油烟净化器工程施工合同(2)
排油烟工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要在其指定的场所进行排油烟工程施工，乙方愿意按照甲方的要求和本合同的规定，承担该工程的施工任务。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：排油烟系统设计、设备采购、安装、调试及验收。
4. 工程预算：人民币[预算金额]万元。
二、施工期限1. 施工开始日期：[施工开始日期]2. 施工结束日期：[施工结束日期]3. 乙方应确保在合同规定的期限内完成施工任务，并保证工程质量符合国家标准。
三、工程款项1. 甲方应按照合同约定的进度向乙方支付工程款项。
2. 首付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付合同总额的[百分比]%作为首付款。
3. 进度款：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的款项。
4. 结算款：工程验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内支付结算款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应确保工程使用的材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。
五、验收与保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在[天数]个工作日内向乙方支付结算款。
3. 工程验收合格后，乙方应提供[保修期]年的保修服务。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
油烟净化安装合同模板
油烟净化安装合同模板甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（以下简称“乙方”）公司名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮箱：鉴于，为了确保厨房油烟排放符合国家环保标准，保障环境卫生和人民健康，甲乙双方经友好协商，就甲方厨房油烟净化设备的安装事宜达成如下协议：一、项目名称及内容1.1 项目名称：油烟净化设备安装项目；1.2 项目内容：甲方委托乙方进行厨房油烟净化设备的安装工程，包括设备的选购、安装、调试等工作。
二、设备选购2.1 乙方应根据甲方厨房的具体情况，选择适合的油烟净化设备，并提供相关设备的报价单和技术参数。
2.2 设备的品质合格证明文件由乙方提供，并保证所选设备符合国家标准。
2.3 甲方有权对乙方选取的设备进行检测和验收，如发现设备存在质量问题，乙方应负责更换或修理。
三、安装进度及费用3.1 安装时间：乙方应在双方确定的具体时间内完成油烟净化设备的安装工作，并保证按时交付使用。
3.2 安装费用：甲方应支付乙方油烟净化设备的选购费用、安装费用和调试费用，在安装完成后七天内全额支付。
3.3 设备质保期：安装完成后，乙方提供一年的免费维修保养服务，终身提供技术支持。
四、工程保证4.1 乙方保证根据甲方的实际需求以及相关要求，进行合理、规范、专业的油烟净化设备安装工作。
4.2 在安装过程中，乙方应遵守相关安全规范和环保要求，确保工程施工符合国家标准。
4.3 如因乙方工程质量问题导致设备出现故障，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任5.1 一方不履行合同义务，应承担违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可解除合同，但不承担违约责任。
六、其他事项6.1 除本合同另有约定外，其它事宜双方均约定如何处理。
6.2 合同有效期为一年，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本油烟净化安装合同的全部内容，双方遵守协议，共同维护合同的有效性和履行义务。
油烟净化器工程施工合同最新版
工程施工合同甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：一、工程名称：明发云庭彩云街商铺二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。
四、甲方责任1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；4、按本合同规定及时支付工程款；5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；6、负责施工现场前期清理工作。
7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并追加结清。
五、乙方责任1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；3、按期施工、完工；4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。
5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。
6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4% 进行赔付。
六、工程造价及付款方式1、工程造价为：人民币¥43000 元。
大写人民币肆万叁仟元整。
2、付款方式（1）安装完成后3月内一次性支付工程款¥43000 元；七、工程期限经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。
八、验收标准工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。
九、违约责任1．甲方责任未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。
油烟净化机安装合同范本
