【知识学习】建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同担保协议书8篇
建设工程施工合同担保协议书8篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保建设工程施工合同的履行,保障双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,达成如下担保协议:一、协议目的为确保建设工程施工合同的顺利履行,保障工程进度与质量,甲、乙双方共同签订本协议,以明确双方的权利与义务,规范施工过程中的行为。
二、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________三、担保事项1. 乙方担保事项:(1)乙方保证按照建设工程施工合同的约定,按时开工、按时竣工,确保工程进度。
(2)乙方保证在施工过程中,严格按照国家相关法律法规、规范及标准进行施工,确保工程质量。
(3)乙方保证在施工过程中,遵守安全生产规定,确保施工现场安全。
(4)乙方保证在施工过程中,合理调配资源,确保施工现场的整洁与文明施工。
2. 甲方担保事项:(1)甲方保证按照建设工程施工合同的约定,按时支付工程进度款。
(2)甲方保证为乙方提供必要的施工条件,确保工程顺利进行。
(3)甲方保证遵守法律法规,遵循公平、公正、公开的原则,确保工程招投标的合法性。
四、担保方式1. 乙方提供以下担保:(1)施工保证金:乙方在合同签订后XX日内向甲方缴纳施工保证金人民币XX元。
(2)项目经理负责制:乙方确保项目经理为经验丰富的专业人士,全面负责工程的组织实施。
(3)质量保证金:在工程竣工验收合格后,留存部分工程款作为质量保证金,待工程保修期结束后支付。
2. 甲方提供以下担保:(1)工程款支付担保:甲方提供付款承诺书,确保按时支付工程进度款。
(2)合同履行担保:甲方保证按照建设工程施工合同的约定履行相关义务。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定履行担保事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同担保保证协议书甲方:(委托方名称)乙方:(担保方名称)鉴于甲方在进行建设工程施工过程中,需要按照合同约定提供担保保证金,为保证双方的权益,甲乙双方经友好协商达成以下协议:第一条担保金额及担保期限1.1 甲方同意向乙方提供的担保金额为人民币_________________元整(大写:_________________元)。
1.2 担保期限自本协议生效之日起至建设工程竣工验收合格且履行完毕合同约定的义务之日止。
第二条担保方式2.1 乙方同意以_________________(担保方式)方式为甲方提供担保。
2.2 甲方同意接受乙方提供的担保方式,且自愿接受乙方选择的担保机构。
第三条担保费用及费用支付3.1 根据甲乙双方友好协商的原则,担保费用由甲方按照合同约定支付给乙方。
3.2 担保费用支付方式为:_________________(支付方式)。
3.3 担保费用的支付时间为签订本协议之日起_______________(支付时间)内完成支付。
第四条担保责任4.1 乙方作为担保方,保证在担保期限内,按照合同约定向甲方提供担保。
4.2 若甲方未履行合同而导致担保责任发生时,乙方应根据合同约定承担相应的责任。
4.3 乙方同意,若发生需要向甲方支付担保金的情况,乙方应及时书面通知甲方,并按照约定时间和方式进行支付。
第五条监督与追偿5.1 甲方同意乙方根据实际情况对施工合同履约情况进行监督。
5.2 若甲方未履行施工合同约定的义务,乙方有权通过法律途径追偿。
5.3 如乙方向甲方支付了担保金额,甲方应在乙方追偿日起5个工作日内归还全部担保金额,并支付乙方因追偿产生的相关费用。
第六条争议解决6.1 本协议的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 若甲乙双方在执行本协议过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________丙方(担保方):________________鉴于甲方和乙方就本建设工程施工事项达成合作意向,丙方愿意就乙方在本工程施工过程中的相关义务提供保证担保。
经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为确保本建设工程施工合同的履行,维护甲乙双方的合法权益,丙方自愿作为乙方的保证人,承担连带责任保证。
二、工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程内容:________________三、担保事项1. 乙方按照合同约定履行施工义务,包括工程进度、质量、安全等方面的要求。
2. 乙方确保工程款项的按时支付,包括人工费、材料费等。
3. 乙方履行工程保修责任,确保工程竣工后的质量保修期限内的维修工作。
四、保证范围1. 本保证协议所担保的债权为甲方与乙方签订的建设工程施工合同项下的全部债权。
2. 保证范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。
五、保证方式和期限1. 丙方提供的保证方式为连带责任保证。
2. 保证期限为自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并履行完毕保修责任止。
六、担保人的权利和义务1. 丙方有权对乙方的施工过程和工程进展进行监督。
2. 丙方应督促乙方履行施工合同义务,确保工程顺利进展。
3. 在乙方未能履行施工合同义务时,丙方应承担连带责任,并按照甲方要求承担担保责任。
七、违约责任1. 乙方未能按照合同约定履行施工义务,甲方有权要求丙方承担连带责任,并要求丙方支付违约金。
2. 丙方在承担担保责任后,有权向乙方进行追偿。
