如何理解施工索赔的概念
工程索赔
谢谢
2、施工索赔的分类
（1）按合同状态分为 正常施工索赔，工程停、缓建索赔，解除合同索赔 （2）按索赔目的分为 费用索赔、工期索赔 （3）按索赔处理方式和处理时间不同分为 单项索赔（索赔有效期、施工员或项目组预算员完成） 一揽子索赔或称总索赔（竣工前后提出总索赔报告） （4）按索赔依据范围分为 合同内索赔、合同外索赔、道义索赔
2）修正的总费用法 将计算索赔额的时段局限于受到影响的时间，而不是整 个工期。 只计算受影响时段内受影响的工作量，而不是计算该时 段内所有工作量 对投标报价费用重新核算，按受影响时段内该项工作的 实际单价进行核算，以实际完成的该项工作的工作量， 得出调整后的报价费用。 索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价 费用
（1）标题 （2）索赔事件叙述
（3）索赔要求及依据
（4）索赔计算 （5）索赔证据资料
7、工程师审核索赔报告
工程师应建立自己的索赔档案，认真研究承包人报送的索赔证 据，检查他的同期记录，提出其索赔要求中不合理部分，拟定 自己计算的合理索赔额和工期顺延天数。 审查内容： （1）索赔事件发生的时间、持续的时间、结束的时间 （2）损害事件原因分析、包括直接原因和间接原因 （3）分析索赔理由 （4）实际损失分析
12、索赔的费用计算
（1）总费用法和修正的总费用法 1）总费用法 索赔金额=实际总费用—投标报价总费用 已开支的实际总费用和原始报价是经过审核，认为是合理 的 费用的增加是由于对方原因造成的，其中没有承包商管理 不善的责任 对于该项索赔事件的性质以及现场记录的不足，难于采用 更精确的计算方法
坚持扣款、留置自身材料设备
不可滥用职权
2、承包人反索赔 防止对方提出索赔，反击对方的索赔 反索赔报告的主要内容： 概括叙述对对方索赔报告的评价 针对索赔内容根据合同进行总体分析，重点强调对方责任 逐条反驳对方索赔要求 在对方索赔报告中发现新的索赔机会，趁机提出索赔，或仅 提出意向，另外出具新的索赔报告 结论 附各种证据资料
施工索赔认识
浅谈对施工索赔的认识摘要对施工项目管理过程中施工索赔的管理现状进行了分析，归纳总结了施工索赔的概念、产生的原因、计算和处理的方法，阐述了索赔管理的重要性。
说明了如何处理好施工企业提出的施工索赔，指出正确处理好施工索赔是项目法人保障自我利益的重要手段。
关键词施工索赔索赔原因索赔管理一、引言在建筑工程市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的原因致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包商通过各种合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失。
事实上，承包商在提出索赔报告时，常常夸大索赔费用，把索赔原因与无关因素联系在一起，有时甚至曲解合同协议条款含义以证明其具有索赔权利，以至于国际工程承包业界流行这样一种做法———低价中标，高价索赔。
所以相关人员项目管理中及时掌握施工索赔的相关知识显得至关重要。
二、施工索赔的定义《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条规定：“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
”因此，索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
通常情况下，施工索赔是指承包商（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。
而业主（建设单位）对属于施工单位应承担责任造成的，且实际发生了损失，向施工单位要求赔偿，称为反索赔。
一般来说建设单位索赔数量较小，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等方式实现对施工单位的索赔；而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些，需要通过谈判、诉讼或仲裁等合法途径或程序，要求业主偿还在施工中损失的费用。
三、施工索赔的原因1.合同文件的缺陷潜在引起索赔。
合同条款规定用语含糊、不够准确；合同条款存在着漏洞，对实际可能发生的情况未做预料和规定，缺少某些必不可少的条款；合同条款之间存在矛盾；双方的某些条款中隐含着较大风险，对单方面要求过于苛刻，约束不平衡，甚至发现某些条文是一种圈套。
什么是施工合同索赔
施工合同索赔是指在施工合同的履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在建设工程施工承包合同执行过程中，合同的双方都可以向对方提出索赔要求。
当一方向另一方提出索赔要求时，被索赔方所采取的适当反驳、应对和防范措施，称为反索赔。
一、施工合同索赔的依据和证据施工合同索赔的依据主要有：合同文件、法律、法规、工程建设惯例。
索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或与索赔有关的证明文件和资料。
索赔证据应该具有真实性、及时性、面性、关联性、有效性。