油烟净化机安装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：_______________鉴于甲方因业务需要，需安装油烟净化机，乙方具有相应的安装资质和经验，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：油烟净化机安装工程1.2 项目地点：________________1.3 安装设备：________________1.4 工程内容：包括但不限于油烟净化机的安装、调试及确保设备正常运行。
第二条合同价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币（大写）______________元整（￥______________元）。
2.2 支付方式：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款；设备安装调试完成并经甲方验收合格后______________日内，甲方支付剩余的______________%。
第三条双方权利与义务3.1 甲方权利与义务：3.1.1 甲方应按合同约定支付合同价款。
3.1.2 甲方应提供必要的安装场地和条件。
3.1.3 甲方有权对乙方的安装工作进行监督和检查。
3.2 乙方权利与义务：3.2.1 乙方应按照合同约定的时间、地点、技术要求完成油烟净化机的安装工作。
3.2.2 乙方应保证安装工程的质量，确保设备正常运行。
3.2.3 乙方应提供设备安装所需的所有技术资料和操作手册。
第四条工程验收4.1 工程安装完成后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到乙方通知后______________日内组织验收，逾期未验收视为验收合格。
4.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期未付款项的______________%作为违约金。
5.2 如乙方未按合同约定完成安装工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的______________%作为违约金。
排烟净化系统安装施工合同
排烟净化系统安装施工合同采购方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就排烟及油烟净化系统供货安装施工事宜协商一致，特订立本合同。
第一条：项目概况1、项目名称：。
2、项目地点：。
3、供货内容：排烟及油烟净化系统一套，具体详见附件一《排烟及油烟净化系统报价清单表》。
第二条：合同工期1、供货周期：签订合同后乙方收到首付款之日起个工作日内材料及工人进场。
2、安装工期：具备安装条件的情况下，乙方工人进场后个工作日内完成。
安装工期因乙方原因或不可抗拒力延误，可相应顺延。
第三条：合同价格本合同总金额为人民币元，大写元整。
具体详见附件一《排烟及油烟净化系统报价清单表》。
第四条：质量标准乙方应保证排烟及油烟净化器系统安装后符合广东省《餐饮业油烟污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》。
如不达标，乙方承担相应责任，乙方负责改造达标，如还不达标，乙方需退货退款。
第五条：售后服务1、本项目产品质保期为一年，如一年内出现任何质量问题，乙方负责无条件免费维修。
2、质保期过后如出现质量问题，乙方维修时只收取材料费和人工费。
第六条：甲方的权利与义务1、甲方有义务为乙方提供必要的施工场地和施工条件，施工用电及电缆线由甲方提供。
2、如遇外部环境等因素影响施工的，甲方应及时负责出面解决。
3、甲方应定期清洗净化设备，以保证设备正常使用。
4、甲方不得擅自更改排风设备、改变风道等行为，如因甲方更改而造成净化效果减效，由甲方承担责任。
第六条：乙方的权利与义务1、乙方严格按照甲方的要求文明规范施工，保证工程质量。
施工安全负责完全由乙方负责。
2、乙方负责按照甲方的要求对甲方排烟及油烟净化系统进行安装。
因乙方违反操作规程引起的安全事故由乙方承担。
3、如因乙方未能按合同约定时间完成安装，造成甲方损失的情况下，每日应向甲方缴纳合同总金额的1%的违约金。
4、有其他未尽事宜，由甲乙双方现场友好协商解决。
油烟净化器施工协议书模板
甲方（以下简称“甲方”）：地址：乙方（以下简称“乙方”）：地址：鉴于甲方需对所在场所安装油烟净化器，以改善空气质量，降低油烟排放对环境的影响，乙方具备相关资质和技术能力，愿意承担该油烟净化器的安装工作。
为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议。
一、工程概况1. 工程名称：油烟净化器安装工程2. 工程地点：甲方指定场所3. 工程内容：油烟净化器的采购、运输、安装、调试及售后服务4. 工程工期：自合同签订之日起至验收合格之日止二、合同价款1. 合同总价：人民币_____元整（大写：_____元整）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）安装工程完成后，经甲方验收合格，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满，甲方支付合同总价款的10%作为质保金；（4）合同终止后，如无质量问题，质保金无息退还乙方。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保油烟净化器安装工程的质量，符合国家环保要求。
2. 工程验收标准：（1）安装位置准确，管道连接牢固；（2）油烟净化器运行正常，处理效果达到预期；（3）现场清洁，无安全隐患。
3. 验收程序：（1）乙方完成安装工程后，通知甲方进行验收；（2）甲方在接到验收通知后，应在____个工作日内完成验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。
四、售后服务1. 乙方在工程保修期内，负责油烟净化器的维修、保养和更换零配件。
2. 保修期为自验收合格之日起____个月。
