分包单位管理协议
分包工程安全管理协议书常用版(6篇)
分包工程安全管理协议书常用版甲方：乙方：工程名称：工程地点：本着对业主负责和本工程负责的态度。
为进一步贯彻《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及浙江省、杭州市的有关规定，加强施工现场的安全生产、文明施工和消防管理工作，抵制和惩处违章指挥、违章作业和违反项目安全生产文明施工环境管理规章制度的行为，杜绝各类事故事件的发生，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议：一、双方权责1、甲乙双方共同的责任。
坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主，综合管理”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实建设单位的安全管理规定和方法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、各自建立健全安全生产责任制度。
制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。
3、各自建立安全例会制度。
每月组织召开一次安全会议，并形成会议记要。
遇有特殊情况时，随时召开安全会议。
4、各自建立安全检查制度。
每周二上午9：00组织一次安全检查，每周二下午下达整改通知单，进行安全奖罚;对施工工序操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业5、各自建立安全教育培训制度。
负责对进场工人进行三级安全教育。
经考试合格后挂牌上岗。
在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时负责对其管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。
有权拒绝安全生产教育培训考核不合格的人员上岗作业。
6、各自负责组织安全技术交底。
7、各自负责编制自己施工工程的专项安全施工方案。
8、各自负责建立安全管理资料。
9、各自按照国家规定配备专（兼）职安全管理人员。
10、各自对使用的临时设施、安全防护用品进行检查和抽验，对不符合安全要求和国家管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
11、甲、乙双方应按国家规定和投标要求配备专（兼）职安全管理人员，专职安全管理人员不少于一人，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
总包与分包单位安全生产管理协议（五篇）
总包与分包单位安全生产管理协议总包单位：分包单位：为了加强施工现场的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针;保证职工在安全生产和施工作业中的人身安全及健康，确保施工生产的顺利进行。
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，以及相关部门及政府的相关规定和“汉中丰源建筑安装有限责任公司”的相关安全生产规定。
经甲乙双方协商一致，签订如下安全生产协议：一、工程名称、地址及工程分包内容工程名称工程地址：工程分包内容：石材装饰工程二、总包方、分包方责任1、总包单位项目部责任1）总包单位项目部负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作;2）总包单位项目部有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案;3）总包单位项目部管理人员有权制止乙方人员的违纪作业，并按规定给予处罚;2、分包单位责任1）分包单位在总包单位项目部的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。
必须遵守六大各项安全纪律。
遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。
总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。
接受总包单位项目部及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2）分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员以及特种作业证件），单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场。
3）分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位项目部。
4）严禁分包单位管理人员违章指挥;施工人员违章作业，野蛮施工。
对在施工过程中出现的安全隐患，总包单位项目部有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重又不接受整改的，总包单位项目部有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。
分包商管理规定协议
分包商管理规定协议第一章总则第一条为了规范分包商的管理，维护工程质量和安全，保障各方合法权益，根据相关法律法规和工程管理实务，制定本规定。
第二条分包商是指由承包商委托，对工程的部分或全部工作进行组织、策划和实施的单位。
分包商应具备相应的资质、能力和经验。
第三条承包商负责分包商的管理，包括分包商的选择、考核、培训和监督，以及与分包商的合同签订和执行。
第四条分包商承担适当的责任和义务，包括按时保质完成分包工作、遵守工程管理规定、确保工程质量和安全等。
第二章分包商的选择和考核第五条承包商应根据工程特点和要求，选择具备相应技术能力和资质的分包商，并对其进行评估和比选。