索赔的成立，应该同时具备三个前提条件：1. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；2. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔通知和索赔报告。
二、施工合同索赔的类型和原因1. 发包人的违约行为：发包人未能按照合同约定履行自己的义务，导致承包人遭受损失，如未按时支付工程款、未按约定提供施工场地等。
2. 设计变更：由于设计变更导致承包人遭受损失，如增加工程量、修改工程设计等。
3. 工程暂停或终止：由于非承包人原因导致工程暂停或终止，如政策调整、资金问题等。
4. 工程质量问题：由于发包人提供的材料、设备等原因导致工程质量问题，如材料不合格、设备故障等。
5. 不可抗力因素：由于自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致承包人遭受损失。
6. 合同条款不明确或不合理：合同条款存在不明确或不合理之处，导致承包人遭受损失。
三、施工合同索赔的程序和期限1. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
2. 承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔通知书。
第8章 建设工程施工索赔
（4）按索赔的依据分
①合同内索赔（Contractual Claim）
②合同外索赔（Non-Contractual Claim）
③道义索赔（Ex-Gratia Payment）。 （5）按当事人分
①承包商与业主之间的索赔； ②承包商与分包商间的索赔，在这类索赔处 理中，监理工程师一般不直接参与处理； ③发包人或承包人与供货人、运输人间的索 赔； ④发包人或承包人与保险人间的索赔。
述通知后，在不必事先承认业主责任的情况下，监督此类记录，并可以指 令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录 的复印件，并允许工程师审查所有些类记录；
（3）提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生42天之内，或在工
程师批准的其他合理时间内，承包商应向工程师提交一份索赔报告，详细 说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额；
3、报告编写的要求
1）实事求是 2）证据充分 3）计算准确 4）简明扼要
4、索赔的艺术
8.2.4 索赔的解决方法 1. 协商解决 2. 调解 3. 仲裁 4. 诉讼 5. 争议评审
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3.1 费用索赔 一、索赔费用的构成
（1）可索赔费用的分类：
①按索赔费用性质的划分，在工程实际中，承包商的费用索赔
包括额外工作索赔和损失索赔。
②按可索赔费用的构成划分
可索赔费用按项目构成可分为直接费和间接费。其中直接费包括人工费、 材料费、机构设备费、分包费，间接费包括现场和公司总部管理费、保 险费、利息及保函手续费等项目。
按照工程惯例，承包商的索赔准备费用，索赔金额在索赔处理期间的 利息、促裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含 在索赔费用中。
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。
4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。
2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。
建设工程中索赔的概念是什么
建设工程中索赔的概念是什么
工程索赔是指在合同履行过程中，因对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
那么建设工程中索赔的概念是什么是怎样的？
一、建设工程中索赔的概念是什么
索赔是指承包商(施工单位)在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主补偿损失的一种权利要求。
承包商是工程项目的承建者，在整个项目施工的全过程中始终面临设计问题、设备材料问题、不能按期支付等矛盾，因而提出索赔较为频繁。
但如果业主(建设单位)由于施工单位因工期、质量等应承担责任的问题发生了实际损失，也可以向施工单位要求赔偿，这称为反索赔。
索赔是双向的，承包人和发包人可以相互索赔。
建设工程中索赔的概念是什么
二、索赔包括两个阶段
索赔是当事人实现合法权益的救济手段，也是一个过程。
一般意义的索赔包括两个阶段，第一阶段中，当事人一方直接向另一方提出赔偿和补偿的主张，建筑行业称其为索赔通知。
如果能够通过协商一致，则索赔结束。
实践中表现为索赔对方对索赔通知的内容予以确认，也就是工程签证，从而直接作为结算的依据。
如果双方未能达成一致，一方当事人向裁决机构提出索赔主张，那么就进入了索赔的第二个阶段，即争议的解决阶段。
三、注意事项
需要注意的是，索赔以发生实际损失为前提，并不以对方的违约行为为前提条件。
只要索赔方没有过错，而根据约定是因应当由对方承担责任的情况造成实际损失的，都有权向对方提出索赔。
