施工合同专用条款
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)
1. 合同目的
本合同的目的是确定双方就施工项目的具体要求、责任、义务和报酬等事项达成一致,并创建和保持合作关系。
2. 工程描述
甲方委托乙方负责进行施工项目,包括但不限于工程的规划、设计、施工、监督和管理等。
3. 合同期限
本合同的有效期为起止日期至完成工程的日期。
如工程不能按时完成,双方可协商延长合同期限。
4. 价格和支付方式
甲方应按本合同约定的价格支付乙方相关工程费用,并按照约定的支付方式进行支付。
5. 材料和设备
乙方应按照甲方要求使用符合标准的材料和设备,且应提供相应的质量证明文件。
6. 竣工验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
如工程存在任何质量问题,乙方应负责修复。
7. 违约责任
任何一方违反合同中的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
8. 保险责任
乙方应购买足够的保险,以保障工程施工过程中的任何意外事故。
若发生事故,乙方应及时报告甲方并采取相应补救措施。
9. 保密条款
双方在合同履行过程中可能获知对方的商业机密,双方应对此保密,并未获得对方的书面许可不得披露给第三方。
10. 争议解决
双方发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。
请注意,以上仅为常见的合同条款范本,具体合同应依据双方的具体需求和实际情况进行修改和补充,建议寻求法律专业人士的帮助以确保合同的合法性和有效性。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。
施工合同专用条款
施工合同专用条款
合同范本专家。
标题,施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。
4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
施工合同专条
施工合同专条一、工程概况1.1 工程名称:XXXX建筑工程1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程内容:包括但不限于土建、装修、水电安装、通风空调、消防、智能化等工程。
1.4 工程规模:XXXX平方米。
1.5 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
二、合同主体2.1 甲方(委托方):XXXX公司2.2 乙方(施工方):XXXX建筑工程有限公司三、合同工期3.1 合同工期为XX个月,自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程承包范围与内容4.1 乙方负责本工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工,并确保工程质量。
4.3 乙方应承担施工过程中的安全责任,确保工程安全无事故。
五、合同价款5.1 合同价款为人民币XX元整(大写:XX元整),其中包括:人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。
5.2 甲方支付乙方工程预付款XX元整,乙方在收到预付款后应按照约定的进度向甲方提交进度款申请。
5.3 甲方应在工程验收合格后支付剩余的工程款,但乙方应保证在验收合格前完成所有施工工作。
六、付款结算方式6.1 甲方根据乙方提交的进度款申请,按照实际完成工程量进行付款。
6.2 甲方支付的工程款,乙方应按照约定时间向甲方提供相应的发票。
6.3 工程验收合格后,甲方应在验收报告书上签字确认,并支付剩余的工程款。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的千分之五。
7.2 甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的千分之五。
7.3 乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)1. 合同概述2. 工程范围•工程名称:工程名称的具体描述。
•工程地点:工程施工地点的详细地质。
•工程规模:工程的总体规模和范围,包括建筑面积、总楼层数等。
•工程内容:具体的施工项目内容和工艺要求。
3. 施工期限和工期•施工期限:本工程的施工期限为从合同生效之日起至竣工验收之日止。
•工期延误责任:若承包商未能按时完成工程,将承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期竣工的违约金。
4. 工程质量和验收标准•工程质量:承包商应确保工程符合相关法律法规和技术标准,保证工程质量达到合同约定的要求。
•竣工验收:在工程竣工后,双方将进行竣工验收。
验收合格后,承包商有权要求支付相应的款项。
5. 工程款项与支付方式–预付款:在合同签订后的5个工作日内支付预付款的20%作为启动资金。
–进度款:根据已完成工程进度的70%支付相应的进度款。
–竣工款:工程竣工验证合格后支付剩余的10%作为竣工款。
•支付方式:款项支付方式可以通过银行转账或支票支付等形式进行。
6. 变更和索赔•变更:在施工过程中,若需要对工程范围、工程质量等方面进行变更,双方应通过书面协议进行确认。
•索赔:若由于业主原因导致工程停工、延期或增加成本等,承包商有权提出索赔要求。
7. 保险责任•保险责任:承包商应负责为工程提供合适的保险,确保工程期间的施工安全和第三方财产的保护。
8. 违约责任•违约责任:若任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的一切损失。
9. 合同解除–经双方书面协议达成一致。