第六条分包商应提供有关资质证明、业绩评价、信用记录等材料，以证明其能够胜任所分包的工程。
第七条承包商可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择分包商。
第八条承包商应对分包商的技术能力、信誉度、履约能力等进行综合评估，确保其具备完成工程的能力。
第九条已合作过的分包商，承包商应充分考核其业绩，并与其进行合同评价，确定是否继续合作。
第十条分包商应当及时更新其相关资质和证明文件，并提供给承包商备案。
第三章分包商的培训和监督第十一条承包商应组织分包商的培训和交流，提高其技术和管理水平，增强工程质量和安全意识。
第十二条分包商应按照承包商的要求接受培训，并及时将培训成果应用到实际工作中。
第十三条承包商应加强对分包商工作的监督和检查，确保其按照规定完成工作，并进行过程控制。
第十四条承包商应制定监管计划，明确监管内容、责任和方式，定期对分包商进行检查和考核。
第四章分包工程的合同签订和执行第十五条承包商与分包商应签订书面合同，明确双方的权利和义务，规定工程范围、工期、工作任务、工程质量标准、报酬等内容。
第十六条分包工程的合同应经承包商审批，未经批准不得转包、乱分、挂靠等。
第十七条分包商应按照合同约定的工程范围和要求，按时保质完成工作，并与承包商保持沟通和协调，确保工程进展顺利。
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)
总包与分包单位安全生产管理协议范文甲方：_____乙方：_____为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好_____工程安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》等法律法规规章要求和甲乙双方合同要求，特签订本协议。
一、甲方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿山安全生产管理系统。
2.有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。
当乙方违反甲方及上级主管部门的有关规定时，甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。
3.当乙方根据本协议，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，甲乙双方签字确认。
4.为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方人员进矿后，与乙方相关负责人共同对其施工工人进行入厂三级安全教育（教育时间按相关部门规定执行）；甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录签认。
5.组织制定并实施矿山安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故抢险救援。
6.乙方特种作业人员由乙方统一管理，按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位并进行监管。
7.对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济处罚。
8.对乙方施工过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，责令限期整改。
9.若发生事故，积极协助乙方进行安全救护外，还应协助乙方保护事故现场，按程序向有关部门报告，有权参与事故分析追查工作。
二、乙方安全生产管理职责1.严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》等有关法律、法规和上级部门有关规定，接受甲方安全生产监督管理。
分包工程安全管理协议书范本(6篇)
分包工程安全管理协议书范本甲方：乙方：由于我校教师校内现无宿舍，放学后、周末和寒暑假不在学校，为了加强在建工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行。
促进安全生产、文明施工，确保我校师生的安全，经甲、乙双方协商，乙方应严格遵守本协议书规定，确保我校师生在施工过程中的安全。
一、学校在建工程的安全管理：1、凡学校不是正常上课时，学校施工人员自己开门，开门进出后必须锁上，如未锁上，学生及社会人员进入校园后出现的一切安全事故由乙方全部负责。
2、如乙方进出时锁好铁门，学生及社会人员与其他方式进入校园的，出现安全事故乙方不负责任。
3、乙方在施工过程中，有权不让学生及社会人员进入防护栏内，更不能让学生及社会人员进入在建工程建筑物内，如学生及社会人员进入出现的安全事故由乙方负责。
4、乙方在施工期间，应注意施工、用电、高空坠物等安全，不能让非施工人员入内，否则出现的安全事故由乙方负责。
二、其他：本协议未尽事宜亦，甲、乙双方可协商解决。
1、本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完工后，经上级部门检查验收合格后本协议自行解除。
2、本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。
3、学校校门开或关由学校保卫人员肖本金负责。
甲方：乙方：____年____月____日分包工程安全管理协议书范本（二）甲方（全称）：乙方（全称）：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、广西的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
一、本安全生产协议书作为《/屋顶保温改造合同》的附件，与该合同具有同等法律效力。
二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。
