光伏电站工程安装施工合同模板
屋顶光伏项目建设施工合同3篇
屋顶光伏项目建设施工合同3篇篇1合同编号:[编号]甲方(业主方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________乙方(施工承包方):_____________________注册地址:_____________________法定代表人:_____________________联系电话:_____________________鉴于甲方有意愿在屋顶进行光伏项目的建设,乙方具备相关施工资质和能力,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成以下施工合同:第一条项目概况1. 项目名称:屋顶光伏项目建设。
2. 项目地点:甲方所拥有屋顶。
3. 项目内容:太阳能光伏发电系统建设及相关配套设施。
第二条合同工期与进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需顺延工期,需经甲方书面确认。
3. 进度安排:按照双方确认的施工进度计划执行。
乙方需按时提交施工进度报告。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款(人民币):大写____________元整(¥_________)。
该价款包括设备费、施工费、调试费及其他相关费用。
具体费用明细见附件一。
2. 支付方式:双方签订合同后,甲方按照以下比例支付款项:①合同签订后支付预付款XX%;②设备进场后支付XX%;③工程竣工并验收合格后支付尾款XX%。
3. 发票开具:乙方在完成付款申请时,应开具符合国家规定的正规发票给甲方。
乙方提供的发票应与本合同中所述的业务内容和项目名称一致。
若因乙方发票问题造成甲方无法支付款项等损失,乙方应承担相应责任。
甲方收到发票后应及时付款。
如遇法定节假日等不可控因素造成付款延迟的情况,甲乙双方应友好协商解决。
乙方应向甲方提供收据凭证以确保结算过程的合规性。
分布式光伏发电项目安装工程施工合同6篇
分布式光伏发电项目安装工程施工合同6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(业主方):_________________________乙方(施工方):_________________________鉴于甲方需进行分布式光伏发电项目的安装工程建设,而乙方具备相关技术实力及施工经验,甲、乙双方在平等自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就本次分布式光伏发电项目安装工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况2. 工程地点:甲方指定场地。
3. 工程内容:包括光伏组件安装、逆变器安装、配电柜安装、电缆铺设等。
二、合同双方权利义务1. 甲方权利义务(1)甲方需提供符合施工要求的场地及相关配套设施。
(2)甲方有权监督乙方的施工过程,确保施工质量、安全。
(3)甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 乙方权利义务(1)乙方应按照合同要求完成光伏设备的安装、调试及维护工作。
(2)乙方应确保施工质量,遵守施工安全规范。
(3)乙方应提供必要的技术支持和服务,确保光伏发电系统的正常运行。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排:双方根据工程实际情况共同制定详细的施工进度计划表,并严格执行。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币XXXX元(大写:_________________________元整)。
具体价格详见附件《工程报价清单》。
2. 支付方式:(1)合同签订后XX个工作日内,甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
(2)工程竣工并通过验收后XX个工作日内,甲方支付乙方剩余款项。
(3)若涉及工程变更,双方另行签订补充协议,调整工程价款。
五、工程质量控制与验收1. 乙方应按照国家标准及相关规定进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请。
验收合格后方可进行并网发电。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。
太阳能工程安装合同范文5篇
太阳能工程安装合同范文5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方:_______________(委托人)乙方:_______________(承包商)鉴于甲方拟对其位于_______________(地址)的房屋/厂房进行太阳能光伏发电系统的安装,并为此选择乙方作为合作承包商,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,就相关事宜达成如下一致意见并签订本合同:一、安装范围及内容:1. 乙方将在_______________(具体位置)安装太阳能光伏发电系统,包括太阳能发电板、电池储能系统、逆变器及其它相关设备,保证系统能够正常运行。
2. 安装过程中,乙方应当保证施工质量和安全,合理安排施工时间,确保完成时间不超过_______________(规定期限)。
二、合同价格及支付方式:1. 本合同总价款为_______________(具体金额),包含设备采购费用、施工费用及相关材料费用,乙方不得要求甲方另行支付其它费用。
2. 甲方应当在签订本合同后的_______________(具体时间)内支付合同总价款的50%,剩余50%款项应在太阳能光伏发电系统安装完成后一次性支付。
三、质保期及售后服务:1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家标准,保修期为_______________(具体时间),期满后乙方将提供终身维护服务。
2. 在质保期内,如发现设备和材料有任何质量问题,乙方应当及时处理并予以修复,不得收取任何费用。
3. 质保期外,乙方应当提供终身维护服务,维护费用由甲方支付。