–在法律法规允许的情况下,由一方向另一方发出通知解除合同。
10. 争议解决•争议解决:对于因合同履行而产生的争议,双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成,应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
11. 合同生效和附件•合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
•附件:本合同所附的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。
12. 其他事项•其他事项:对于未在本合同中约定的事项,双方应通过书面协议进行确认,并作为合同的补充内容。
施工合同专用条款
施工合同专用条款第一条总则。
1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。
1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。
1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。
1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。
第二条工程内容。
2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。
2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。
2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。
第三条施工期限。
3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。
3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。
3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第四条工程质量。
4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。
4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。
4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。
第五条施工安全。
5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。
5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。
5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第六条资金支付。
6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。
工程施工合同专用条款
2.1工程施工期限自合同签订之日起计算,共计____天。
2.2若因不可抗力因素导致工期延误,甲乙双方协商解决,并签订补充协议。
三、合同价款
3.1本工程合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
3.2合同价款支付方式:
3.2.1工程开工前,甲方支付乙方质量,承担质量保修责任。
6.3乙方应遵守国家及地方相关法律法规,确保施工安全。
6.4乙方应按时向甲方报告工程进度。
七、违约责任
7.1甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按约定完成工程,应承担逾期违约金,按合同价款的1%计算。
7.3甲方未按时支付合同价款,应承担逾期付款违约金,按合同价款的1%计算。
3.2.2工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.3工程进度达到80%时,甲方支付乙方合同价款的30%;
3.2.4工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的10%。
四、施工标准及质量保证
4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
4.2工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
甲方代表(签字):______________
乙方代表(签字):______________
签订日期:________________
附件:________________
八、争议解决
8.1本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
8.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
标准施工合同专用条款
标准施工合同专用条款一、词语定义及合同文件1.1 合同本合同是指发包人(以下简称甲方)与承包人(以下简称乙方)之间就工程项目的施工、设备供应及相应的技术服务所达成的明确相互权利义务关系的文件。
1.2 合同当事人及其他相关方甲方:指承担合同工程建设的法人或其他组织。
乙方:指承担合同工程施工、设备供应及相应技术服务的法人或其他组织。
监理人:指甲方委托的对合同工程进行监督管理的独立法人或其他组织。
设计人:指承担合同工程设计的法人或其他组织。
1.3 工程和设备工程:指合同约定的施工项目,包括建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道、港口、机场、水利设施等。
设备:指合同约定的供应的机器、设备、材料等。
