工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款
施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后,双方签署《工程验收报告》。
验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。
协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
工程施工合同专用条款
2.1工程施工期限自合同签订之日起计算,共计____天。
2.2若因不可抗力因素导致工期延误,甲乙双方协商解决,并签订补充协议。
三、合同价款
3.1本工程合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
3.2合同价款支付方式:
3.2.1工程开工前,甲方支付乙方质量,承担质量保修责任。
6.3乙方应遵守国家及地方相关法律法规,确保施工安全。
6.4乙方应按时向甲方报告工程进度。
七、违约责任
7.1甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按约定完成工程,应承担逾期违约金,按合同价款的1%计算。
7.3甲方未按时支付合同价款,应承担逾期付款违约金,按合同价款的1%计算。
3.2.2工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.3工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.4工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的10%。
四、施工标准及质量保证
4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
甲方代表(签字):______________
乙方代表(签字):______________
签订日期:________________
附件:________________
八、争议解决
8.1本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
8.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全和进度,保障各方的合法权益,规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的,约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则:1.3.1 公正、平等、自愿原则:合同双方在遵循法律法规的前提下,自愿订立本合同,并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则:合同内容应当公开透明,双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则:合同双方应当遵守诚实信用的原则,不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则:除非法律法规另有规定,合同双方应当保持公平竞争,遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立,并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括:工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件:合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期:合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力:自合同生效之日起,各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认:双方应在合同中明确工程范围的详细信息,并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件:任何一方变更工程范围时,应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序:双方应按约定的程序进行工程变更,并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响:工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响,双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定:工程价款应根据工程量清单和计价规则确定,双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
施工合同通用专用条款
施工合同通用专用条款一、词语定义及合同文件1.1 词语定义除专用条款另有约定外,本合同下列词语应具有本条所赋予的定义:1.1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.1.7 监理单位:指发包人委托的负责对施工现场进行监督管理的单位。
1.2 合同文件本合同文件包括:1.2.1 协议书;1.2.2 通用条款;1.2.3 专用条款;1.2.4 发包人提供的其他文件。
二、合同范围2.1 本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,在合同专用条款中约定。
2.2 承包人应按照合同约定的范围进行施工,不得擅自变更工程内容。
如确需变更,应报发包人批准。
三、技术标准3.1 承包人应按照合同约定的技术标准进行施工,确保工程质量。
3.2 承包人应遵守有关技术法规,确保施工安全。
四、合同价格4.1 合同价款在专用条款中约定。
4.2 合同价款支付方式及时间在专用条款中约定。
五、合同履行5.1 发包人应按照合同约定的时间和要求提供施工场地、水电、交通等条件。
5.2 承包人应按照合同约定的时间和要求完成施工。
5.3 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。
5.4 发包人、监理单位应按照合同约定的时间、地点和方式对工程进行检查、验收。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
建设工程施工专业分包合同 专用条款