八、解决争议的方式如因本协议引起的任何争议,甲乙丙三方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________工程规模:____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项:乙方保证按照合同约定履行施工义务,包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项:甲方保证按照合同约定支付工程款项,提供必要的工作条件,并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%,计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内,甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后,担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定,均应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权解除合同。
同时,乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
建筑合同担保协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(担保人):____________________乙方(被担保人):____________________丙方(主债务人):____________________鉴于:1. 甲方愿意为乙方在履行与丙方签订的建筑施工合同(以下简称“主合同”)过程中可能发生的债务提供担保。
2. 乙方承诺将按照主合同的约定履行相关义务,确保主合同的顺利履行。
3. 丙方同意接受甲方的担保,并要求乙方提供相应的担保措施。
根据上述事实,甲、乙、丙三方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、担保范围1. 甲方在本协议约定的担保范围内,对乙方因履行主合同而产生的债务,向丙方承担连带责任担保。
2. 担保范围包括但不限于:(1)乙方因履行主合同而产生的全部债务,包括但不限于工程款、材料款、设备款、设计费、监理费、检验费、保险费等。
(2)乙方因违反主合同约定而产生的违约金、赔偿金等。
(3)乙方因履行主合同而产生的其他债务。
二、担保期限1. 本协议的担保期限自主合同签订之日起至主合同约定的工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
2. 如主合同期限延长,本协议的担保期限相应延长至新的合同期限届满之日止。
三、担保金额1. 本协议担保金额为人民币_______元。
2. 甲方应按照丙方的要求,在主合同签订前,将担保金额的_______%作为保证金支付给丙方。
3. 保证金在主合同履行过程中,如因乙方履行义务情况良好,甲方可以与丙方协商减少保证金比例。
四、担保方式1. 甲方以现金形式提供担保。
2. 甲方应将担保金额的_______%作为保证金存入丙方指定的账户,作为担保资金的专用账户。
3. 甲方应保证担保资金的充足,如因乙方原因导致担保资金不足,甲方应在接到丙方通知之日起_______日内补足。
五、担保责任1. 甲方在本协议约定的担保范围内,对乙方因履行主合同而产生的债务,向丙方承担连带责任担保。
建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同担保保证协议书甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(担保方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保建设工程施工合同的履行,保障工程顺利进行,甲、乙、丙三方经友好协商,达成如下担保保证协议:一、协议目的为确保甲方与乙方签订的建设工程施工合同的履行,丙方愿意为乙方提供连带担保责任,确保工程按照合同约定进行,并承担因乙方原因导致的损失赔偿责任。
二、担保事项1. 乙方按照建设工程施工合同的约定履行施工义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面的要求。
2. 乙方按照合同约定完成工程竣工验收并交付使用。
3. 乙方履行工程保修责任,确保工程质量在保修期内符合相关规定。
三、担保范围丙方对乙方在建设工程施工合同项下的全部义务承担连带责任担保,包括但不限于工程款项的支付、工程进度的保障、工程质量的保证等。
若乙方未能履行合同约定,丙方需承担相应的赔偿责任。
四、担保期限本担保协议的期限为建设工程施工合同的履行期限,自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
若乙方在担保期限内出现违约行为,丙方需承担相应的担保责任。
五、担保方式丙方为本协议项下乙方的义务提供连带责任担保,当乙方未能履行合同约定时,甲方有权直接向丙方追索,丙方需无条件承担相应责任。
六、违约责任1. 若乙方未能按照建设工程施工合同的约定履行义务,甲方有权要求丙方承担担保责任,丙方需在接到通知后X日内履行相应赔偿义务。
2. 若丙方未能按照本协议约定承担担保责任,甲方有权通过法律途径追究丙方的法律责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议,甲、乙、丙三方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方:___________________(委托人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________乙方:___________________(承包人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________丙方:_____________(担保人全称)证照或身份证明号码:____________________地址:__________________________________为明确各方在建设工程施工合同(以下简称“施工合同”)履行过程中的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程,并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果,乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为:保证担保。