1.4 法律、法规及标准规范本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律、法规及标准规范。
二、双方一般权利和义务2.1 甲方的权利和义务(1)负责办理合同工程的相关审批手续,提供施工场地和施工条件。
(2)按照合同约定支付工程价款和其他费用。
(3)负责提供设计文件、技术要求和相关资料,并对其准确性负责。
(4)协助乙方解决施工过程中的困难和问题。
2.2 乙方的权利和义务(1)按照合同约定完成施工、设备供应及相应技术服务。
(2)按照设计和施工规范要求,保证工程质量和安全。
(3)按照合同约定,提交工程进度报告、质量报告等相关资料。
(4)负责工程保修期内的工作。
三、合同价格3.1 合同总价本合同的合同总价是指乙方完成合同工程所需的全部费用,包括施工、设备供应及相应技术服务的费用。
合同总价在合同条款中明确规定。
3.2 合同价款的支付(1)甲方按照合同约定的付款节点和比例支付乙方工程价款。
(2)乙方应当按照合同约定开具合法的发票。
四、合同履行及验收4.1 施工进度乙方应当按照合同约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应当承担相应的违约责任。
4.2 工程质量乙方应当保证工程质量符合设计和施工规范要求。
如工程质量不符合要求,乙方应当负责修复,并承担修复费用。
建筑工程施工合同专用合同条款
建筑工程施工合同专用合同条款
1. 合同的当事方:乙方为建筑施工公司,甲方为委托乙方施工的业主。
2. 工程的范围:合同明确规定乙方需要完成的具体建筑工程项目及其工作量。
3. 工程的期限:合同明确规定工程的开始日期和完成日期。
4. 工程款及支付方式:合同明确规定工程款的总额及分期付款方式。
5. 施工保证金:合同规定乙方需要向甲方支付一定金额的施工保证金,作为违约赔偿的保证。
6. 违约责任:合同明确规定双方违约行为所带来的违约责任和赔偿方式。
7. 变更条款:合同明确规定如需变更工程范围、期限或款项等内容时的程序和约定。
8. 延期条款:合同明确规定如施工工期因乙方原因延期时的违约责任和赔偿方式。
9. 质量保证:合同规定乙方需要对施工的质量负责,并在工程竣工后提供一定期限的质量保修。
10. 纠纷解决:合同明确规定双方发生纠纷时的解决方式,如
仲裁或诉讼。
11. 保密条款:合同规定双方在工程期间需要保守商业秘密和
工程信息的保密义务。
12. 合同终止:合同明确规定合同可以因特定情况解除,如不
可抗力导致无法继续履行合同。
以上是一些常见的建筑工程施工合同的专用合同条款,具体合同内容仍应根据具体情况进行调整和完善。
建议在签订合同前,双方应进行详细的合同洽谈,并遵循相关法律法规的规定。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
施工合同专用条款怎么更改
施工合同专用条款更改的程序和注意事项一、前言施工合同专用条款是施工合同的重要组成部分,它对合同双方的权利、义务和责任进行了详细的规定。
但在合同履行过程中,由于各种原因,可能会出现需要对专用条款进行更改的情况。
那么,如何进行施工合同专用条款的更改呢?本文将对此进行详细探讨。
二、施工合同专用条款更改的条件1.合同双方协商一致:施工合同专用条款的更改,需要合同双方协商一致,并签订书面协议。
任何一方不得单方面更改合同条款。
2.符合法律法规:施工合同专用条款的更改,必须符合国家法律法规的规定,不得违反法律法规的强制性规定。
3.不损害社会公共利益:施工合同专用条款的更改,不得损害社会公共利益,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
三、施工合同专用条款更改的程序1.提出更改请求:合同一方如需更改施工合同专用条款,应向另一方提出书面更改请求,说明更改的原因和内容。
2.协商并签订书面协议:双方就更改事项进行协商,达成一致后,签订书面协议,明确更改的内容、范围、时间和方式等。
3.备案:施工合同专用条款的更改协议,应报送相关行业主管部门备案。
4.履行:双方按照更改后的施工合同专用条款履行合同义务。
四、施工合同专用条款更改的注意事项1.确保合法性:合同双方在更改施工合同专用条款时,应确保更改内容符合国家法律法规的规定,不得违反法律法规的强制性规定。
2.保护权益:合同双方在更改施工合同专用条款时,应充分保护自身合法权益,不得损害对方合法权益。
3.明确约定:合同双方在更改施工合同专用条款时,应明确约定更改的内容、范围、时间和方式等,避免产生歧义。
4.留存证据:合同双方在更改施工合同专用条款时,应留存相关书面协议和备案材料,以便日后查证。
五、结语施工合同专用条款的更改,是合同履行过程中常见的需求。
合同双方应遵循法律法规,通过协商一致、签订书面协议等方式,进行专用条款的更改。
同时,注意保护自身合法权益,确保施工合同的合法性、有效性和履行性。
建设工程合同施工条款
建设工程合同施工条款第一条工程概述甲方(建设单位)与乙方(承包单位)根据平等自愿的原则,就_________(工程名称)的建设达成以下协议,以明确双方在施工过程中的责任、权利和义务。
第二条施工范围及标准乙方应按照甲方提供的技术要求和设计图纸完成工程施工,包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,并确保工程质量符合国家及行业标准。
第三条施工期限本工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
乙方应根据合同约定的时间节点推进工程进度,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方,并提出调整进度计划的建议。
第四条质量要求乙方必须保证工程质量满足国家规定的质量标准和行业规范,严格执行质量检查制度。
对发现的质量问题应及时整改,确保不留隐患。