四、合同变更:1. 任何一方如需变更合同内容,必须经过双方友好协商,并书面签订书面变更协议方可生效。
2. 未经双方协商一致且书面确认,任何一方不得擅自变更合同内容。
五、违约责任:1. 如乙方未按照约定时间和要求完成太阳能光伏发电系统的安装、未保质保量完成工程,则视为违约,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付款项,视为违约,应当承担违约责任。
光伏合同范本(精选4篇)
光伏合同范本(精选4篇)光伏合同1 发包人(甲方):承包人(乙方):一、基本内容依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注:本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期:并网日期:竣工日期:三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:五、解决争议的办法(1)调解要求停止施工,且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
光伏发电安装合同(推荐5篇)
光伏发电安装合同(推荐5篇)光伏发电安装合同第1篇甲方(业主):乙方(服务企业):根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,结合本分布式光伏发电项目服务(以下简称项目)的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、诚实守信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况1-1项目名称:1-2项目地址:1-3装机容量:1-4首年发电量(kWh):1-5项目服务范围:□前期调研:□项目设计:□安装调试:□运维内容:第二条项目期限2-1安装期限:2-2运维期限:第三条项目标准3-1项目设计标准:3-2项目安装标准:3-3项目检测和评估标准:3-4项目运维标准:第四条项目价款本项目安装费用:单价(人民币) 元/瓦,总价款为元,(大写) 元。
(可另列附件)。
第五条付款方式第六条项目设计6-1乙方提供项目设计的,甲方应在日内确认设计内容。
6-2项目设计经双方书面确认后,甲方需变更设计的,应提前日与乙方协商,并签订项目设计变更单,项目竣工日期顺延。
第七条设备提供7-1项目施工所需的设备和原材料应由双方确认,并列明清单(附件1)。
7-2乙方提供项目设备和原材料的,应提前日通知甲方验收,双方应对项目设备和原材料到达现场的事实予以确认。
7-3甲方提供项目设备和原材料的,应符合设计文件的要求。
乙方发现甲方提供的项目设备和原材料不符合设计文件要求的,应及时向甲方提出书面异议。
甲方认为可继续使用的,应向乙方作出书面确认并承担相应的责任。
7-4乙方应向甲方提交制造商出具的项目设备和原材料质量证明或检验合格证明。
对不符合设计文件要求的项目设备和原材料,甲方有权拒绝验收,乙方应按甲方的要求运离项目现场,重新按设计文件要求提供,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
第八条安装及验收8-1乙方应做好项目现场的人员配置、项目设备与原材料准备及安装质量、成本、进度、职业健康、安全与环境的管理。
8-2在安装过程中,甲方提出变更设计、增减安装项目、保留或变更项目设备和原材料的,须提前日与乙方协商,由原设计方出具项目变更单后方可继续进行,由此影响竣工日期的,工期顺延。
光伏施工分包合同6篇
光伏施工分包合同6篇篇1光伏施工分包合同一、合同双方甲方:承包商(以下简称“甲方”)地址:电话:法定代表人:乙方:总承包商(以下简称“乙方”)地址:电话:法定代表人:丙方:业主(以下简称“丙方”)地址:电话:法定代表人:二、合同标的本合同的标的是针对光伏项目的施工分包服务,具体内容包括但不限于:光伏电站的土地准备、基础工程、光伏组件的安装、电气系统的调试等相关工作。
甲方应按照乙方提供的相关设计图纸和要求进行施工,确保施工质量和工期的完成。
三、合同约定1. 施工期限:本合同的工期为________(具体工期根据实际情况确定),若甲方因故不能按时完成施工,每延期一天将按照合同总款项的一定比例进行扣款。
2. 施工质量:甲方应保证施工过程中的质量符合国家相关标准及乙方的具体要求,如发现质量问题,甲方需承担相应的返工及赔偿责任。
3. 施工安全:甲方须严格遵守施工安全相关法律法规,确保施工过程中不发生任何安全事故。
如发生安全事故,甲方应负全部责任。
4. 现场管理:甲方应派遣专业技术人员进行现场施工管理,并配合乙方和监理单位的工作,确保施工的顺利进行。
5. 交付标准:甲方完成施工后,须邀请乙方和监理单位对施工质量进行验收,合格后方可交付使用。
6. 合同价款:本合同总款项为________元(具体金额由双方商定),付款方式为_________(具体付款方式由双方商定),甲方应于合同签订后的____天内完成首笔付款。
四、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定,导致施工无法按时完成或质量不达标,将承担相应的违约责任,包括但不限于延期赔偿、返工费用等。
2. 若乙方违反本合同的约定,导致造成甲方损失,乙方将承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同如发生争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,应提交仲裁委员会仲裁解决。
六、其他1. 本合同一式两份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收结束止。
安装屋顶光伏施工合同3篇
安装屋顶光伏施工合同3篇篇1安装屋顶光伏施工合同合同编号:______甲方(委托方):______(以下简称甲方)乙方(承揽方):______(以下简称乙方)鉴于,甲方拥有______大厦(或住宅、工厂等)的屋顶空间,希望在该空间安装光伏发电系统,以提升能源利用效率,并且经过双方协商一致,特订立本合同。