三、担保期限:自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容:1、在乙方签收完工验收书的前提下,如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程,经甲方通知后,丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的,丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议,应当本着友好协商原则进行,如无法协商解决的,应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):签订日期:_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容,如有疑问请与相关法律机构联系,以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同担保协议书4篇
建设工程施工合同担保协议书4篇篇1建设工程施工合同担保协议书甲方(委托方):法定代表人/授权代表:联系地址:电话:乙方(承包方):法定代表人/授权代表:地址:电话:丙方(担保方):法定代表人/授权代表:地址:电话:鉴于:1. 甲方与乙方就具体工程项目签署了建设工程施工合同,约定了工程款支付方式及工作内容等;2. 为保障甲方的权益,确保工程施工的按时按质完成,乙方同意提供相应的担保;3. 丙方愿意为乙方提供相应的担保服务。
经甲、乙、丙三方友好协商一致,特订立本协议。
第一条担保的内容1.1 丙方作为乙方在工程项目中的担保人,承诺在根据约定条件发生担保责任时,履行向甲方承担担保责任的义务。
1.2 担保方式:保函担保。
第二条担保的范围2.1 担保范围包括但不限于乙方在建设工程施工过程中所产生的工程质量问题、工期延误、违约责任等问题而给甲方造成的损失。
2.2 如果甲方因为乙方的原因受到法律诉讼、行政处罚等损失,丙方同样承担担保责任。
第三条担保期限3.1 本协议自双方签署之日起生效,至乙方履行完毕与甲方签订的建设工程施工合同并经验收合格后解除。
3.2 本协议终止后,如因乙方原因产生的争议仍在解决中,丙方担保期限自协议终止之日起再延长一年,直至争议解决。
第四条担保责任4.1 在乙方履行完毕与甲方签订的建设工程施工合同并经验收合格后,丙方不再承担担保责任。
4.2 如乙方违约或无法按照合同约定完成施工任务,甲方有权向丙方提出索赔请求。
第五条担保金额5.1 担保金额为合同总额的10%,乙方必须在签署协议后三个工作日内向丙方提供担保金,担保金将作为担保凭证。
5.2 如担保金额不足以覆盖实际损失金额,丙方有义务按照双方协商的方式提供额外担保。
第六条其他约定6.1 本协议如有未尽事宜,三方可另行协商签订补充协议。
6.2 本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):法定代表人/授权代表:法定代表人/授权代表:法定代表人/授权代表:签订日期:签订日期:签订日期:以上是建设工程施工合同担保协议书的内容,希望能够对您有所帮助。
建设工程施工合同担保保证协议书4篇
建设工程施工合同担保保证协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________丙方(担保方):______________为了保证本合同的有效履行,达成如下协议:一、甲方与乙方签订建设工程施工合同,丙方作为担保方同意为此提供担保。
二、担保方式:1. 丙方向甲方提供保证金担保,担保金额为人民币_______元整;2. 丙方在签订本协议之日起_____日内向甲方提供保证金;3. 如乙方在履行合同过程中出现违约行为,导致甲方损失,甲方有权直接向丙方追索保证金。
三、保证金担保的冻结和解冻:1. 在履约期限届满后,如乙方完全履行了合同义务,经甲方验收合格,丙方提供的保证金将立即解冻;2. 如乙方发生违约行为,需要向甲方支付违约金或赔偿损失的,甲方有权直接扣除相应金额,并向丙方通报扣除的原因。
四、丙方的保证和承诺:1. 丙方保证提供的保证金数额真实有效,能够完全保障甲方的权益;2. 丙方承诺不会干涉甲乙双方的合同履行过程,也不会影响合同的正常履行;3. 丙方保证不会在乙方出现违约行为时拒绝承担赔偿责任;4. 丙方明确知晓并愿意承担本次担保的法律后果,接受一切风险。
五、本协议自双方签字生效,并自合同完全履行后终止。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________丙方(担保方签字):______________签订日期:______________以上为建设工程施工合同担保保证协议书,各方应保证遵守协议内容,并共同维护合同的有效履行。
如有任何争议,应根据中华人民共和国法律予以解决。
篇2建设工程施工合同担保保证协议书甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:为了保障双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就建设工程施工合同的担保保证事宜达成如下协议:一、担保保证范围1. 乙方承诺按照合同约定的工程质量标准、工程进度和工程造价,完成委托方委托的工程项目。
建设工程施工合同担保协议书3篇
建设工程施工合同担保协议书3篇篇1本协议由以下双方签订:甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供担保,为了明确双方的权利和义务,根据我国相关法律规定,甲乙双方在公平、平等、自愿的基础上,经友好协商,特订立本协议。
