业主指定分包安全文明施工管理协议(深圳华星光电)
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议书
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议书甲方：____________工程有限公司乙方：____________工程有限公司根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和有关规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲乙双方的安全生产、文明施工事项达成如下协议：一、协议范围1.1 本协议适用于甲方作为施工总承包单位与乙方作为分包单位合作开展的建设工程项目的安全生产、文明施工管理。
1.2 本协议内容包括但不限于安全生产组织管理、安全生产责任、安全生产措施、文明施工要求等方面。
二、安全生产组织管理2.1 甲方应建立健全安全生产组织机构，明确安全生产管理人员，负责项目安全生产工作的组织、协调、监督和检查。
2.2 乙方应根据工程项目的特点，建立健全分包单位的安全生产组织机构，明确安全生产管理人员，负责分包范围内安全生产工作的组织、协调、监督和检查。
三、安全生产责任3.1 甲方作为施工总承包单位，对工程项目的安全生产负总责，负责对乙方分包单位的安全生产工作的统一协调、管理。
3.2 乙方作为分包单位，应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，对分包范围内的安全生产负直接责任。
3.3 甲方应负责对乙方分包单位的安全生产条件进行审查，确保乙方具备相应的安全生产条件。
3.4 乙方应严格按照甲方的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。
四、安全生产措施4.1 甲方应制定工程项目的安全生产规章制度、操作规程，并监督乙方分包单位执行。
4.2 乙方应制定分包范围内的安全生产规章制度、操作规程，并组织培训，确保施工人员了解并遵守。
4.3 甲方应定期组织安全生产检查，对发现的安全隐患，应立即督促乙方分包单位整改。
4.4 乙方应加强施工现场的安全防护，按照甲方要求设置安全警示标志，保障施工现场的安全。
五、文明施工要求5.1 甲方应加强对施工现场文明施工的管理，营造良好的施工环境。
房屋市政工程安全生产文明施工管理技术服务协议书
房屋市政工程安全生产文明施工管理技术服务协议书尊敬的业主：为了确保房屋市政工程的安全施工和文明管理，我们双方达成以下技术服务协议：一、安全生产管理1.1 本协议生效后，双方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全生产。
1.2 双方应加强施工现场安全巡查，定期组织安全培训，提高工人安全生产意识。
1.3 发现安全隐患时，应立即报告，采取有效措施，确保施工现场安全。
二、文明施工管理2.1 双方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁，避免污染环境。
2.2 禁止施工现场出现乱扔垃圾、施工噪音扰民等不文明现象，保持良好的社会形象。
2.3 严格控制施工现场施工噪音，减少对周边居民的影响，提高施工文明程度。
三、施工管理技术服务3.1 双方应配备专业施工管理人员，确保施工按照规定进行，保质保量完成工程。
3.2 根据施工进度，及时调整施工方案，保证施工工期的完成。
3.3 提供施工管理技术服务，协助解决施工过程中出现的问题，保障施工顺利进行。
四、协议履行4.1 双方应严格遵守本协议约定，共同维护施工现场的安全、文明、有序。
4.2 如有违反本协议的行为，应及时协商解决，确保施工工程的顺利进行。
4.3 本协议自双方签字生效，有效期至工程竣工验收，届时双方可根据工程实际情况决定是否续签协议。
以上为双方签署的《房屋市政工程安全生产文明施工管理技术服务协议书》，希望双方共同遵守，保障工程施工的顺利进行，确保工程质量和工期的顺利完成。
特此协议，以示双方的合作和信任。
感谢您的支持与配合。
祝工程施工顺利，取得成功！此致敬礼。
分包单位安全生产、文明施工、治安、防火管理协议书
分包单位安全生产、文明施工、治安、防火管理协议书工程总承包单位：常州市新桥建筑工程有限公司（以下简称为甲方）分包单位：（以下简称为乙方）为了共同搞好工程施工安全与文明，进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针，确保施工安全，现根据《安全生产法》、《建设工程安全生产条例》及各级长效管理等有关规定，特签订安全生产文明施工管理协议，明确双方的责任和义务。
一、分包概况：1、工程项目名称：映像江南花园小区2、总承包单位项目部：映像江南花园小区项目部，负责人：3、分包单位：，负责人：4、分包形式及内容：二、双方职责和义务：（一）甲方职责和义务1、甲方应根据工程具体情况建立项目安全管理组织体系，配备负责安全生产的各级专职和兼职安全员，建立健全各工种的安全操作规程，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
