2024年环境绿化工程承包合同（4篇）

2024年环境绿化工程承包合同
本合同由甲方（以下简称“承包方”）和乙方（以下简称“发包方”）共同订立。

双方经友好协商，就乙方委托甲方进行环境绿化工程的承包事宜达成如下合同：
第一条项目概况
1.1 项目名称：环境绿化工程
1.2 项目地点：【具体地点】
1.3 项目范围：本工程包括但不限于土方工程、植物种植、灌溉系统安装等。

第二条工作内容
2.1 甲方承诺按照设计图纸、规范执行绿化工程的施工工作。

2.2 甲方应提供满足环保要求的材料，并严格按照相关技术标准进行施工，保证工程质量。

2.3 甲方负责安排施工队伍和材料供应，以确保工程按时完成。

2.4 甲方应配备足够数量的合格工程技术人员，确保项目施工过程中的安全和质量。

2.5 甲方必须按照相关规定配备安全设备，保证工程施工过程中的安全。

第三条工期及报酬
3.1 本合同生效后，甲方按合同约定的工期完成工程，并保证工程质量。

3.2 乙方应按照合同约定的进度支付工程款项。

具体支付方式为：在开始工程时支付总价款的百分之二十，工程完成后支付剩余款项的百分之八十。

3.3 若工程延误或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。

第四条变更和索赔
4.1 若乙方需要对工程进行变更，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定变更内容和费用调整。

4.2 若双方因工程施工过程中发生争议，应友好协商解决。

若无法达成一致，双方可以依法仲裁。

第五条违约责任
5.1 若甲方未按合同约定时间完成工程，乙方有权要求支付违约金，每延期一天，违约金为工程总价的千分之五。

5.2 若甲方工程质量不合格，乙方有权要求甲方进行整改并支付相应的违约金。

5.3 若甲方严重违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担所有因此产生的损失。

第六条保密条款
6.1 双方在合同履行过程中可能了解到对方的商业秘密，双方承诺不得将其泄露给第三方。

6.2 若因一方违反保密条款，对方有权要求其支付违约金，并要求承担因此产生的损失。

第七条其他约定
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式两份，双方各持一份。

合同的传真件和扫描件具有同等法律效力。

第八条合同生效和解除
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 双方一致同意解除合同的，应经书面协商一致，并签订解除协议。

8.3 合同解除后，双方应根据合同约定支付相应的解除费用，并完成相应的交接工作。

第九条法律适用和争议解决
9.1 本合同适用中华人民共和国法律。

9.2 本合同如发生争议，甲方和乙方应友好协商解决。

协商不成，申请向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条合同效力
10.1 本合同经双方合法代表人签字盖章后生效，并与合同附件一同构成完整合同。

10.2 双方确认本合同的内容无误，并完全理解并接受本合同的全部约定。

甲方（承包方）：乙方（发包方）：
签字：签字：
日期：日期：
2024年环境绿化工程承包合同（二）
项目名称：
建设地点：
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
签约时间：____年____月____日
签约地点：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况
(一)工程名称：私家花园工程。

(二)建设地点：
(三)工作内容：约____平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期
该项目工程总工期天。

开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。

(一)如遇下列原因工期顺延：
1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2、设计变更;
3、甲方未能按期提交施工场地;
4、连续4小时遇雨和停水、停电;
5、未按合同规定时间拨付工程款项;
6、遇不可抗拒因素。

(二)竣工验收：
1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

第三条工程合同总价及支付方式
(一)结算依据：
1、依照____年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。

定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;
2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;
4、竣工图。

(二)合同金额：
1、本合同暂定造价____万元;
2、工程竣工验收后按实结算。

(三)合同金额的支付时间：
1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的%作为的备料款。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的____%;
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的____%，余额____%作为质保金，保活期到后支付____%，保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

第五条质保期
(一)质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。

保修期按建设部____年第____号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物(元以上)保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。

(二)成活率：植物管护移交时按行规达到%的成活率。

第六条双方的责任
(一)甲方责任：
1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。

(二)乙方责任：
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;
5、负责施工中的成品保护。

第七条甲、乙双方现场代表及责任
(一)甲方施工负责人：
现场代表：
(二)乙方施工负责人：
土建：
绿化：
现场代表：
(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条材料的认定及采购
(一)乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条违约责任
(一)甲方违约责任：
1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的‰向乙方支付逾期违约金。

