工程违约罚款单
项目部进度控制不达标罚款单
合同编号：_______项目部进度控制不达标罚款单甲方（发包方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于乙方在履行合同过程中，项目部进度控制不达标，未能按照合同约定的工期完成工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方项目部进度控制不达标罚款事宜达成如下协议：一、罚款金额及支付方式1.1 乙方同意按照本协议约定的罚款标准向甲方支付罚款。
1.2 罚款金额为合同总价款的____%（具体金额大写：_______________________元整），乙方应在接到甲方通知后____个工作日内支付至甲方指定的银行账户。
二、罚款原因及依据2.1 乙方项目部在施工过程中，未能按照合同约定的进度计划完成工程，导致工期延误。
2.2 根据合同约定，乙方应承担因进度控制不达标而产生的违约责任。
三、违约责任3.1 乙方应按照本协议约定的罚款金额及支付方式向甲方支付罚款。
3.2 若乙方未按照本协议约定支付罚款，甲方有权从乙方应得的工程款中直接扣除相应金额。
四、解除合同4.1 若乙方在收到甲方发出的罚款通知后____个工作日内仍未支付罚款，甲方有权解除合同。
4.2 合同解除后，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决5.1 对于本协议的签订、履行、解释及争议解决等事项，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：_________________________合同编号：_______2024带目录带附件详细版-项目部进度控制不达标罚款单甲方（发包方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于乙方在履行合同过程中，项目部进度控制不达标，未能按照合同约定的工期完成工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方项目部进度控制不达标罚款事宜达成如下协议：一、目录1.1 罚款金额及支付方式1.2 罚款原因及依据1.3 违约责任1.4 解除合同1.5 争议解决1.6 其他约定二、罚款金额及支付方式2.1 乙方同意按照本协议约定的罚款标准向甲方支付罚款。
工程施工中罚款单
工程施工中罚款单
尊敬的施工方：
根据合同规定，我方发现您在工程施工中存在以下违约行为，故对您进行如下罚款：
1. 迟延交工
根据合同约定，工程应在XX年XX月XX日完成交付，但您延迟交工至XX年XX月XX日，违约时间为XX天。
根据合同规定，每天延迟交工将按合同总价的5%计算罚款，故对您
处以迟延交工罚款为XX%的罚款金额。
2. 施工质量不合格
我方发现您在工程施工中存在以下质量问题：XX处结构存在裂缝，XX处防水处理不到位，XX处管道漏水等。
根据合同约定，一旦发现工程质量不合格，将对您进行罚款。
综合考
虑各项问题，对您处以施工质量不合格罚款为XX%的罚款金额。
3. 施工现场违规
我方发现您在施工现场存在以下违规行为：XX处违规搭建临时设施，XX处占用道路未经
审批，XX处施工污染环境等。
根据合同约定，施工方需遵守相关法律法规和规范，否则
将被罚款。
根据违规行为情况，对您处以施工现场违规罚款为XX%的罚款金额。
以上罚款合计为XX元，您需在收到本罚款单后XX日内将罚款金额支付到我方指定账户。
若逾期未支付，将按合同规定采取进一步措施。
同时，希望您严格遵守合同规定，避免再
次发生违约行为。
特此通知。
XX工程建设有限公司
日期：XX年XX月XX日。
项目部进度延误罚款单
合同文档示例：项目部进度延误罚款单甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目进度延误罚款事宜，达成如下协议：一、工程项目概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程进度计划：__________二、进度延误罚款标准1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程。
2. 若乙方未能按照进度计划完成工程，则甲方有权按照本协议的约定对乙方进行罚款。
3. 罚款标准如下：（1）延误1-7天，每天罚款金额为合同总价的0.5%；（2）延误8-15天，每天罚款金额为合同总价的1%；（3）延误16-30天，每天罚款金额为合同总价的1.5%；（4）延误超过30天，每天罚款金额为合同总价的2%。
三、罚款的支付1. 乙方应在接到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内，按照本协议的约定向甲方支付罚款。
2. 乙方支付罚款后，甲方应在3个工作日内向乙方出具罚款收据。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应的罚款金额。
