。

_8.2发包人委托承包人办理的工作:如有需要双方协商办理。

3、承包人工作3.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无约定。

_____________(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:施工图设计交底后5天内,承包人编制工期控制计划,每月20日承包人提岀当月完成工作量报表,次月进度计划,次月材料供应计划。

(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。

________(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人按交通、环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续,承包人费用由承包人承担。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工交验及实物移交前由承包人负责保护;竣工交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交,发包人在实物移交书签认之日起由发包人负责保护,费用由发包人自行承担。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:如发生,承包人协助发包人进行处理。

________(7)施工场地清洁卫生的要求:由承包人按《建筑施工安全检查标准》及本合同补充条款执行,在业主开放日及验工验收移交时应达到清洁标准,不再单独计费。

(8)双方约定承包人应做的其他工作:发生时协商。

三、施工组织设计和工期1进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按阶段性设计交底,图纸会审后5天内。

工程师确认的时间:收到后3天内。

1.2群体工程中有关进度计划的要求:2、工期延误2.1双方约定工期顺延的其他情况:详本合同补充条款及其附件。

四、质量与验收2 .工程试车2.1试车费用的承担:按有关规定。

五、安全施工按通用条款20、21、22条执行。

六、合同价款与支付1、合同价款及调整1.2本合同价款采用固定总价包干。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:不采用。

风险费用的计算方法:无风险范围以外合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不采 ___________(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用。

1.3双方约定合同价款的其他调整因素:详_________2、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订后进场施工之日起7天内支付合同总价的20%乍为预付款。

_3、工程量确认3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:4、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:详本___________七、材料设备供应1、发包人供应材料设备1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与览表不符:无。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。

(3)承包人可代为调剂串换的材料:无。

_(4) 到货地点与一览表不符:无。

(5) 供应数量与一览表不符:无。

(6) 到货时间与一览表不符:无。

1.2发包人供应材料设备的结算方法:无。

_2、承包人采购材料设备2.1承包人采购材料设备的约定:材料由承包人采购,由发包人确认。

______八、工程变更按本合同通用条款29.2、29.3执行。

九、竣工验收与结算32、竣工验收32. 1承包人提供竣工图的约定:在工程竣工验收前,需提交贰套竣工图及竣工资料,并经发包人、监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:根据现场施工进度协调中间验收时间、综合验收竣工验收工作。

十、违约、索赔和争议 35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第 24条约定发包人违约应承担的违约责任:本合同通用条款第 26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 本合同通用条款第 33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 双方约定的发包人其他违约责任:详本合同补充条款及其附件。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 双方约定的承包人其他违约责任:另详本合同补充条款及其附件。

37、争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 (一)种方式解决:(一) 提交惠州市仲裁委员会仲裁; (二) 依法向人民法院起诉。

十一、其他 1、 工程分包无 2、 不可抗力2.1双方关于不可抗力的约定: 按本合同通用条款 39条执行。

3、 保险3.1本工程双方约定投保内容如下: (1) 发包人投保内容:不采用。

发包人委托承包人办理的保险事项: 无约定。

(2) 承包人投保内容: 建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

所涉费用已包含在本合同价款中,由承包人支付。

4、 担保 4.3本工程双方约定担保事项如下:(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为(不采用)担保合同作为本合同附件。

详本合同补充条款及其附件。

按本合同补充条款及其他附件执行。

按本合同补充条款执行。

详本合同补充条款及其附件。

详本合同补充条款及其附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:(不采用)。

(3)双方约定的其他担保事项:(无约定)。

5、合同份数5.1双方约定合同副本份数:合冋正本一份,发包人、承包人各执一份,副本贰份,发包人、承包人各执一份。

6、补充条款。

相关文档
最新文档