一、担保事项1. 甲方同意就乙方与建设工程施工合同相关方签订的施工合同(以下简称“主合同”)的履行提供担保。
担保的主要内容包括工程款的支付、工程进度、工程质量和安全等方面。
二、担保金额及方式1. 担保金额:根据主合同的金额和具体情况确定。
2. 担保方式:连带责任担保。
甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
三、担保期限1. 担保期限自本协议生效之日起至主合同履行完毕为止。
2. 若主合同履行过程中发生任何变更,双方应协商确定担保期限是否相应调整。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同项下的全部义务。
2. 甲方有义务在主合同项下乙方不能履行义务时,按照本协议承担担保责任。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和安全。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应履行主合同项下的全部义务,包括工程款的支付、工程进度、工程质量和安全等方面。
2. 乙方应配合甲方进行施工过程监督,确保工程顺利履行。
3. 乙方有义务向甲方提供与主合同履行相关的真实、完整的资料。
六、违约责任1. 若乙方未履行主合同项下的义务,甲方应按照本协议承担担保责任。
2. 若甲方未履行本协议项下的义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
七、解决争议的方式1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。
八、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
建设工程施工合同担保协议书
建设工程施工合同担保协议书建设工程施工合同担保协议书1. 引言本协议书为建设工程施工合同项下的担保协议,是由乙方(担保方)为甲方(受益方)在建设工程施工合同履行过程中提供担保的协议。
本协议旨在保障甲方的利益,确保建设工程顺利进行及完工。
2. 协议内容2.1 担保方式本协议约定乙方向甲方提供以下担保:1. 保证金担保:乙方向甲方提供一定金额的保证金作为担保,以确保甲方在建设工程施工过程中能够按照合同要求及时支付工程款项。
2. 履约保证担保:乙方向甲方提供履约保证担保,确保甲方在建设工程施工期间按照合同要求进行施工,并按时完成工程。
2.2 担保期限保证金担保的期限自本协议签订之日起至建设工程竣工验收合格之日止。
履约保证担保的期限自本协议签订之日起至建设工程竣工验收合格之日止,并在工程竣工验收合格之日起继续有效 12 个月。
2.3 担保金额本协议约定的担保金额为人民币(大写)_______________(小写)_______________。
2.4 违约责任在以下情况下,乙方将承担违约责任:1. 未能按照合同约定提供相应的担保金或履约保证。
2. 甲方因乙方原因未能按照合同要求及时支付工程款项。
3. 甲方因乙方原因未能按照合同要求进行施工,并导致工程无法按时完成。
乙方的违约责任包括但不限于向甲方支付相应的违约金,并承担由此引起的一切损失。
2.5 变更与解除本协议的任何变更须经双方书面协商一致。
当双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。
如无法通过协商解决,应提交至争议解决委员会进行调解。
如果仍不能解决,则提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
本协议在以下情况下解除:1. 建设工程竣工验收合格之日到期。
2. 双方以书面形式一致协商解除。
3. 其他事项1. 本协议的任何补充协议须以书面形式进行,并附于本协议,作为其组成部分。
2. 本协议的所有附属文件均与协议具有同等效力。
4. 适用法律与管辖本协议受中华人民共和国法律的管辖。
建设工程施工合同担保协议书3篇
建设工程施工合同担保协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同担保协议书甲方(委托人):法定代表人(或授权代表):(签字)联系地址:联系电话:开户银行:账号:乙方(承包人):法定代表人(或授权代表):(签字)联系地址:联系电话:开户银行:账号:鉴于,甲方与乙方就甲方委托乙方进行建设工程施工合同的事宜,双方就担保事宜达成如下协议:第一条保证金额及形式1. 甲方应在本协议签订之日起三日内向乙方提供的保证金为:万元(大写)人民币。
该笔保证金应以人民币形式支付,并存入乙方指定的账户中。
2. 乙方应在建设工程施工期间向甲方提供担保的金额为:万元(大写)人民币,作为合同履行的担保。
该笔担保金额应以人民币形式支付,并存入甲方指定的账户中。
第二条保证金的使用1. 保证金应在以下情况中使用:(1)乙方严重违反建设工程施工合同的约定,导致合同无法履行;(2)甲方根据建设工程施工合同的约定要求提取保证金。
第三条保证金的退还1. 乙方在合同履行完毕并结清一切应付款项后,甲方应立即将该笔保证金退还给乙方。
2. 若乙方违反建设工程施工合同约定,导致甲方受到损失的,甲方有权扣除相应金额后将保证金退还给乙方。
第四条保证金的调配1. 保证金调配以书面形式确认为准,并应当在乙方在承包建设工程施工合同期间独立负责项目施工的证明。
2. 甲方应在乙方提供书面证明后的三日内将保证金支付给乙方指定的账户上。
第五条保证金的监督1. 乙方应遵守建设工程施工合同的约定,确保工程质量和工程进度,以确保甲方的利益。
2. 甲方有权随时对乙方的工程施工进行检查,对不符合要求的情况应及时提出并采取相应措施,确保工程质量和工程进度的顺利进行。
第六条其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的任何变更或补充应经双方书面协商,并经双方授权代表签字确认后生效。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期自建设工程施工合同约定的工期内,至建设工程竣工验收合格之日止。