2、负责向乙方传递公司质量、环境、职业健康安全管理方针，明确质量目标和文明施工目标及有关管理的要求。
3、提供符合安全和文明施工规定的施工作业条件和环境、安全防护设施。
4、负责审核专业工程分包方提供有关专业分包安全生产方案，对工程分包、劳务分包进行安全、文明施工及治安防火等交底，提出有关注意或应遵守的事项。
5、及时协调处理安全生产、文明施工、治安、防火工作中的矛盾，检查、督促和知道安全、文明、治安、防火措施的落实。
6、负责对乙方施工及人员进行安全、文明施工的检查，提出整改要求。
必需时，责令乙方停工整改和给予经济处罚，出现严重违规违法时有权要求乙方退出施工。
7、负责对乙方在施工现场范围的宿舍、食堂、卫生间以及内部治安进行检查和管理，对存在问题提出整改要求。
（二）乙方职责和义务1、遵守国家法律法规、标准规范以及总包方各项规章制度。
主动接受总包方对安全生产、文明施工、治安、防火方面的工作监督、检查和指导。
2、建立健全本单位安全生产、文明施工、治安防火管理制度，分包方进入现场必须明确一名专职或兼职现场安全管理人员和岗位职责，负责对本单位进场施工人员进行遵章守法教育，和对自身安全、文明施工、治安、防火工作进行检查。
分包单位安全文明施工管理协议书
分包单位安全文明施工管理协议书为进一步规范劳务用工管理，调动分包单位参与项目安全文明施工管理工作的积极性，不断改进提高作业队伍整体管理水平。
特制定本考核细则签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范及当地建设行业主管部门安全管理相关规定。
第二条双方共同遵守XXX建设集团有限责任公司各项安全生产规章制度，贯彻执行XXX建设集团企业管理标准。
第三条总包方和分包方之间是分包合同关系，分包方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，分包方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。
第四条总包方的安全责任、权利和义务。
1、对分包方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对分包方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、按照施工组织设计对分包方进行总的安全技术交底，并交代施工现场的基本情况、危险点。
4、工程安全防护、文明施工措施由总包方制定，由分包方负责实施；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）由分包方自购和租赁，使用前须经总包方材料员、安全员现场检查验收并提供相关材料的质量证明材料及当地备案证（资料须盖供应方红章）后方可使用。
分包方对自购及租赁的材料质量负责。
5、总包方有权制止分包方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、总包方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对分包方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，有权拒绝分包方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果分包方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，总包方有权终止分包合同，责令分包方限期退场。
业主指定分包安全文明施工管理协议(深圳华星光电)
内蒙古卓正煤化工有限公司与建设工程施工总承包安全协议发包方：内蒙古卓正煤化工有限公司总承包方：内蒙古兴泰建筑有限责任公司分包方：依照《中华人民共和国安全生产法》和国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程建设方内蒙古卓正煤化工有限公司以下简称为“发包人”）与总承包方已经签订内蒙古卓正煤化工有限公司120万吨/年甲醇项目厂前区办公大楼、车库/浴室工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”）；分包方与发包方已签订了《》，双方就合同的实施之安全事项，协商达成一致，订立本合同。
1.安全生产管理目标杜绝死亡事故；重伤事故率控制在1‰内；轻伤事故率控制在3‰内；杜绝机械临电事故；杜绝重大安全卫生事故；杜绝重大火灾、环境污染事故；创市级文明工地；创中建总公司CI创优奖；2010年度安全、环境管理体系达标；按JGJ59-99考核工地合格率100%，优良率60%以上。