施工的索赔管理
施工的索赔管理在施工项目中，索赔是一项不可避免且常见的事务。
作为一名资深律师，在我过去15年的法律执业经验中，我参与并提供咨询服务于各种复杂的法律事务，并积极参与多个行业的合同、协议书起草和审查。
本文将就施工索赔管理进行探讨，为您提供相关的专业知识。
一、施工索赔的概念与意义施工索赔是指承包商或工程方因合同履行过程中遭受的损失，向业主或建设单位提出赔偿要求的行为。
索赔管理是对施工索赔的有效控制和处理。
合理管理施工索赔可提高施工项目的效率，减少纠纷的发生，并为各方当事人提供公正和合理的解决方案。
施工索赔的主要意义在于保护各方的合法权益和利益。
双方在签署合同时，约定了各种权利和义务，但在实际施工过程中，可能会遇到各种不可预见的情况，如设计变更、材料供应问题、工期延误等。
此时，通过索赔管理，有助于使双方的权益得到平衡和保护。
二、施工索赔的类型施工索赔可分为合同索赔和法定索赔两类。
1. 合同索赔合同索赔是指根据施工合同的约定，一方向另一方提出索赔要求。
合同索赔通常包括工程款项索赔、工期索赔、材料损失索赔、设备损坏索赔等。
在进行合同索赔时，各方应注意合同条款的约定和索赔程序的规定，确保自身权益的合理维护。
2. 法定索赔法定索赔是指依据法律规定，一方主张损害赔偿的权利。
法定索赔通常涉及到侵权行为、劳动纠纷等。
在法定索赔中，要仔细分析证据，确保索赔请求的合法性和有效性。
三、施工索赔管理的步骤有效的施工索赔管理需要有一套完整的流程和步骤。
下面将介绍施工索赔管理的常见步骤。
1. 收集证据首先，需要收集相关证据以支持索赔请求。
这包括合同文件、工程记录、通信记录等。
证据应该具备真实性和合法性，并能够证明索赔的合理性和事实依据。
2. 分析合同条款在施工索赔管理的过程中，需要仔细分析合同条款，特别是关于索赔的约定和程序规定。
合同条款将是双方权益和义务的重要依据。
3. 编写索赔文件根据收集到的证据和合同条款，编写索赔文件。
索赔文件应该具备逻辑性和条理性，清晰陈述索赔的事实和理由，并提供相关的计算公式和数据依据。
名词解释 工程施工索赔
名词解释工程施工索赔一、工程施工索赔的背景在工程项目的实施中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失是非常常见的。
这些原因可能包括设计变更、现场施工条件与预期不符、合同规定的风险分配不合理、双方误解或错误理解等。
当这些原因导致工程方面发生费用或损失时，工程方往往会提出索赔要求。
而被索赔方则需要根据合同协议、相关法律法规、实际情况等因素来判断索赔请求的合理性，做出相应的决策。
二、工程施工索赔的定义工程施工索赔是指在工程项目实施过程中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失，工程施工方要求对方承担相应责任并进行补偿的一种行为。
工程方在提出索赔请求时，通常需要提供相关证据、数据等支撑材料，并说明索赔的理由和计算方法。
三、工程施工索赔的基本要素工程施工索赔的基本要素包括索赔请求、索赔原因、索赔金额、索赔证据等。
在提出索赔请求时，工程方需要清晰地表达索赔原因，提供相应的证据材料支持，并说明索赔的计算方法和金额。
被索赔方则需要对索赔请求进行审查、评估，并根据具体情况做出合理的决策。
四、工程施工索赔的类型根据索赔的原因和内容，工程施工索赔可以分为多种类型。
常见的索赔类型包括工程变更索赔、工程延期索赔、工程不足索赔、工程错误索赔、工程争议索赔等。
每种类型的索赔都有其特定的要求和处理方式，需要根据具体情况来进行处理。
五、工程施工索赔的处理原则在处理工程施工索赔时，通常需要遵循一定的处理原则。
其中包括保持公正、客观和透明、遵守合同规定、尊重实际情况、尽量协商解决、依法处理等。
只有在遵循这些原则的基础上，才能更好地处理工程施工索赔，并最终达成双方的协议。
六、工程施工索赔的影响工程施工索赔的处理结果可能对工程项目的进度、质量、成本等方面产生重要影响。
如果索赔处理不当，可能会导致双方关系恶化，影响到工程项目的正常实施。
因此，需要在处理工程施工索赔时，谨慎、客观地处理，寻求双方的合作和协商，以达成双方的共识。
七、工程施工索赔的案例分析通过对一些实际案例的分析，可以更好地理解工程施工索赔的具体处理过程和方法。
第6章施工索赔
思考题
• 例1．下列事项中，费用索赔不成立的是 ( )。 A．设计单位未及时供应施工纸
• B．施工单位施工机械损坏 C．业主原因要求暂停全部项目
• D．因设计变更而导致工程内容增加
• (三)工程索赔的分类 1．按索赔的合同依据分类
(1)合同中明示的索赔。明示的索赔是指承包人所提出的 索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包 人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。 (2)合同中默示的索赔。默示的索赔，即承包人的该项索 赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙 述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人 有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相 应的经济补偿。