2. 若乙方在收到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内仍未支付罚款，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________合同文档示例：2024带目录带附件详细版-项目部进度延误罚款单目录一、引言二、工程项目概况三、进度延误罚款标准四、罚款的支付五、违约责任六、争议解决七、其他约定八、附件一、引言本合同文档旨在明确甲乙双方在工程项目进度延误罚款方面的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。
工程合同违约罚款单
【工程合同违约罚款单】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（合同编号：__________），现因乙方未能按照合同约定履行相关义务，经双方协商一致，特此制定本违约罚款单。
一、违约事实乙方在执行《建设工程合同》过程中，存在以下违约行为：1. 工程进度延误，未按合同约定时间完成____阶段工作；2. 工程质量不符合合同约定的标准，具体表现在____方面；3. 未遵守安全生产规定，导致____安全事故/隐患；4. 其他违约行为：____。
二、违约责任根据《建设工程合同》第____条的规定，乙方应承担如下违约责任：1. 因工程进度延误，按照每日____元的标准支付违约金；2. 因工程质量问题，按照修复成本的____%支付违约金；3. 因安全事故，按照事故造成的直接损失的____%支付违约金；4. 其他违约责任：____。
三、罚款计算根据上述违约事实和责任，计算乙方应支付的违约金总额如下：1. 工程进度延误违约金：____元；2. 工程质量违约金：____元；3. 安全事故违约金：____元；4. 其他违约金：____元；总计：____元。
乙方应在收到本罚款单之日起____日内，将违约金总额支付至甲方指定账户。
逾期未支付的，将按照《建设工程合同》约定的利率支付滞纳金。
五、其他约定1. 乙方支付违约金后，仍应继续履行合同义务，除非双方另有约定；2. 本罚款单一经双方签字盖章，即视为《建设工程合同》的补充协议，具有同等法律效力；3. 如对本罚款单内容有异议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
甲方（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
工程合同违约罚款单
工程合同违约罚款单【工程合同违约罚款单】甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（合同编号：________），现因乙方未能按合同约定履行以下条款，构成违约，特此开具违约罚款单：一、违约事实：乙方应在合同约定的工期内完成工程建设任务，但截至____年____月____日，乙方尚未完成以下工作内容：1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________二、违约责任：根据合同第____条的规定，乙方应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
具体违约责任如下：1. 违约金：根据合同第____条的约定，乙方应支付违约金总额为人民币____元。
2. 损失赔偿：乙方还需赔偿因违约给甲方造成的直接经济损失，具体金额根据实际情况另行计算。
三、罚款支付方式：乙方应在收到本罚款单之日起____日内，将违约金及损失赔偿款项汇入甲方指定的银行账户，账户信息如下：户名：________账号：________开户行：________四、后续处理：1. 乙方应在支付完违约金后，立即采取措施，尽快完成未完成的工程任务。
2. 如乙方继续违约，甲方有权按照合同约定采取进一步的法律行动。
五、其他：1. 本罚款单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本罚款单自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注：以上内容仅为范本，实际使用时应根据具体情况和合同条款进行调整。
工程安全违规罚款单范本
工程安全违规罚款单范本合同编号：_______甲方（发出方）：_______地址：_______乙方（接收方）：_______地址：_______鉴于甲方为某工程项目的主要承包商，乙方为甲方的分包商，根据双方签订的《工程承包合同》及有关法律法规，为确保工程安全，甲方特制定本工程安全违规罚款单范本，以便在乙方发生安全违规行为时，甲方有权依据本罚款单对乙方进行罚款。
第一条罚款标准1.1 乙方在施工过程中，如发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，甲方有权根据事故的性质、程度及乙方责任大小，对乙方处以相应的罚款。
1.2 乙方在施工过程中，如违反国家有关安全生产的法律、法规、规章和标准，甲方有权对乙方处以罚款。
1.3 乙方在施工过程中，如违反甲方制定的安全生产规章制度，甲方有权对乙方处以罚款。
1.4 乙方在施工过程中，如发生安全事故隐患，甲方有权对乙方处以罚款，并要求乙方立即整改。
第二条罚款程序2.1 甲方发现乙方存在安全违规行为时，应立即通知乙方，并要求乙方提供书面说明。
2.2 乙方应在接到甲方通知后3日内，向甲方提交书面说明，说明安全违规行为的原因、整改措施及预防措施。
2.3 甲方在收到乙方的书面说明后，应在5个工作日内完成调查核实，并根据本罚款单的规定，对乙方处以罚款。