2.双方的权利和义务2.1总承包方的权利和义务2.1.1建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；2.1.2制定安全生产规章制度和操作规程；2.1.3确保安全生产管理费用的有效使用；2.1.4设立安全管理机构，在现场项目部设立专职安全管理员；2.1.5在现场项目部建立全套安全管理资料；2.1.6编制安全技术措施，并将其提交给分包方；2.1.7接受地方政府有关职能部门，依法对企业及项目安全生产的监督和管理；2.1.8委派项目管理人员，对分包方的施工场所，特别是事故易发的重点部位进行检查；发现事故隐患，及时通知分包方处理。
2.1.9总承包方对分包方的安全生产的管理，可行使以下职权：2.1.9.1进入分包方施工场地进行检查，调阅有关资料，向有关人员了解情况。
2.1.9.2对检查中发现安全生产违法或违规或违反本协议的行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依据建设单位、监理单位及总承包方或总承包方现场的安全管理规定针对分包方的违约行为，应当追究其违约责任，有权向分包方开具收取违约金通知单，并根据通知单金额在应付分包方的款项中扣除。
分包工程安全生产、文明施工管理协议(最新)
*******专业分包工程分包工程安全生产、文明施工管理协议总包商：分包商：为贯彻国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，根据国家和上海市有关法律法规，为明确双方的安全生产、文明施工管理责任，确保项目施工安全，完成安全生产、文明施工管理目标，在签订xxxxxxx工程xx分包施工合同同时，签订本安全生产、文明施工管理协议。
一、工程项目名称、地址及分包工程范围1、项目名称：xxxxxxx工程2、项目地址：3、分包工程范围：二、分包商施工工期1、开工日期：以书面通知为准2、完工日期：以书面通知为准三、项目安全生产、文明施工目标1、杜绝重大伤亡及重大机械设备事故；2、不发生火灾和各种中毒事故；3、不发生农民工维护集体闹访事件；4、安全管理达到xx市标准化优良等级；5、创建市文明工地。
四、协议内容及双方责任分包商的责任1.分包商进场前应向总包商提交以下证照资料：资质证书、营业执照、诚信手册、安全生产许可证、项目经理资质证书、三类人员安全证（B证、C证）、专职安全员岗位证书、进场作业人员身份证及特种作业人员上岗证、健康证（以上证件验原件，留盖分包公司公章的复印件）、拟进场人员花名册，并保证对以上证照资料的真实、有效性负责。
2.分包商的现场经理、主要施工和安全管理人员一经确定并经业主批准，不得擅自更改。
分包单位必须在上述资料通过业主/监理/总包商检查验证且办理好综合保险、门禁卡，交纳相关费用后才能进入施工现场。
3.分包商在进场前必须向总包商缴纳安全生产、文明施工保证金人民币贰拾万元（可根据工程分包造价增减）。
如施工过程中分包商违反了总包商现场的安全生产、文明施工管理规定，必须在总包商规定的时间内整改；整改不合格的，总包商有权对违规情况进行处罚，发出罚款通知单，报经监理确认后，从当月总包支付分包商的工程款中扣除；如分包商不予整改，总包商有权另行委托其他单位代为整改，所需一切费用均由分包商无条件承担，从分包商缴纳的保证金中扣除。
分包安全文明施工协议书
分包安全文明施工协议书一、协议双方信息甲方：（业主全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（分包单位全称）地址：法定代表人：联系方式：二、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在分包工程施工过程中的安全文明施工责任，确保施工现场管理有序，防止事故发生，保障工程质量和施工进度。
三、安全文明施工要求1. 乙方必须遵守国家有关建筑施工安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全生产管理制度。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责。
3. 乙方应对其员工进行安全教育和技能培训，确保员工熟悉并掌握相应的安全操作规程。
4. 乙方应保证施工现场的整洁有序，做到材料堆放规范，机械设备安全使用，及时清理施工垃圾。
5. 乙方应配备必要的安全防护设施和消防器材，定期进行检查和维护。
6. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，对危险区域进行隔离。
7. 乙方应制定应急预案，发生事故时能够迅速有效地进行处理。
四、违约责任1. 如乙方违反本协议中的任何条款，甲方有权要求乙方立即整改；若乙方未在规定时间内完成整改，甲方有权采取相应措施，由此产生的一切费用由乙方承担。
2. 如因乙方的原因导致安全事故或环境污染等事件，乙方应负全部责任，并赔偿因此给甲方或第三方造成的损失。
五、协议生效与变更本协议自双方签字盖章之日起生效。
如需变更或解除本协议，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