8.工期延期
（1）由于业主或其雇员的疏忽失职；
（2）由于提供施工图的时间推迟；
（3）由于业主中途变更工程；
（4）由于业主暂停施工；
（5）工程师同意承包商提出的延期理由；
（6）由于不可抗力所造成的工程延期。
发生上述情况时，承包商应立即将备忘录送给工程师，并提出延 长工期的要求，工程师在接到备忘录的5天内给承包商签认。 说明：如果业主要求暂停施工而没有在备忘录上标明复工日期和期 限，那么承包商可以被迫放弃暂停施工的部分工程，并将停工部 分进行估算，开具账单，请业主结付工程款，而且还可以按被迫 放弃的工程价值加一个百分比作为补偿管理费、专用工厂设施和 预期利润等所遭受的损失。
(2)费用索赔。当施工的客观条件改变导致承包人增加
开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回 不应由他承担的经济损失。
3．按索赔发生的原因不同分类
• (1)施工延期索赔。由于业主的原因不能按原定计划的时 间进行施工所引起的索赔。（不能按时供货、必备条件不 能如期提供、设计图纸和规范的错误或遗漏、设计者不能 及时提交审查或批准图纸） (2)工程变更索赔。因合同中规定工作范围的变化而引起 的索赔。（不容易确定此类索赔） (3)施工加速索赔。是延期或工程变更的结果，也称赶工 索赔，且施工加速索赔与劳动生产率降低关系极大，又称 为劳动生产率损失索赔。（提前完工；前期拖延，为了如 期完工，必须赶工。）其费用通常包括：加班工资、雇佣 额外劳动力、采用额外设备、改变施工方法、提供额外监 督管理人员等增加的费用。
建设工程施工索赔
人)的注意。
上一页 下一页 返回
第二节 建设工程施工索赔程序
二、准备索赔证据
监理工程师和发包人一般都会对承包商的索赔提出一些质疑，要求承包 商作出解释或出具有力的证明材料。因此，承包商在提交正式的索赔报 告前，必须尽力准备好与索赔有关的一切详细资料，以便在索赔报告中 使用，或在监理工程师和发包人要求时出示。根据工程项目的性质和内 容不同，索赔时应准备的证据资料一也是多种多样、复杂多变的。但从 工程的索赔实践来看，承包商应该准备和提交的索赔证据主要从下列资 料中收集:
施工合同要求承包商在规定期限内首先提出索赔意向，是基于以下几方 面考虑的:
(1)提醒发包人或工程师及时关注索赔事件的发生、发展等全过程; (2)为发包人或工程师的索赔管理做准备，如进行合同分析、搜集证据等
; (3)如属发包人责任引起索赔，发包人有机会采取必要的改进措施，防
止损失的进一步扩大; (4)对于承包商来讲，意向通知一也可以起到保护作用，使承包商避免“
上一页 下一页 返回
第二节 建设工程施工索赔程序
(8)工程核算资料。所有人工、材料、机械设备使用台账，工程成本分 析资料，会计报表，财务报表，货币汇率，现金流量，物价指数，收付 款票据，都应分类装订成册，这些都是进行索赔费用计算的基础。
(9)工程报告。其包括工程试验报告、检查报告、施工报告、进度报告、 特别事件报告等。
因被称为‘志愿者’而无权取得补偿”的风险。
上一页 下一页 返回
第二节 建设工程施工索赔程序
理解施工中的索赔与延期工期条款
理解施工中的索赔与延期工期条款施工合同中的索赔与延期工期条款是确保工程项目顺利进行的重要保障。
本文将介绍施工中的索赔与延期工期条款的定义、作用、内容和适用条件。
一、索赔条款施工索赔是指承包商或供应商因为某种原因而要求补偿的情况。
索赔条款通常包括以下内容：1. 原因和范围：索赔条款应明确列出允许索赔的具体原因和范围。
常见的索赔原因包括不可抗力、设计变更、政府限制等。
2. 通知要求：索赔条款中应规定索赔方需及时向对方提出索赔通知，并提供相关证明材料。
3. 补偿计算：索赔条款中应明确索赔方的补偿计算方法，包括成本计算、损失计算等。
4. 解决争议方式：索赔条款应明确双方在索赔过程中解决争议的方式，如通过协商、调解或仲裁等。
二、延期工期条款延期工期是指由于一些无法预料或控制的原因导致工程项目延期完工。
延期工期条款通常包括以下内容：1. 延期原因：延期工期条款应明确列出允许延期工期的原因，如不可抗力、设计变更、进度计划调整等。
2. 通知要求：延期工期条款中应规定延期方需要及时向对方提出延期通知，并提供相关证明材料。
3. 延期期限和补偿：延期工期条款应明确双方商定的延期期限，并规定对延期方的补偿方式，如延长合同期限、支付违约金等。
4. 解决争议方式：延期工期条款应明确双方在延期工期争议解决中的方式，如通过协商、调解或仲裁等。
三、适用条件施工中的索赔与延期工期条款适用的条件包括：1. 合同约定：索赔与延期工期条款必须在施工合同中有明确的约定，双方应按照合同约定履行相关责任。
2. 通知要求：索赔方和延期方必须按照约定的通知要求及时进行通知，以便对方能够做出相应的措施。
3. 证明材料：索赔方和延期方需提供相关的证明材料，以支持其索赔或延期工期的合理性。
4. 解决争议：双方必须按照合同约定的方式解决索赔与延期工期的争议，避免造成不必要的纠纷。
总结：施工中的索赔与延期工期条款对于保障工程项目的顺利进行起着重要作用。
索赔条款能够为承包商或供应商提供追偿的保护措施，而延期工期条款则能够确保工程项目能够按时完工。
工程施工索赔是什么