第五条安全生产乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,制定和执行安全生产措施,保障施工现场的安全,并对施工人员进行安全教育培训。
第六条环境保护在施工过程中,乙方应当采取有效措施减少环境污染和生态破坏,合理处置建筑垃圾,确保施工现场环境整洁。
第七条材料设备所有施工用材料、设备由乙方负责采购,需满足设计和标准要求。
对于关键材料和重要设备,乙方应向甲方提供相应合格证明或检验报告。
第八条工程变更与索赔因设计变更或其他原因导致工程量增减或性质改变时,应及时签订书面补充协议。
对于由此产生的额外费用或损失,双方应根据实际情况协商解决。
第九条违约责任若一方违反合同规定,应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按合同相关条款执行。
第十条争议解决合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
施工合同专用条款
施工合同专用条款施工合同专用条款1. 合同双方确立并理解项目的范围、规模、期限、价格、支付方式等关键要素,以确保合同的有效执行。
2. 承包方应在签订合同之日起15个工作日内,向发包方提供可行性研究报告和施工方案,以便双方进行评估和确认。
3. 承包方应确保施工过程中严格遵守相关法律法规,包括但不限于建设工程质量和安全的相关规定。
4. 发包方有权要求承包方提供施工过程中所用的材料和设备的质量证明,并有权拒绝不符合要求的材料和设备。
5. 承包方应按照约定的工期完成工程进度,并确保按时交付完工。
如工程进度出现问题,承包方应及时向发包方汇报,并提出解决方案。
6. 承包方应保证施工过程中不影响周边环境和其他建筑物的正常使用,并采取相应措施进行防护和安全保障。
7. 双方应就工程质量进行严格验收,发包方有权拒绝不符合质量要求的工程,并要求承包方进行整改。
8. 若承包方在施工过程中发现设计方案存在错误或不合理之处,应及时与发包方沟通,并提出合理的修改方案。
9. 发包方有权对承包方提供的施工过程中的文件、图纸、报告等进行审查,以确保工程符合法律法规和合同要求。
10. 如发生不可抗力事件或其他无法预见的情况,致使工程无法正常进行或延误,双方应友好协商,商定相应的解决办法。
11. 若工程质量存在争议,双方应首先友好协商解决;如协商无法达成一致,可以依据相关法律法规进行仲裁或诉讼解决。
12. 承包方应按照约定的价格进行支付,若发生付款迟延行为,应向发包方支付逾期利息,并承担由此产生的额外费用。
13. 发包方应按照合同约定的金额和支付方式,及时向承包方支付工程款项,并提供相应的付款凭证。
14. 若发包方需对工程进行变更或增减工程量,双方应通过书面协议进行确认和调整,以免发生纠纷。
15. 合同的解除和终止需通过书面协议进行,双方应友好协商,保证各自的权益。
以上为施工合同的专用条款,以确保项目的有效执行和双方权益的保护。
根据实际情况,双方可适当调整和补充具体的条款。
施工合同条款
施工合同条款甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经充分协商,达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程预算:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
二、合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____天。
2.2 施工方如因自身原因导致工程延期,应按逾期工程金额的____%向业主支付违约金。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2 施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量。
3.3 工程验收合格后,施工方应按约定承担质保责任。
四、合同价款及支付4.1 双方确认工程预算价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 甲方按以下付款节点向乙方支付合同价款:(1)工程开工后七个工作日内支付合同价款的____%;(2)工程进度达到____%时支付合同价款的____%;(3)工程验收合格后支付合同价款的____%;(4)剩余合同价款在工程验收合格后一个月内支付。
4.3 乙方开具等额的正规发票,甲方按约定时间支付合同价款。
五、施工方的义务5.1 施工方应按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 施工方应严格按照国家有关法律法规和施工现场的管理规定,做好施工现场的安全生产、环境保护等工作。
5.3 施工方应妥善保管甲方提供的施工图纸、资料等,如有损坏或遗失,应承担相应责任。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
工程合同施工条款
工程合同施工条款一、合同主体合同由甲方(业主)和乙方(承包商)共同签订。
甲乙双方应具备相应的法律资格,并确保其签署和履行合同的行为不违反任何适用的法律、法规或政策。
二、工程概况本合同涉及的工程项目位于[具体地点],工程内容包括[具体工程内容],旨在满足[工程目标和要求]。
三、施工期限乙方应在[具体日期]前完成工程施工,并在[具体日期]前完成所有相关的验收工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方,并协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到[具体质量标准]。
对于出现的质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。
五、价格与支付合同总价为[具体金额],包含所有施工成本和费用。
付款方式如下:1. 预付款:甲方在合同签订后[具体天数]内支付总合同价款的[具体百分比]作为预付款。