六、其他事项双方在履行本协议过程中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议第一条总则为加强建设工程施工过程中的安全生产和文明施工，维护社会公共利益与人民生命财产安全，保证工程建设质量，制定本协议。
第二条本协议的适用范围本协议适用于建设工程施工总包单位与分包单位之间，在施工过程中实现安全生产和文明施工的目标。
第三条施工总包单位的职责1、建立健全工程管理体系和安全生产管理体系，对施工过程中的安全生产和文明施工进行全面监管。
2、制定有关安全生产和文明施工的管理规章制度、标准、操作规程和检查标准，督促分包单位认真执行。
3、建立安全生产和文明施工的监督检查制度，对分包单位的施工过程进行日常监管，及时发现问题并及时处理，定期进行专项检查，重点对分包单位的安全生产、待遇等进行检查。
4、组织广泛开展安全生产和文明施工的宣传教育，提高分包单位员工的安全、环境保护等意识，不断加强分包单位全员素质培训和安全教育。
5、与分包单位签订安全生产和文明施工承诺书，明确各自的职责，约束分包单位做到安全生产和文明施工。
第四条分包单位的职责1、严格按照工程施工合同规定和国家有关安全生产和文明施工的法律法规进行施工。
2、遵守施工管理规章制度、标准、操作规程和检查标准，认真履行安全生产和文明施工方面的职责，加强自身安全生产、环境保护、劳动卫生等方面的管理。
3、积极配合和支持建设工程施工总包单位的安全生产和文明施工监管工作，根据总包单位的要求，提供有关文明施工和安全生产的信息，协助总包单位查处违规行为。
4、分包单位应对发现的危险源、违章行为及时进行整改，并及时向总包单位报告相关信息。
分包单位必须遵守《建筑施工完工验收规范》等相关法律法规的规定，确保工程质量和工程安全。
5、分包单位应针对自身存在的安全隐患和环境不良情况采取有效措施及时进行整改，并将整治情况通报总包单位。
第五条安全生产和文明施工监管机制1、建设工程施工总包单位应按照有关法律法规和标准，建立和完善安全生产和文明施工监管制度，严格按照制度实施监管，并对监管情况进行定期的检查和评估。
总包与分包安全生产、文明施工责任协议
总包与分包安全生产、文明施工责任协议甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证株洲恒大悦珑台项目一期工程的安全生产，把本工地的安全管理目标逐级分解，用责任书形式落实安全生产责任制。
分包方就以下安全文明施工事项向总包方负责，双方签订施工安全、文明施工目标责任书。
一、施工安全目标杜绝重大安全事故的发生，死亡率为零，轻伤事故发生率小于1.5‰，创建市级安全文明施工标化工地。
二、施工安全责任分包方必须遵守国家有关施工安全的法律、法规与规定，遵守公司各项施工安全管理制度。
加强管理，确保施工安全目标实现，并接受建设行业主管部门、业主和公司的监督，及时消除安全隐患，确保安全生产。
乙方必须为乙方施工作业人员购买人身伤害保险和意外保险。
三、施工安全技术措施1、进行新工种的安全教育。
对各生产工序操作班组做好全面、具体有针对性的安全技术交底，交底与被交底方双方履行签字手续。
2、必须遵守“安全生产六大纪律”、执行“十项安全技术措施”，严格遵守“施工现场十不准”、起重吊装“十不吊”的规定。
3、建立健全的施工现场安全管理制度，保证班组每天上班前对工人进行操作和作业环境的班前安全交底。
4、服从总包方安全管理规定，听从指挥，进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，佩戴胸卡。
严禁打赤脚、赤膊、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋进入工地，2m以上高空作业系好安全带。
正确使用个人劳动防护用品，如有违反每次罚款100元。
5、进行设备防护设施齐全，施工用电专项安全技术措施必须有分包方技术负责人审核签字。
施工用电做到三级保护，达到一机一闸一保，动力有接地，保证漏电保护器有效工作。
6、施工用电线路、配电箱必须符合规范，满足安全生产、文明施工要求。
7、施工现场按总包方的要求进行文明施工，施工道路畅通无阻，材料按要求堆放，做好落手清工作，保持现场整洁有序。
8、乙方施工人员在施工期间应讲文明、讲礼貌、讲职业道德。
总包、分包安全生产文明施工协议
建设工程安全生产、文明施工协议书一、立协议单位：总包单位: (甲方)分包单位: (乙方）以下简称甲方、乙方。
二、工程项目名称：三、工程地址：四、工程分包范围：五、协议执行期限：自年月日起开工至年月日完工（或实际完工期）。
六、协议内容：为了加强安全生产、文明施工管理，明确双方的安全生产责任，确保施工安全和文明施工，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方有关法规，经双方共同协商一致，特签定本协议书：1、甲、乙双方必须严格执行建设部JGJ59-2011标准；认真贯彻国家、行业及重庆市有关安全生产、文明施工、消防工作的法律、法规和规范、标准；严格执行有关劳动保护的法规、条例。
