工程施工合同补充协议书示范文本
工程补充协议范本1500字(精选5篇)
工程补充协议范本1500字(精选5篇)工程补充协议范本【篇1】建筑工程施工合同补充协议（5）十一.其他1.乙方对甲方指定分包单位的配合及管理1.1甲方指定分包的工程范围见本协议附件四。
1.2对甲方指定分包的工程，乙方应负责管理配合。
分包工程配合费按以下费率收取：1.2.1普通水电工程按中标价的2%收取；1.2.2售楼部土建工程按中标价的1%收取；1.2.3外墙保温隔热、外墙涂料工程按中标价的1.5%收取。
1.3按甲方及指定分包单位的要求提供指定分包工程开工条件。
1.4指定分包方应在进场前对已完成的临时工程及场地进行检查接收。
1.5乙方对工程进度、安全及文明协助管理。
1.6乙方应对分包商的施工进度计划进行汇总分析，对施工中有矛盾的地方进行协调并提出解决办法。
1.7乙方在各分项工程施工前须与指定分包方联系，并在隐蔽工程施工前一天请各分包方以书面形式确认，否则，由此而导致的额外施工费用由乙方承担。
如分包方不配合，由分包方负责并承担乙方的损失。
1.8提供标高、定位点线等。
2.乙方分包管理2.1乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内容或任何分项工程对外进行转包。
2.2乙方分包要求2.2.1分包须经甲方及监理书面批准，并向甲方及监理单位提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案。
2.2.2乙方应在分包施工现场派驻监督管理人员，对分包工程的质量和进度负责。
乙方分包单位的违约行为，均视为乙方违约。
2.2.3乙方应在开工前30天内提交乙方分包工程内容并经甲方认可。
乙方分包工程的进、退场时间，经甲方、监理确认后执行。
4.销售配合3.1甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放。
乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全防护措施。
3.2为配合销售而需要提前施工的项目，应按甲方的书面要求及时安排施工完毕，要求如下：3.2.1按甲方要求的时间完成各种施工设施、设备的迁移。
3.2.2样板间所在楼栋中的单元门至样板间的入户门之间的楼梯间地面材料的铺贴、墙面抹灰、油漆及楼梯栏杆的安装。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
工程补加合同模板
工程补加合同模板甲方：(甲方单位名称)地址：(甲方单位地址)联系人：(甲方联系人)电话：(甲方联系电话)乙方：(乙方单位名称)地址：(乙方单位地址)联系人：(乙方联系人)电话：(乙方联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《工程施工合同》，因工程实际情况发生变化，为保证工程顺利完成，甲方与乙方就有关工程补加事项达成如下协议：一、补加工程项目及费用1. 补加工程项目：补加工程项目为(具体项目名称)，包括但不限于设计变更、材料调整、工艺改进等内容。
2. 补加工程范围：补加工程范围涉及的工程内容、施工方法、施工时限等具体内容详见相关补加方案。
3. 补加工程费用：补加工程费用为(具体金额)，由甲方承担支付。
二、补加工程实施条件1. 补加工程施工时间：补加工程的施工时间应与原工程施工时间相协调。
2. 补加工程质量：补加工程必须符合相关质量标准和技术要求。
3. 补加工程安全：补加工程施工过程必须遵守相关安全规定，确保施工安全。
三、补加工程实施措施1. 补加工程项目变更：甲方应当及时向乙方提供补加工程项目变更通知书，并与乙方共同商议变更方案。
2. 补加工程费用支付：甲方应当按照相关约定及时支付补加工程费用，不得拖欠。
四、补加工程费用支付方式1. 补加工程费用支付时间：甲方应当在收到乙方开具的发票后一个月内支付补加工程费用。
2. 补加工程费用支付方式：补加工程费用支付方式以汇款方式支付，支付方向收款方提供支付凭证。
五、补加工程验收1. 补加工程完工：补加工程完成后，双方负责对补加工程进行验收，确保符合合同约定。
2. 补加工程结算：经验收合格后，甲方应及时向乙方支付尾款，并确认结算完毕。
六、补加工程责任1. 工程质量责任：补加工程质量由乙方负责，如出现质量问题，乙方应按照合同约定承担责任。
2. 工程安全责任：乙方应加强施工安全管理，保障施工过程中的安全，如出现安全事故，乙方应承担相应责任。
七、其他约定1. 本补加合同生效日期为双方签署之日起。
工程补充合同模板大全
工程补充合同模板大全甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方委托乙方进行工程，为明确双方权利和义务，特订立本补充合同。
本合同经甲乙双方签字确认后生效。
第一条工程名称甲乙双方确认，本补充合同涉及的工程名称为XXX工程。
第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行的工程内容为XXX，包括但不限于设计、施工、设备采购等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成工程设计、施工等工作，并保证工程质量符合相关法律法规和规范要求。
第三条工程规模1. 工程规模为XXX，具体规模以甲方提供的施工图纸和设计要求为准。
2. 如需调整工程规模，甲乙双方应协商一致，并在本合同中签订相关补充协议。
第四条工程进度1. 工程应按照约定的工期进度进行，乙方应按时完成各项工程内容。
2. 如因不可抗力等原因导致工程进度延误，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。
第五条工程费用1. 工程费用为XXX元整，具体费用项及支付方式详见附件一。
2. 如工程规模或内容发生变化，工程费用也相应调整，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。
第六条工程质量1. 乙方应严格按照相关规范和要求进行工程施工，确保工程质量符合标准。
2. 工程完工后，甲方有权组织验收，如发现质量问题，乙方应及时整改并保证合格。
第七条保修期1. 工程竣工后，乙方应提供XXX年的免费保修期，期间如发生质量问题，乙方应及时处理。
2. 保修期结束后，如发生质量问题，乙方应提供有偿维修服务。
