商品房认购书(一)
商品房认购书(示范文本)9篇
商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。
为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。
一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。
三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。
四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。
受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。
商品房认购书(样式一)8篇
商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。
为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。
一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。
2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。
四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。
2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。
3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。
五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。
3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。
4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。
六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。
2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。
感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。
特此认购书，以资确认。
（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。
商品房认购协议书6篇
商品房认购协议书6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以共同遵守。
一、房屋基本情况1. 乙方认购的商品房位于____________（详细地址），建筑面积为______平方米，户型为______，房屋结构为______结构。
二. 认购条件及付款方式1. 乙方同意按照本协议约定的条件购买该商品房，并承诺在签订正式购房合同时遵守本协议的约定。
2. 乙方应按照以下方式支付定金及房款：（1）乙方在签订本协议时支付定金人民币______元整；（2）乙方在双方签订正式购房合同时，将剩余房款人民币______元整一次性支付甲方。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应确保该商品房权属清晰，无争议；（2）甲方应按时交付房屋，并保障房屋质量符合国家标准；（3）甲方应协助乙方办理房屋产权登记等相关手续。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照本协议约定支付定金及房款；（2）乙方应按时与甲方签订正式购房合同，并遵守协议约定；（3）乙方应按照国家规定缴纳相关税费。
四、认购期限及违约责任1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______天。
2. 若乙方在认购期限内未与甲方签订正式购房合同，则视为乙方自动放弃认购权，甲方有权解除本协议，并将房屋另行出售。
3. 若甲方在乙方支付定金后，未能按照本协议约定履行相关义务，则应向乙方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
五、其他约定事项1. 双方同意，本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、争议解决方式若因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本协议中的各项条款均系双方充分协商后达成的一致意见，双方对协议内容有充分理解并自愿遵守。
商品房认购书范本
商品房认购书范本一、甲方（认购人）基本信息姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：二、乙方（开发商）基本信息公司名称：法定代表人：住所：联系电话：三、商品房基本信息项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：套内面积：房屋总价：付款方式：交房时间：四、认购条件1. 认购价格：甲方同意以上述房屋总价认购该商品房。
2. 认购方式：甲方向乙方支付认购定金人民币（大写）。
3. 甲方自愿认购该商品房，并承诺按照约定的付款方式及时间按时支付房款。
4. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的手续办理相关的过户手续。
五、认购款支付方式及时间1. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付认购定金人民币（大写）。
2. 甲方同意在乙方交房前，按照以下方式支付剩余房款：- 银行转账：甲方将剩余房款转账至乙方指定的银行账户，乙方收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。
- 支票支付：甲方向乙方出具等值于剩余房款的支票，乙方收到支票后，向甲方出具相应的收款凭证。
- 现金支付：甲方在乙方指定的时间和地点，向乙方支付剩余房款，并取得相应的收款凭证。
3. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付物业管理费人民币（大写）。
六、违约责任1. 甲方如在认购书生效后，擅自撤销认购或逾期支付认购款，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购房屋总价的百分之（填写具体百分比）。
2. 乙方如未按时交房，甲方有权要求退还全部认购款，并支付相应的违约金。
七、其他约定事项1. 甲方同意按照乙方要求提供真实、准确的个人身份证明及相关资料。
2. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的时间和地点办理相关的过户手续。
3. 本认购书一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
4. 本认购书的有效期为自双方签字盖章之日起（填写具体天数）个工作日，逾期则自动失效。
八、争议解决本认购书如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房认购书范文