2、乙方应当服从甲方的安全生产管理，对于乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。
3、甲、乙双方都务必有各自安全管理机构，包括主管安全工作的领导、各级专(兼)职安全管理人员，有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。
4、甲、乙双方必须认真对本单位职工进行法律、法规、规范、标准、安全生产制度和安全技术知识教育、培训，增强其安全意识和法制观念，提高职工安全生产、文明施工意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守各项安全生产、文明施工制度、规定。
5、乙方施工前，应对本作业队伍进行入场安全教育，分部分项安全技术交底，告之本项目所执行的有关安全生产、文明施工、防火等管理制度、规定和要求，并将资料交付一份给甲方存档。
必要时甲方应向乙方提供书面管理制度，并督促他们严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派同志（联系电话）负责本项目的安全管理、文明施工、防火等工作，甲方指派同志（联系电话）负责联系、检查、督促乙方执行有关安全生产、文明施工、防火等各项规定，甲、乙双方应经常联系，相关协作，共同检查和处理施工中的有关问题，预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的督促检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如有书面的通知单还应进行书面回复。
总包对分包单位的安全文明施工协议书
总包对分包单位的安全文明施工协议书尊敬的总包单位：根据我方与贵方签订的总包合同，并为确保工程的安全施工和文明施工，经双方充分协商，达成以下协议：一、安全施工目标1.1 遵守国家及地方相关法律法规，严格执行安全生产标准，确保工地的人员和设备安全。
1.2 坚持“预防为主、综合治理”的原则，加强工程现场安全管理，预防事故的发生。
1.3 建立健全安全责任制度，明确各参与方的职责和义务，落实企业安全生产主体责任。
1.4 加强安全教育培训，提高工人的安全防护意识和技能水平，切实保障工人的人身安全。
1.5 做好现场安全检查和隐患排查，及时处理和整改存在的安全隐患，确保施工现场的安全。
二、文明施工目标2.1 建立健全施工现场文明施工管理制度，保持施工现场整洁有序。
2.2 加强对工人的文明教育，培养工人良好的职业道德和素质，提倡文明工作和生活方式。
2.3 严格控制噪音、扬尘、振动等因素对周围环境的影响，减少施工对环境的污染。
2.4 保护周边设施和建筑物的安全，避免损坏或影响周边环境的发展。
三、安全施工措施3.1 制定安全生产管理运行制度，确保施工现场各项安全措施的贯彻执行。
3.2 合理安排施工工序，保证危险作业在安全管理措施完备的情况下进行。
3.3 严格按照国家和行业的安全标准执行，采取必要的安全措施和防护措施。
3.4 加强对各类设备和机械的检修和维护，确保设备的安全运行。
3.5 保证工人佩戴符合国家标准的个人防护用品，并定期进行安全技能培训。
四、文明施工措施4.1 制定文明施工整治方案，规范工地建筑垃圾、废弃物的收集、运输和处理。
4.2 组织协调行车、堆场等区域的管理，确保施工现场的交通秩序和安全。
4.3 加强施工现场的环境保护，采取有效措施防止扬尘、污水和噪音等对周边环境的污染。
4.4 加强施工现场的火灾预防和防控工作，确保人员和设备的安全。
4.5 建立施工工地的巡查制度，定期检查工地整体的文明程度，并及时整改。
安全文明设施分包协议书范本
安全文明设施分包协议书范本一、甲方责任与义务：1. 甲方应提供符合国家安全生产法律法规及行业标准的施工环境和必要的技术资料。
2. 甲方负责对乙方进行安全生产教育和技能培训，确保乙方人员熟悉并遵守施工现场的安全操作规程。
3. 甲方应定期组织安全生产检查，发现隐患及时整改，并对乙方的安全生产工作进行监督和指导。
4. 甲方应按照合同约定，及时支付乙方的工程款。
二、乙方责任与义务：1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度和操作规程。
2. 乙方应配备合格的技术人员和施工队伍，确保施工人员具备相应的安全生产知识和操作技能。
3. 乙方负责施工现场的安全文明设施建设和维护，包括但不限于围挡、标识标牌、警示灯等。
4. 乙方应对其工作人员进行安全教育和技术交底，确保每位员工都能严格遵守安全操作规程。
5. 乙方在施工过程中发生的任何安全事故，应及时报告甲方，并采取措施防止事故扩大。
三、安全生产管理：1. 双方应共同制定安全生产计划和应急预案，确保施工现场的安全风险得到有效控制。
2. 乙方应在施工前进行安全技术交底，确保每位施工人员都清楚自己的工作职责和安全注意事项。
3. 甲乙双方应定期召开安全生产会议，交流安全生产经验，分析存在的问题，制定改进措施。
