2013一级江西省建造师法规重点资料最新考试试题库
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案(第2页)
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案（第2页）
【高清版】2013年一级建造师建设工程法规及相关知识考试真题及答案，一建名师【达江】带队完成真题答案的解析，【全网独家】。
一建法律法规第8-14选择题：
12.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
答案：B
解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质。
参见教材P258.
-----------------------------------------------------------------
点击以下链接查看更多：
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案：
第1-7题第8-14题第15-21题第22-28题第29-33题第34-39题第40-45题第46-52题第53-58题第59-64题第65-70题第71-75题第76-79题第80-85题第86-90题第91-95题第96-100题
推荐阅读：2013年一级建造师真题及答案专题页面
点击链接参与论坛讨论：
【不断更新中】2013一级建造师考试《法规及相关知识》真题答案及详细解析。
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案(第15页)
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案（第15页）
【高清版】2013年一级建造师建设工程法规及相关知识考试真题及答案，一建名师【达江】带队完成真题答案的解析，【全网独家】。
一建法律法规第86-90选择题：
------------------------------------------------------------
88.根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A.依照企业破产法规定进行重整的
B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
【答案】ABDE
【解析】可以经济性裁员的情形：依照企业破产法规定进行重整的生产经营发生严重困难的企业转让、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的其它致使劳动合同无法履行的
----------------------------------------------------------------- 点击以下链接查看更多：
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案：
第1-7题第8-14题第15-21题第22-28题第29-33题第34-39题第40-45题第46-52题第53-58题第59-64题第65-70题第71-75题第76-79题第80-85题第86-90题第91-95题第96-100题
推荐阅读：2013年一级建造师真题及答案专题页面
点击链接参与论坛讨论：
【不断更新中】2013一级建造师考试《法规及相关知识》真题答案及详细解析。
2013一级江西省建造师法规重点资料最新考试试题库
1、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。
某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失2、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）A、承包人负责办理，并承担有关费用B、承包人负责办理，发包人承担有关费用C、发包人负责办理，并承担有关费用D、发包人负责办理，承包人承担有关费用3、下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是（）A、监督检查主体结构的施工质量B、监督工程竣工验收的组织形式C、检查工程实体检测报告是否齐全D、监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合相关规定4、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。
A．施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B．施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C．施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D．施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录5、关于施工质量控制特点的说法，正确的是（）。
A．施工质量受到多种因素影响，因此要保证质量合格很难完全做到B．施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的C．施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格D．施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录6、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。
A、公共信息B、项目管理信息C、工作总体信息D、施工信息7、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.138、关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是（）。
2013年一级建造师法规真题及答案解析完整版
2013年一级建造师法规真题及答案解析完整版一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项目中，只有一个最符合题意)1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()A.《全国人民代表大会组织法》B.《十华人民共和国国际法》C.《十华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地万各级人民代表大会选取法》【答案】：C【解析】：《反垄断法》属于经济法2.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】：C【解析】：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
参见教材P403.下列法律责任中，属于刑事处罚的是()A处分B暂扣执照C恢复原状D罚金【答案】：B【解析】：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产，参见教材P464.根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】：B【解析】：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
参见教材P54。
5.以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A土地主管部门B建设行酶主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府【答案】：C【解析】：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用根出让台同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让台同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
2013年一级建造师《法规及相关知识》真题及解析
2013年一级建造师《法规及相关知识》真题及解析单项选择题（70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。
A. 《全国人民代表大会组织法》B. 《中华人民共和国国籍法》C. 《中华人民共和国反垄断法》D. 《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》【答案】C【来源】第一章第一节【考点】宪法法律部门【解析】宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
C选项《中华人民共和国反垄断法》属于经济法律部门范畴。
2. 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A. 设计错误B. 原材料缺陷C. 不可预料的意外事故D. 工艺不完善【答案】C【来源】第一章第一节【考点】建设工程一切险【解析】建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港埠等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失。
保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。
2013年一级建造师考试建设工程法规及相关知识真题跟解析
2013年一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识（参考答案及解析）1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）【2013.1】A.《全国人民代表大会组织法》B.《中华人民共和国国籍法》C.《中华人民共和国反垄断法》D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》【答案】C【来源】第一章第一节P1~2。
2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。
【2013.68】A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. 地方性法规【答案】C【解析】我国规范性文件名称的后缀一般有以下规律：**法—————法律行政法规**条例————法规地方法规（带地名）部委规章**规定/办法——规章地方政府规章（带地名）3.根据《公司法》，公司法人成立日期是( )之日。