工程施工索赔是什么一、工程施工索赔的定义工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于不可抗力、合同变更、设计变更、监理意见、委托变更、技术难点、工期延误、材料变更、价格波动、工程质量、施工工艺等原因，要求业主或监理单位在工程合同规定范围内对工程变更、工程计量、工程额外工作等进行索赔的一种行为。
在工程建设中，由于各种原因可能会导致工程方面的争议和纠纷，此时工程施工索赔就起到了调解和解决问题的作用。
二、工程施工索赔的类型工程施工索赔的类型可以分为变更索赔、工程计量索赔、工程额外工作索赔等几种。
其中，变更索赔是指在工程建设过程中，由于设计变更或监理要求等原因导致工程方需要对项目进行变更，从而产生额外费用的索赔；工程计量索赔是指在工程施工过程中，由于工程量、工程质量等方面存在争议，导致工程方要求重新计量工程数量或质量的索赔；工程额外工作索赔是指在工程建设过程中，由于业主要求增加工程内容或者施工方面存在其他原因，导致工程方需要进行额外工作，从而产生额外费用的索赔。
三、工程施工索赔的程序工程施工索赔的程序一般包括以下几个步骤：首先是提交索赔申请，工程方需要向业主或监理单位提交书面的索赔申请，说明索赔的原因、依据、要求等内容；其次是双方调解，业主或监理单位会对索赔申请进行审核，并与工程方进行协商，确定索赔金额及处理方式；最后是签订索赔协议，双方达成一致意见后，签署相关文件，确定索赔金额及处理方式，从而解决工程争议和纠纷。
四、工程施工索赔的原因工程施工索赔的原因主要包括以下几个方面：一是设计变更导致的索赔，由于设计方面的变更，可能会导致工程方需要进行额外工作，从而产生额外费用；二是工程质量问题导致的索赔，如果工程方在施工过程中存在工程质量问题，业主或监理单位可能会要求重新做工，导致工程方索赔；三是材料价格波动导致的索赔，如果工程方在采购材料过程中，材料价格发生波动，可能会导致工程方要求索赔等。
五、工程施工索赔的处理方法工程施工索赔的处理方法一般有以下几种：一是协商解决，双方可通过协商达成一致意见，确定索赔金额及处理方式，从而解决工程施工索赔问题；二是调解解决，如果双方无法达成一致意见，可以通过专业机构进行调解，最终解决工程施工索赔问题；三是诉讼解决，如果协商和调解均无法解决问题，双方可通过法律途径解决工程索赔问题，最终由法院做出裁决。
二级建造师管理知识点总结施工合同的索赔
二级建造师管理知识点总结施工合同的索赔在建筑工程项目中，施工合同的索赔是一项非常重要的管理工作。
索赔不仅能够保障承包商的合法权益，还有助于维护工程项目的顺利进行和经济效益。
下面，我们就来详细探讨一下施工合同索赔的相关知识点。
一、索赔的概念和特征索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
索赔具有以下特征：1、索赔是双向的。
不仅承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。
2、索赔必须以合同为依据。
无论是何种索赔，都必须依据双方签订的合同条款来进行。
3、索赔是一种未经对方确认的单方行为。
索赔方提出的索赔要求，需要经过对方的确认和审批才能实现。
二、索赔成立的条件索赔要想成立，必须同时满足以下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
三、索赔的起因1、发包人违约如发包人未按合同约定提供施工条件、未按时支付工程款、工程师指令错误等。
2、合同缺陷合同条款规定不严谨、不清晰，甚至存在矛盾和错误，导致双方在履行合同过程中产生争议。
3、不可抗力事件如地震、洪水、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，这些不可抗力因素可能会给施工方造成损失。
4、工程变更包括设计变更、施工方案变更、工程量增减等，这些变更可能会导致施工成本增加或工期延误。
四、索赔的程序1、索赔意向通知在索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知，表明将提出索赔。
2、索赔资料的准备承包人应在发出索赔意向通知后的 28 天内，向工程师提交详细的索赔报告和有关资料。
3、索赔报告的提交承包人应在索赔事件影响结束后的 28 天内，提交最终索赔报告。
4、工程师审核索赔报告工程师应在收到索赔报告后的 28 天内给予答复。
建筑工程项目招投标与合同管理简答题 第7章-工程索赔
第7章-工程索赔1．简述索赔的概念。
答：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失，或一方在对方要求或同意时，尽了比原合同约定的更多的义务，因而向对方提出赔偿要求。
2．何谓施工索赔？答：施工索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。
3．索赔的分类有哪些？答：可以按多种方式对索赔进行分类。
（1）按索赔的目的分：工期索赔承包商向业主要求延长工期，合理顺延合同工期。
这是由于合理的工期顺延，可以使承包商免于承担误期罚款（或误期损害赔偿金）。
费用索赔也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿，即要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用，或者业主向承包商要求因为承包商违约导致业主的经济损失补偿。