一、项目基本情况1.1 项目名称:______1.2 项目位置:______1.3 安装规模:______KW1.4 工程概况:______(包括电站类型、组件型号、逆变器型号等)1.5 工期要求:______1.6 项目总造价:______元1.7 支付方式:______元(预付款、中期款、尾款)1.8 监理单位:______二、工程设计要求2.1 工程设计应符合国家相关标准和规定,确保工程质量和安全。
2.2 工程设计应满足甲方的需求,确保系统正常运行并具备长期稳定性。
2.3 工程设计方案需提前提交给甲方审批,经双方确认后方可实施。
三、材料采购3.1 乙方负责采购所需材料,并应保证材料的质量、性能和数量符合设计要求。
3.2 如需更换材料,应提前征得甲方同意。
3.3 材料采购过程中应遵守法律法规,避免使用假冒伪劣产品,确保工程质量。
四、工程施工4.1 工程施工按照双方协定的时间节点和要求进行,确保工程进度和质量。
4.2 工程施工应遵守相关安全规定,保证工地安全和环境卫生。
4.3 工程完工后,乙方应进行设备调试和系统验收,确保系统性能完好。
五、售后服务5.1 工程竣工后,乙方应提供一定期限的维护和保修服务,确保系统正常运行。
5.2 售后服务期内,如出现故障或问题,乙方应及时响应并提供解决方案。
5.3 售后服务期满后,甲方可选择自行维护或与乙方签订维护合同。
六、违约责任6.1 若一方未按合同约定的时间和要求履行义务,应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力等不可预见的情况导致工程延迟或无法实施,应及时通知对方并协商解决方案。
光伏安装施工合同模板
光伏安装施工合同模板甲方(施工方):乙方(业主):根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经双方友好协商,就甲方为乙方提供光伏安装施工服务一事达成如下协议:一、项目名称:光伏安装施工项目二、项目地点:__________(具体地址)三、项目内容:甲方应按照乙方要求,为乙方提供光伏安装施工服务,具体包括但不限于:1. 安装光伏组件和支架系统;2. 连接电缆和逆变器;3. 调试系统,确保正常运行。
四、施工期限:本项目的施工期限为____天,自双方签订本合同生效之日起计算。
五、施工规格:甲方应按照乙方的要求,严格遵守国家相关规定和标准,保证施工质量符合行业标准。
六、施工费用:1. 乙方应在签订本合同时支付施工款的____%作为预付款;2. 乙方应在工程完工后结算施工费用并支付剩余款项;3. 如因乙方原因导致施工延期或增加费用的,乙方应承担额外费用。
七、保修期限:甲方对本项目的工程质量负责保修期限为____年。
在此期间内,如因施工质量问题导致设备故障,甲方应免费修复。
八、违约责任:一方违约,应承担违约责任;若因不可抗力导致不能履行合同的,不承担违约责任。
九、争议解决:合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;若协商不成,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
十、其他事项:1. 本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章生效;2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______签订日期:______ 年 ____ 月 ____ 日以上为光伏安装施工合同内容,双方应认真阅读并签署。
202x年光伏安装合同6篇
光伏安装合同6篇光伏安装合同篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲、乙双方本着自愿原则,经过充分协商,在平等互利的基础上,就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议:一、厂房屋顶基本情况甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站,厂房屋总面积平方米(厂房屋顶实际面积以丈量为准)。
二、厂房屋顶租期限1、厂房屋顶租赁期限自年月日起,至年月日止,租赁期30年。
2、租赁期间,屋顶使用权归乙方所有。
租赁期满,甲方有权收回所有屋顶,乙方应如期归还,乙方如需要继续承租,应于租赁期满前三个月提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及相关费用支付方式1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。
甲、乙双方约定,乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站,电站并网发电后,乙方承诺,对甲方实施电价优惠,甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。
具体电费支付方式,甲、乙双方另行协议约定。
2、租赁期间,乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
四、厂房使用要求及维护责任1、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。
因乙方使用不当或不合理使用,导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的,由乙方负责维修。
2、租赁期间,乙方需装修或增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可执行。
五、厂房转租和归还1、乙方在租赁期间,如将厂房屋顶转租给第三方,须事先征得甲方的书面同意,擅自中途转租、转让,甲方有权利终止本租赁协议。
2、租赁期满后,该厂房屋顶归还时,应当符合正常使用状态。
六、租赁期间其他有关约定1、租赁期间,甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
光伏板安装施工劳务合同5篇
光伏板安装施工劳务合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方委托乙方进行光伏板安装施工事宜,达成以下劳务合同:一、工程概况1. 工程名称:光伏板安装工程项目。