建设工程担保合同范本3篇
建设工程担保合同范本3篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方在建设工程项目中提供担保,以维护交易各方的权益,甲乙双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就本次建设工程担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方同意就乙方在建设工程项目中因合同履行产生的债务向相关权利人提供担保。
担保事项包括但不限于工程进度款支付、工程竣工验收及结算、工程保修金等。
二、担保范围1. 担保金额:人民币_________________________元(大写:_________________________元整)。
2. 担保范围:包括但不限于借款本金、利息、违约金、赔偿金及其他因乙方违约产生的费用。
三、担保期限担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
若乙方在担保期限内提前履行完毕合同义务,则担保责任相应终止。
四、担保方式本担保为连带责任担保。
甲方在担保期限内对乙方因违约产生的债务承担连带清偿责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况,并要求乙方提供与本合同履行相关的资料。
2. 乙方未履行合同义务时,甲方应在担保范围内承担担保责任。
3. 乙方履行完毕合同义务后,甲方不再承担担保责任。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按时履行建设工程施工合同约定的义务,确保工程进度和质量。
2. 乙方应向甲方提供与本合同履行相关的真实、完整、准确的资料。
3. 乙方在担保期限内不得擅自转让、变更或终止建设工程施工合同。
七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定履行义务,甲方应在担保范围内承担连带责任,向相关权利人支付相应款项。
2. 若甲方未履行担保责任,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
八、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1建设工程施工合同担保协议书协议参照《中华人民共和国合同法》的相关规定拟订,并依据甲方与乙方签定《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),约定保证担保事项、责任范围、保证期限等,确保工程顺利按合同约定进行。
一、保证担保事项:1. 为确保合同的履行,乙方同意向甲方提供担保,并承担以下担保责任:a. 保证承揽的建设工程得到有效、及时的实施,并按照合同的约定完成工程;b. 保证建设工程实施的质量符合国家标准及合同规定;c. 保证建设工程实施时所使用的材料及设备符合国家标准,并具有合格证明;d. 保证在建设工程实施过程中,遵守相关的法律法规和环保要求;e. 其他合同约定的担保事项。
2. 在发生乙方未按合同约定履行义务或发生违约时,甲方有权向乙方追偿造成的损失。
3. 甲方有权要求乙方提供其他形式的担保,包括但不限于保证金、证件等。
二、责任范围:1. 乙方作为担保方,除承担上述担保责任外,还应承担以下责任:a. 对建设工程造成损害的,应承担赔偿责任;b. 如乙方在建设工程施工中造成违约,导致工程无法按时完成,乙方应承担违约责任。
2. 乙方不得借故逃避担保责任,如有违约行为,应承担相应法律责任。
三、保证期限:1. 本协议的保证期限自合同签订之日起生效,至建设工程完工验收合格之日止。
2. 若建设工程验收不合格,乙方需承担修复责任,并继续承担担保责任,直至工程合格验收为止。
四、附则:1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的效力不受合同解除、终止的影响,仍然有效。
3. 本协议如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构解决。
本协议自双方签字盖章之日生效,即为合法有效。
愿双方共同遵守协议约定,确保建设工程按时质量完工。
甲方(盖章):___________ 日期:___________乙方(盖章):___________ 日期:___________篇2建设工程施工合同担保协议书甲方:(委托人单位名称)乙方:(承包人单位名称)丙方:(担保人名称)甲、乙、丙三方经友好协商,就本合同项下工程施工合同的担保事宜达成协议如下:一、担保金额1.1 丙方同意在本合同下,为乙方向甲方提供担保金额为(金额大写)(金额小写)元(下同)。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方和乙方已经共同签订关于_____________项目的建筑工程合同,为确保工程顺利进行,保障双方权益,甲方需提供支付担保。
经友好协商,甲、乙双方就工程支付担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方为确保乙方在建筑工程合同中的合法权益,同意提供支付担保,保证按照合同约定的支付条件、金额和时间,准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
二、担保金额与期限1. 担保金额:本次支付担保涉及的金额为人民币______元整(大写:______元整)。
具体金额按照合同约定执行。
2. 担保期限:自本协议生效之日起至建筑工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
三、担保方式甲方以资信担保方式提供支付担保,同时可提供第三方担保或者其它担保财产作为补充担保措施。