第八条知识产权1. 工程设计和相关知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或侵犯。
2. 如工程设计涉及乙方知识产权，应经乙方同意后方可使用。
第九条法律适用本补充合同适用中华人民共和国法律。
对本合同的解释、执行以及争议的解决，甲乙双方协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条其他事项1. 本补充合同自签订之日起生效，至XXX结束。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件一：工程费用明细表费用项金额（元）支付方式设计费施工费设备采购费材料费其他费用以上为工程补充合同模板，甲乙双方在签署前可根据实际情况进行修改和补充。
工程补充合同模板范本
工程补充合同模板范本甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目的具体情况发生变化，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补充和修改：一、工程范围及内容1. 补充/修改后的工程范围详见附件《工程补充范围明细表》。
2. 对原合同中的工程内容进行如下调整：_______（具体说明）。
二、合同价款及支付方式1. 补充/修改后的合同总价为人民币____元（大写：_______圆整）。
2. 付款方式调整为：_______（具体说明）。
三、工期调整1. 原定工期由____年__月__日至____年__月__日，现调整为____年__月__日至____年__月__日。
2. 因工期调整导致的施工计划变更，乙方应在变更发生后__日内提交新的施工计划给甲方审批。
四、质量保证1. 乙方应保证补充/修改后的工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
2. 对于补充/修改的工程内容，乙方应提供不少于__年的质量保证期。
五、违约责任1. 如一方违反本补充合同的任何条款，应按照原合同中规定的违约责任承担相应的责任。
2. 若因补充/修改内容导致的损失，违约方应赔偿守约方因此而产生的所有损失。
六、争议解决双方因执行本补充合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本补充合同未尽事宜，按照原合同相应条款执行。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
工程协议补充合同
工程协议补充合同甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲乙双方于（日期）签订了《工程协议》（以下简称“原协议”），现因（原因），经甲乙双方协商一致，决定对原协议进行补充，特订立本补充合同。
一、工程内容1.1 本补充合同的工程内容包括但不限于（具体工程内容）。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成上述工程内容的施工。
二、工程期限2.1 本补充合同的工程期限为（具体期限）。
2.2 乙方应按照约定的工程期限完成施工任务。
如因不可抗力等原因导致工程期限需要延长的，应及时通知甲方，并协商确定新的工程期限。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准，以及甲方的工程质量要求。
3.2 如乙方未达到约定的工程质量标准，应负责修复或重新施工，直至达到约定的质量标准为止。
四、工程造价4.1 本补充合同的工程造价为（具体金额）。
4.2 乙方应在约定的时间内完成工程，如未按期完成，甲方有权按照约定的比例扣除相应的工程款。
五、违约责任5.1 如甲乙任何一方违反本补充合同的任何条款，违约方应承担违约责任。
5.2 如因乙方的原因导致工程延期，乙方应按照约定的比例支付违约金给甲方。
六、争议解决6.1 本补充合同的解释和争议的解决，适用中华人民共和国的法律。
6.2 如甲乙双方在履行本补充合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本补充合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
7.2 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字或盖章）乙方：（签字或盖章）日期：。
工程施工合同补通协议书
工程施工合同补通协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的工程施工合同（以下简称“原合同”），现基于项目实施过程中的具体情况，双方同意对原合同部分条款进行补充和修改，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
一、补充条款1. 工程变更：由于设计调整/现场条件变化/其他原因，甲方要求对原合同约定的工程内容进行如下变更：……（详细描述变更内容）。
2. 工期调整：鉴于上述工程变更，原合同约定的工程竣工日期由__年__月__日调整为__年__月__日。
3. 费用调整：因工程变更导致的额外费用，经双方核算确认为人民币________元。
甲方同意按照调整后的费用支付给乙方。
4. 质量保证：乙方承诺，尽管工程内容有所变更，但工程质量仍将符合原合同规定的标准和要求。
5. 其他：……（如有其他补充条款，请详细列明）。
二、合同价格和支付方式1. 双方确认，原合同总价款在补充条款调整后变更为人民币________元。
2. 甲方应按照本协议约定的新总价款支付工程款项，支付方式和时间根据原合同相应条款执行，或双方另行协商确定。
三、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体条款需根据实际情况和双方协商结果确定。
工程合同增补协议书
工程合同增补协议书甲方（业主）：__________有限公司乙方（承包商）：__________有限公司鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《__________工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目实施过程中出现新的变更需求，经双方友好协商一致，特订立本增补协议。