商品房认购书范文一、认购人信息认购人姓名：认购人身份证号码：认购人联系电话：认购人家庭住址：二、项目信息项目名称：开发商名称：项目地址：项目规划：建筑面积：房屋类型：房屋总价：认购房屋面积：认购房屋单价：认购房屋总价：付款方式：认购方式：三、认购条件1. 认购人确认已详细了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑面积、房屋类型、房屋总价等，并对此表示认可和接受。
2. 认购人确认已仔细阅读并理解项目的销售政策、认购条款和合同条款，并同意遵守相关规定。
3. 认购人确认自愿认购该项目，并愿意按照约定的付款方式和认购方式支付认购款项。
4. 认购人确认已充分了解认购房屋的相关权益和义务，并同意履行相关责任。
5. 认购人确认认购房屋的用途符合相关法律法规的规定，不违反国家政策和法律法规。
6. 认购人确认认购房屋不得以任何形式进行转让、转租或出借，否则将承担相应的法律责任。
7. 认购人确认认购房屋的付款方式和认购方式一经确认后，不得擅自更改，否则将承担相应的违约责任。
四、认购款项及付款方式1. 认购人确认已了解并同意按照以下付款方式支付认购款项：（1）首期认购款：认购人应在认购合同签订之日起五个工作日内支付首期认购款，金额为认购房屋总价的30%。
（2）中期认购款：认购人应在开发商通知认购人交付中期认购款的日期前五个工作日内支付中期认购款，金额为认购房屋总价的50%。
（3）尾款：认购人应在开发商通知认购人交付尾款的日期前五个工作日内支付尾款，金额为认购房屋总价的20%。
2. 认购人确认应将认购款项支付至开发商指定的银行账户，并保留支付凭证。
3. 如认购人未按时支付认购款项，开发商有权解除认购合同，并没收认购人已支付的认购款项。
五、其他约定1. 本认购书自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
2. 本认购书的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。
3. 如双方因执行本认购书发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，双方同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。
二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。
2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。
3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
商 品 房 认 购 书(范本)
商品房认购书（范本）尊敬的销售方：我是一位对房地产市场感兴趣的购房者，经过仔细的考虑和研究，我决定购买您所推出的商品房。
在此，我希望能够与您签订一份认购书，以确保双方的权益和义务。
首先，我想表达我对您的开发项目的认可和信任。
您的公司在房地产行业有着良好的声誉和丰富的经验，这使我对您所推出的商品房充满了信心。
我对您的开发项目进行了详细的调查和了解，包括项目的地理位置、规划设计、建筑质量等方面，我对这些方面都非常满意，因此决定认购您的商品房。
其次，我希望在认购书中明确双方的权益和义务。
首先，我将认购您的商品房，并支付认购金作为购房意向的证明。
认购金的数额将根据您所规定的标准进行支付，我将在规定的时间内完成支付。
同时，您也将承诺在认购书签署后的一定时间内，按照约定的价格向我提供房屋的所有权。
在认购书中，我希望能够明确约定房屋的交付时间和交付标准。
我希望能够在约定的时间内收到具备合法权益的房屋，并且房屋的质量符合相关法律法规的要求。
我对房屋的户型、面积、装修标准等方面都有一定的要求，希望能够在认购书中得到明确的约定。
此外，我还希望在认购书中明确约定双方在交易过程中的权益和义务。
例如，在我支付认购金后，如果因为您方的原因导致交易无法继续，我希望能够获得全额退款并获得相应的赔偿。
另外，如果在房屋交付过程中出现质量问题，我希望能够享有相应的维修保修权益。
这些都是我作为购房者应当享有的权益，我希望能够在认购书中得到明确的约定。
最后，我希望认购书能够明确约定双方在合同解除情况下的处理方式。
如果因为一方的原因导致合同无法继续履行，我希望能够获得相应的赔偿，并且能够在一定的时间内解除合同。
同时，如果因为我的原因导致合同无法继续履行，我也愿意承担相应的责任。
总之，我希望能够与您签订一份明确并且公平的认购书，以确保双方的权益和义务。
我对您所推出的商品房充满了信心，并期待能够在合作中共同实现双赢的目标。
谢谢您对我的关注和支持，期待您的回复。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购书4篇
商品房认购书商品房认购书精选4篇（一）认购书是指购买商品房的买方与开发商之间所签订的一种合同文件。
认购书通常包括以下内容：1. 购房人信息：包括购房人的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息。
2. 房屋信息：包括购房房屋的具体地址、建筑面积、房屋类型等详细信息。
3. 价格与付款方式：包括购房房屋的总价、首付款金额、贷款金额等相关信息，以及付款方式和时间节点。
4. 房屋交付日期：约定购房房屋的交付日期和具体的交付标准。
5. 退房及违约处理：约定双方在交房前或交房后退房的条件和费用，以及双方在合同履行过程中的违约责任和补偿措施。
6. 其他条款：可能包括适用法律、争议解决方式、附属设施的约定等其他相关条款。
买方在签订认购书之前应该详细了解房屋的相关情况，包括土地使用权、房屋的产权状况、交付标准、收费标准等，确保自己的权益得到保障。
商品房认购书精选4篇（二）商品房认购书（一）认购方：____________________（购房者姓名）身份证号码：____________________联系电话：____________________房屋名称（楼盘名）：____________________楼栋号：____________________房号：____________________建筑面积：____________________平方米建筑类型：____________________总价：____________________元首付款金额：____________________元认购款（定金）金额：____________________元认购款（定金）支付方式：____________________一、认购房屋的条款1. 认购方自愿认购楼盘中的以上房号，并承诺在购房合同签署后按照约定的方式支付定金及首付款。
2. 认购方确认已经充分了解房源的信息，包括但不限于房屋面积、楼层、建筑结构、配套设施等，并对以上信息没有异议。
商品房认购书模板6篇
商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。
二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。
2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。
三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。
四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。
在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。