(二)乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。

协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____法人代表：_____ 法人代表：_____委托代理人：_____ 委托代理人：_____ ____年____月____日
2024年环境绿化工程承包合同（三）本合同由甲方（委托方）和乙方（承包方）共同缔结，双方遵守本合同的约定，并依法履行各自的权利和义务。

一、合同目的及范围
1.1 甲方要求乙方承担环境绿化工程的设计、施工、材料供应等任务。

1.2 乙方应根据甲方的要求，按照合同约定的工程进度和质量要求，完成环境绿化工程，并确保工程达到国家相关规定的标准和要求。

1.3 本合同的工程范围包括但不限于：垂直绿化、草坪铺设、花坛种植等。

二、合同价格及支付方式
2.1 本工程的总合同价格为人民币【具体金额】万元（大写：【具体金额】万元），不含税。

2.2 乙方根据工程进度，向甲方开具发票，并按照甲方要求的支付方式进行结算。

2.3 如乙方提前完成工程，甲方有权按照双方协商确定的方式提前支付工程款项。

三、工期
3.1 环境绿化工程的工期为【具体天数】天，自双方签订合同之日起计算。

3.2 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。

3.3 如因乙方原因导致工期延长，乙方应按照约定支付甲方的违约金，并承担相应的赔偿责任。

四、质量保证
4.1 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，并向甲方提供相应的质量保证。

4.2 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

如发现质量问题，乙方应按照约定的期限进行修复或更换，并承担修复或更换费用。

五、安全生产和环境保护
5.1 乙方在进行工程施工时，应切实落实安全生产和环境保护措施，并确保不发生事故。

5.2 如因乙方违反安全生产和环境保护要求，导致事故发生或环境污染，乙方应承担相应的责任，并承担相应的赔偿责任。

六、合同变更
6.1 在工程施工过程中，如需对合同进行变更，双方应经协商一致，并签订书面变更协议。

6.2 双方未经书面变更协议同意，不得擅自变更合同内容。

七、违约责任
7.1 任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并支付因违约引起的损失。

7.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

八、争议解决
8.1 本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

8.2 若协商不成，双方同意将争议提交所在地人民法院解决。

九、合同的生效和终止
9.1 本合同经甲方与乙方签署后生效，并具有法律效力。

9.2 合同终止条件包括但不限于：工程竣工并达到验收标准、双方协商一致等。

十、其他事项
10.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。

10.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同。

甲方（委托方）：（签字）（日期）
乙方（承包方）：（签字）（日期）
2024年环境绿化工程承包合同（四）
合同编号：_____
项目名称：_____
建设地点：_____
建设单位：_____（以下简称甲方）
施工单位：_____（以下简称乙方）
签约时间：____年____月____日签约地点：
__________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况
（一）工程名称：_____私家花园工程。

（二）建设地点：_____（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期
该项目工程总工期____天。

开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。

（一）如遇下列原因工期顺延：
1、未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2、设计变更；
3、甲方未能按期提交施工场地；
4、连续4小时遇雨和停水、停电；
5、未按合同规定时间拨付工程款项；
6、遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：
1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

第三条工程合同总价及支付方式
（一）结算依据：
1、依照____年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按C级取费，工程类别按定额说明执行。

定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；
2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；
3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；
4、竣工图。

（二）合同金额：
1、本合同暂定造价____万元；
2、工程竣工验收后按实结算。

（三）合同金额的支付时间：
1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

第五条质保期
（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。

保修期按建设部____年第____号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（____元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。

（二）成活率：植物管护移交时按行规达到____%的成活率。

第六条双方的责任
（一）甲方责任：
1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3、负责协助办理施工的各项进场手续；
4、负责协调现场各施工单位间的关系；
5、若施工变更应以书面形式通知乙方；
6、按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；
4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
5、负责施工中的成品保护。

第七条甲、乙双方现场代表及责任
（一）甲方施工负责人：_____
现场代表：_____
（二）乙方施工负责人：_____
土建：_____
绿化：_____
现场代表：_____（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

第八条材料的认定及采购
（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条违约责任
（一）甲方违约责任：
1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的____‰向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。

协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____法人代表：_____ 法人代表：_____委托代理人：_____。