干挂石材施工队分包合作协议模板

干挂石材施工队分包合作协议模板本合同目录一览
第一条合作协议概述
1.1 合作协议的定义和范围
1.2 分包工程的描述
1.3 分包工程的规模和地点
第二条双方的责任和义务
2.1 分包商的责任
2.1.1 分包商的工作范围和任务
2.1.2 分包商的施工标准和质量要求
2.1.3 分包商的安全和环境保护措施
2.2 施工队的主体的责任
2.2.1 施工队的主体的工作支持和配合
2.2.2 施工队的主体对分包商的监督和管理
2.2.3 施工队的主体对分包商的支付和结算
第三条合同价格和支付方式
3.1 合同价格的确定和确认
3.2 支付方式和支付时间的约定
3.3 价格调整和额外费用的规定
第四条施工期限和进度计划
4.1 施工期限的约定
4.2 进度计划的制定和调整
4.3 施工期限延误的处理
第五条施工质量和标准
5.1 施工质量的约定
5.2 施工标准的确定
5.3 质量问题的处理
第六条安全管理和环境保护6.1 安全管理的规定
6.2 环境保护的措施
第七条变更和解除合同的条件7.1 变更合同的条件和程序7.2 解除合同的条件和程序
第八条违约责任
8.1 分包商的违约责任
8.2 施工队的主体的违约责任第九条争议解决
9.1 争议解决的方式和程序9.2 仲裁或诉讼的地点和法院第十条保密条款
10.1 保密信息的定义和范围10.2 保密义务和期限
第十一条合同的生效和终止11.1 合同的生效条件
11.2 合同的终止条件
第十二条一般条款
12.1 合同的解释和适用法律
12.2 通知和通信的方式
12.3 合同的附件和附加条款
第十三条保险条款
13.1 分包商的保险责任
13.2 施工队的主体的保险责任
第十四条其他条款
14.1 双方的其他约定和补充
14.2 对合同的修改和补充权
第一部分：合同如下：
第一条合作协议概述
1.1 合作协议的定义和范围
本协议是双方就分包工程达成的明确分工、权利义务、合作条款等内容的协议，包括但不限于施工、工程设计、材料供应、人员配备、质量控制等方面。

1.2 分包工程的描述
分包工程为位于【工程地点】的【工程名称】，工程内容包括但不限于【具体工程内容】。

1.3 分包工程的规模和地点
分包工程的规模为【工程规模】，工程地点为【工程地点】。

第二条双方的责任和义务
2.1 分包商的责任
2.1.1 分包商的工作范围和任务
分包商应按照施工图纸、施工规范和施工技术要求，完成分包工程的所有施工任务，并保证施工质量和进度。

2.1.2 分包商的施工标准和质量要求
分包商应严格按照国家和行业的施工标准和质量要求进行施工，确保分包工程的质量符合规定。

2.1.3 分包商的安全和环境保护措施
分包商应制定施工现场的安全防护措施，并配备必要的安全防护用品；同时，应采取措施减少施工过程中对环境的影响，遵守环境保护法规。

2.2 施工队的主体的责任
2.2.1 施工队的主体的工作支持和配合
施工队的主体应提供必要的工作支持和配合，包括但不限于提供施工图纸、施工规范、施工技术要求等。

2.2.2 施工队的主体对分包商的监督和管理
施工队的主体应对分包商的施工过程进行监督和管理，确保分包商按照约定完成施工任务。

2.2.3 施工队的主体对分包商的支付和结算
施工队的主体应在分包商按照约定完成施工任务后，按照约定的价格和时间进行支付和结算。

第三条合同价格和支付方式
3.1 合同价格的确定和确认
合同价格为分包工程的完成价格，具体金额为【合同金额】。

3.2 支付方式和支付时间的约定
支付方式为【支付方式】，如现金、转账等；支付时间为分包工程完成后【支付时间】。

3.3 价格调整和额外费用的规定
如遇市场行情变化等原因导致成本变动，双方可协商调整合同价格。

对于分包商因自身原因导致的额外费用，由分包商承担。

第四条施工期限和进度计划
4.1 施工期限的约定
分包工程的施工期限为【施工期限】，自分包工程开始之日起计算。

4.2 进度计划的制定和调整
分包商应制定施工进度计划，并报施工队的主体批准。

如因特殊情况需要调整进度计划，分包商应提前向施工队的主体提出申请。

4.3 施工期限延误的处理
如分包商原因导致施工期限延误，应按照约定的违约金比例向施工队的主体支付违约金。

第五条施工质量和标准
5.1 施工质量的约定
分包商应保证分包工程的施工质量，符合国家和行业的施工标准
和质量要求。

5.2 施工标准的确定
施工标准包括但不限于施工图纸、施工规范、施工技术要求等。

5.3 质量问题的处理
如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担修复费用；如因施工队的主体原因导致质量问题，施工队的主体应承担相应责任。

第六条安全管理和环境保护
6.1 安全管理的规定
分包商应制定施工现场的安全防护措施，并配备必要的安全防护用品；同时，应定期对施工现场进行安全检查，确保施工现场的安全。

6.2 环境保护的措施
分包商应采取措施减少施工过程中对环境的影响，遵守环境保护法规；同时，应合理利用资源，减少浪费。

第七条变更和解除合同的条件
7.1 变更合同的条件和程序
如双方同意变更合同，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。