2. 工程地点:______________________。
3. 工程内容:光伏板安装施工,包括设备运输、安装、调试等。
二、承包方式本合同采用包工包料的方式,由乙方负责提供施工所需的材料,包括光伏板、逆变器、电缆、支架等。
乙方负责完成安装施工工作,并保证施工质量。
三、合同总价及支付方式1. 本合同的安装施工劳务费用总计为人民币________元(大写:__________元整)。
具体费用明细详见附件一。
2. 甲方在工程完工验收合格后一次性支付乙方合同总价款。
若因甲方原因导致工程无法按期完工,甲方应按实际完成的工作量支付相应的劳务费用。
四、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起计算工期,总工期为______天。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照双方约定的进度计划进行施工,确保工程进度。
若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
五、施工内容及要求1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定,确保施工现场安全,防止事故发生。
在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任。
3. 乙方应保护施工现场的环境和设施,避免损坏或污染。
在施工过程中产生的废弃物应按规定处理。
4. 乙方应按照甲方的要求,提供必要的技术支持和服务,确保光伏板正常运行和维护。
六、质量标准和验收方式1. 本工程应达到国家和地方现行标准、规范的要求,确保工程质量合格。
2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
光伏安装分包合同4篇
光伏安装分包合同4篇篇1光伏安装分包合同一、签约双方甲方(委托方):公司名称:______法定代表人:______联系地址:______联系电话:______乙方(承包方):公司名称:______法定代表人:______联系地址:______联系电话:______二、项目内容乙方接受甲方的委托,负责光伏电站的安装工作,具体包括但不限于以下内容:1. 按照甲方提供的设计方案,完成光伏电站的安装工作;2. 负责设备的采购、安装和调试;3. 确保安装过程中的安全风险控制;4. 保证安装工程质量符合相关标准和规定。
三、工作期限本合同有效期自双方签署之日起生效,至光伏电站安装工作完成并经甲方验收合格之日止。
如有特殊情况需要延期,须另行协商确定具体期限。
四、合同金额本合同工程总金额为______万元(大写:人民币______元整),具体支付方式为:1. 工程开工前,甲方向乙方支付工程开工款______万元;2. 工程完成前,甲方向乙方支付工程验收款______万元;3. 工程完工并通过竣工验收后,甲方向乙方支付工程竣工款______万元。
五、合同变更如双方在履行合同过程中需要对合同内容进行变更,应经双方书面确认后生效,变更内容须明确具体。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定时间完成工程的,应向甲方支付延期履约违约金;2. 乙方在工程中出现质量问题,经甲方通知后仍未及时整改的,应承担相应的违约责任;3. 如因乙方原因造成工程无法按时完成或无法达到验收标准的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
七、保密条款双方同意在履行本合同过程中,保守商业秘密和技术机密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露相关信息。
八、争议解决本合同如发生争议,双方应协商解决。
协商不成的,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同自双方签署之日起生效,未尽事宜由双方协商决定。
光伏支架及组件安装施工分包合同6篇
光伏支架及组件安装施工分包合同6篇篇1光伏支架及组件安装施工分包合同甲方(委托方):(附表)乙方(承包方):(附表)鉴于:1. 甲方拥有充足的光伏组件和支架,并需要对其进行安装施工;2. 乙方具有相关施工资质和实施能力,愿意承接该项目;3. 双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行光伏支架及组件的安装施工,具体包括但不限于支架的搭建、组件的安装、线路的接入等工作。
第二条项目计划2.1 项目开始日期为合同签订之日起,工期为(具体天数);2.2 甲、乙双方应共同制定详细的施工计划,按计划进行工程施工,并保证按时完成。
第三条施工标准3.1 施工过程中应符合相关法规和标准,确保施工质量;3.2 施工过程中应保障施工人员的安全,并遵守相关安全规定;3.3 施工完成后,乙方应对工程质量承担一定的保修责任期限。
第四条合同价款及付款方式4.1 项目总价为(具体金额),支付方式如下:(1)甲方应在项目开始时支付工程款的30%,合计(具体金额);(2)工程完成后,甲方应支付工程款的70%,合计(具体金额)。
第五条变更及解除5.1 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方,并经双方协商一致确定;5.2 若因不可抗力等特殊情况导致无法完成工程,双方可协商解除合同。
第六条违约责任6.1 任何一方未能按照约定履行合同义务,应承担相应的违约责任;6.2 因一方违约导致另一方损失的,应负相应的赔偿责任。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定;7.2 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,于签订之日生效。
甲方(盖章签字):乙方(盖章签字):日期:日期:(附表:甲方、乙方的名称、地址、法定代表人等详细信息)篇2光伏支架及组件安装施工分包合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方拟进行光伏电站的支架及组件安装施工,并委托乙方进行相关工程的分包施工,双方经友好协商,就具体事宜达成如下合同:一、工程内容及规模:1. 项目名称:光伏电站的支架及组件安装施工工程;2. 工程地点:(详细地址);3. 工程范围:包括但不限于支架的安装、组件的布置、光伏系统的调试等相关工程;4. 工程规模:具体的工程规模及数量见附件《工程量清单》。