六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。
七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
商品房认购书模板7篇
商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。
二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。
3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。
4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。
三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。
四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。
五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。
六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。
甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。
第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。
甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。
买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。
买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。
买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。
本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
房地产合同商品房认购书8篇
房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。
2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。
二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。
2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。
3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。
4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。
三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。
在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。
若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。
四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。
2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。
3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。
五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。
2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
本认购书自双方签字盖章之日起生效。
六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。
商品房认购协议书的范本6篇
商品房认购协议书的范本6篇篇1商品房认购协议书范本甲方（认购人）：（甲方姓名），身份证号码：__________________________。
乙方（开发商）：（乙方名称），住所地：__________________________。
鉴于，甲方对乙方位于__________________________的商品房（以下简称“该房屋”）感兴趣，故双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商达成如下认购协议：一、认购房屋信息1. 房屋坐落：__________________________2. 房屋面积：__________________________平方米3. 房屋单价：__________________________元/平方米4. 认购总价款：__________________________元二、认购条件1. 甲方认购该房屋，并支付认购定金__________________________元。
2. 开发商将保留该房屋一定的时间期限供甲方选择，期限为______________年/月。
3. 甲方应在规定期限内履行后期付款义务，否则视为自动放弃认购，认购定金不予退还。
三、认购款支付及约定1. 甲方应在签署本协议后24小时内支付认购定金，超时未支付者，视为自动放弃。
2. 甲方应在规定时间内支付认购总价款的_____________%作为首付款，剩余金额在房屋交付时一次性支付。
3. 甲方应按照乙方规定的付款方式及账户支付认购款项。
四、房屋交付1. 乙方应在双方签署本协议后的______________年/月，将房屋交付甲方。
2. 交付时，双方应就房屋的交付及验收签署书面确认函。
五、签约与变更1. 双方应在签署本协议后__________日内签署商品房买卖合同。
2. 任何一方需变更协议内容，应经对方书面同意，否则无效。
六、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
商品房认购书通用式7篇
商品房认购书通用式7篇第1篇示例：商品房认购书是购买商品房时的一种重要文件，也是买卖双方必须遵守的合同。
它承载着双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。
下面是一份通用式的商品房认购书，用于参考。
商品房认购书甲方(认购人)：_________（身份证号：_________）乙方(开发商)：_________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房买卖合同》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就甲认购乙方开发的位于_________的商品房达成如下协议：一、认购商品房基本信息：1. 商品房地址：_________2. 户型面积：_________平方米3. 建筑结构：_________4. 总房价：_________万元5. 认购定金：_________万元二、双方权利与义务：1. 乙方承诺按照国家法律法规和商品房相关规定，按时按质完成商品房的建造、交付和交付验收工作。
2. 甲方在认购商品房后，按照相关规定支付认购定金，并在规定时间内支付商品房总房价。