四、违约责任：1. 如甲方未能按约定支付工程款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 如乙方未能履行安全生产责任，导致安全事故的发生，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他条款：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决：如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
本协议是甲乙双方共同遵守的依据，是确保施工现场安全文明的基础。
工程分包安全文明施工协议范本
工程分包安全文明施工协议范本甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得某工程项目的总承包权，并决定将部分工程分包给乙方进行施工，为了确保施工过程中的安全、文明和工程质量，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本安全文明施工协议。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 分包范围：________________4. 分包内容：________________5. 工程期限：________________二、安全施工责任1. 甲方责任：a. 提供符合安全标准的施工环境和条件。
b. 向乙方提供必要的安全技术资料和安全教育。
c. 监督乙方遵守安全施工规定。
2. 乙方责任：a. 遵守国家和地方的安全生产法律法规。
b. 执行甲方的安全施工管理制度和操作规程。
c. 对分包工程的安全施工全面负责。
三、文明施工要求1. 乙方应保持施工现场整洁，不得随意堆放材料和垃圾。
2. 乙方应合理安排施工时间和流程，减少对周围环境的影响。
3. 乙方应采取措施减少施工噪音和粉尘污染。
四、安全教育培训1. 乙方必须对所有进场施工人员进行安全教育和培训。
2. 乙方应确保所有施工人员熟悉并掌握安全操作规程。
五、事故处理1. 一旦发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时向甲方报告。
2. 双方应积极配合进行事故调查和处理。
六、违约责任1. 因乙方违反本协议规定导致安全事故的，乙方应承担相应的责任和赔偿。
2. 甲方未履行安全监督责任，导致安全事故的，甲方应承担相应责任。
七、协议的变更和解除1. 本协议如有未尽事宜，双方可协商补充。
2. 因不可抗力导致本协议无法履行时，双方可协商解除协议。
八、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
文明施工协议书(分包工程)样本
文明施工协议书(分包工程)样本甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账户名：账号：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：开户银行：账户名：账号：双方为了确保分包工程顺利进行，保证工程建设期间的安全、文明施工，根据劳动法、建筑法等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、分包工程基本情况1.分包工程名称：2.工程地点：3.工程范围：4.工程施工期限：5.工程分包价格：6.分包工程质量要求：二、施工管理1.乙方需按照甲方提供的工程施工计划进行分包工程的施工，确保工期的按时完成。
2.乙方需配备相应的工程技术人员，并确保其具备相应的资质和经验。
3.乙方在施工现场应按照相关法规和标准，进行安全、文明施工管理。
4.乙方需保证施工现场的环境卫生，保持工地整洁，防止垃圾乱堆放。
5.乙方应设置施工警示标志，并保持施工现场的秩序，确保施工现场的安全。
6.乙方需采取相应的安全措施，保障工人的身体健康和人身安全。
三、文明施工要求1.乙方施工现场应设置工作区域和禁止进入区域，确保施工现场的安全和秩序。
2.乙方施工现场应设置施工现场围挡和安全防护措施。
3.乙方需采取噪音和粉尘控制措施，减少对周围环境的污染。
4.乙方应合理安排机械设备和材料的进出，确保不影响周边道路通行和居民生活。
5.乙方施工现场应设置公告栏，及时发布施工信息，确保与周边居民的沟通和协调。
6.乙方施工现场应设置临时设施，包括临时工地办公室、临时用水、临时电力等，保证施工现场的正常运行。
四、违约责任1.如乙方没有按照协议约定的要求履行分包工程的施工义务，给甲方造成经济损失的，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
2.如乙方违反相关法律法规，导致施工现场发生事故，给甲方造成损失的，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方的损失。