光伏项目安装施工合同6篇
光伏项目安装施工合同6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主方):____________________乙方(安装施工方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行光伏项目安装施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________光伏项目安装施工工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:光伏发电设备设施的安装施工,包括但不限于太阳能电池板、支架、逆变器、电缆、配电箱等。
二、合同总价及付款方式1. 合同总价:人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 付款方式:签订合同后支付定金XX%,完成安装施工并验收合格后支付余款XX%。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排:按照甲方提供的施工进度表执行,如有变动,双方协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行安装施工。
2. 工程完工后,乙方应组织内部验收并提交验收报告给甲方。
3. 甲方在收到验收报告后XX个工作日内组织最终验收,验收合格以甲方出具书面验收合格证明为准。
4. 若验收不合格,乙方应在甲方提出整改意见后及时进行整改,并承担由此产生的全部费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工现场及所需的相关手续和资料。
2. 甲方负责协调与工程相关各方之间的关系。
3. 甲方应按合同约定支付款项。
六、乙方责任与义务1. 乙方负责光伏项目的安装施工工作,确保工程质量和进度。
2. 乙方应按照安全生产的相关法律法规进行施工,确保安全生产。
3. 乙方应对施工人员进行必要的培训,确保施工人员具备相应的技能和资质。
4. 乙方负责工程的保修工作,保修期为工程竣工日期起XX年。
光伏工程安装合同书(3篇)
第1篇合同编号:_______甲方(业主):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方光伏工程安装项目达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:____________________4. 项目投资:____________________5. 项目工期:____________________二、合同内容1. 乙方负责甲方光伏工程安装项目的施工、调试、验收等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工,确保工程质量达到国家标准。
3. 乙方应按照甲方的要求,在规定的时间内完成光伏工程安装项目的施工任务。
4. 乙方在施工过程中,应严格遵守国家相关法律法规,确保施工安全。
5. 乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工资料,包括但不限于:施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。
6. 乙方在施工过程中,应确保施工现场的整洁、文明施工,不得影响周围环境。
7. 乙方应按照甲方的要求,对光伏工程安装项目进行质量保修,保修期为____________________。
三、工程款支付1. 工程款支付方式:____________________2. 工程款支付进度:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的_____%作为预付款;(2)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的_____%;(3)工程保修期满后,甲方支付合同总价的_____%。
3. 乙方在收到工程款后,应及时向甲方开具相应的发票。
四、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价的_____%作为违约金。
2. 乙方在施工过程中,因自身原因造成工程质量不合格,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
光伏安装施工合同模板
光伏安装施工合同模板甲方(委托方),(以下简称甲方)。
地址:联系人:电话:乙方(承包方),(以下简称乙方)。
地址:联系人:电话:鉴于甲方拟在(具体地址)进行光伏发电站的建设和安装,现委托乙方进行光伏发电站的施工安装工作,双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行光伏发电站的施工安装工作,包括但不限于光伏板的安装、逆变器的安装、电缆的铺设、接线箱的安装等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求,保质保量完成光伏发电站的施工安装工作。
第二条工期。
2.1 本合同工期为(具体工期),自合同签订之日起计算。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延误,双方应友好协商调整工期,并签订书面补充协议。
第三条施工费用。
3.1 甲方应按照合同约定的工程款支付方式,按期向乙方支付施工款项。
3.2 工程款支付方式为(具体支付方式),具体款项及支付时间详见附件《工程款支付计划表》。
第四条质量保证。
4.1 乙方保证所提供的材料和设备符合国家相关标准,并具有合格证明。
4.2 乙方保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求,对施工过程中出现的质量问题负责进行整改。
第五条安全保障。
5.1 乙方应严格遵守国家相关安全生产法律法规,保障施工现场的安全。