2.4 甲方对乙方处以罚款的，应向乙方发出《工程安全违规罚款通知书》，明确罚款金额、罚款原因及罚款依据。
第三条罚款的支付3.1 乙方应在收到《工程安全违规罚款通知书》后5个工作日内，将罚款金额支付至甲方指定的账户。
3.2 乙方未按期支付罚款的，甲方有权从乙方的工程款中扣除相应金额。
第四条罚款的用途4.1 罚款收入归甲方所有，用于工程安全生产管理、事故赔偿及安全生产奖励等。
4.2 甲方应定期公布罚款收入及使用情况，接受乙方监督。
第五条争议解决5.1 本罚款单的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本罚款单过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程合同延期罚款单
工程合同延期罚款单
尊敬的[甲方名称]：
贵司与我司于[签署日期]签订了[工程项目名称]施工合同。
根据合同编号[合同编号]的相关规定，工程计划完成日期为[计划完工日期]。
截至[当前日期]，我司发现工程进度出现了延误。
经过仔细审查，我们注意到以下关键事实：
1. 根据合同第[具体条款编号]条，若因承包方原因导致工期延误，应当按照合同约定支付违约金。
2. 目前，工程已延误了[具体延迟天数]天，根据合同第[具体条款编号]条规定，应按每天[具体罚款金额]元的标准计算罚金。
3. 截至目前，累计罚款金额为[累计罚款金额]元。
基于上述情况，我们提出以下要求：
1. 请贵公司立即采取措施，加快工程进度，力争尽快完成剩余工作。
2. 根据合同规定，我们正式通知贵公司支付累计罚款金额[累计罚款金额]元。
请在接到本通知后的[规定天数]天内完成支付。
3. 若延误情况持续，将依据合同进一步追究相关责任。
我们理解在施工过程中可能会遇到不可预见的困难和挑战，但也希望贵公司能够充分认识到按时完成工程的重要性，并采取有效措施减少延误给双方带来的损失。
我们期待您的及时回应，并希望能够共同解决此次延期问题。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我们联系。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[署名]
[职位]
[联系电话]
[电子邮箱]
[通知日期]
请注意，上述范本仅供参考，实际使用时应根据具体合同内容、当地法律法规以及双方的实际情况进行调整。
在执行任何罚款之前，建议先行与对方进行沟通，并取得法律意见，以确保所有行动合法合规。
工程施工合同罚款单样本
工程施工合同罚款单样本【工程施工合同罚款单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________工程项目名称：_________________合同编号：_________________罚款单编号：_________________根据双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现因乙方存在如下违约行为：1. 工程延期：未按合同约定完成施工任务，造成工程延期。
2. 质量不符：工程质量未达到合同约定的标准。
3. 安全违规：施工现场存在安全隐患或违反安全操作规程。
4. 环保不达标：施工过程中未能遵守环境保护相关要求。
5. 其他违约行为：具体说明。
依据合同第XX条的规定，现对乙方采取如下罚款措施：A. 罚款金额：根据违约行为的严重程度，确定罚款金额为人民币（大写）____________元整（¥_______）。
. 罚款支付方式：乙方应在收到本罚款通知单后___天内，将罚款金额一次性支付至甲方指定账户。
C. 罚款的执行不影响甲方根据合同采取的其他违约责任追究措施。
D. 若乙方对本次罚款有异议，可在收到本通知单后___天内向甲方提出书面申述。
甲方将在接到申述后___工作日内给予答复。
本罚款单一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日注：本罚款单样本仅供参考，实际使用时应结合具体合同内容和相关法律法规进行调整。
在实施罚款前，建议双方进行充分沟通，并依法依规处理。
施工合同罚款单
施工合同罚款单尊敬的承包商：根据贵我双方签订的施工合同（合同编号：[合同编号]），现就贵公司在施工过程中出现的违约行为进行罚款处理。
现将有关情况说明如下：一、违约事实1. 贵公司未能按照合同约定的时间节点完成施工任务。
根据合同规定，工程应于[工程完工日期]前竣工，但截至目前，工程尚未完工。
已造成工程延期，给项目业主造成了经济损失和信誉损害。
2. 贵公司在施工过程中，未能严格按照合同约定的质量标准进行施工。
经业主单位检查，发现工程质量存在严重问题，需要进行返工处理。
已对项目进度产生不利影响。
3. 贵公司未能按照合同约定的安全管理要求进行施工。
在施工过程中，发生安全事故[事故具体情况]，造成人员伤亡和财产损失。
根据合同规定，贵公司应承担相应的安全管理责任。
二、罚款金额1. 延期罚款：根据合同约定，每延期一天，应支付合同总价款的[百分比]作为延期违约金。
截至目前，工程已延期[具体天数]天，故应支付延期违约金共计人民币：[金额]。
2. 质量罚款：根据合同约定，工程质量不符合约定，需返工处理的，应支付合同总价款的[百分比]作为质量违约金。
本次质量问题涉及返工费用共计人民币：[金额]。