2. 进度款:根据实际完成的工程量,按月支付进度款,每次支付不超过当期完成工程价值的[具体百分比]。
3. 竣工款:工程验收合格后,甲方支付剩余的[具体百分比]款项。
六、变更与索赔工程过程中如需变更设计或增减工程量,应由甲方提出并经双方协商一致后书面确认。
由此产生的费用变动,按照合同约定的价格调整机制执行。
七、违约责任如一方未能履行合同义务,应向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
违约金的具体数额和损失赔偿的范围应在合同中明确。
八、争议解决因合同履行发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁,仲裁裁决为终局性,对双方均有约束力。
九、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 附加条款:如有其他未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至工程验收合格并结清所有款项之日终止。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同专用条款
施工合同专用条款第一章总则第一条目的本合同是为了明确委托方和承包方之间在工程施工中的权利和义务,合理划分双方的工作职责,保障工程顺利完成,并确保质量符合约定标准。
第二条合同范围1.本合同适用于工程施工过程中的全部合同行为。
2.所有相关附件(详细列明在附件部分)均为本合同不可分割的一部分。
第三条定义和解释1.委托方:指合同中约定的委托施工的一方。
2.承包方:指合同中约定的承担施工任务的一方。
3.工程:指本合同中委托方要求进行的具体施工项目。
4.施工:指按照合同约定进行工程建设的全部行为和活动。
5.进度:指工程施工的时间安排和达成工程计划的情况。
6.质量:指工程施工过程中符合相关技术标准和质量要求的程度。
7.竣工:指工程施工完工并验收合格。
第四条合同签订和变更1.双方应当在签订合同前明确工程内容、价格、工期、质量要求等相关事项。
2.如有变更,双方应当协商一致,并按照法律法规的规定进行变更手续。
第二章承包方的权利和义务第五条工程施工1.承包方应当按照工程设计要求进行施工,确保施工质量符合约定标准。
2.承包方应当负责工程施工的组织、协调和实施。
第六条进度控制1.承包方应当按照工程计划进度及时进行施工,并保证工程按时竣工。
2.如发现施工进度存在问题,承包方应当立即采取措施进行调整,并及时通知委托方。
第七条材料采购和供应1.承包方应当按照工程需要的材料规格、质量要求进行采购。
2.材料供应商的选择由承包方负责,但需经委托方同意。
3.承包方应当确保材料的及时供应,以保证施工进度的顺利进行。
第八条安全环保1.承包方应当遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规,采取必要的安全和环保措施。
2.承包方需进行施工过程中的安全检查和隐患排查,并及时报告和处理。
第九条施工质量和保修1.承包方应当按照工程质量标准进行施工,确保工程达到约定的质量要求。
2.工程竣工验收后,承包方应提供一定期限的保修服务,确保工程质量问题的及时处理。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义1.1 合同“合同”指通用条款、专用条款以及双方签署的其他协议所组成的整体。
“通用条款”指根据法律法规和行业惯例制定的一般性条款。
“专用条款”指本文件中对通用条款进行补充、修改和特别约定的条款。
1.2 工程“工程”指发包人与承包人在合同中约定的工程范围和内容。
“永久工程”指按照合同约定建造并移交给发包人的工程。
“临时工程”指为完成永久工程所需要的临时性工程。
1.3 日期和期限“开工日期”指监理人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”指工程通过竣工验收的日期。
“工期”指自开工日期至竣工日期的日历天数。
1.4 款项与支付“合同价格”指承包人按合同约定完成全部工程内容的价款总额。
“预付款”指发包人在开工前支付给承包人用于工程准备的款项。
“进度款”指发包人按照工程进度支付给承包人的款项。
“竣工结算款”指工程竣工结算后发包人应支付给承包人的剩余款项。
二、双方一般权利和义务1. 发包人提供施工场地和施工所需的水、电、通信等基础条件。
办理施工所需的各种许可证和批准文件。
协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
按照合同约定支付工程款。
1.2 发包人有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查,有权要求承包人对不符合要求的工作进行整改。
2. 承包人编制施工组织设计和施工方案,并报监理人审批。
按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。
遵守施工现场的管理规定,做好安全防护和环境保护工作。
及时向发包人报告工程进展情况和存在的问题。
2.2 承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款,有权拒绝发包人提出的不符合法律法规和合同约定的要求。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计1.1 承包人应在开工前[X]天内,向监理人提交施工组织设计和施工进度计划。
监理人应在收到后的[X]天内予以批准或提出修改意见。
