承包合同 瓦工简版范文

承包合同瓦工
承包合同瓦工
1. 合同概述
本承包合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包人”）签订，旨在规定瓦工承包项目的具体事项。

合同有效期从签订之日起，至项目完工验收并支付全部款项之日终止。

2. 项目范围
本承包合同的项目范围包括但不限于以下瓦工工程：
砖瓦施工：包括砖砌墙体、地面铺砖等工作；
瓦片安装：包括屋顶瓦片、墙面瓷砖等安装工作；
瓦工维修：包括瓦片更换、砖墙修补等维护工作。

3. 工程要求
3.1 材料选择
所有使用的砖瓦材料应符合国家相关标准，具有合法的质量合格证明；
瓷砖颜色、花色应符合业主提出的要求，并经双方书面确认；
若业主提供部分材料，承包人需按时、按量进行使用。

3.2 工程进度
承包人应按照双方约定的工期进行施工，并保证工程质量；
若因承包人原因导致工期延误，应承担相应违约责任；
若因业主原因导致工期延误，承包人有权要求相应工期调整或延长。

3.3 工艺要求
承包人应使用专业的工具和设备进行施工，保证工艺合理；
施工过程中应注意施工细节，确保施工质量，减少质量问题发生。

4. 价格与支付
4.1 合同价款
根据项目范围，业主与承包人约定合同价款为人民币（以下简称“RMB”）X元；
合同价款包括人工成本、材料费用及其他相关费用，不包含税费、违约金等额外费用。

4.2 付款方式
业主应按以下方式支付合同价款：
工程开工前支付合同价款总额%作为预付款；
工程完成%后支付合同价款总额的第二笔款项；
工程完工并经验收合格后支付合同价款总额的一笔款项。

4.3 发票与结算
承包人应按照法律法规的要求，向业主提供相应的发票；
发票开具后，业主应及时支付合同价款。

5. 风险与保证
5.1 违约责任
若承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；
若业主未按合同约定履行义务，承包人有权要求追究业主的违约责任。

5.2 质量保证
承包人应对工程施工质量提供X年的保修期；
在保修期内，若发现施工质量问题，承包人应及时进行修复，承担修复费用。

6. 合同解除
6.1 解除条件
若因不可抗力等无法预见、无法避免和无法克服的原因，导致合同无法履行，任何一方均有权解除合同；
若一方未履行合同义务，违约方应赔偿对方所受的损失。

6.2 解除程序
解除合，一方应提前天书面通知对方；
双方应友好协商，处理好解除合同后的相关问题。

7. 法律适用与争议解决
合同受法律法规的约束，双方应按照相关法
律规定履行合同；
若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可提交相关争议至本合同签订地的人民法院解决。

8. 其他条款
本合同正本一式2份，甲、乙双方各执1份，具有同等法律效力；
本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上为《承包合同瓦工》的主要内容，双方应认真履行合同约定的义务，维护各自的权益，确保项目按时、按质完成。