3. 如因不可抗力等原因，导致商品房无法按时交付，乙方应及时通知甲方，并按照相关规定延期交房或者协商解决。
4. 如因甲方原因，导致无法按时支付房款，甲方应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。
三、其他事项：1. 本认购书自双方签字盖章后生效，认购定金须在签署后三个工作日内支付，其他款项按合同规定支付。
2. 如双方对商品房交付、质量、装修等事项有异议，应及时协商解决。
3. 本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上是一份通用式的商品房认购书范本，希望对您在购买商品房时有所帮助。
在签署和认购商品房时，请务必仔细阅读合同内容，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。
祝您在购房过程中顺利，享受到居住的幸福生活。
第2篇示例：商品房认购书是购房者与开发商达成购房意向的书面文件，是购房者确定购房意向并支付认购金后的必备文件。
在购买商品房时，签订商品房认购书是非常重要的一环，具有法律效力，双方都必须严格遵守合同内容。
商品房认购书(一)7篇
商品房认购书（一）7篇第1篇示例：商品房认购书是购房者在选定心仪的商品房之后签订的一份重要合同文件。
通过认购书的签订，购房者表明自己对特定商品房的购买意向，并支付一定的认购金作为购房的意向金。
认购书是房地产交易中的重要文件，具有法律效力，双方都应当严格遵守认购书中的条款和约定。
在购房者确定购买商品房之后，房地产开发商或者代理机构会向购房者提供商品房认购书。
认购书中通常包括以下内容：认购双方的基本信息、商品房的基本信息、认购价格、认购方式、认购条件、认购金的支付方式和时间、违约责任等条款。
购房者在签署认购书之前，应当仔细阅读认购书中的所有条款，并确保自己了解并同意其中的内容。
在认购书中，认购价格是购房者首要关注的内容之一。
认购价格通常是按照商品房的实际情况进行确定的，购房者需要明确认购价格中包含哪些内容，以及是否还有其他附加费用。
认购书中还会约定认购金的支付方式和时间。
认购金通常作为购房者向开发商支付的一部分意向金，购房者在签署认购书时需要根据约定的时间和方式支付认购金。
除了价格和支付方式之外，认购书中还包括了购房者与开发商之间的其他权利和义务。
认购书中会约定购房者在何种情况下可以解除认购合同，是否可以转让认购权利，以及在违约情况下需要承担的责任等。
购房者在签署认购书之前，需要仔细阅读这些条款，确保自己明白其中的内容，并能够履行自己的权利和义务。
购房者在签署认购书之前还需要留意一些其他事项。
购房者需要核对认购书中的商品房信息是否与自己的选房意向一致，确保认购书中的商品房是自己所期望购买的对象。
购房者需要确保认购书中的价格和支付方式是自己可以接受的，避免因为价格或支付方式不符合自己的预期而导致纠纷或争议。
购房者在签署认购书之前，应当与开发商或代理机构进行充分沟通，明确双方的权利和义务，以保障双方的利益。
商品房认购书是购房者在购房过程中的一份重要文件，购房者在签署认购书之前需要仔细阅读并了解其中的内容，确保自己的权益得到保障。
商品房认购书一
商品房认购书〔一〕甲方：物业名称：_____________________小区地址：_____________________________邮政编码：_________________________乙方：姓名/公司名称：____________________代理人：___________________________身份证号码/注册登记号：____________地址/法定地址：____________________：_____________________________邮政编码：_________________________根据北京市房地产法规的有关规定，甲、乙双方就购置________小区商品房事宜，经过平等协商，签订本认购书。
1．________小区位于_______区_______路_______号，经________房产管理局批准，现正式对外预售[预售许可证：__________房地〔________〕内预字________号________房地〔________〕内预字第________号]2．乙方自愿订购________小区_______栋_______号______室。
总建筑面积：________平方米。
单价：人民币_______元/平方米，总价：人民币________元。
大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。
3．乙方于签订此认购书时，向甲方支付定金人民币______元。
4．乙方于签订认购书之日起_____天内，签订出售合同，同时支付首期款〔含定金〕，乙方逾期七天尚未签订出售合同，甲方不再保存其订购房号〔室〕。
5．甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款〔1〕一次性付款□〔2〕分期付款□〔3〕按揭付款□6．本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
甲方：______________乙方：______________代表：______________代表：______________日期：______________日期：______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020-08-18商品房认购书（一）
CONTRACT TEMPLATE
房屋合同
商品房认购书（一）
甲方：物业名称：_____________________小区地址：_____________________________ 邮政编码：_________________________ 乙方：姓名/公司名称：____________________ 代理人：___________________________ 身份证号码/注册登记号：____________ 地址/法定地址：____________________ 电话：_____________________________ 邮政编码：_________________________ 根据北京市房地产法规的有关规定，甲、乙双方就购买________小区商品房事宜，经过平等协商，签订本认购书。
1．________小区位于_______区_______路_______号，经________房产管理局批准，现正式对外预售2．乙方自愿订购________小区_______栋_______号______室。
总建筑面积：________平方米。
单价：人民币_______元/平方米，总价：人民币________元。
大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。
3．乙方于签订此认购书时，向甲方支付定金人民币______元。
4．乙方于签订认购书之日起_____天内，签订出售合同，同时支付首期款（含定金），乙方逾期七天尚未签订出售合同，甲方不再保留其订购房号（室）。
5．甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款（1）一次性付款□（2）分期付款□（3）按揭付款□ 6．本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
以上内容为实用性文档适用于合同协议，可用于电子版和实体印刷，使用时请详细阅读内容条款，以保障自身利益，避免利益受损。