1.2 施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、劳动力安排、机械设备配置、质量保证措施、安全保证措施等内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:○1本合同协议书○2中标通知书○3本合同专用条款○4本合同通用条款○5招标文件及其附件、**市政府投资审计中心审核的招标控制价○6投标书及其附件○7标准、规范及有关技术文件○8图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范,行业标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间:不另外提供。
国内没有相应标准、规范时的约定:无。
4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订之日起3个工作日内,向承包人提供一式三套全套的施工图纸。
发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,不得将图纸转借给无关的第三人。
使用国外图纸的要求及费用承担:无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:韩雁职务:总监工程师发包人委托的职权:监理合同约定的职责,施工过程中的工程质量、工程进度和投资控制;协调承建方的工作关系及安全管理,对承包方的停工指令下达。
需要取得发包人批准才能行使的职权:无。
5.3 发包人派驻的工地代表姓名:职务:现场工程师职权:进行工程施工过程各方面现场监督管理,向承包人发出工程变更通知等与工程有关的文件,进行工程量等经济签证等,发包人在开工前必须将对工地代表的委托权限、期限书面告知承包人,具体职权以书面委托书为准。
5.6 不实行监理的,工程师的职权:无。
7、项目经理姓名:闫军职务:项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开工前5天,负责完成施工现场的“三通一平”,完成本合同《通用条款》第8.1(1)条约定的工作内容。
⑵将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工前5日前将水、电、通讯接至施工现场围墙内双方商定的地点,并保证和满足施工期间的使用要求。
⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前5天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内,满足施工运输的需要。
⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:发包人开工前3天,以书面形式提供给承包人,对资料的真实准确性负责。
⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前5天,办理好施工许可证和临时用地证及其他施工所需的各种证件、批件。
⑹水准点与座标控制点交验要求:发包人在开工前5天内,在施工现场将水准点与坐标控制点以书面形式交验与承包人,同时做好记录备案。
⑺图纸会审和设计交底时间:开工前10天,组织设计单位、监理单位、承包人等相关单位进行图纸会审和设计交底。
⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人负责组织协调有关部门并由承包人以发包人批准的措施保护,费用由发包人承担,另行计入工程造价。
⑼双方约定发包人应做的其他工作:组织协调本工程的地基与基础的结构验收,主体结构工程验收和竣工工程的验收。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:以发包人书面委托为准。
9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:每月20日前提供当月的工程进度统计报表以及次月的工程进度计划报表。
份数:一式四份。
⑶承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:按通用条款本条执行。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供给发包人派驻的工地代表及现场监理工程师必要的办公、休息用房。
⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。
但由于承包人自身原因造成的损失和罚款由承包人承担。
⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏的,承包人自费予以修复。
发包人提前使用后发生损坏的修理费用,由发包人承担。
如需采用特殊保护的,费用由发包人承担。
其余按本合同《通用条款》第9.1⑹款规定执行。
⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、:施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物、保护建筑)古树名木按发包人要求,由承包人采取保护措施,费用由承包人承担。
⑻施工场地清洁卫生的要求:按国务院393号令《建筑工程安全生产管理条例》《JG59-99建筑施工安全检查评分标准》执行。
其余按本合同《通用条款》第9.1(8)执行。
⑼双方约定承包人应做的其他工作:承包人不安约定完成上述工作造成工期延误,工期不予调整。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)及工程进度计划的时间:承包人在图纸会审和设计交底后,七天内提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划。
工程师确认的时间:从收到承包人提供的施工组织设计(施工方案)及工程进度计划之日起三日内确认,逾期不予批准也不提出异议的则视为发包人同意该施工方案及工程进度计划。
10.2 群体工程中有关工程进度计划的要求:无。