（2）按索赔的处理方式分单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
单项索赔通常原因单一，责任划分明确，分析、计算及处理比较简单。
总索赔又成为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
这种索赔方式，是在特定的情况下被迫采用的。
对于总索赔，因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
（3）按索赔的合同依据条款明示的索赔是指索赔事件所涉及的内容在合同文件中能够找到明确的依据，业主或承包商可以据此提出索赔要求。
条款默示的索赔是指索赔事件所涉及的内容已经超出合同明文规定的范围，在合同文件中没有明确的文字描述，但可以根据合同条件中某些条款的含义，合理推论出有一定的索赔权。
（4）按索赔的有关当事人分承包商同业主之间的索赔这在施工过程中是最普遍的索赔形式。
最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，称为“反索赔”。
施工合同索赔的概念
施工合同索赔的概念一、引言在工程建设领域，合同索赔是一项常见且重要的法律行为。
施工合同索赔是指在合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
本文将从施工合同索赔的定义、类型、条件、依据和证据等方面进行详细阐述。
二、施工合同索赔的定义施工合同索赔是指在建筑工程项目中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，导致自身经济损失或权利受到损害，依据合同约定和相关法律法规，向对方提出经济补偿或工期补偿的要求。
施工合同索赔是合同执行过程中的一种权益保障手段，旨在维护合同双方的合法权益。
三、施工合同索赔的类型施工合同索赔主要包括以下几种类型：1. 经济补偿索赔：由于对方违约或客观原因导致合同当事人经济损失，要求对方给予经济补偿。
2. 工期补偿索赔：由于对方违约或客观原因导致合同当事人工期延误，要求对方给予工期补偿。
3. 质量索赔：由于对方提供的工程质量不符合合同约定，导致合同当事人经济损失或声誉损害，要求对方承担质量责任。
4. 安全索赔：由于对方未能确保施工安全，导致合同当事人经济损失或人员伤亡，要求对方承担安全责任。
5. 侵权索赔：由于对方侵犯合同当事人的合法权益，导致经济损失或权益受损，要求对方承担侵权责任。
四、施工合同索赔的条件施工合同索赔的成立，应同时具备以下三个条件：1. 与合同对照，事件已造成了合同当事人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
2. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于合同当事人的行为责任或风险责任。
3. 合同当事人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
五、施工合同索赔的依据施工合同索赔的依据主要有以下三个方面：1. 合同文件：包括合同协议书、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸、技术说明书等。
2. 法律、法规：包括国家法律法规、行业标准、地方政策等。
什么是建设工程施工索赔
什么是建设工程施工索赔一、索赔的定义建设工程施工索赔是指在建设工程合同履行过程中，因工程变更、合同履行方式、工期变更等原因，施工单位向业主提出经济补偿或其他合法要求的一种行为。
索赔通常由施工单位向业主提出，是为了维护双方权益，保障合同履行的正常进行。
二、索赔的种类1.工程变更索赔在建设工程施工过程中，由于设计变更、原材料价格波动、市场变化等原因导致施工单位需要对原合同进行变更，通常会提出工程变更索赔。
施工单位可以根据合同变更条款和相关规定，向业主提出经济补偿或其他要求。
2.工期索赔在建设工程施工过程中，由于不可抗力、业主原因、设计变更等导致施工单位无法按原合同约定工期完成工程，施工单位可以提出工期索赔。
施工单位通常会根据合同约定的工期变更条款以及相关规定，提出对原合同工期的调整要求。
3.迟延索赔在建设工程施工中，由于业主原因、前期准备不足、设计变更等原因导致施工单位工程施工进度受到影响，施工单位可以提出迟延索赔。
迟延索赔通常是指索赔由于非施工单位原因导致施工工程无法按原计划进行，因而导致的经济损失和合同履行不便。
4.其他索赔除了上述的工程变更索赔、工期索赔、迟延索赔之外，施工单位还可以根据合同约定和相关规定，提出其他类型的索赔，如特别规定索赔、质量问题索赔等。
三、索赔的合法性在建设工程施工索赔过程中，索赔的合法性是一项重要的问题。
施工单位提出索赔要求需要符合法律法规和合同约定的规定，只有在合法的前提下，索赔才能被认可和支持。
1.合同约定建设工程施工索赔通常是基于合同约定的，双方在合同中可以对工程变更、工期调整、迟延索赔等事项进行约定。
在提出索赔要求时，双方应当参考合同约定，合法提出索赔要求。
2.法律法规在索赔过程中，双方应当遵守国家相关法律法规的规定，包括建筑法律、工程施工合同法、招标投标法等。
索赔要求必须符合国家法律法规的规定，才能被认为是合法的。
3.证据证明在提出索赔要求时，施工单位需要提供充分的证据证明索赔的合法性，包括合同文件、工程变更通知、工程影响报告、迟延证明等。