一、增补内容1. 工程范围增补：原合同中关于工程范围的描述增加/减少以下内容（具体描述增补的工程范围细节）。
2. 工期调整：因增补工程范围，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现调整为自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 费用变更：根据增补内容，工程总造价由原合同的____万元调整为____万元，增减金额为____万元。
4. 支付方式变更：根据增补内容的实施进度，甲乙双方同意按照以下支付方式进行调整（详细说明变更后的支付方式及时间节点）。
二、权利与义务1. 甲方应按照增补协议约定的时间和金额支付工程款项。
2. 乙方应保证增补工程范围内的工程质量，按期完成工程任务。
3. 双方应严格遵守增补协议的其他各项条款，确保工程顺利进行。
三、违约责任如一方违反增补协议的约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
四、其他1. 本增补协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本增补协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本增补协议是对原合同的补充，除本增补协议约定的内容外，原合同的其他条款继续有效。
4. 因本增补协议引起的或与本增补协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交___仲裁委员会按照提交仲裁时的仲裁规则进行仲裁。
甲方（盖章）：__________有限公司授权代表签字：_______日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________有限公司授权代表签字：_______日期：____年__月__日。
施工完以后补合同
合同补遗书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），依据原合同的约定，乙方已按期完成施工。
现甲乙双方就原合同中未明确的事项或因特殊情况需要调整的事项达成一致，特订立本补遗书。
一、合同金额1.1 原合同金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。
1.2 乙方已按原合同约定的工程量和质量要求完成施工，实际发生的工程费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
1.3 甲乙双方经协商一致，同意按照实际发生的工程费用支付乙方工程款，故合同金额调整为人民币____元（大写：_________________________元整）。
二、工程质量保修2.1 乙方按照原合同的约定，对施工的工程质量承担保修责任。
2.2 甲乙双方同意，工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。
2.3 保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内到达现场进行处理。
2.4 乙方在保修期内对工程进行维修、更换零部件所产生的费用，甲乙双方按照原合同的约定承担。
三、合同的解除和终止3.1 在本补遗书签订后，原合同即行终止。
3.2 如甲乙双方在履行本补遗书过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、其他约定4.1 本补遗书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本补遗书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同内容请以甲乙双方实际签订的合同为准。
在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，以确保您的权益得到保障。
如有需要，请咨询专业律师。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程施工补充合同
建筑工程施工补充合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程需要，经双方协商一致，对原合同进行如下补充：一、工程内容变更1. 原合同中规定的工程内容因设计变更，增加/减少以下部分：___________。
2. 新增/减少的工程内容将按照以下单价/总价进行结算：___________。
3. 对于新增/减少的工程内容，乙方应保证工程质量符合原合同要求，并按照新的工期要求完成施工任务。
二、工期调整1. 由于工程内容的变更，原合同规定的工期相应延长/缩短至____年__月__日。
2. 乙方应采取有效措施，确保调整后的工期不影响工程质量和安全。
三、价格调整1. 根据工程内容的变更，合同总价相应调整为____元。
2. 价格调整部分将根据实际完成的工程量进行结算。
四、质量与验收1. 补充工程内容的质量标准应与原合同保持一致，不得低于原合同规定的标准。
2. 补充工程内容的验收程序按照原合同规定执行，由甲方组织验收。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致补充工程内容延期或质量问题，乙方应按照原合同规定承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成补充工程内容，甲方应按照原合同规定承担违约责任。
六、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充合同未尽事宜，按照原合同规定执行。
3. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年__月__日。
施工补漏合同协议书
施工补漏合同协议书甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方就______________（工程名称）的施工补漏项目达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及要求1. 乙方需对甲方指定的______________（具体位置）进行补漏施工。