3. 保修期内，如因乙方原因导致油烟净化器损坏，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行维修。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
油烟净化器施工协议书范本
油烟净化器施工协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方订购乙方生产的油烟净化器设备的施工事项，达成一致，签订本协议。
一、工程概况1.1 工程名称：油烟净化器安装工程1.2 工程地点：甲方指定的地点1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求，安装、调试并交付使用油烟净化器设备。
二、设备及施工要求2.1 乙方应按照甲方的要求，提供技术先进、质量可靠、性能稳定的油烟净化器设备。
设备的详细技术参数和规格，见附件一。
2.2 乙方应在甲方指定的时间内，完成设备的安装和调试工作。
安装应符合相关法规、标准和规范的要求，保证设备正常运行。
2.3 乙方应提供设备的操作培训，确保甲方操作人员能够熟练掌握设备的操作方法。
三、质量保证3.1 乙方应对提供的油烟净化器设备质量负责，设备自验收合格之日起，享受一年的质保期。
3.2 在质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。
四、施工费用4.1 乙方向甲方提供的油烟净化器设备施工费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。
五、付款方式及期限5.1 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。
5.2 乙方在完成设备安装和调试工作，并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的剩余50%。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成设备安装和调试工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%每天。
6.2 甲方未按照约定时间支付预付款或尾款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%每天。
七、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
油烟净化器施工协议书范本
油烟净化器施工协议书范本甲方（以下简称“甲方”）：_____________________乙方（以下简称“乙方”）：_____________________鉴于甲方需要进行油烟净化器的安装和施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：乙方负责为甲方提供油烟净化器的安装、调试及相关服务。
1.4 工程期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准，保证工程质量。
2.2 乙方应提供符合甲方要求的油烟净化器设备，并确保设备性能稳定、安全。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守甲方现场管理规定。
第三条工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________3.2 甲方应在本协议签订后____个工作日内支付工程预付款，金额为总费用的____%。
3.3 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
4.2 甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第五条保修与维护5.1 乙方对所安装的油烟净化器提供____年的免费保修服务。
5.2 保修期内，乙方应负责对设备进行必要的维护和维修。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期金额的每日____%计算。
6.2 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
油烟净化器工程施工合同
油烟净化器工程施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化器工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______油烟净化器工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责油烟净化器的安装、调试及验收等工作。
二、工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
2.3 付款条件：乙方按照合同约定的进度完成工程，甲方按进度支付相应的款项。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的安装、调试等工作。
3.2 乙方应确保工程在约定的工期内完工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格的标准：油烟净化器的净化效果达到国家相关法律法规的规定，设备运行稳定，无噪音，操作简便。
4.3 工程验收不合格的整改：如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直到符合验收标准。
五、售后服务5.1 乙方提供一年的免费质保期，质保期内如设备出现故障，乙方应在接到通知后48小时内到达现场进行维修或更换。
5.2 质保期结束后，乙方提供有偿的维修服务，具体费用双方协商确定。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%乘以逾期天数。
6.2 如乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，乙方应承担重新施工的所有费用。
油烟净化器施工合同范本
油烟净化器施工合同范本
甲方（委托方）：（单位或个人名称）
地址：（地址）
联系电话：（联系电话）