3. 安全罚款：根据合同约定，发生安全事故的，应支付合同总价款的[百分比]作为安全管理违约金。
本次安全事故罚款金额共计人民币：[金额]。
综上，贵公司应支付的罚款总额为人民币：[总金额]。
三、处罚措施1. 本次罚款从贵公司合同尾款中扣除。
如尾款不足以支付罚款，贵公司应予以补足。
2. 鉴于贵公司的违约行为，我方有权要求贵公司支付合同总价款的[百分比]作为违约金。
3. 如贵公司对本次罚款有异议，可在收到本罚款单之日起[异议期限]内提出书面异议。
否则，视为贵公司认可本次罚款。
4. 本次罚款事项未涉及法律法规规定的行政责任、刑事责任，不代表对贵公司其他违法行为的认可。
如贵公司存在其他违法行为，我方有权依法予以追究。
请贵公司收到本罚款单后，及时履行付款义务。
工程罚款通知单模板
工程罚款通知单模板尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
[公司名称][日期]尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。
二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。
2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。
三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。
b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。
c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。
四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。
2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。
敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。
特此通知。
项目部工程质量问题罚款单
合同文档示例：项目部工程质量问题罚款单甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在施工过程中出现的工程质量问题，达成如下罚款协议：一、工程质量问题1.1 乙方在施工过程中，未能按照设计文件、施工规范和甲方的要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定的质量标准。
1.2 乙方在施工过程中，未能遵守国家有关工程质量的法律、法规和标准，导致工程质量存在安全隐患。
二、罚款金额及支付方式2.1 甲方根据工程质量问题的严重程度，有权对乙方进行罚款，罚款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
2.2 乙方应在收到甲方发出的罚款通知之日起__________日内，将罚款金额支付至甲方指定的银行账户。
三、乙方责任3.1 乙方应立即对存在的工程质量问题进行整改，确保工程质量符合合同约定的质量标准。
3.2 乙方应承担因工程质量问题导致的甲方损失，包括但不限于甲方支付的整改费用、赔偿金、违约金等。
四、甲方责任4.1 甲方有权对乙方的整改情况进行检查，并要求乙方提供相关整改报告和资料。
4.2 甲方有权根据实际情况，要求乙方采取其他措施，以确保工程质量符合合同约定的质量标准。
五、违约责任5.1 如乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。
5.2 如乙方未按照本协议的约定进行整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日以上合同文档示例仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
工程罚款单(处违约金通知单)
工程名称：×××××××××××××××××项目编号：
受罚班组
日期
罚款事由
罚款原因：
根据以上原因，你单位违反项目部管理制度中的管理规定，对你单位反项目部管理规定的行为处以元（大写：）的违约金，请你单位吸取教训，加以改正。
附件：
违约金金额
元（大写：人民币元整）
项目部意见
质量部
安全部
工程部
分项工长
栋号工长
工程部长
执行经理
项目经理
受罚单位
说明：1、处违约金金额在5000元以下的由各部门签发，5000-10000元以内的由项目执行经理签发，10000元以上的由项目经理签发；
2、如果受处班组不签收事实存在同样生效，并按相关条款双倍处违约金；
3、必须以现金方式交到财务部，如未按期缴纳的将在施工当期进度款中双倍扣
工程罚款单(完整版)
工程罚款单（完整版）编号：2021/XXX/001日期：YYYY年MM月DD日被罚单位：XXXXXXXXX工程有限公司根据工程施工管理规定，经核查，您公司在工程建设中存在以下违规行为：1. 施工进度延误：根据合同约定，您公司应在YYYY年MM月DD日前完成工程A的施工，但经实地检查，工程A至今尚未完工。
根据合同第X条第X 款，您的公司延误完成工期，违约责任由您承担。