补充担保措施的具体情况双方另议并签署相关协议。
四、甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
2. 甲方在提供担保期间,不得转移资产或进行其他可能影响担保能力的行为。
3. 若甲方未履行合同约定支付义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并承担因此造成的损失。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款及其他相关款项的申请。
3. 若甲方未履行支付义务,乙方有权依法追索欠款及违约责任。
六、违约责任与救济措施1. 若甲方未按照合同约定履行支付义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 违约救济措施包括:要求甲方支付违约金、滞纳金;暂停工程;解除合同等。
具体违约救济措施由双方根据违约情况协商确定。
七、解决争议的方式及法律适用1. 若因本协议产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同担保协议书3篇
建设工程施工合同担保协议书3篇篇1本协议由以下两方达成:甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________鉴于甲方需要建设一项工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经过友好协商,就本建设工程施工事宜达成如下协议。
为确保合同的履行,双方同意实行合同担保制度,特签订本合同担保协议书。
一、担保事项1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其施工义务,包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 乙方应按照约定时间完成工程施工,并保证工程质量符合相关国家和地方标准。
3. 乙方应保证施工过程中不发生安全生产事故,严格遵守安全生产相关规定。
为保证乙方履行上述担保事项,甲方要求乙方提供如下担保方式:1. 履约保证金:乙方在本协议签订后XX日内向甲方缴纳履约保证金人民币XXXX元。
该保证金将在工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后退还。
2. 抵押担保:乙方应按照甲方要求提供抵押物作为担保。
抵押物应为乙方所有的合法资产,并经甲方认可评估机构评估确定价值。
抵押物担保的金额、期限等具体事项将在双方签署的抵押合同中约定。
3. 保证担保:如有需要,乙方应提供第三方保证人为其提供担保。
保证人应具备一定的资质和信誉,保证乙方履行本合同约定的义务。
具体保证事项和范围将在保证合同中约定。
三、担保范围本次担保范围包括但不限于施工合同的履行、工程款的支付、工程质量和安全等方面的责任。
具体担保范围将在双方签署的担保协议中详细约定。
本担保协议自签署之日起生效,至工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后终止。
若因乙方违约导致工程无法按时完成或质量不符合要求等情况,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并可根据实际情况延长担保期限。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程施工,应按照约定向甲方支付违约金。
2. 若乙方在施工过程中发生安全生产事故,应承担相应的法律责任和赔偿费用。
3. 若乙方未按照合同约定履行其他义务,应按照约定承担相应的违约责任。
建设工程施工合同担保协议书
建设工程施工合同担保协议书一、协议背景根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为保障建设工程施工合同的履行,确保合同双方的权益,特制定本担保协议。
二、协议内容1. 担保范围本担保协议适用于建设工程施工合同的履行过程中所涉及的担保事项。
2. 担保方式(1)保证担保:保证人承诺,在合同履行期限内,如承包人未按照合同约定履行义务,保证人将按照合同约定承担相应的责任。
(2)抵押担保:承包人将其在建设工程中所拥有的土地、房屋等财产作为担保财产,以保证合同的履行。
3. 担保责任(1)保证担保责任:保证人对承包人不履行合同义务所产生的损失承担连带责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
(2)抵押担保责任:如承包人未能按照合同约定履行义务,担保人有权依法处置抵押财产,以弥补损失。
4. 担保期限本担保协议自合同签订之日起生效,至建设工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
5. 担保金额担保金额为合同总金额的百分之二十,即XXX元。
6. 担保费用担保费用由承包人承担,具体费用标准为担保金额的百分之一,即XXX元。
7. 担保条件(1)承包人应按照合同约定的工期、质量、安全等要求履行合同义务。
(2)承包人应按照合同约定的付款方式和时间支付相应款项。
(3)承包人应提供真实、准确的资料和证明文件,配合担保人的审核工作。
8. 担保人的权利和义务(1)担保人有权要求承包人提供必要的履约担保材料和证明文件。
(2)担保人有权要求承包人提供项目进展情况的报告。
(3)担保人有权要求承包人提供财务状况的报告。
(4)担保人有权要求承包人提供施工过程中的监理报告。
9. 合同解除和违约责任(1)如承包人未能按照合同约定履行义务,担保人有权解除本担保协议,并要求承包人承担相应的违约责任。
(2)如担保人未能履行担保责任,承包人有权解除本合同,并要求担保人承担相应的违约责任。
10. 争议解决本担保协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程施工安全担保协议(3篇)