【2013.47】A. 公司营业执照签发B. 申请公司设立C. 工商管理机关批准D. 组织机构代码证签发【答案】A【来源】第一章第二节参考P10倒数第4段。
【解析】本题略超纲。
根据公司法第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。
公司营业执照签发日期为公司成立日期。
4.根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）【2013.11】A. 代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B. 代理人可以超越代理权实施代理行为C. 被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D. 代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A【来源】第一章第三节P13“一、代理的法律特征”。
【解析】代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施法律行为。
被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
被代理人内部授权委托或法律规定代理人外部行为第三人5.下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有( ) 【2013.99】A. 第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】AD【来源】P16“四”。
2013一级江西省建造师《法律法规》考资料
1、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。
A．改进为主B．检查为主C．调整为主D．预防为主2、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。
A．质量目标B．质量方针C．质量战略D．质量体系3、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请4、按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于( )的内容。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．反馈控制5、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
A．返修处理B．让步处理C．降级处理D．不作处理6、设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( )A．施工技术方案B．施工规程C．施工组织设计D．施工规范7、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
A．最大B．最小C．中等D．中等偏上8、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包B．施工任务组织C．施工任务执行D．施工任务管理9、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
A．工程量B．价格C．设计错误D．环境变化10、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。
A．7B．14C．21D．2811、《职业健康安全管理体系一规范(GB／128001)》和《环境管理体系一规范及使用指南(CB ／Ｔ24001)》的相同点是( )。
A．文件内容B．标准来源C．总体框架和运行模式D．发布时间12、在编制资源进度计划时，应将重点放在( )上。
A．大宗资源B．人力资源C．附属资源D．主导资源13、平行系发包摸式致命的弱点是( )。
2013一级建造师-法规真题及解析
2013年全国一级注册建造师考试真题及参考答案《建设工程法规与相关知识》一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1．下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A．《全国人民代表大会组织法》B．《中华人民共和国国际法》C．《中华人民共和国反垄断法》D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》2．根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误B．原材料缺陷C．不可预料的意外事故D．工艺不完善3．下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A．处分B．暂扣执照C．恢复原状D．罚金4．根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A．15天B．1个月C．2个月D．3个月5．以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A土地主管部门B建设行政主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府6．关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。
A申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件D消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证7．关于无资质的“实际施工人”利盖受到侵害时处理的说法，正确的是（）。
A无资质承包主体签订的劳务分包台同无效，其合同权益不受法律保护B实际施工人不能向没有合同关系建设工程项目的发包方主张权利C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任8．施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。
2013年一级建造师法规及相关知识试题及答案
2013年一级建造师法规及相关知识试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度B、质量事故统计报告制度C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
A、群防群治制度B、伤亡事故处理报告制度C、事故预防制度D、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日B、60日C、15日D、90日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政部门D、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
A、全部责任B、次要责任C、主要责任D、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
2013年一级建造师(建筑工程)全套真题及答案解析
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题及答案一、单项选择题1，下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A,《全国人民代表大会组织法》B,《中华人民共和国国际法》C《中华人民共和国反垄断法》D,《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】C【解析】《反垄断法》属于经济法，参加教材p2.2,根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A,设计错误B,原材料缺陷C不可预料的意外事故D,工艺不完善【答案】C【解析】建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
3，下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A,处分B,暂扣执照C恢复原状D,罚金【答案】D【解析】刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑和死刑。
附加刑有：罚金，剥夺政治权利和没收财产，参见教材p46。
4，根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证办法机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A,15天B,1个月C2个月D,3个月【答案】B【解析】在建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，参见教材p54。
5，以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市，县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A,土地主管部门B,建设行政主管部门C，城乡规划主管部门D,授权的镇人民政府【答案】C【解析】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地出让合同，向城市，县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证，参见教材p51。
2013一建《法规》真题及解析
2013年全国一级注册建造师考试真题及参考答案《建设工程法规与相关知识》一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1．下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A．《全国人民代表大会组织法》B．《中华人民共和国国际法》C．《中华人民共和国反垄断法》D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》2．根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误B．原材料缺陷C．不可预料的意外事故D．工艺不完善3．下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A．处分B．暂扣执照C．恢复原状D．罚金4．根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A．15天B．1个月C．2个月D．3个月5．以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A土地主管部门B建设行政主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府6．关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。