5.2 甲方应为乙方提供必要的安全防护措施和施工条件,确保施工过程中的安全。
第六条竣工验收。
6.1 光伏发电站施工完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
6.2 竣工验收合格后,甲方应及时支付最后一期工程款,并办理相关手续。
第七条违约责任。
7.1 若一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
7.2 若因不可抗力等原因导致无法履行合同,一方应及时通知对方,并提供相应的证明文件。
第八条争议解决。
8.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他。
9.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同光伏电站施工合同1甲方:_________________合同编号:_________________乙方:_________________签订地点:_________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容:工程名称:_________________工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式:2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价:_________________暂定总价:_________________小写:_________________(元)大写:_________________(元)施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
2.2价格调整除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。
2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。
2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
2.4上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
2.5除2.2款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
2.6工期要求:_________________1.开工时间:_________________根据甲方书面通知为准2.竣工时间:______年_____月______日3.质量标准:工程质量应满足以下要求:3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同光伏电站施工合同(精选6篇)光伏电站施工合同篇1发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注:本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期:并网日期:竣工日期:四、合同价格和付款方式1、合同价格本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:六、解决争议的办法1 起诉讼。
(1调解要求停止施工,且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
七、违约1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的'要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
光伏工程安装合同模板
光伏工程安装合同模板【合同名称】太阳能光伏发电系统安装合同【甲方(业主)信息】名称:_______________地址:_______________联系方式:_______________【乙方(承包商)信息】名称:_______________地址:_______________联系方式:_______________【合同】第一条工程项目1.1 项目名称:_________________1.2 项目地点:_________________1.3 工程内容:包括但不限于光伏板安装、逆变器安装、支架系统搭建、电气接线、系统调试等。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证工程质量符合国家相关标准和行业规范。
2.2 所有设备及材料应为全新合格品,并提供相应的质量检验证明。
第三条工程造价与支付方式3.1 工程总造价为人民币(大写)________________________元整(¥_____________)。
3.2 付款方式:首期付款为合同总额的30%,在工程开工前支付;余款按照工程进度分阶段支付,具体比例由双方协商确定。
第四条工期与竣工4.1 工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期,双方应及时沟通并协商解决。
第五条保修条款5.1 乙方对所安装的光伏系统提供不少于五年的质量保证期。
5.2 在保修期内,如出现非人为损坏的质量问题,乙方负责免费维修或更换。
第六条违约责任6.1 若甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付迟延履行金。
6.2 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同执行过程中,如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至签约地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
光伏电站安装施工合同(两篇)
光伏电站安装施工合同(二)合同编号:日期:地址:法定代表人:联系电话:签约日期:地址:法定代表人:联系电话:签约日期:鉴于甲方拥有相关光伏电站项目的所有权,乙方具备充分的技术和资源条件,双方经友好协商,特订立本合同,共同履行。
第一条项目背景甲方拥有光伏电站项目,拟委托乙方进行安装施工,并达到预定的发电效果和安全要求。