乙方（承包方）：（单位或个人名称）
地址：（地址）
联系电话：（联系电话）
根据甲方的委托，乙方同意承担以下工程项目的设计、安装、调试和售后服务等工作，并达成以下合同：
一、工程项目内容：
1. 安装油烟净化器（型号：XX）；
2. 安装相关管道和设备；
3. 进行设备调试和验收。
二、工程进度：
1. 乙方应于合同签订之日起30天内完成工程项目的设计和安装；
2. 完工后应进行设备调试和验收，经双方共同确认后，项目交付使用。
三、合同价款：
1. 工程项目总价款为（具体金额），双方确认无误后，甲方应付给乙方；
2. 付款方式：（具体付款方式）。
四、售后服务：
1. 设备安装完成后，乙方提供一年的免费售后服务，包括设备维护、保养和技术支持；
2. 在售后服务期间，如设备出现故障和问题，乙方应及时进行维修和处理。
五、违约责任：
1. 任何一方未能按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任；
2. 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程延期或不能完成的，双方应协商解决，延长工程期限。
六、其他约定：
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
厨房油烟净化工程合同
厨房油烟净化工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方为餐饮业主，需对其厨房排放的油烟进行有效控制和净化，乙方作为专业的油烟净化设备供应商及安装服务商，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就厨房油烟净化工程的设计、供货、安装、调试及服务等事项达成如下合同：一、工程概述1. 工程名称：厨房油烟净化系统工程。
2. 工程地点：甲方经营场所内厨房区域。
3. 工程内容：包括但不限于设计合理的油烟排放系统、供应并安装高效油烟净化器、系统调试以及提供必要的技术培训和售后服务。
二、技术要求与标准1. 乙方须确保所提供的油烟净化设备符合国家相关环保标准，且具备相应的环保认证。
2. 油烟净化效率应达到____%，确保排放浓度低于国家规定的排放限值。
3. 设备运行噪音不得超过____分贝，以免影响周边环境。
4. 乙方需提供详细的产品性能参数和操作维护手册。
三、工程周期与进度1. 工程总周期为____天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方需在规定时间内完成设备的供货、安装及调试工作。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所提供的设备提供至少____年的质量保证期。
2. 在质保期内，如设备出现非人为损坏，乙方负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务，包括定期的设备检查和维护指导。
五、费用支付1. 工程总费用为人民币____元，包含所有设备成本、安装费用及后续服务费用。
2. 甲方应在合同签订后支付____%的预付款，余款在工程验收合格后支付。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分的____%支付违约金。
2. 如甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为滞纳金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
安装厨房油烟工程施工合同
安装厨房油烟工程施工合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就厨房油烟系统的设计、施工及服务达成一致意见，现依据相关法律法规，订立本合同，以资信守。
一、工程概述本工程旨在为甲方厨房安装高效能、符合环保标准的油烟净化系统，包括但不限于排风管道、油烟净化器、风机等设施的采购、安装及调试工作，确保达到国家相关排放标准。
二、工程地点具体工程地点位于甲方提供的地址：______________________。
三、工程内容1. 设计：乙方负责提供厨房油烟排放系统的设计方案，并确保方案的科学性、合理性。
2. 材料：所有使用的材料必须符合国家标准，且由乙方负责采购。
3. 施工：乙方需按照约定的时间节点完成施工任务，并保证施工质量。
4. 验收：工程完成后，由甲乙双方共同进行验收，确保工程质量达到预期效果。
四、合同金额总金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。
五、支付方式1. 首付款：合同签订后，甲方需支付总金额的30%作为订金。
2. 进度款：施工过程中，根据实际进度支付相应款项。
3. 尾款：工程验收合格后，支付剩余款项。
六、工期要求自合同签订之日起，预计工程周期为______天，具体开工日期以甲乙双方协商确定为准。
七、质量保证乙方承诺所施工的油烟系统质保期为一年，期间如出现非人为因素导致的性能故障，乙方负责无偿修复或更换。
八、违约责任若一方未能按合同约定履行义务，应向对方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
九、争议解决因执行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事宜未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，另行签订补充协议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
油烟净化设备安装合同范本
油烟净化设备安装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化设备安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行油烟净化设备的安装、调试及售后服务。