建设工程施工专业分包合同甲方(发包方):____________________乙方(分包方):____________________鉴于甲方与乙方就某建设工程施工事宜达成一致,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程承包范围:____________________第二条工程承包方式2.1 乙方负责本工程的施工任务,包括但不限于施工准备、材料采购、施工安装、质量控制、安全施工、竣工验收等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工。
2.3 乙方应确保施工质量符合国家及行业标准,并达到甲方要求。
第三条工程工期3.1 工程开工日期:____ 年____ 月____ 日。
3.2 工程竣工日期:____ 年____ 月____ 日。
3.3 工期延误:因不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商确定延期事宜。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价:人民币(大写)______________元整(¥)。
4.2 付款方式:甲方应按工程进度支付工程款,具体支付比例及时间以双方签订的付款协议为准。
第五条材料设备供应5.1 甲方负责提供主要材料及设备,乙方负责提供施工所需辅助材料及小型工具。
5.2 乙方应确保所用材料及设备符合国家及行业标准,并符合甲方要求。
第六条质量与安全6.1 乙方应保证工程质量达到国家及行业标准,满足甲方要求。
6.2 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。
6.3 发生工程质量或安全事故时,乙方应及时采取措施,并通知甲方。
第七条双方权利与义务7.1 甲方权利与义务:7.1.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)范文精简版
建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)1. 合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律、法规的规定,制定适用于建筑工程施工合同的专用条款。
2. 项目信息2.1 项目名称项目名称:[填写项目名称]2.2 总承包单位总承包单位:[填写总承包单位名称]2.3 施工单位施工单位:[填写施工单位名称]3. 合同内容3.1 工程范围[填写工程范围,包括具体工程的位置、建筑面积、功能等]3.2 工作内容[填写施工单位应承担的具体工作内容]3.3 施工期限施工期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格为止。
如因不可抗力等特殊情况需要延长施工期限,需提前书面通知对方并经双方协商后确定新的施工期限。
4. 工程款支付4.1 工程款支付方式工程款按进度支付,并根据工程进展和合同约定提交相应的施工进度报告。
每次支付的款项应当不小于施工进度相应部分价款的百分之八十。
4.2 工程款支付时间工程款支付的时间为在收到施工单位递交的相应施工进度报告后的十个工作日内。
5. 施工质量和安全5.1 施工质量要求施工单位应严格按照相关国家建设标准和工程图纸要求进行施工,确保工程质量符合相关的技术指标和规范要求。
5.2 安全生产责任施工单位应建立健全安全管理体系,全面落实安全生产责任制,加强施工现场安全防护,确保施工过程中的安全。
5.3 竣工验收施工单位应根据合同约定,完成工程施工并申请竣工验收。
竣工验收前,施工单位应自行进行各项检查和维护,确保工程质量符合相关要求。
6. 违约责任6.1 违约责任任何一方未按合同约定履行自己的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方所造成的一切损失。
6.2 强制履行对于严重违约或无法履行合同的一方,对方有权利要求其强制履行或解除合同,并有权要求违约方承担相应的违约损失。
7. 其他7.1 争议解决本合同履行过程中产生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向所在地人民法院提起诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工合同专用条款
工程施工合同是指由建设单位与施工单位签订的,约定工程施工的
各项内容和相关责任的合同。
工程施工合同专用条款起着约束和规范
施工活动的重要作用。
本文将从合同价款、质量保证、工期以及风险
分担等方面,探讨工程施工合同专用条款的重要性和相关内容的合理性。
一、合同价款
工程施工合同中的合同价款是一项重要的条款,它涉及到双方的经
济利益。
合同价款的支付方式、支付期限以及变更合同价款的相关规
定需要在合同中明确。
此外,合同价款中还应包含施工单位与建设单
位约定的阶段性支付和最终支付的方式和时间。
合同价款的明确对于双方的权益保护很重要。
在施工单位完成某个
项目或者达到一定进度时,应根据约定及时支付相应款项,以确保施
工单位正常运作。
另一方面,建设单位也需要合理制定支付方式,确
保施工单位按照合同要求完成工程施工。
二、质量保证
工程施工合同中的质量保证条款是确保工程质量的关键。
合同中应
明确规定工程施工的质量标准,并要求施工单位在合同约定的条件下,确保所施工程达到相应的质量要求。
对于施工方而言,应该在工程验
收前对施工工艺、材料以及施工方案进行充分审查和评估,以保证工
程质量。
建设单位也应在合同中规定明确的质量验收标准和程序。
一旦发现
工程质量存在问题,施工单位应负责进行修复,并承担相应的责任。
质量保证条款的存在有利于解决施工过程中的争议,保障建设单位的
权益,促进工程质量的持续提升。
三、工期
工程施工合同中应包含明确的工期条款,规定工程开始和结束的时间,以及中途可能发生的变更和延期情况的处理方式。
明确的工期条
款有助于施工单位安排施工计划,提高工程施工的效率。
在工期条款中,建设单位和施工单位应根据实际情况合理约定工期,充分考虑到技术难度、天气条件和工程规模等因素。
同时,双方还应
明确变更工期和延期造成的经济损失以及违约责任的承担方式。
四、风险分担
在工程施工合同中,风险分担是非常重要的内容之一。
风险分担条
款明确规定了各方在工程施工中可能出现的风险及责任的承担方式。
针对可能出现的施工质量问题、安全事故、变更需求等,建设单位和
施工单位应共同商定风险的分担权责。
风险分担条款的合理性,可更好地保护施工单位的合法权益,减少
不必要的争议和纠纷。
同时,建设单位在规定风险分担时也应考虑到
施工单位的实际能力和经验,确保在风险处理过程中各方利益得到合
理的保障。
工程施工合同专用条款的有效制定和合理约定有助于保障双方的利益,规范施工活动,提升工程质量。
合同价款、质量保证、工期和风
险分担等方面的条款应在合同中具体明确,以减少可能的争议和纠纷。
只有双方在签订合同时明确各项条款并遵守,才能确保工程施工顺利
进行,实现合同目标。