2. 施工质量不达标：根据工程验收报告，工程B存在以下质量问题：（列举具体问题），违反了合同第X条对质量要求的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些质量问题进行整改，并承担相应的违约责任。
3. 安全生产违规行为：根据监督抽查和内部检查结果，发现您公司在工程C的施工过程中存在以下安全生产违规行为：（列举具体问题），违反了合同第X条对安全生产的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些违规行为进行整改，并承担相应的违约责任。
基于以上违规行为，我单位根据工程管理规定，决定对您公司做出如下罚款决定：1. 罚款金额：根据合同第X条第X款，针对工程A的延误完成工期，我们将按照每日XXXX元的标准，自YYYY年MM月DD日起至实际完工日止，以延误天数计算，共计罚款XXXX元。
2. 罚款方式：您的公司应在收到本罚款通知书后的十个工作日内，将罚款金额支付至我单位指定的银行账户。
请务必在缴纳罚款时注明公司名称和罚款编号，以确保款项准确到账。
3. 罚款期限：罚款截止日期为YYYY年MM月DD日，逾期未缴纳的，我们将视为您公司拒绝履行合同义务，我单位将保留追究其他法律责任的权利。
特此通知。
此致XXX工程监督部门备注：1. 如对本处罚决定有异议，请于收到本通知之日起十个工作日内向我单位提出书面申请，并提供相关证据及合理解释。
2. 若您的公司按要求整改，并提交整改报告，并经我单位验收合格，则本罚款决定可予以撤回。
3. 请您务必遵守合同规定和相关法律法规，确保工程建设的顺利进行。
违约罚款通知单
年 月 日
附件（可另附照片、函件、合同条文等）
施工单位签收：
注：1、罚款单由工程部经理审批，每月汇总主管工程领导阅。
2、此罚单须由有效授权签收人签收；如施工单位拒签，用EMS邮寄法人代表或合同中约定的联系人，并留存接收凭证。
3、此单一式五联。第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部，第四联财务部，第五联合同法务部。
违约处罚通知单
编号：（公司-区域-项目-施工单位-001）
（例如：甘肃-LZ-hdlz-中铁-001）
合同名称
合同编号
施工单位
处罚金额
致：施工单位名称
事由：你单位在XXX项目XXX合同履行过程中，由于，违反了合同规定，决定对你单位扣违约金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
:
项目经理（签名）：
工程部负责人（签名）：
违约处罚通知单
编号：001
受处罚单位/个人 名称
第二联：受处罚单位/个人保存 余则贵
处罚原因
原定每一道施工工序必须上报或汇报项目 部相关人员后方能进行下一道工序，但余 则贵未经上报就求
盖章
处罚依据
项目部会议要求
处罚决定
予以￥300.00元罚款
处罚决定
予以￥300.00元罚款
违约处罚金额 经办人
大写：叁佰元（RMB) 小写：300.00 元(RMB)
项目部负责 人
受处罚单位/个人签名：
年 月日
违约处罚金额 经办人
大写：叁佰元（RMB) 小写：300.00 元(RMB)
项目部负责 人
受处罚单位/个人签名：
年 月日
云南利鲁环境建设有限公司保障房老海埂片区项目 工程违约处罚通知单
云南利鲁环境建设有限公司保障房老海埂片区项目 工程违约处罚通知单
编号：001
受处罚单位/个人 名称
第一联：项目部保存 余则贵
处罚原因
原定每一道施工工序必须上报或汇报项目 部相关人员后方能进行下一道工序，但余 则贵未经上报就自作主张进行了下一道工
公路工程违约合同罚款单
公路工程违约合同罚款单尊敬的合同当事人：根据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现将本项目公路工程合同违约事宜予以公告，并对违约方进行罚款处理。
一、合同基本情况本项目公路工程合同编号为_____，甲方为_____（以下简称“甲方”），乙方为_____（以下简称“乙方”）。
合同约定乙方承担_____公路工程的施工任务，合同工期为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
合同总金额为人民币_____元（大写：_____元整）。
二、违约情况乙方在合同履行过程中，出现以下违约行为：1. 乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，延期时间为_____天。
2. 乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程，工程质量存在严重问题，影响了工程的整体进度。
3. 乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，擅自更改工程设计，导致工程成本增加。
4. 乙方在合同履行过程中，存在施工安全事故，造成人员伤亡和财产损失。
三、违约责任及罚款金额根据合同约定及我国《中华人民共和国合同法》的相关规定，乙方上述违约行为应承担如下违约责任：1. 延期违约金：乙方应支付合同总金额的____%作为延期违约金，即人民币____元（大写：____元整）。
2. 质量违约金：乙方应支付合同总金额的____%作为质量违约金，即人民币____元（大写：____元整）。