二、设备型号及数量2.1 设备型号：____________________2.2 设备数量：____________________三、工程价款3.1 本工程总价款为人民币_______元（大写：____________________元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）设备安装完毕并经验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）剩余_______%的工程总价款作为质保金，质保期满后_______日内一次性支付给乙方。
四、工程期限4.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日支付工程总价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应确保安装的油烟净化设备符合国家相关标准和质量要求。
5.2 乙方应对其安装的设备提供_______年的质保服务，质保期内乙方负责对设备进行免费维修和保养。
六、甲方权利与义务6.1 甲方应确保施工现场具备施工条件，并为乙方提供必要的施工条件。
6.2 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，并要求乙方对存在的问题进行整改。
排油烟施工合同范本
排油烟施工合同范本合同编号：_______排油烟施工合同甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行排油烟施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行排油烟系统的设计、采购、安装、调试及售后服务。
二、施工范围及要求2.1 施工范围：乙方根据甲方提供的工程图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。
2.2 施工要求：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方的要求，施工过程中应遵循安全生产的原则，确保施工现场的安全。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的_______%时，甲方支付乙方已完成工程量的_______%的款项；（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期及验收4.1 工期：本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
4.2 验收：工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收报告。
五、质保期及售后服务5.1 质保期：本工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2 售后服务：质保期内，乙方负责对排油烟系统进行免费维修、保养。
质保期满后，乙方提供有偿维修、保养服务。
油烟净化设备安装合同范本
油烟净化设备安装合同范本甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行油烟净化设备安装的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：甲方委托乙方负责油烟净化设备的安装、调试及售后服务。
二、设备型号及数量1. 设备名称：_______2. 设备型号：_______3. 设备数量：_______三、合同价款1. 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）设备安装调试完成并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）剩余_______%的款项作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程期限1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______3. 工程总工期：_______天。
五、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）提供乙方施工所需的场地、电源等条件；（2）对乙方施工过程进行监督，但不干预乙方的正常施工；（3）按照约定支付合同价款。
2. 乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成设备安装、调试及售后服务；（2）确保工程质量，严格按照国家相关标准和规范进行施工；（3）对所提供的产品质量负责，质保期内免费维修。
六、违约责任1. 甲方违约：（1）未按照约定支付合同价款，应支付乙方逾期付款金额的_______%作为违约金；（2）甲方中途擅自解除合同，应支付乙方合同总价款的_______%作为违约金。
2. 乙方违约：（1）未按照约定完成工程，应支付甲方逾期完工天数的_______%作为违约金；（2）工程质量不符合约定，乙方应在甲方提出整改要求后_______天内完成整改。
油烟净化工程承包合同
油烟净化工程承包合同甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_________油烟净化工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、安装、调试及验收油烟净化设备，确保设备正常运行并达到相关环保标准。
二、合同金额2.1 本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），包括设计费、设备费、安装费、调试费、验收费等。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。
三、工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程时间表完成设计、采购、安装、调试及验收等工作。
3.2 乙方应确保工程在约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范及甲方要求进行设计、采购、安装、调试及验收等工作。