13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:一周内8级(含8级)以上风暴累计8小时、降雨量累计8小时或达到50mm/日、温度超过40°(含40°)、政府规定的停工超过一日以上、因处理的地下障碍物及地基基础超深等情况均可顺延工期。
其余按本合同通用条款第13.1、13.2条规定执行。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:基础工程、主体工程、水电设备和安装工程及其他各类隐蔽工程。
其余按本合同《通用条款》第17条执行。
19.5 试车费用的承担:无五、安全施工:按本合同《通用条款》第五条执行。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用可调整价格方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:无。
风险费用计算方法:无。
风险范围以外的合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:按照乌鲁木齐地区单位估价表(2004)及相应定额及施工期政府、造价管理部门颁布的造价信息进行人工、材料、机械费调整;当实际发生材料价格高于信息价格时,承包人按照与发包人双方确认的实时价格和数量按平均价格调整进入结算;该工程按照定额类别取费。
23.3双方约定合同几款的其他调整方式:①依据该工程全套施工图及双方认可的施工图预算、图纸会审文件、设计变更、隐蔽工程记录、现场经济签证、双方确认的施工方案。
按照23.2.2的调整方法进行竣工结算。
②工程量变化等造成规费、措施费、税金变化的,相应作出调整。
③不可抗力引起的费用,按本合同《通用条款》第39条规定执行。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款金额或占合同价款总额的比例:合同签订之日起10日内,发包人向承包人支付合同价的15%作为预付工程款。
扣回工程款的时间、比例:当工程价款拨付至合同价款的60%时,发包人开始从每月的工程进度款中按40%扣回预付备料款,工程进度款拨付至合同价款的90%时停止付款。
25、工程量确认25.1 承包人向发包人工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月20日按进度向监理工程师提交《当月已完工程报表》和《当月完成工程价款结算》一式二份。
并执行通用条款(本条)。
26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:发包人依据监理工程师审定的实际完成月工程进度报表,在每月25日前按进度支付工程款,工程进度款付至工程价款的90%时停止支付,工程竣工验收、竣工结算完毕后除保修款3%外,余款一次付清。
并按通用条款本条执行。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:⑴材料设备单价与一览表不符:无。
⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。
⑶承包人可代为调剂串换的材料:无。
⑷到货地点与一览表不符:无。
⑸供应数量与一览表不符:无。
⑹到货时间与一览表不符:无。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法:无。
28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:材料、设备采购、运输保管由承包人负责,所有进场材料必须“三证”齐全,并经发包人或发包人委托的有资质的检测机构按规定进行检测合格后方可使用,检测费用由承包人承担。
其余按本合同《通用条款》第28条执行。
八、工程变更:按本合同《通用条款》第29条、第30条、第31条执行。
九、竣工验收与结算执行财建【2004】369号文,承包人在工程竣工前十日内将竣工验收报告送达发包人,发包人在收到报告七日内组织验收,工程竣工验收合格后15日内,一方乡甲方提供完整的结算报告和结算资料,甲方在收到报告两个月内审查完毕后,将结算价款总额3%留作保修金,其余价款部分一次付清,保修价款部分待工程分部分项工程保修期满后14天内一次付清,其余按通用条款32、33条执行。
分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。
32.1承包人提供竣工图的约定如下:(1)各分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。
(2)承包人向发包人提交的竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告的份数为:2份;提交的时间是:工程竣工验收后15日内。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:根据现场情况,双方另行约定。
十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人应从约定之日起乡承包人支付应付款的银行贷款利息,并工期顺延。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:工期顺延,且每延误一日按应付款金额的万分之一向承包人支付违约金。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人从收到承包人提交竣工结算后第72日起,向承包人支付拖欠工程款的银行利息,并按拖欠工程款总额的每日万分之一承担违约金。
此项违约金的支付并不能解除发包人合同中约定的其他责任。
双方约定的发包人其他违约责任:发包人必须接到承包人出具的工程款发票后方可付款,发包人经工程款支付给承包人以外的任何单位、个人或项目经理均属违约行为,承包人视为未收到工程款。