三、根据广西建设工程安全文明施工管理有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。
四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。
分包单位安全生产管理协议书
分包单位安全生产管理协议书《分包单位安全生产管理协议书》甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及__________（工程名称）项目安全生产的实际需要，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供施工服务过程中涉及的安全生产管理事项，达成如下协议：一、安全生产管理目标1. 乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律、法规、规章和标准，严格执行甲方的安全生产规章制度。
2. 乙方应确保施工过程中不发生重大安全生产事故，努力实现零事故、零伤亡的目标。
二、安全生产组织与管理1. 乙方应设立安全生产管理机构，明确安全生产责任人，负责组织、协调和监督本单位的安全生产工作。
2. 乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高从业人员的安全意识和应急处理能力。
三、安全生产责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和条件的施工人员，并对其进行安全生产教育和培训。
2. 乙方应确保施工设备、材料和安全防护设施符合国家安全标准，并保持良好的使用状态。
3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，严格执行施工现场的安全防护措施。
4. 乙方应加强对施工现场的安全巡查，发现安全隐患及时整改，防止事故的发生。
四、安全生产费用保障1. 乙方应根据工程规模、施工难度和风险等因素，合理估算安全生产费用，并在工程预算中单独列支。
2. 乙方应保证安全生产费用的有效使用，不得挤占、挪用。
五、安全生产沟通与协作1. 乙方应主动与甲方沟通，及时报告施工过程中的安全生产情况，共同解决安全生产问题。
2. 乙方应参与甲方组织的安全生产会议和活动，共同推进工程项目的安全生产管理工作。
六、违约责任与争议处理1. 乙方违反本协议造成安全生产事故的，应依法承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
分包签订安全管理协议书
分包签订安全管理协议书甲方（总承包商）：_______________乙方（分包商）：_______________鉴于甲方为__________项目的总承包商，乙方为该项目的分包商，双方本着平等、自愿的原则，就工程安全管理事项达成如下协议：一、安全目标甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场零事故，保障人员生命安全和身体健康，确保工程质量。
二、安全责任1. 甲方责任：- 负责向乙方提供安全技术交底，明确施工过程中的安全要求。
- 负责组织安全教育培训，提高乙方员工的安全意识和操作技能。
- 负责监督检查乙方的安全生产工作，及时发现并指出安全隐患。
2. 乙方责任：- 负责严格执行甲方的安全管理制度和操作规程。
- 负责对本单位员工进行安全教育和技能培训，确保员工具备相应的安全操作能力。
- 负责本单位施工区域的安全管理，及时排查和整改安全隐患。
三、安全措施1. 乙方必须按照甲方的要求，制定详细的安全施工方案，并报甲方审批。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施和救援设备，确保施工现场的安全。
3. 乙方应对施工现场进行定期的安全检查，及时发现并处理安全隐患。
四、违约责任如一方违反本协议规定的条款，造成安全事故或损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________日期：______________________。
总包与分包单位安全管理协议(3篇)
分包单位(乙方)为贯彻落实“安全第一、综合管理”的方针，根据国家有关法律、法规、标准及省市相关规定，明确双方安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建造施工分项合同的同时，签订本协议。
(一)承包工程项目 1．工程项目名称： 2．工程地址： 3．承包范围： 4.承包方式：(二)合同执行时间自____年____月____ 日起开工至____年____月____ 日完工。
(三)协议内容 1.协议承包范围凡乙方承建的工程项目中职工人身安全和生活设施，生产设施，机电设备及施工安全等。
目标管理承包内容(1)坚持实现“五无”即全年无死亡事故，无重大伤害事故，无重大设备事故，无重大生产性火灾事故，无中毒崩塌等事故的发生；(2)执行建造工程安全标准和技术规范，现场自检合格率 1％，优良率 60％以上，并积极创建安全标准化样板工地。
双方责任(1)甲乙双方不系坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，认真贯彻国家和省市颁布的各项安全法规、标准、条例、规定。
甲乙双方都应有负责安全生产的领导和安全管理人员，应有安全操作规程，特种作业人员考核制度，定期安全坚持和安全教育制度。
施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，接受有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开施工管理人员安全生产教育会议。
根据工程项目内容，特点，甲乙双方应进行分部份项安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