2. 施工材料应符合国家相关标准，保证工程质量。
3. 施工过程中，乙方应遵守相关安全操作规程，确保施工安全。
二、施工期限1. 乙方应在____________（日期）前完成全部补漏工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的完成日期。
三、工程造价及支付方式1. 本次补漏工程的总造价为人民币____________元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方工程预付款，金额为总造价的____%。
3. 余款在工程验收合格后____天内结清。
四、质量保证1. 乙方保证补漏工程的质量达到国家规定的标准，并提供相应的质保服务。
2. 质保期为工程验收合格之日起计算，为期____年。
3. 在质保期内，如出现质量问题，乙方负责无偿修复。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，应按每天未完成部分的____%支付违约金给甲方。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应按逾期金额的____%支付违约金给乙方。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交__________仲裁委员会仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
甲方（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
工程增补合同模板
工程增补合同模板甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际需要，经双方协商一致，对原合同进行如下增补：一、工程内容增补1. 增加/减少工程项目（具体描述增补的工程内容、规模、技术要求等）。
2. 修改工程材料/设备规格（具体说明修改后的规格、型号、品牌等）。
3. 调整施工工艺（详细说明调整后的施工方法、步骤等）。
二、工期调整1. 原定工期自____年____月____日至____年____月____日，现因工程内容增补，工期相应延长至____年____月____日。
2. 如因增补工程导致工期延误，乙方应按照原合同规定承担违约责任。
三、费用调整1. 增补工程的费用为人民币____元，包括材料费、人工费、机械使用费等。
2. 甲方应在增补工程完成后____日内支付增补费用。
3. 如因增补工程导致原合同总价款变动，双方应根据实际情况重新协商确定。
四、质量保证1. 乙方应保证增补工程的质量符合国家相关标准及原合同约定。
2. 增补工程的质保期与原合同保持一致，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、其他条款1. 本增补合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本增补合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本增补合同未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
4. 本增补合同与原合同有冲突的，以本增补合同为准。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日。
施工合同增补协议书
施工合同增补协议书甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为_____________的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目的需要，经友好协商，达成如下增补协议：一、增补内容1. 工程量的增减：因设计变更或实际需要，对原合同中的工程量进行以下调整：- 新增工程量：_____________- 减少工程量：_____________- 工程量调整后的总价款为：_____________2. 工期的调整：由于上述工程量的增减或其他原因，原合同规定的工期需作相应调整，新工期为自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 材料及技术规范的变更：根据工程实际需要，对原合同中约定的材料和技术规范做以下修改：- 材料变更：_____________- 技术规范变更：_____________二、价格条款1. 对于新增的工程量，按照原合同单价或双方另行协商确定的单价计算总价款。
2. 对于减少的工程量，按原合同单价从总价款中扣除相应的费用。
3. 所有增补工程量的费用调整，应在工程结算时一并计算。
三、质量与验收1. 增补工程应符合国家相关质量标准及原合同要求的技术规范。
2. 增补工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行后续工程施工。
四、违约责任1. 如乙方未能按增补协议约定的时间完成工程，应按原合同规定承担违约责任。
2. 如甲方未按增补协议支付相应费用，应向乙方支付违约金。
五、其他事项1. 本增补协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本增补协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本增补协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行。
4. 本增补协议是对原合同的补充，除本协议另有约定外，原合同的其他条款继续有效。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日。
工程施工补充合协议
工程施工补充合协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，基础施工合同已经签订，双方商定进行以下工程施工补充合同的签订。
一、补充工程内容1. 乙方承担为甲方在原有工程合同基础上增加的工程内容，包括但不限于：··，··，··等。
2. 补充工程的工程量、工程规格、施工要求等详细内容详见附件《补充工程清单》。
二、补充工程费用1. 补充工程费用为人民币（大写）：（￥··），其中材料费用为（￥··），人工费用为（￥··）。