3. 设计更改违约金：乙方应支付合同总金额的____%作为设计更改违约金，即人民币____元（大写：____元整）。
4. 安全事故违约金：乙方应支付合同总金额的____%作为安全事故违约金，即人民币____元（大写：____元整）。
综上，乙方应支付的违约金总计为人民币____元（大写：____元整）。
四、违约金支付方式及期限乙方应在接到本罚款单之日起____个工作日内，将违约金支付至甲方指定的账户，账户信息如下：账户名称：_____账户号码：_____开户银行：_____否则，甲方有权依法追讨违约金，并有权要求乙方承担因此产生的一切后果。
项目部合同违约赔偿罚款单
合同文档示例：合同编号：_______项目部合同违约赔偿罚款单甲方（赔偿方）：_______乙方（受损方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在合同履行过程中发生的违约行为，达成如下赔偿罚款协议：一、违约事实1. 甲方在合同履行过程中，未能按照合同约定的期限、质量、数量等要求履行合同义务，具体违约行为如下：（1）_______（2）_______（3）_______2. 乙方的合法权益因此受到损害，具体损失如下：（1）_______（2）_______（3）_______二、赔偿罚款金额1. 根据合同约定，甲方应向乙方支付赔偿罚款，赔偿罚款金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 赔偿罚款的计算依据为：（1）_______（2）_______（3）_______三、赔偿罚款的支付1. 甲方应在收到本赔偿罚款单之日起_______日内，将赔偿罚款支付至乙方指定的账户。
2. 乙方指定的账户信息如下：账户名称：_______账号：_______开户行：_______四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付赔偿罚款，乙方有权采取一切合法手段追究甲方的违约责任，包括但不限于向人民法院提起诉讼。
2. 甲方应承担因违约行为所产生的全部法律责任，包括但不限于赔偿乙方的经济损失、违约金、诉讼费、律师费等。
五、其他约定1. 本赔偿罚款单自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本赔偿罚款单一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本赔偿罚款单未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
甲方（赔偿方）：_______乙方（受损方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注：以上合同文档仅为示例，具体合同内容请根据实际情况及相关法律法规进行调整。
在签订合同时，请确保合同内容的合法性、完整性和准确性。
公路工程合同违约罚款单
公路工程合同违约罚款单尊敬的合同当事人：根据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现将本项目公路工程合同违约罚款单的相关事宜说明如下：一、项目背景本项目公路工程作为我国重要的交通基础设施，对促进地区经济发展、提高交通运输效率具有重要意义。
为确保工程质量和进度，各方当事人依据平等、自愿、公平、诚信的原则，签订了本合同。
二、违约情况在合同履行过程中，甲方（业主）和乙方（施工方）应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
若一方违约，应承担相应的违约责任。
根据本项目合同条款，以下为违约情况：1. 甲方违约：甲方未按照合同约定支付工程进度款、擅自变更设计、未提供施工场地等，导致乙方施工受阻或工程进度延误。
2. 乙方违约：乙方未按照合同约定施工、擅自更换施工队伍、未保证工程质量等，导致工程进度延误或质量问题。
三、违约金计算标准根据本项目合同条款，违约金计算标准如下：1. 甲方违约：甲方应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。
2. 乙方违约：乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
四、违约金支付及退还1. 若甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金。
甲方支付违约金后，乙方应继续履行合同，完成剩余工程。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金。
乙方支付违约金后，甲方应继续履行合同，支付剩余工程款。
3. 违约金支付后，合同当事人应按照合同约定继续履行合同，不得以此为由终止或解除合同。
五、违约金争议解决如合同当事人对违约金的计算或支付有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本违约罚款单自合同当事人签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本违约罚款单与合同具有同等法律效力，合同当事人应严格遵守合同约定，共同维护合同的履行。
3. 本违约罚款单如有未尽事宜，可由合同当事人另行签订补充协议，补充协议与本违约罚款单具有同等法律效力。