A申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件D消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证7．关于无资质的“实际施工人”利盖受到侵害时处理的说法，正确的是（）。
A无资质承包主体签订的劳务分包台同无效，其合同权益不受法律保护B实际施工人不能向没有合同关系建设工程项目的发包方主张权利C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任8．施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。
2013年一级建造师-法律法规的真题及答案
35.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年36.根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内37.对于达到一定规模是危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家进行论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位38.借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员39.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.部分地方人民政府颁布的规章40.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件4l.关于行政行为特征的说法，错误的是（）A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无常行为D.行政行为具有不可裁量性42.关于工程监理的说法，正确的是（）A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.工程监理单位可以分包监埋业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系43.甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有极及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有极及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁44根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约45.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人46.下列保险中，属于强制性保险的是（）。A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险47.根据《公司法》，公司法人成日期是（）之日A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证发48.不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录A.乡（镇）B.县C.市D.省49.根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程50.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续51.建设工程质量保修书的提交时间上（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起l5日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时52.特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期满前( )内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月B.10天C.l5天D.2个月53.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人54.根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3 B.1/2 C.1/5 D.2/355.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级56.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利57.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构58.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议59.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门60．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除变通事故、活在事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.4061.负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）。A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政主管部门62.建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2 B.1 C.3 D.563.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为64.关于建设工程未经竣工验收，发包人扇子使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D.承包人的保修责任可以免除65.监理单位的主要安全责任之一是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位66．建筑市场不良行为信息公布期限一般为（）。A．1个月至2年B．2个月至1年C．3个月至2年D．6个月至3年67.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违法法律、法规的规定，损害劳动者的权益68．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是（）。A．法律B．行政法规C．部门规章D．地方性法规69.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协力扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违规70．根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
2013一级江西省建造师《建筑工程实务》最新考试试题库
1、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A2、某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议，双方经协商，一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由( )。
P192A.发包人承担B.责任方承担C.发包人与承包人各承担50%D.承包人承担答案：B3、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。
P192A.7B.14C.21D.28答案：B4、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D5、承包单位是合同( )的主体。
P205A.监督B.跟踪C.履行D.控制答案：C6、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。
P190A.办理施工许可证B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程D.主持和组织工程的验收7、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208A.承包商B.规划部门C.监理公司D.业主答案：D8、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198A.按设计要求执行B.按颁布的国家标准执行C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行D.由承包人视情况而定答案：A9、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
2013年一建法规考试真题
2013年一级建造师《法规及相关知识》考试真题一、单项选择题【1】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A 《全国人民代表大会组织法》B 《中华人民共和国国际法》C 《中华人民共和国反垄断法》D 《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【2】根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A 设计错误B 原材料缺陷C 不可预料的意外事故D 工艺不完善【3】下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A 处分B 暂扣执照C 恢复原状D 罚金【4】根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证办法机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A 15天B 1个月C 2个月D 3个月【5】以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准，核准，备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市，县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A 土地主管部门B 建设行政主管部门C 城乡规划主管部门D 授权的镇政府【6】关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A 申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B 保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C 只有法律和行政法规才有权设定施工许可证当的申领条件D 消防设计审核不合格，不予颁发施工许可证。