2. 补充工程费用支付方式：甲方应于工程施工完成并验收合格后15个工作日内，一次性支付给乙方。
三、工程期限1. 补充工程自双方签订本补充合同之日起计算，并与原有工程合同同步进行，完成时间以双方书面确认为准。
2. 若在工程施工过程中发现有需要延长工期的情况，双方应在书面协商后签订补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照国家有关规定进行施工，并保证施工质量满足甲方的要求，如果在质保期内发现质量问题，乙方应承担相关责任并及时处理。
2. 甲方应派专人进行施工现场监督，并提供必要的支持和协助，确保工程施工顺利进行。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定的时间和要求完成工程施工的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照合同的约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至补充工程完成并经双方确认验收。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同进行约定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
附件：补充工程清单注：本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同书(示范文本)8篇
建设工程施工合同书（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括基础工程、主体结构、装饰装修等施工图纸所示全部内容。
二、合同工期开工日期：暂定为________年______月______日，具体以甲方开工令为准。
竣工日期：暂定为________年______月______日。
承包工期总日历天数XX天。
因甲方原因造成工期延误的，顺延相应工期。
三、质量标准与保修责任本工程质量标准应达到国家质量验收标准的合格等级。
承包方应按照国家规范及强制性规定设计、施工，确保质量达标。
工程质量保修按照《建设工程质量管理条例》执行，保修期限及保修责任在竣工结算前完成约定。
四、合同价款及支付方式本合同总造价暂定为人民币大写__________元整（￥______元），最终造价以竣工结算为准。
支付方式按照工程进度节点付款，具体支付比例和节点在合同中详细约定。
同时约定工程款支付的时间限制和违约处理办法。
五、材料设备供应工程所需材料设备由承包方自行采购，但必须符合国家标准和甲方要求。
对于重要材料设备，甲方有权参与选择和确认品牌及质量等级。
承包方需对材料设备质量负责，如有质量问题应及时更换并承担相应损失。
六、承包方的义务与权利承包方应履行以下义务：遵守法律法规，确保施工现场安全；按工期要求完成施工任务；确保工程质量符合约定标准；合理管理施工现场等。
同时，承包方享有相应的权利，如工程款支付请求权、工程变更请求权等。
七、甲方的义务与权利甲方应履行以下义务：按时支付工程款；提供符合施工条件的施工场地；负责设计交底及现场技术协调等。
工程合同增补协议
工程合同增补协议甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_______________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因工程项目实施过程中出现新的情况，经双方协商一致，同意对原合同进行如下增补：一、工程范围增补1. 根据项目实际需要，甲乙双方同意将原合同中的工程范围增补如下：- 新增工程项目名称：_____________- 新增工程内容描述：_____________- 新增工程量清单：_____________- 新增工程的施工图纸及相关技术标准：_____________二、工期调整1. 由于新增工程内容的加入，原合同规定的工期需作相应调整。
甲乙双方同意将原合同规定的竣工日期由____年____月____日延长至____年____月____日。
三、价款调整1. 新增工程内容的价款由甲乙双方根据实际完成的工作量和约定的单价计算确定，具体金额为_____________元。
2. 原合同总价款因此调整为：原合同价款+新增工程价款。
四、质量保证1. 新增工程内容必须符合国家相关质量标准及原合同约定的质量要求。
2. 乙方应保证新增工程的施工质量，并对其承担相应的质量保证责任。
五、其他条款1. 除本增补协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效，甲乙双方仍应严格履行。
2. 本增补协议一经签署，即成为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
3. 本增补协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
本增补协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
工程进度合同补充协议书
工程进度合同补充协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承担甲方的某工程项目（以下简称“本项目”）的建设任务。
现因本项目的部分工程进度需要调整，甲乙双方经友好协商，一致同意对原合同的部分内容进行修改和补充，特订立本补充协议。
一、工程进度调整1.1 原合同中关于本项目的总工期为____天，现调整为____天。
具体各阶段的工程进度计划如下：（1）土建工程阶段：原计划为____天，现调整为____天；（2）安装工程阶段：原计划为____天，现调整为____天；（3）装修工程阶段：原计划为____天，现调整为____天。
1.2 乙方应按照调整后的工程进度计划组织实施，确保各阶段工程按期完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照原合同的约定承担违约责任。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家及行业的相关标准、规范和原合同的约定，保证工程质量达到合格标准。
2.2 如本项目在竣工验收时，发现存在质量问题，乙方应负责免费修复，直至达到合格标准。