4.2 工程质量应符合环保要求，设备运行稳定，排放指标达到或优于国家和地方环保标准。
4.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和设备使用说明书。
五、付款方式5.1 甲方支付合同款项的比例和时间按照以下方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的60%；（3）质保期结束后，甲方支付乙方合同总金额的10%。
5.2 甲方支付款项时，应提供相应的付款凭证。
六、售后服务6.1 乙方应提供设备的终身售后服务，包括设备维修、配件更换等。
6.2 质保期为工程验收合格之日起一年，质保期内乙方负责免费维修或更换设备故障部件。
6.3 质保期内，乙方应在接到甲方维修通知后48小时内响应，并在约定时间内到达现场进行维修或更换。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
排油烟施工合同范本
排油烟施工合同范本合同编号：_______排油烟施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行排油烟系统施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方负责排油烟系统的设计、施工、调试及验收工作。
二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、施工期限3.1 本工程自_______年_______月_______日开始施工，总工期为_______天。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至达到约定的质量标准。
五、验收5.1 工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后_______日内组织验收。
5.2 验收合格后，双方签署竣工验收报告。
六、质保期6.1 本工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2 质保期内，乙方对工程的质量问题负责免费维修。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
7.2 甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为滞纳金。
广元厂房油烟净化工程施工合同
广元厂房油烟净化工程施工合同一、合同背景二、工程范围本工程的施工范围包括广元厂房内部油烟净化设备的安装、调试及相关管道系统构建等工作。
业主将提供合适的施工场地，并配合承包商进行施工。
三、工期和工程验收工期：本工程总工期为90天。
工期延误：若因业主原因导致工期延误，将酌情延长工期并支付合理的延期费用。
工程验收：在工程完成后，承包商负责提供工程完工报告并协助业主进行工程验收。
验收合格后，承包商有权收取尾款。
四、质量保证和维护承包商应按照相关法律法规和规范要求，确保工程质量符合国家标准及设计要求。
工程质量保证期为一年，自工程竣工验收之日起计算。
在质量保证期内，如发现工程质量问题，承包商应及时进行维修和处理，维护工程的正常运行。
五、付款方式与金额根据工程进度及相关付款节点，付款金额及时间如下：定金：在签订合同时，业主应支付工程总价款的30%作为定金。
进度款：在工程开工后，根据实际工程进度支付工程总价款的50%。
尾款：在工程竣工验收合格后，支付工程总价款的20%作为尾款。
款项支付方式：款项应以银行转账的方式支付，具体账户信息由承包商提供。
六、违约责任若由于任何一方原因，导致无法履行本合同约定的义务，违约方应承担相应的违约责任，并支付对方因此所遭受的损失。
违约金的计算方式为按照每天合同金额的0.1%计算。
如一方违反本合同约定的义务，经对方书面催告后仍不改正的，对方有权解除本合同，并可以要求违约方支付违约金。
七、保密条款双方应对在合作过程中了解到的商业秘密和技术数据等保持严格的保密，并不得泄露给第三方。
本条款的保密义务在合同终止或解除后依然有效。
八、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应当友好协商解决。
若协商不能解决，双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他本合同自双方代表签字之日起生效，并具有法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
本合同未尽事宜，经双方商定后可以签订补充协议。
本合同自业主和承包商代表签字之日起生效。
油烟改造施工合同
油烟改造施工合同合同编号：_______甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方食堂油烟净化系统改造工程（以下简称“本项目”）达成如下协议：第一条合同双方1.1 甲方：_______（以下简称“业主”），地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。
1.2 乙方：_______（以下简称“施工方”），地址：_______，联系人：_______，联系电话：_______。
第二条工程内容2.1 本项目包括但不限于以下内容：1）食堂油烟净化设备的设计、采购、安装、调试及验收；2）油烟排放管道的改造；3）相关电气设备的改造；4）其他与油烟净化系统改造相关的工程。
2.2 工程地点：_______。
2.3 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准。
第三条工程总价3.1 本项目的总价为人民币_______元（大写：_______元整），包括但不限于工程设计费、设备采购费、安装费、调试费、验收费、税费等。
3.2 甲方应在本合同签订后_______日内，向乙方支付合同总价款的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）。
3.3 剩余的合同总价款_______%，即人民币_______元（大写：_______元整），待工程验收合格后支付。