施工期间乙方派同志负责本分项工程的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查、监督乙方执行有关安全、防火规定。
甲乙双方应时常联系，相互协助检查处理工程有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。
乙方在施工期间不系严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，自觉接受甲方的催促、检查和指导，严格按施工组织设计和有关要求进行施工。
甲方有协助乙方搞好安全生产及催促检查的义务，对于查处的安全隐患，乙方必须限期整改；如甲方违反安全生产规定、制度等，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。
总包与分包安全管理协议
总包与分包安全管理协议总包与分包安全管理协议模板一、协议背景为确保施工项目的安全进行，保护劳动者的合法权益，我们制定了本协议，明确总包与分包单位在安全管理方面的责任和义务。
二、协议目的本协议旨在建立总包与分包单位之间安全管理的合作机制，明确双方的责任，并确保施工过程中的安全风险得到有效控制和管理。
三、协议内容1.安全责任划分–总包单位负责整体施工项目的安全管理，包括但不限于：•制定、修订和实施安全管理制度；•确保施工现场的安全环境；•提供必要的安全培训和教育；•监督、检查分包单位的安全管理工作。
–分包单位负责自身分包工程的安全管理，包括但不限于：•遵守总包单位的安全管理制度；•确保分包工程的施工过程安全；•提供必要的安全培训和教育；•配合总包单位的安全监督和检查。
2.安全管理要求–双方应根据国家相关法律法规、标准和规范，制定和执行相应的安全管理制度和操作规程。
–双方应建立安全生产责任制，明确各级安全管理人员的职责和权限，并确保其配备到位。
–双方应建立安全隐患排查和整改制度，及时发现并整改隐患。
–双方应加强职工安全教育和培训，提高职工的安全意识和技能。
3.安全检查和评估–总包单位有权对分包单位进行定期或不定期的安全检查，检查内容包括但不限于：•安全管理制度的执行情况；•施工现场的安全环境；•安全操作规程的遵守情况。
–总包单位可以邀请第三方对分包单位进行安全评估，评估结果将作为安全管理的参考依据。
4.安全事故处理–双方应建立健全的安全事故预防机制，并制定相应的应急预案。
–发生安全事故时，双方应立即组织抢救伤员，采取措施防止事故扩大，并按照国家相关规定报告有关部门。
–双方应及时启动事故调查程序，查明事故原因，并采取有效措施防止类似事故再次发生。
5.协议变更和终止–如有必要修改本协议，双方应协商一致，并进行书面变更。
–出现重大违约或其他严重情况时，双方有权终止本协议。
四、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
分包工程安全管理协议
分包工程安全管理协议
一、协议背景
分包工程在建筑工程中起着至关重要的作用，但在这个过程中，安全管理问题
必不可少。
为了确保分包工程的安全，有效管理风险，达成共识，特制订《分包工程安全管理协议》。
二、协议内容
1. 安全责任
•总包单位对分包单位进行安全管理，确保分包工程的施工符合相关规定，确保安全生产。
2. 安全教育和培训
•分包单位应对员工进行安全教育和培训，确保员工对施工安全具有基本的认识，并能够正确运用安全防护设施和工具。
3. 安全检查
•总包单位有权对分包单位进行现场安全检查，及时发现安全隐患并提出整改要求。
4. 安全防护
•分包单位要做好安全防护工作，包括设置警示标志、配备安全设施等，确保施工现场安全。
5. 安全报告与记录
•分包单位应每月提交安全报告，记录安全生产情况，总包单位应对安全报告进行审查，并提出意见和建议。
6. 事故处理
•发生工程事故时，分包单位需要立即报告总包单位，并协助总包单位进行调查处理，并承担相应的责任。
三、协议执行
1. 签订
•协议自双方签署之日起生效，在分包工程施工期间持续有效。
2. 修改
•若有需要修改协议内容，需双方协商一致，并签署书面变更协议。
3. 终止
•当分包工程竣工并验收合格后，本协议自动终止。
四、总则
本协议的签订旨在保障分包工程的安全，维护施工现场的良好秩序，确保工程顺利进行。
双方应遵守本协议的约定，共同努力促进安全施工，争取工程的早日完工。
分包工程安全管理协议书范文(五篇)
分包工程安全管理协议书范文甲方（发包人）：（以下简称甲方）乙方（施工班组）：（以下简称乙方）身份证号码：甲方将本工程主体结构混凝土、砌体、粉刷、地坪、屋面项目委托给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法律法规，明确双方的安全生产责任，确保工程顺利进行，做好安全生产和文明施工工作，消除安全生产事故隐患、杜绝重大伤亡事故的发生。
双方在签订单项经济责任制协议的同时，签订本协议。
承包工程项目：1、项目名称：2、工程地址：3、施工范围：主体结构混凝土、砌体、粉刷、地坪、屋面本工种内标化4、承包方式：清包工、自带小型工具机械设备、易耗品5、工程项目期限：自____年____月____日起开工至工程实际竣工。
协议内容：甲、乙双方必须认真贯彻国家、工程所在地省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
甲、乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，按规定配备专职的安全的干部，应有本工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各职能人员的安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
甲、乙双方在施工前要认真勘察现场：工程项目由甲方编制施工组织设计;2）承包项目由乙方按甲方的要求自行编制单项施工方案;甲乙双方的有关领导必须认真对本班组职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求。
乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，做好班前安全教育，并做好记录。
在施工过程中，乙方必须认真检查，督促施工人员严格遵守、认真执行，各项安全生产管理制度、规定和要求。
根据工程项目内容、特点，甲、乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料,交底材料一式二份，由甲、乙双方各执一份。
分包商质量管理协议
分包商质量管.理协议一、协议目的本协议旨在明确分包商在项目实施过程中应遵循的质量标准、管理要求以及双方的权利义务，以确保项目质量符合预期目标。
二、质量标准与要求1. 分包商应遵循国家相关法律法规、行业标准和业主的特殊要求，确保所提供的产品和服务符合约定的质量标准。
2. 分包商应按照项目要求，提供合格的产品和服务，并对质量负责。
3. 质量标准与要求的具体内容将在项目合同中予以明确。
三、验收流程1. 分包商应按照约定的质量标准进行自检，确保产品和服务质量合格。
2. 验收过程中，总承包商有权对分包商提供的产品和服务进行质量检查，如发现质量问题，分包商应立即整改。
3. 验收流程的具体内容将在项目合同中予以明确。
四、培训与指导1. 总承包商应对分包商进行必要的培训与指导，以确保分包商具备相应的技能和能力，能够满足项目质量要求。
2. 培训与指导的具体内容将在项目合同中予以明确。
五、沟通与反馈1. 总承包商与分包商应建立有效的沟通机制，确保信息传递及时、准确。
2. 在项目实施过程中，如发现质量问题或潜在风险，分包商应及时向总承包商反馈，并采取有效措施加以解决。
3. 沟通与反馈的具体方式将在项目合同中予以明确。
六、违约责任1. 如分包商未按照约定提供合格的产品和服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
2. 对于因分包商质量问题导致的项目延误或其他损失，分包商应承担相应的责任。
3. 违约责任的具体内容将在项目合同中予以明确。
七、争议解决1. 对于本协议的解释、履行和争议解决，双方应遵循诚实信用原则，协商一致。
2. 如协商不成，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目完工验收合格之日止。
2. 在协议有效期内，如一方有严重违约行为，另一方有权书面通知对方终止本协议。
3. 协议的变更或解除应在双方协商一致的基础上进行，并签订书面协议。
总包与分包安全管理协议
总包与分包安全管理协议第一条：引言为确保项目施工的安全进行，并规范总包与分包单位在工程施工中的安全管理工作，特制定本协议。
第二条：协议双方总包单位：（以下简称“甲方”）法定代表人：地址：联系方式：分包单位：（以下简称“乙方”）法定代表人：地址：联系方式：第三条：合作基础1.甲方拥有项目的整体管理权和决策权，负责制定安全管理制度、安全工作计划和安全技术措施等，并提供必要的技术支持和培训。
2.乙方负责完成甲方委托的具体工程任务，并按照甲方的要求和管理制度进行施工，确保施工过程中的安全。
3.双方依法独立承担各自责任，并共同承担与项目工程安全相关的法律责任。
第四条：安全管理责任1.甲方的安全管理责任：（1）制定并落实相关的安全管理制度和工作计划。
（2）组织并开展安全培训和教育活动。
（3）配备必要的安全设备和器材，并进行有效管理。
（4）实施安全检查、隐患排查和事故预防措施。
（5）对乙方进行安全监督和指导，协助乙方解决施工过程中的安全问题。
2.乙方的安全管理责任：（1）严格遵守甲方制定的安全管理制度和工作计划。
（2）配合甲方的安全培训和教育活动。
（3）正确使用、保养和管理甲方提供的安全设备和器材。
（4）积极参与安全检查、隐患排查和事故预防措施。
（5）及时报告安全问题和事故，并配合甲方进行处理和调查。
第五条：安全措施1.甲方与乙方共同制定并执行必要的安全措施，包括但不限于：（1）明确施工区域的安全分区和警示标识。
（2）制定施工期间的安全作业规程和操作规范。
（3）配备必要的个人防护用品，并进行培训。
（4）制定施工现场的灭火、应急救护等预案，并组织演练。
（5）配备专职安全员，并进行安全培训和考核。
2.甲方与乙方共同落实安全措施，并对措施的有效性进行监督和检查。
第六条：安全教育培训1.甲方负责组织并开展安全教育培训，包括但不限于：（1）工程施工安全教育。
（2）操作规程和安全防护用品使用培训。
（3）预防事故和处理突发事件的培训。
分包单位安全生产管理协议书
甲方(主契约者):
[甲方公司名称]
[甲方地址]
乙方(分包商):
[乙方公司名称]
[乙方地址]
第一条目的
本协议的目的是:甲方和乙方之间，乙方对甲方的业务进行分包，明确并确保其在业务实施过程中的安全生产管理的责任和义务。
第二条安全生产管理的责任和义务
乙方全面负责分包业务的安全生产管理，遵守安全生产规程和规定，确保业务的安全实施。
乙方应定期检查作业现场的安全状况，发现隐患及时报告并采取改善措施。
乙方应定期对作业人员进行安全培训，增强安全意识，确保安全操作。
乙方应妥善设置、使用并维护安全保护装置及设备，以确保其有效性。
第三条安全生产协调
甲方监督、指导、协助乙方的安全生产管理。
甲乙双方相互交流安全生产信息和经验，共同努力提高安全生产水平。
第四条违约责任
违反本协议的，由违反的一方向另一方承担赔偿损失的责任。
第五条解决纷争
关于本协定的争议，由甲乙双方友好协商解决。
协商不能解决时，向[管辖法院名称]提出诉讼。
第六条其他
本协议自甲乙双方代表签字并盖章之日起生效。
本协定甲乙双方各持一份，共两份。
第七条签名
甲方:[甲方代表签字]
乙方:[乙方代表签字]
日期:[签署日]。
总包与分包单位安全生产管理协议
总包与分包单位安全生产管理协议一、协议背景为规范总包单位和分包单位的安全生产管理，确保项目的顺利进行，保证施工过程中的安全稳定，共同维护员工的生命财产安全与企业规模，总包单位和分包单位达成了以下协议。