如因质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、工程款项支付3.1 甲方应按照原合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款项。
如因工程进度调整导致支付时间发生变化的，甲乙双方应相应调整支付时间。
3.2 如乙方按照调整后的工程进度计划完成各阶段工程，甲方应按照原合同约定的支付比例向乙方支付相应的工程款项。
四、其他事项4.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
4.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
4.3 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
4.4 本补充协议与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日。
施工工程补充合同
施工工程补充合同一、工程范围及内容1.1 补充工程内容详见附件《补充工程明细表》，该表是本补充合同不可分割的一部分。
1.2 补充工程所涉及的新增项目，应按照国家相关规范和标准执行。
二、工期调整2.1 受补充工程影响，原定工期需相应顺延。
新的竣工日期为____年__月__日。
2.2 若因乙方原因导致补充工程延期，乙方应按原合同约定支付违约金。
三、价款调整3.1 补充工程的价款由双方另行协商确定，总额为人民币（大写）_______元（¥_______）。
3.2 补充工程款项的支付方式和时间按以下约定执行：_______。
四、质量要求4.1 补充工程必须符合国家有关工程质量验收标准和原合同中的质量要求。
4.2 乙方应加强对补充工程的质量管理，确保工程质量满足甲方要求。
五、变更与索赔5.1 对于因补充工程引起的设计变更、材料替换等情况，乙方应及时通知甲方并征得同意。
5.2 如因补充工程造成甲方或第三方损失，应由责任方负责赔偿。
六、其他条款6.1 除本补充合同另有规定外，原合同的其他条款继续有效。
6.2 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
6.3 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.4 对于本补充合同的解释和争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向原合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、签署甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日注：以上补充合同范本仅供参考，具体条款应根据实际项目的具体情况和相关法律法规进行调整。
在签订任何补充合同之前，建议双方咨询法律专业人士，确保合同内容的合法性和有效性。
在建筑工程项目中，由于各种不可预见的因素，如设计变更、工程量增减、材料价格波动等，往往需要对原合同进行修改和补充。
补充合同作为原合同的延伸，其目的是对原合同中未涉及或需要变更的内容进行明确，以保证工程的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同补充协议书
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程施工合同补充协议书示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包人：________
承包人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在
《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合
同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人
民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情
况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况
下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：________
2．工程地址：________
3．建筑面积：________
4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5．设计单位：________
6．监理单位：________
二．工程内容及承包范围
1．外墙面砖改为外墙漆
2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡
4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5．外墙40×40深灰色栅格取消
6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7．其余均按原图施工
三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1．开、竣工日期
1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四．付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五．合同生效与终止、争议处理
1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定
的全部义务后，本合同即告终止。
2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
电话：______ 电话：______
传真：______ 传真：______
开户银行：______ 开户银行：______
银行账号银行账号：
签定合同代表：签定合同代表：
____年___月___日____年___月___日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。