第1篇甲方(担保人):[担保人名称]乙方(被担保人):[被担保人名称]鉴于甲方愿意为乙方在[工程施工项目名称](以下简称“本项目”)施工过程中的安全责任提供担保,乙方同意接受甲方提供的担保服务,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、担保范围1. 本协议担保范围包括但不限于乙方在施工过程中可能发生的人身伤害、财产损失等安全事故。
2. 担保金额为人民币[担保金额]元。
二、担保期限1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至本项目施工结束且乙方完成所有保修义务之日止。
2. 在担保期限内,如发生任何安全事故,甲方应按照本协议约定承担相应的担保责任。
三、担保责任1. 甲方在本协议担保范围内,对乙方因施工过程中发生的人身伤害、财产损失等安全事故承担连带赔偿责任。
2. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿因担保而产生的全部费用。
四、担保义务1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应配合甲方进行安全检查,接受甲方提出的整改要求。
3. 乙方在施工过程中发生安全事故时,应及时向甲方报告,并积极配合甲方进行调查和处理。
五、违约责任1. 如乙方违反本协议约定,导致安全事故发生,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方违反本协议约定,未能履行担保责任,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(担保人):____________________乙方(被担保人):____________________签订日期:____________________附件:1. 甲方营业执照副本复印件2. 乙方施工资质证书复印件3. 项目施工合同复印件第2篇甲方(担保方):_________乙方(被担保方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在工程施工过程中可能发生的安全生产责任事故进行担保,达成如下协议:第一条担保范围1.1 乙方在工程施工过程中,因违反国家有关安全生产法律法规、规章制度,导致的人员伤亡、财产损失等安全生产责任事故,甲方承担相应的担保责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同担保保证协议书
具保证人:
根据xx工程《建设工程施工同》41条规定,保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由
由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容
、税、费:
A、建筑经营税,城市建设维护税,教育附加费,所得税,印花税等;
B、按国家规定施工企业应缴纳的规费;
c、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费;
D、民工工资支付、材料费支付;
E、债务偿还。
2、
质量、安全、文明施工、工期、违约:
A、因发生安全责任事故所产生的所有费用,包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;
B、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损
失和费用。
3、债务:
拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。
以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任
、对第二条所例条款内容,由保证人承担民事责任和经济偿付;
2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;
3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分,用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;
4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任,由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式
1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物,抵押担保物列后:
第五条、抵押担保保证权的实现
凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿,保证人赔
偿后的不足部分,分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖,变卖该抵押物的价款清偿;
2、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债务数额的部分归还保证人所有,不足部分,由保证人继续清偿;
第六条、抵押物返还
、如果保证人保质量,保工期,保安全,按约定完成施工任务;且没有留下债务,保证人提供的抵押物如数归还给保证人,担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是:
工程保修期到期,经建设单位和相关部门办清手续.
保证人工程所在地公开公告或登报公告,90天后,如果未发生债务纠纷或索赔,抵押物归还给保证人,用法人资产担保保证的解除担保合同。
保证人接收所返还的抵押物时,必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明:以上保证条款和内容,纯属本人自愿,完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同,为工程合同的组成部分。
保证人:
代
表:
代表人身份证号码:年
月
日。