第四条工程进度及工期4.1 工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。
4.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.3 甲方应按时提供施工场地、相关资料、设备等，确保工程顺利进行。
第五条工程质量及保修5.1 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。
5.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相应的技术培训和售后服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
甲方（发包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“甲方”）
乙方（承包方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的
权利、义务和经济责任、经双方协商同意签订本合同：
一、工程名称：明发云庭彩云街商铺
二、工程地址：xxxxxxxxxxxxx路9号
三、工程内容: xxxxxx云庭彩云街商铺4#101及#4-115,安装4000风量油烟净化器
贰台，4.5A离心风机贰台，排烟管道及风机支架、配电线路等。
四、甲方责任
1、对所提供的施工现场及情况和数据负责；
2、办理施工的有关手续并负责协调施工现场的工作开展；
3、负责施工调试及验收期间的水、电费用；
4、按本合同规定及时支付工程款；
5、负责设备配电柜前段供电线路的架设；
6、负责施工现场前期清理工作。
7、如甲方改变施工方案，其增加的费用，甲方应于结算本项目尾款时，一并
追加结清。
五、乙方责任
1、按甲方提供的情况及数据进行设备选型及施工；
2、完成材料及设备的购置、安装及施工，并保证质量；
3、按期施工、完工；
4、管理好施工现场，遵守甲方现场管理制度。
5、离心风机保修壹年，净化器电路部分保修壹年。
6、若保修件在保修期内出现问题，乙方3 日内进行解决，或按工程款的4%
进行赔付。
六、工程造价及付款方式
1、工程造价为：人民币¥43000 元。
大写人民币肆万叁仟元整。
2、付款方式
（1）安装完成后3月内一次性支付工程款¥43000 元；
七、工程期限
经双方协商，明发云庭彩云街烟道安装4#101及4#115的工程总工期为7 天（以开工签证之日起算，如遇不可抗力，同工期顺延）。
八、验收标准
工程验收以双方共同签字认可的“附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案”
为准，由双方在验收单上签字或盖章，若有问题，立即整改。
九、违约责任
1．甲方责任
未按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙
方因此造成的损失。
2．乙方责任
若乙方未按合同规定履行造成延期，而给甲方造成影响损失的，乙方按合同
总额千分之一每天赔偿甲方。
十、合同终止
1．除因不可抗力的因素外，乙方擅自连续停工超过7 天以上，或擅自于施工中
停工日数累计达7 天以上时，视为乙方违约，甲方有权声明终止本合同的全
部或一部分。
2．甲乙双方违反本合同（包括附件）任一款的情形，经另一方以书面定期催告后，在规定时间内，被告知方仍未改善的，告知方有权声明终止本合同的全部或
一部分。
3．甲乙双方发生下列条款的任何一条，任何一方有权声明终止本合同的全部或一部分。
（1）国家有关法律，法规的规定，宣告破产倒闭，与债权人达成协议；（2）办理清算；
（3）办理公司的重整；
（4）与其他公司的合并；
（5）经确认已经丧失偿还债务的能力；
十一、争议解决的方式
1.合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
2.协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3.也可直接向人民法院起诉。
十二、特殊条款
本合同条款对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
十三、附则
1.其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。
2.合同附件。
上述附件均为合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，壹式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(章)：乙方(章)：
代表：代表：
日期：日期：
地址：地址：
邮 编： 邮 编：
电 话： 电 话：
附件一：明发云庭商铺油烟净化改造方案
处理工艺的选择结合了同类餐馆和环保部门的意见，本着安全、节能、高效的思路考虑。
最终选用绿科电解油烟净化器的处理工艺。
工艺流程如下：
厨房油烟经集气罩收集后，经电解油烟净化器进行净化后高空排放。
一、．工艺流程
烟罩 → 净化器 → 吸附装置 → 风机 → 风管连接
如下 设计示意图
达标排放
安装在室内，位置见今后施工图。
烟罩，风管，风机，净化器安装，电线铺设，控制器的安装。
甲方负责协调。
二．设备制造，安装要求，周期
合同签订现场测量，出图约1天，设备制造5天完成到现场，拆除原有的装潢设施和安装2天。
顶修复需要商户做配合工作。
调式，运行交接约1天
三．维护培训
安装完毕对设备运行维护，根据情况指导。
四. 主要设备选型及技术参数
高端电解油烟净化器
型号：LK-JD
处理风量：4000 m3/h
外形尺寸：1180×550×630mm
压力损失：≤150 Pa
消耗功率：0.25kw
输入电源：220V 50Hz
接地电阻：＜1.5Ω
绝缘电阻：＞2000 MΩ
净化效率：≥90%
环境湿度：≤90%
数量：1台
离心风机
型号：HTFC-I-10
风量：4770m3/h
全压：551Pa
转速：1500r/min
功率：2.2kw
材质：Q-235A
数量：1台
五. 油烟污染浓度及排放标准（GB18483-2001）
附件二. 费用预计。