二、协议内容1.总包单位要求分包单位严格遵守工程方案和施工进度，确保施工成效。
如果发现施工质量问题，应及时解决并报告总包单位。
2.总包单位和分包单位都应该严格执行国家安全法律法规和建筑安全生产相关规定，维护生产安全和员工身体健康。
分包单位应严格按照国家和行业标准要求和项目施工计划执行施工，并定期开展安全检查和评估。
3.总包单位和分包单位建立健全安全管理制度，确保施工作业过程中不发生事故。
要有完善的安全保障措施和应急措施，保障安全生产环境。
在施工过程中，应确保设备完好、工具齐备、商品材料质量有保证，并定期检查和维修场地和设备。
4.总包单位和分包单位都要重视员工的安全教育和培训工作。
分包单位要确保员工的劳动安全、身体健康和节假日的休息时间，防止超时加班和透支身体。
总包单位要对分包单位的施工人员进行安全生产培训，协助分包单位采用最佳安全生产实践和技术。
5.总包单位和分包单位在施工过程中相互协作，加强沟通和了解。
两者应建立经常性联络机制，建立施工信息共享平台，落实安全工作的管理举措，确保施工全过程的安全稳定。
三、协议签署总包单位和分包单位均同意按照上述协议内容执行，并认为该协议对保障安全生产和保护员工健康非常重要。
双方都应遵守该协议，并确保协议的有效执行。
签署单位：总包单位：签字：日期：分包单位：签字：日期：四、协议执行与监督双方在施工过程中应监督、执行、评估和调整协议条款。
双方要派遣专职安全员，确保公司安全生产管理机制的完善和施行，落实安全防范措施。
双方要建立安全监督检查机制，定期演练应急处理，及时处理隐患和安全事故。
如有任何违反协议、影响安全生产的行为，受到监督后，将会给予相应处罚。
以上就是总包单位和分包单位安全生产管理协议的内容。
分包工程安全管理协议书范本(六篇)
分包工程安全管理协议书范本合同编号：_____甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 联系电话：_____ 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条分包基本情况1.工程概况工程名称：_____工程地点：_____分包内容（范围）：_____2.工期工程项目施工期限：____年____月____日至____年____月____日第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条甲方的安全责任、权利和义务1.双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。
2.甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4.甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
5.甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。
在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。
8.甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9.甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
南光西海湾总包对甲定专业分包单位的管理协议
“”项目专业分包单位管理协议书甲方：乙方：为使“”工程施工顺利进行，确保工程的质量、安全、工期、文明施工的要求，提高各自企业、职工的综合素质。
根据业主方对总包单位的要求（各专业分包单位由总包统一管理）和有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，为明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议。
一、工程质量：1、各专业分包单位必须严格按照各自与业主方签订的施工合同和相关协议书中规定的质量标准进行施工作业，且必须符合海南省建筑工程质量验收标准等相关要求。
甲方对乙方的工程质量具有管理权和否决权，但不对工程质量和返工维修费用承担任何责任。
2、乙方的施工方案与技术交底和施工所需材料的质保书、合格证等相关资料必须上报给甲方存档备案。
3、各专业分包单位的竣工验收资料均由各自分包单位编制完成后，由甲方统一上交给监理；对不符合要求的竣工资料由各相应的专业分包单位继续编制完成，相关费用均由相应的专业分包单位承担。
4、各专业分包单位所需材料的二次检测费均由相应的专业分包单位承担；对未二次检测就使用的材料，甲方有监督管理权，但不承担任何责任。
需甲方代检的，所需相关费用均由委托单位承担。
二、工程进度（含业主方指定的材料供应商）：1、为确保完成业主对整个项目工期的要求，乙方施工进度应符合甲方的总体施工进度计划要求，无故拖延甲方工期的分包单位，甲方有权对其进行经济处罚。
对甲方的施工进度安排，乙方具有优化建议权。
2、对业主指定的材料供应单位，由甲方提前10天出具材料进场计划表给予乙方（材料商），乙方必须严格按照该计划表提供材料，超过二天未提供者，乙方应补偿甲方相关损失费。
三、工程安全：1、乙方必须严格服从甲方项目部安全生产管理制度，乙方对其进场施工的作业人员进度安全教育，对作业人员交底清楚安全生产保护的重要性，以及有关的规章制度、政策法规。
2、乙方必须严格禁止酒后上班操作施工，要采取强有力的措施，严防此类事情的发生，出现类似情况，甲方有权要求乙方停工整顿，对责任人清除出场，并对乙方进行经济处罚。
分包管理协议书
分包管理协议书一、协议背景本协议旨在明确分包管理的相关规定，确保项目顺利进行和有效管理，减少不必要的沟通成本和项目延误。
二、协议目的通过制定分包管理协议，达成以下目的：1.明确各分包工作的范围和责任；2.设定分包工作进度和目标；3.确定项目进度和质量的控制措施；4.在合同层面确保分包工作的权益。
三、协议内容3.1 分包范围与责任1.分包范围：根据项目需要，确定具体的分包工作，包括但不限于设计、施工、采购、物流等。