也谈对施工索赔认识
也谈对施工索赔的认识摘要：本文主要从施工索赔概念及对施工索赔概念的理解、施工索赔无可非议、在大多数工程施工合同履行过程中施工索赔难以避免、引发施工索赔的原因、施工索赔分类等方面谈了对施工索赔的认识。
关键词：施工；索赔；认识；概念；原因；分类从20世纪80年代在云南鲁布革引水发电工程首次采用国际工程管理模式中出现施工索赔开始，施工索赔概念进入中国。
经历长期实践，施工索赔逐渐被业内人士接受，并备受项目业主、施工方及有关部门的关注，施工索赔管理也逐渐成为施工合同管理日益重要的组成部分。
在此情况下，工程建设管理人员尤其有必要认识施工索赔。
一、施工索赔概念及对施工索赔概念的理解（一）施工索赔概念施工索赔是在施工合同履行过程中，施工方根据合同约定、法律规定或惯例，对不应由自己承担责任的事件造成的实际损失（应由合同双方以外的第三方承担责任或负责赔偿或补偿且按合同约定、法律规定或惯例不应由业主方负责主张赔偿或补偿要求者除外），要求业主方给予赔偿或补偿。
（二）对施工索赔概念的理解对施工索赔概念的理解，应着重把握以下几点：（1）据以提出施工索赔的事件应在施工合同履行过程中发生，除业主方违约中止或解除合同外，施工索赔应在合同履行过程中提出；（2）施工索赔应以施工合同约定、法律规定或惯例为根据；（3）概念所述责任包括行为（含作为和不作为）责任和风险责任；（4）施工索赔要求给予赔偿或补偿的只能是实际损失，而不应包含机会损失，实际损失既可能是经济损失，也可能是时间损失，或者是两者兼而有之；（5）应由施工合同双方以外的第三方承担责任或负责赔偿或补偿，并且按合同约定、法律规定或惯例不应由业主方负责主张赔偿或补偿要求的实际损失，不应向业主方提出施工索赔。
（6）对施工索赔事件造成的损失，有的可以要求给予赔偿，有的可以要求给予补偿，具体是要求给予赔偿还是要求给予补偿，要根据施工索赔事由及施工合同约定等合理确定。
二、施工索赔无可非议施工索赔无可非议，主要体现在以下几个方面：（一）施工索赔具有法律依据施工索赔从《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》中都可以找到法律依据，例如：1、《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条规定“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
浅谈我对施工索赔的认识
１ 索赔 的定 义 、 赔 管理 的现 状 、 在 的问 题 及 其 必 要性 索 存 １１ 定 义 《 华 人 民共 和 国 民 法通 则 》 第 一 百 一 十 一 条规 定 ： ． 中 赔管理的重要性。 从工程项 目管理 的角度 ， 提出了提高索赔效益 的措施。 说明 “ 当事 人 一 方 不履 行 合 同 义 务 或履 行 合 同 义 务 不 符 合 合 同 约定 条 件 的 ， 一 方 有权 要 求履 行 或 者 采 取 补救 措 施 ， 有权 要 求 赔偿 损 失。 另 并 ” 因此 ， 索赔是合同双 方依据合 同约定维 护 自身合法利益的行 为， 它的 性 质属于经济补偿行为 ， 而非惩罚。建设工程施工中的索赔是发、 承 ０ 引 言 包 双 方行 使 正 当权 利 的 行 为 ， 包 人 可 向发 包 人 索 赔 ， 包人 也 可 向 承 发 在 建筑 工程 市 场 上 般 称 工 程 承 包 方提 出 的 索赔 为 施 工 索 赔 ， 一 承 包人 索赔 。 即 由于 业 主 或其 他 方面 的 原 因 致使 承 包 者 在 项 目施 工 中付 出 了额 外 １ 施工索赔大致 可分为以下几种情况 ：工作 量清 单表 中的错 ． ２ 的 费用 或 造 成 了损 失 ， 包 商 通 过 合 法 途 径 和 程 序 ， 过 谈 判 、 讼 承 通 诉 误 引 起 索赔 。 计 变 更 、 更 设计 或工 程 委 托 引 起 的工 程 量 和 费用 增 设 变 或仲 裁 ， 求 业 主 偿还 其 在 施 工 中的 费 用 损 失。 工 企业 在 实际 施 工 要 施 加 。 同文 件 的 组成 和 合 同缺 陷 引 起 的 索赔 。 意外 风险 和 不 可预 见 合 因 项 目管 理 过程 中 ， 往 出现 ～些 观 念 上 的 误 区 ， 而使 许 多应 得 的索 往 从 因 素 引起 的 索赔 。 主 违 约 应 负 的 责任 引起 索赔 。 拖 延 提供 施工 场 业 如 赔不 成 功 至造 成 反 索赔 。 甚 地、 延支付工程款等。 拖 为 了顺 利 地 进 行 索赔 工 作 ，施 工企 业 提 出索 赔 必 须 有 充 分 的证 １３ 现 阶 段 企 业 施 工 索赔 管 理 主 要 存 在 的 问题 ：对 索 赔概 念 普 ． 据， 同时 必 须 谨 慎 地 选 择 证 实 损 失 的最 佳 方 法 ， 根 据 合 同 规 定 ， 并 及 遍 存 在 认识 模 糊 ， 解偏 差 ， 理 甚至 错误 的现 象 。 索赔 经 验 与 索 赔理 念 时 提 出索 赔 要 求 。施 工 企 业 相 关 人 员项 目管 理 中及 时 掌 握 施工 索赔 不 成 熟 。 索 赔 风 险 认 识 不 足 。 工 索 赔 意识 薄 弱 ， 有 建 立 科 学 的 对 施 没 的相 关知 识 显 得 至 关重 要 。 施 工 索 赔业 务管 理 制 度 。