7.2 解除合同的条件和程序
（1）双方协商一致；
（2）分包商无法按照约定完成分包工程，严重违反合同条款；
（3）因不可抗力导致分包工程无法继续进行。

合同解除后，分包商应按照约定办理工程交接手续，并承担因解
除合同产生的相关费用。

第八条违约责任
8.1 分包商的违约责任
分包商未能按照约定完成分包工程，或施工质量不符合约定标准的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成施工队的主体的一切损失。

8.2 施工队的主体的违约责任
施工队的主体未能按照约定提供工作支持和配合，或未能按照约定支付分包商的价款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成分包商的一切损失。

第九条争议解决
9.1 争议解决的方式和程序
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
争议解决的地点为【仲裁或诉讼地点】，法院为【仲裁或诉讼法院】。

第十条保密条款
10.1 保密信息的定义和范围
保密信息是指本合同的内容以及与分包工程相关的技术秘密、商业秘密等。

10.2 保密义务和期限
双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露。

保密期限自本合同签订之日起计算，至分包工程完成之日止。

第十一条合同的生效和终止
11.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2 合同的终止条件
本合同在分包工程完成后自动终止。

第十二条一般条款
12.1 合同的解释和适用法律
本合同的解释和适用法律为中华人民共和国法律。

12.2 通知和通信的方式
双方通过书面形式进行通知和通信，通知和通信的方式为【通知和通信方式】。

12.3 合同的附件和附加条款
本合同附件包括【附件名称】，附加条款包括【附加条款名称】。

第十三条保险条款
13.1 分包商的保险责任
分包商应为其施工人员购买工伤保险，并承担因施工过程中发生意外事故而产生的费用。

13.2 施工队的主体的保险责任
施工队的主体应为其自身购买相应的保险，包括但不限于责任保险、财产保险等。

第十四条其他条款
14.1 双方的其他约定和补充
双方对本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2 对合同的修改和补充权
未经双方同意，任何一方不得对本合同进行修改和补充。

如双方同意修改和补充，应以书面形式签订修改和补充协议，经双方签字盖章后生效。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：分包工程详细施工图纸
附件二：施工规范和技术要求
附件三：分包商施工计划和进度表
附件四：安全防护措施方案
附件五：环境保护措施方案
附件六：保险单据复印件
附件七：分包工程验收标准和方法
附件八：违约金计算公式和方法
附件九：争议解决方式和法律文件
附件的详细要求和说明：
附件一：分包工程详细施工图纸
附件二：施工规范和技术要求
本附件应包括分包工程施工过程中应遵守的施工规范和技术要求，包括但不限于材料标准、施工工艺、质量控制等。

附件三：分包商施工计划和进度表
本附件应包括分包商制定的施工计划和进度表，明确施工各阶段的工作内容和完成时间。

附件四：安全防护措施方案
本附件应包括分包商制定的施工现场安全防护措施方案，包括但不限于安全防护设施的设置、安全培训、应急预案等。

附件五：环境保护措施方案
本附件应包括分包商制定的环境保护措施方案，包括但不限于废弃物处理、节能减排、绿色施工等。

附件六：保险单据复印件
本附件应包括分包商和施工队的主体购买的保险单据的复印件，以证明保险的有效性。

附件七：分包工程验收标准和方法
本附件应包括分包工程验收的标准和方法，明确验收的条件和流程。

附件八：违约金计算公式和方法
本附件应包括违约金的计算公式和方法，以便在违约行为发生时进行计算。

附件九：争议解决方式和法律文件
本附件应包括争议解决的详细方式和相关的法律文件，包括但不
限于仲裁协议、诉讼通知书等。

说明二：违约行为及责任认定：
1. 分包商未能按照约定完成分包工程，或施工质量不符合约定标准。

2. 分包商未能按照约定时间提交施工进度报告。

3. 分包商未能按照约定采取安全防护措施，导致安全事故发生。

4. 分包商未能按照约定采取环境保护措施，导致环境污染。

5. 施工队的主体未能按照约定提供工作支持和配合。

6. 施工队的主体未能按照约定支付分包商的价款。

违约责任认定标准：
1. 分包商的违约行为导致施工队的主体损失的，分包商应承担相应的赔偿责任。

2. 施工队的主体未能履行合同义务，导致分包商损失的，施工队的主体应承担相应的赔偿责任。

3. 违约金的计算按照附件八中的违约金计算公式和方法进行。

示例说明：
如果分包商未能按照约定时间完成分包工程，导致施工队的主体无法按照进度计划进行施工，施工队的主体可以依据合同约定向分包商要求支付违约金。

说明三：法律名词及解释：
1. 分包商：指与施工队的主体签订分包协议，承担分包工程的施工任务的自然人、法人或其他组织。

2. 施工队的主体：指与分包商签订分包协议，提供分包工程的工作支持和配合，支付分包商的价款的自然人、法人或其他组织。

3. 分包工程：指施工队的主体将其承担的工程的一部分工作交给分包商完成的工程。

4. 合同金额：指双方约定的分包工程的完成价格。

5. 施工期限：指双方约定的分包工程的完成时间。

6. 违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。

7. 争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

本合同中的分包商和施工队的主体分别指定了双方的权利和义务。

分包工程是指施工队的主体将一部分工作交给分包商完成的工程。

合同金额是指双方约定的分包工程的完成价格。

施工期限是指双方约定的分包工程的完成时间。

违约金是指一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。

争议解决是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。