【7】关于无资质的实际施工人，利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）A 无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C 实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人，违法分包人无关D 建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任、【8】施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）A 施工企业负责人B 专职安全员C 专职消防安全员D 项目负责人【9】施工企业拒不执行公安机关消防机构做出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
D．10
C．15
D．20
41、下列关于工程变更的说法中正确的是( )。
A．如果计划完整，工程变更可以避免
B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等
C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化
D．工程变更不能作为施工成本控制的依据
1、建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目( ) 确定的。
A．施工阶段
B．设计准备阶段
C．设计阶段
D．决策阶段
2、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
A．最大
B．最小
C．中等
D．中等偏上
3、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为( )。
34、施工总承包管理方(MC-ManagingContractor)对所承包的建设工程承担( )的总责任。
A．施工任务承包
B．施工任务组织
C．施工任务执行
D．施工任务管理
35、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
21、应该在( )办理工程质量监督申请手续。
A．工程开工当日
B．开工后七天内
C．开工后三天内
D．工程项目开工前
22、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
23、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
B．固定总价合同
C．固定单价合同
D．变动总价合同
54、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
A．控制性、实施性
B．指导性
C．指导性、控制性
D．控制性、指导性、实施性
55、针对大型建设工程项目，需要编制( )等层次的施工进度计划。
D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
29、施工总承包合同一般实行( )。
A．单价合同
B．成本加酬金合同
C．可调单价合同
D．总价合同
30、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
45、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员
C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
15、合同条文不全，( )。
A．视为合同作废
B．属于合同错误
C．应为合同变更
D．属于合同违法
16、对于我国大型或特大型建设项目，控制性施工进度计划的编制任务可以由( ) 承担。
A．业主
B．设计单位
C．总承包商
D．物资供应商
17、劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( )天内进行核实。
A．信息处理和变换的程序化
B．信息传输的数字化和电子化
C．信息流扁平化
D．信息存储数字化和存储相对集中
12、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
51、一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使( )计划建立在切实可行的基础上。
A．资金
B．成本
C．施工
D．预算
52、在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。
A．19
B．20
C．21
D．22
4、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构
D．软件工程师
5、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
53、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
50、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( )。
A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
46、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
47、《职业健康安全管理体系一规范(GB／128001)》和《环境管理体系一规范及使用指南(CB／Ｔ24001)》的相同点是( )。
A．编制资源需求计划
B．进度控制职能分工
C．选用对实现进度目标有利的施工方案
D．对工程进度进行风险分析
39、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
40、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产
B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出
C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题
D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划
B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请
C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请
D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请
31、施工项目的安全检查应由( )组织，定期进行。
A．公司最高领导
B．项目经理
C．主管生产的负责人
D．作业班组长
A．施工措施费
B．办公费
C．材料费
D．施工机械使用费
24、设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考( )
A．施工技术方案
B．施工规程
C．施工组织设计
D．施工规范
25、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。
A．14
B．28
C．21
D．7
8、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
9、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。
A．7
B．14
C．21
A．监理规划
B．施工任务委托合同
C．施工任务单
D．施工组织设计
26、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．措施关
B．交付关
C．教育关
D．惩罚关
27、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
D．28
10、下列说法错误的是( )。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B．质量管理是质量控制的一部分
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
11、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现( )，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构
D．软件工程师
28、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有( )。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员
C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
D．项目管理工作任务
20、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定
B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D．总监理工程师和工程师代表负责制
B．15（立方米）／台班
C．102（立方米）／台班
D．120（立方米）／台班
13、施工项目的安全检查应由( )组织，定期进行。
A．公司最高领导
B．项目经理
C．主管生产的负责人
D．作业班组长
14、建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括( )。
D．合同
36、在我国，项目经理是一个( )的名称。
A．专业人士
B．技术职称
C．管理人士
D．工作岗位
37、下列选项中( )不是气体状态污染物。