建筑工程施工合同纠纷 答辩状
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程施工合同纠纷答辩状
尊敬的法官:
我是本案中被告方的代理人,现就本案中的建筑工程施工合同纠纷一事,向贵庭提交我方的答辩状。
范文如下:
一、关于本案事实的陈述
1.根据原告方的起诉状,我们了解到原告认为本案中的建筑工程施工合同存在违约行为,要求我们承担相应责任。
但是我方对原告的起诉理由有不同的看法。
2.我方承认在施工过程中产生了一些问题,但是这些问题并非完全由我方造成,也有原告方自身的原因。
3.我方在施工前与原告方多次进行了充分的沟通和协商,明确了施工内容、工期和质量要求等关键事项。
4.在施工过程中,我们严格按照合同约定进行施工,并采取了相应的施工措施,确保工程的质量。
5.然而,由于原告未能按照合同约定提供必要的配合和协助,例如未能及时提供施工材料、未能支付工程款项等,导致施工进度滞后。
容,增加了我们的施工难度和风险。
二、关于本案争议的法律适用
1.根据我国《合同法》第五十二条的规定,当事人应当按照约定履行合同义务。
2.合同的订立应当基于平等协商,任何一方不得强制另一方接受不合理性条件或者舍弃其自身权益。
3.根据《合同法》第六十四条的规定,当事人应当按照约定履行合同、保证合同目的的实现,并承担过失责任。
4.根据《合同法》第九十一条的规定,当事人变更或者解除合同的,应当经协商一致,不得损害对方的合法权益。
三、我方的答辩意见
1.原告方未能提供完整的证据证明我方明知有瑕疵或者缺陷的情况下继续施工的行为,因此我们对原告的指控表示质疑。
2.本案中施工过程中的问题应当由双方共同承担责任。
我们已经尽力履行合同约定的义务,并按照合同进行施工,无法承担全部责任。
了我们的施工难度和风险。
我们在变更合同前也未能达成一致意见,因此无法承担全部责任。
4.原告方在施工过程中未能提供必要的配合和协助,导致施工进度滞后,我们请求法庭认定原告方对本案施工延期存在一定责任。
四、我们的诉讼请求
1.我们请求法庭判决原告承担本案中施工延期的一部分责任,并在施工延期期间承担相应的损失赔偿责任。
2.我们请求法庭撤销原告方的索赔请求。
代理人:X 日期:年月日。