2.分包责任：明确分包工作的责任方，包括分包方和承包方。
3.2 分包工作进度计划1.分包方应制定详细的工作进度计划，包括开始日期、结束日期、关键节点等；2.工作进度计划应与项目总进度相衔接，确保整体项目进度的控制；3.若分包方无法按时完成工作进度计划，应提前向项目经理报告并协商解决措施。
3.3 项目进度和质量的控制1.分包方应按照合同要求完成各项工作，并按照标准进行交付；2.承包方有权对分包工作进行检查和验收，验收合格方可进行下一阶段工作；3.分包方应确保所提供的材料和设备符合质量标准，保证施工质量。
3.4 分包工作合同履行1.分包双方应签订正式的分包合同，明确所有合同条款和义务；2.合同履行过程中，双方应按照合同约定执行，并及时解决可能出现的问题；3.分包方有权要求承包方提供必要的支持和配合，确保工作的顺利进行。
四、协议变更如有需要，协议的修改和解释应由双方共同商定并签署书面补充协议。
五、协议效力本协议自双方签署之日起生效，并在合同履行过程中持续有效。
六、协议争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决，如协商无果，应提交至相关法律仲裁机构进行仲裁。
七、协议终止1.协议终止条件：协议终止条件包括但不限于项目完成、一方违约等；2.终止通知：任一方决定终止协议时，应提前30天以书面形式通知对方。
八、协议附件1.分包合同：作为本协议的附件，具备同等法律效力；2.工作进度计划：具体描述分包工作的开始和结束日期。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分包单位管理协议为加强对本工程各专业分包单位的管理，确保整个工程安全、质量和进度，并保证对分包队伍的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本协议。
一、安全管理1、分包单位现场成立安全管理领导小组，切实加强施工全过程的安全管理，确保职工在施工过程中的安全与健康，按规定配备专职安全员，未落实者视情节罚款1000-2000元。
现场负责人在施工期间必须留守（特殊情况须请假）施工现场，并保持联络畅通，且有能力和权利处理现场相关事宜。
2、新入场工人须签订劳动合同，新入场工人及换岗作业人员须经三级安全教育考核合格并接受安全技术交底后方可上岗作业，违者每人次处罚500元。
分包单位施工管理人员、工程技术人员，操作工人必须熟悉和掌握本岗位的“安全技术操作规程”，违者每人次处罚500元。
特种作业人员须持证上岗并人证相符，违者按每人次处罚1000元并责令其退场。
3、严格贯彻执行安全隐患排查制度，对现场存在的隐患自查自纠，按“三定措施（定人、定措施、定时间）”消除隐患。
对建设、监理、总包提出的问题隐患按期整改到位，如检查同一隐患多次出现将视情节处罚2000—5000元。
对不服从管理的单位将进行双倍处罚。
4、进入施工现场须正确佩戴安全帽，高处作业须正确使用安全带，违者每人次处罚50元。
施工现场严禁穿着高跟鞋、拖鞋或光脚作业，违者按每人次处罚50元。
施工现场禁止抽烟、喝酒，违者按每人次处罚50元。
管理人员按每人次处罚100元。
5、施工中的“四口”（即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（尚未安装好的阳台边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料台的外侧边）必须有严密、牢固的安全防护设施，任何人不许移动和破坏。
如有破坏，对直接责任单位罚款500元/次，找不到责任者周边各分包队伍共同承担罚款。
6、现场临时用电系统须符合规范和相关要求，如违规将视情节处罚500—2000元经济处罚并暂停供电。
现场的配电箱、施工用具等通电设备的接电调试须电工（持证上岗）操作，非电气工人严禁操作，违者处罚每人次500元。
分包单位自有的一切机械设备的安全防护及保险装置必须齐全，灵敏可靠，严禁非机械人员随意开动机械设备，安全防护及保险装置配备不齐者责令退场或者整改，不停劝阻继续使用者每次罚款1000元。
配电箱必须使用符合青岛市要求的标准配电箱，否则将不予接电。
7、“工地防火、人人有责”，严格执行动火审批制度，违者按每人次处罚500元。
工程中使用的易燃易爆物品，有毒、有害物品要严格保管使用，保管不善者，立即退场，并罚款500元。
8、分包单位所有的料具堆放要整齐、安全。
危险部位和场应设置安全标志牌，未按规定施工者每次罚款200元。
9、服从管理人员管理，不准在工地酗酒、赌博、斗殴，违者视情节处罚5000—10000元并要求责任人退场。
不得带领非现场施工人员擅自进入现场，违者处罚每人次100元。
不在工地施工的人员严禁寄宿工地，严禁儿童在生活区住宿，违者按每人次100元处罚。
严禁在施工现场或楼栋内大小便，违者责令其清理大小便并处罚500元。
宿舍内严禁使用大功率电器，违者没收用具并处罚200元。
施工现场或楼栋、车库内严禁住宿、饮食，发现按每人次处罚200元。
10、分包单位应严格按照国家及青岛市建设主管部门要求组织施工，若出现建设主管部门因分包单位安全管理不到位而对本工地扣分，项目部将按照100000元/分进行处罚。
若出现罚款，项目部对分包队伍处以2倍罚款。
若出现停工处罚，将对相关责任单位，处以5000元/天的处罚，直至复工。
11、各分包单位应加强对工人的安全教育与管理，按照国家及地方规定做好防护措施，配备足量的安全防护用品。
如若发生安全事故，该事故与总承包单位无任何关系，相关责任分包单位将承担全部责任，责任单位应积极应对妥善处理将事件影响降到最低，不允许事件扩大化，若出现新闻媒体曝光与主管部门介入调查与处罚，项目部直接罚款10-15万元，相关责任分包单位承担由此造成影响所发生的所有费用。
12、接受总包单位的安全技术交底和相关管理要求。
二、环境、文明施工管理1、严格执行本项目部制定的现场卫生管理制度、文明施工管理制度、扬尘控制措施、环境管理方案，保持场容整洁卫生，杜绝扬尘污染。