施工中的索赔与违约责任
施工中的索赔与违约责任在建筑施工过程中，索赔和违约责任是一种常见的纠纷形式。
本文将从索赔与违约责任的概念、施工索赔的类型以及承包商与业主之间的违约责任等方面进行探讨。
一、索赔与违约责任的概念1. 索赔：指在合同约定的条件下，受益方因合同履行过程中发生的损失向对方主张权益的行为。
索赔可以基于合同条款、法律规定和实际行为等依据进行。
2. 违约责任：是指在合同约定的条件下，一方未按照合同约定履行义务而导致对方受到损失的法律责任。
违约责任通常可以分为合同违约责任和法定违约责任两种形式。
二、施工索赔的类型施工索赔可以分为以下几种类型：1. 变更索赔：指由于工程变更或设计、施工方案的调整等原因引起的索赔。
在这种情况下，索赔方需要提供变更的依据和相关成本估算。
2. 增加索赔：当施工方在工程施工过程中，发现原施工图纸、设计方案存在问题，需要修正或新增工作内容时，可以提出增加索赔。
索赔方需要提供证据证明变更是合理且必要的，并给出估计的费用。
3. 延期索赔：当施工方因业主原因或其他不可抗力的因素导致施工周期延长时，可以提出延期索赔。
索赔方需要提供相关证据，如延期原因、影响程度以及对应的费用。
4. 暂扣索赔：在合同约定的质量、进度等方面，如果发现履行方存在未达到要求的情况时，可以提出暂扣索赔。
索赔方需要提供相关证据，如施工质量、进度滞后等，并据此进行费用申请。
5. 索赔防御：当业主方对施工方提出索赔时，施工方可以进行索赔防御。
在索赔防御中，施工方需要提供证据证明索赔没有依据或索赔金额过高。
三、承包商与业主之间的违约责任在建筑施工过程中，承包商和业主之间存在着相互约定的合同关系。
如果一方未按照合同约定履行义务，就构成违约行为，需要承担相应的法律责任。
1. 承包商违约责任：如承包商未按合同约定的工期完成工程、施工质量不合格或未按合同约定提供设备材料等，就构成承包商的违约行为。
在此情况下，承包商要承担违约责任，包括支付赔偿金、承担违约金等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如何理解施工索赔的概念
（2021最新版）
作者：______
编写日期：2021年__月__日
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求行为。
对施工合同的双方来说，都有通过索赔维护自己合法利益的权利，依据双方约定的合同责任，构成正确履行合同义务的制约关系。
从索赔的基本含义，可以看出索赔具有以下基本特征：（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。
由于实践中发包人向承包人索赔发生的频率相对较低，而且在索赔处理中，发包人始终处于主动和有利地位，对承包人的违约行为他可以直接从应付工程款中扣
抵、扣留保留金或通过履约保函向银行索赔来实现自己的索赔要求。
（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。
经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出，如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支；权利损害是指虽然没有经济上的损失，但造成了一方权利上的损害，如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响，承包人有权要求工期延长等。
（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为。
它与我们通常所说的工程签证不同。
在施工过程中签证是承发包双方就额外费用补偿或工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议，它可以直接作为工程款结算或最终增减工程造价的依据，而索赔则是单方面行为，对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现。
索赔是一种正当的权利或要求，是合情、合理、合法的行为，它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付，不是无中生有，无理争利。
索赔同守约、合作并不矛盾、对立，索赔本身就是市场经济中合作的一部分，只要是符合有关规定的、合法的或者符合有关惯例的，就应该理直气壮地、主动地向对方索赔。
按索赔的合同依据分类合同中明示的索赔。
指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
合同中默示的索赔。
承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
按索赔目的分类。
1）
工期索赔。
由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
工期索赔形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。
2）费用索赔。
费用索赔的目的是要求经济补偿。
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。