五、保密条款1.双方在合作中可能涉及到机密信息，包括但不限于技术资料、设计方案等，双方需对涉及到的机密信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或以任何形式披露给第三方。
深圳 安全文明施工协议书
深圳安全文明施工协议书在这份协议书中，我们首先明确了双方的基本信息，包括甲方（建设单位）和乙方（施工单位）的名称、地址及法定代表人等。
紧协议部分将围绕以下几个核心内容展开：一、安全生产责任。
乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，对施工现场的安全生产负全责。
同时，乙方需设立专职安全管理人员，定期组织安全教育培训，确保每位工人都能够熟悉并掌握必要的安全操作知识和技能。
二、文明施工要求。
施工现场应保持整洁有序，噪音、粉尘、废弃物处理等均需符合环保标准。
乙方还需做好施工场地的围挡工作，减少对周围环境和居民生活的影响。
三、安全防护措施。
乙方必须按照国家标准设置足够的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等，并对所有设备进行定期检查维护，确保其安全可靠。
四、应急预案。
针对可能发生的各种紧急情况，乙方需要制定详细的应急预案，并保证在紧急情况下能够迅速有效地响应。
五、监督检查。
甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，乙方应积极配合，对于检查中发现的问题要及时整改。
六、违约责任。
一旦乙方违反了协议书中的任何条款，都应当承担相应的违约责任。
具体责任根据双方协商或相关法律法规确定。
七、争议解决。
甲乙双方在执行本协议过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、协议生效。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
九、其他约定事项。
双方可以根据具体情况，对本协议未尽事宜进行补充约定。
通过以上条款，我们希望能够为深圳的建筑工地营造一个安全、文明、高效的施工环境。
当然，这只是一个范本，具体的协议内容还需要根据实际情况进行调整和完善。
安全文明施工不仅关系到工人的生命安全，也直接影响到工程质量和企业形象。
因此，无论是甲方还是乙方，都应该本着负责任的态度，严格遵守协议规定，共同推进项目的顺利进行。
2024年总包对分包单位的安全文明施工协议书
2024年总包对分包单位的安全文明施工协议书一、协议目的本协议旨在确保____年总包对分包单位的安全文明施工，减少施工过程中可能出现的安全事故，保护广大员工和公众的生命财产安全，维护社会和谐稳定。
二、协议双方总包单位：XXX建筑工程有限公司分包单位：XXX施工队三、协议内容1. 安全责任总包单位将确保提供安全良好的工作环境，保证分包单位在施工过程中的安全。
分包单位应根据法律法规和相关标准要求，全面负责工地安全管理，严格遵守安全操作规程，确保自身员工安全。
2. 安全培训总包单位将向分包单位的施工人员提供必要的安全培训，并确保分包单位在施工前进行全员安全培训。
分包单位应全面落实培训，向所有施工人员宣传安全技术措施，掌握预防和处置突发事件的能力。
3. 安全设备总包单位负责提供工地所需的安全设备，如安全帽、安全鞋、安全绳、防护网等，并确保设备的良好状态。
分包单位应合理使用和保养安全设备，保证设备的完好性，并向总包单位及时反馈有关设备损坏情况。
4. 安全监测总包单位将进行定期的安全巡检，及时发现并处理安全隐患。
分包单位应积极配合总包单位的安全巡检工作，及时整改存在的安全问题，并按照相关要求向总包单位提交安全整改报告。
5. 安全制度总包单位将向分包单位提供安全施工管理制度，包括施工方案、安全操作规程、应急预案等，并明确分包单位对施工过程中的安全管理职责。
分包单位应制定和执行相应的安全制度，并按时向总包单位报送安全管理台账和安全事故报告。
6. 突发事件应急预案总包单位将与分包单位制定突发事件应急预案，明确危险源防控措施、应急处置方案、沟通协调机制等，确保在发生突发事件时能够迅速有效应对。
分包单位应组织施工人员进行应急演练，提高应急处置能力。
7. 安全奖惩总包单位对安全表现优秀的分包单位和个人将进行安全奖励，鼓励他们树立安全意识、增强安全意识。
同时，对安全违规行为严重的分包单位和个人将进行相应的安全惩处，以保证工地安全稳定。
安全文明施工协议书
安全文明施工协议书甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲乙双方就工程项目的施工达成合作意向，为确保工程顺利进行，并严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，保障施工现场安全、文明、有序，特订立本安全文明施工协议书。
一、安全管理责任1. 乙方必须建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。
2. 乙方应制定详细的安全操作规程，对作业人员进行安全教育和技能培训，提高其安全意识和自我保护能力。