2、认真执行环境管理方案，对噪音源进行有效控制，确保噪音达标排放。
3、一切垃圾（包括包装物、零碎料等施工垃圾、生活垃圾）必须通过包装物或装盛器具运到现场指定垃圾堆放点存放，并及时清理出施工现场，不得由空中向下抛洒任何物体。
4、工程施工使用的材料应符合国家、当地政府的有关环保规定。
材料采购合同，应明确包装的回收约定。
5、化学危险品采购、运输、储存、使用、包装回收应有专人负责，严格执行国家及当地政府的有关规定。
6、加强现场消防工作。
7、定期缴纳卫生管理费用。
备注：（1）各分包单位每违反上述规定，罚款1000元/条。
（2）各分包单位加强员工教育，关心员工生活，杜绝打架斗殴、集体中毒、违法刑事案件、集体上访、拖欠农民工工资等影响本项目形象的事件发生，该事故与总承包单位无任何关系，相关责任分包单位将承担全部责任，且责任单位应积极应对妥善处理将事件影响降到最低，不允许事件扩大化，若出现新闻媒体曝光与主管部门介入调查与处罚，项目部将直接罚款5-10万元，相关责任分包单位承担由此造成影响所发生的所有费用。
8、总包单位配合服务费用：（1）临时设施：本工程不提供分包单位办公及工人住宿，如发现分包单位工人现场楼座内住宿，对相关责任单位罚款1000元。
（2）卫生设施：分包单位必须遵从总承包的指示，保持卫生设施整洁，且应缴纳卫生费用。
（3）临水、临电：总承包单位提供现场所需要水电，水电费由分包商挂表按照每月实际发生额度由项目部分摊，且应在使用前缴纳押金，具体押金由分包单位与总承包单位协商。
（5）主管部门及其他各类检查所需招待费用，由各个分包单位根据实际情况分担。
（6）验收级调试：竣工验收所需要费用由分包单位分摊，本专业验收费用由分包商自行承担。
调试所需电源费用及其他费用由分包单位承担。
三、组织管理分包单位应组建与总承包单位相对应的项目领导组织机构，并在进场7日前报我项目部，要求至少一名负责人，安全员、技术员、质量员、资料员，材料且保证常驻工地，并保证有足够的特殊工种证件，其资格证书报项目部备案。
配备不齐者，不得进场施工。
四、施工技术管理必须建立技术文件管理制度，因分包单位原因造成的施工错误的一切后果自负。
各分包单位负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。
施工前，首先分包单位技术负责人进行技术交底及安全技术交底，由分包单位技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报项目部，每个工种不报者，每发生一次罚款500元。
各分包单位负责编制本单位的材料计划及施工试验计划，并报项目技术管理部备案，材料的规格、品种、生产厂家等必须经总包、监理、建设单位确认后方可进场，进场后必须认真按有关标准进行检验、试验，验收合格后方可报我项目部，确认后方可使用。
物资进场及施工过程中的试验必须听从项目部资料员安排，执行见证取样规定（监理见证取样）。
物资进场不及时报验每批次罚款100元，如果发生物资、设备已用到工程上而发现不合格者，除全部拆除外，每发生一次处500元罚款。
五、质量管理1、各分包单位应严格按照国家、地方法律及质量验收规范、规程规定组织施工，如出现国家、地方法律及质量验收规范、规程不符之处，将根据实际情况酌情处以500-5000元的罚款。
2、本项目实行工序交接验收制度，分包单位进入下到工序施工前，必须对上到工序检查无误后，报总包单位进行验收，验收合格报监理，待监理验收后进行下到工序的施工。
对未进行报验的分包单位将处罚1000-5000元/次。
3、不同专业间工序交接严格按照合同约定施工界面划分进行，对于划分不明确情况，由各方共同确定，对于确定事宜，分包单位严格执行，严禁出现推诿、扯皮现象。
4、对于施工过程中出现的质量问题，分包单位要按期积极整改，对未按期整改的分包单位，将进行经济处罚500-2000元/次。
5、接受总包单位的技术质量交底。
六、资料管理本工程执行《山东省建筑工程资料规程》和全面实施的各种验收规范，各单位应严格按监理单位规定执行资料报验，资料报验必须与工程进度同步进行，对迟报、漏报的每次处200元罚款。
分包单位对承包范围内的资料负全责，并积极对待主管部门的检查，如出现问题，各责任单位负全责。
每出现一次不利影响，罚款1000-3000元，并积极消除造成的影响，处理不积极或处理不善者加倍罚款。
七、例会制度本工程每周五下午4:00举行定期例会，分包应按时参加，的确有事不能参加者应向项目经理请假，擅自缺席、迟到者每次罚款100元/人次。
安全员参加每周一安全检查,无故不参加者罚款100/人次。
八、成品保护各分包单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，除全额赔偿损失外，总包单位将视影响情况处以200～1000元罚款。
九、进度计划控制根据本项目部编制的工程总体进度计划，各分包单位根据自身施工特点编制本专业施工的总进度计划，报项目部审核确认，并将总计划进行量化分解，每周日上午上报下周施工计划，每月20日上报下月施工计划，便于项目部进行有效监控管理。
1、不按时报周、月进度计划者，每次罚款500元，所报计划无量化指标者每次罚100元。
2、施工进度与计划滞后而不采取有效措施者，项目部有权视具体情况进行下列处罚：处以1000～5000元罚款。
3、分包单位严格按照审定的施工进度计划组织实施，若不能按计划完成者每拖延一天处罚1000元--2000元。
十、罚款规定各分包单位应严格按照制度实施，现场出具的罚款须3日内上交至项目部，不得以各项押金抵扣，如3日内不上交者，处以原罚款额的2倍罚款，如拒不缴纳，直接从工程款中按照原罚款额的2倍扣除。
本管理细则自签字盖章后，下发之日起执行，管理规定如有变动和更新及时补充并通知分包单位。
未尽事宜总包与分包单位协商解决。
本管理协议解释权归青岛高新建筑安装工程有限公司金地浮山后三期项目部。
总包单位（章）：分包单位（章）：项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：时间：时间：。