3. 甲方有权对乙方施工现场的安全生产情况进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。
二、安全防护措施1. 乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，包括但不限于围挡、警示标志、防护网等。
2. 对于高空作业、电工作业等特种作业，乙方应采取特殊的安全防护措施，确保作业人员的生命安全。
3. 乙方应保证施工现场的消防通道畅通，配备足够的消防设备，并定期进行检查和维护。
三、文明施工要求1. 乙方应保持施工现场的整洁有序，及时清理施工垃圾，减少扬尘和噪音污染。
2. 乙方应对施工材料进行合理堆放，避免影响施工区域及周边环境的交通和安全。
3. 乙方应合理安排施工作业时间，避免对周边居民的正常生活造成干扰。
四、应急预案1. 乙方应根据施工现场的具体情况制定应急预案，包括火灾、爆炸、坍塌等可能发生的紧急情况。
2. 乙方应组织应急演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地进行救援和处置。
五、违约责任1. 如乙方未能按照本协议的规定执行安全文明施工措施，导致事故的发生，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如甲方未履行监督检查职责，导致事故发生，也应承担相应的责任。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
（分包）安全文明施工管理协议书（精选3篇）
（分包）安全文明施工管理协议书（精选3篇）（分包）安全文明施工管理篇1“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，生产必须保证安全是建筑施工企业必须遵守的原则。
施工组织者和领导者，必须把安全工作放在首位，并积极贯彻落实国家及有关部门制定的有关法规、政策及制度。
为确保我项目安全文明施工管理目标的实现，北京中然建筑装饰工程有限公司项目经理部(以下简称甲方)经与外施(分包包括甲指分包)单位(以下简称乙方)协商签订本安全管理协议书。
安全文明施工管理目标要求一、伤亡事故为零。
二、安全隐患整改率必须在保证时限内达到100%。
三、文明施工无事故。
外施单位执行安全生产、文明施工法律、法规、规范标准的要求一、乙方在安全生产、文明施工管理上必须遵守、执行国家颁布的《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-_______)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-_______)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-_____)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-_____)、《建筑施工现场环境与卫生标准》等。
二、乙方在安全生产、文明施工管理上必须遵守、执行北京市政府和行业部门颁布的《北京市建筑工程施工现场管理办法》、北京市<建设工程施工现场管理规定>实施细则》、《北京市劳动保护监察条例》《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》、《北京市建设工程文明施工管理暂行规定》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《北京市建设工程施工现场保卫消防工作标准》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》等文件要求。
三、乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项和管理方式、方法，并按照文本规定的有关安全条款加强自身安全管理、履行自身权利、责任和义务。
总包对分包单位的安全文明施工协议
总包对分包单位的安全文明施工协议
总包和分包单位都应该签署安全文明施工协议，以确保施工期间的安全。
下面是一些可能涉及协议内容的例子：
1.分包单位应该遵守所有适用的安全法规、规章和标准，以及总包单位制定的安全规
程和安全管理体系。
2.分包单位应该确保施工现场的安全，采取必要措施保障工人和现场访客的人身安全，确保不会对周围环境造成污染和破坏。
3.分包单位应该提供安全培训和教育，让工人了解最新的安全法规和安全现场施工标准，以帮助他们理解安全风险并采取适当的行动来避免事故发生。
4.分包单位应该定期检查设备和工具，确保它们的安全性能和可靠性，及时检修，维
修和更换。
5.分包单位应该在工人进行危险操作之前，采取适当的安全措施，例如警示标志、防
护装备、安全守则等。
6.分包单位和总包单位应该定期进行现场安全检查并记录结果。
检查的结果应该被记录，报告到总包单位手中，如果发现不安全行为或者过程，需要及时采取纠正措施。