第二条安装施工范围1.乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求,进行光伏电站的安装施工工作。
2.具体安装施工范围包括但不限于:光伏电池板、支架系统、逆变器、电缆线路等设备的安装调试。
3.安装施工期限为合同签订之日起,甲方与乙方共同商定的工期。
第三条施工时间和地点1.施工时间:乙方应根据实际情况制定详细施工计划,并提前告知甲方。
2.施工地点:根据甲方提供的光伏电站工程地址,乙方安排施工队伍进行施工。
第四条付款方式及条件1.乙方应于双方签订合同后3个工作日内,向甲方支付合同总金额30%作为订金。
2.工程验收合格后,甲方负责支付剩余费用,乙方应向甲方提供完整的施工报告和验收报告。
第五条质量保证1.乙方应按照国家相关标准和技术规范,保证光伏电站的安全性和可靠性。
2.甲方自接收交付之日起,光伏电站设备和工程质量由乙方承担质保责任。
3.甲方在质保期内发现光伏电站存在质量问题的,应立即通知乙方,并要求乙方提供相应的售后服务和维修。
第六条变更和解除条款1.双方可以根据实际情况变更施工进度和施工内容,但应经过书面协商并达成一致。
2.一方违约时,另一方有权要求违约方赔偿相应损失,并有权解除合同。
第七条争议解决1.在履行合同过程中,如发生争议应首先友好协商解决;如协商不成,应提交至双方所在地法院进行解决。
2.本合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
第八条合同生效与解释1.本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,并与附件《工程设计方案》具有同等法律效力。
2.本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):光伏电站安装施工合同(一)光伏电站安装施工合同(一)【合同编号】【日期】地址:【甲方地址】地址:【乙方地址】鉴于:1. 甲方拥有指定区域内光伏发电项目的建设权和使用权;2. 乙方具备充分的施工能力和资质;经甲乙双方充分协商,就甲方委托乙方进行光伏电站安装施工事宜达成一致。
光伏土建合同6篇
光伏土建合同6篇篇1甲方:XXX乙方:XXX鉴于甲方拟在XX地区建设光伏电站,需要进行土建工程,乙方具备相关资质和经验,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:XX地区光伏电站土建工程。
1.2 工程地点:XX地区。
1.3 工程内容:光伏电站的土建工程,包括场地平整、道路建设、设备安装基础施工等。
二、工程承包方式2.1 乙方按照甲方的要求,以包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和方案进行施工,确保工程质量和进度。
三、工期及验收3.1 乙方应在合同签订后XX天内完成工程,如遇不可抗力因素,经甲方同意可适当顺延工期。
3.2 工程完工后,乙方应提交验收申请,甲方应在XX天内组织验收,验收合格后,双方应签署验收合格证书。
四、工程价款及支付方式4.1 本工程合同总价款为人民币XX元,包括工程材料费、人工费、机械费等所有费用。
4.2 甲方应按照以下方式支付工程款项:(1)工程开工前,甲方支付合同总价款的XX%作为预付款;(2)工程完成XX%时,甲方支付合同总价款的XX%;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的XX%;(4)剩余XX%的尾款,在保修期结束后一次性支付。
4.3 乙方应提供正规的发票和收据,并在收到款项后XX天内提供完整的工程结算资料。
五、保修及售后服务5.1 乙方应对工程提供一年的保修期,保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行维修或更换。
5.2 乙方应提供完善的售后服务,包括技术支持、维修保养等,确保工程正常运行。
六、违约责任6.1 若甲方未按照合同约定支付工程款项,应按照未付金额的XX%向乙方支付违约金。
6.2 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程,每延误一天,应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
6.3 若乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工或维修,由此产生的费用由乙方承担。
七、其他条款7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
发包人:承包人:鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程(以下简称“工程”)的安装施工任务,且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:承包范围:电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)、桥架安装、并网交流柜接入柜安装,协助并网接入、协助调试和验收,具体详见工程量清单。
二、合同工期:1、计划开工日期:年月日。
2、计划竣工日期:年月日。
三、质量标准要求:合格(符合国家和行业验收标准)。
四、合同方式:本合同是固定总价合同。
上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、合同价格:1、本工程合同价格为RMB 元(大写)。
2、除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、组成合同的文件(1)本合同协议书。
(2)本合同专用条款。
(3)标准、规范及有关技术文件。
(4)图纸。
(5)报价清单。
(6)双方签订的补充协议。
注:双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它本合同一式四份,双方各执两份。
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
发包人:(公章或合同专用章)承包人:(公章或合同专用章)法定代表人(负责人)或授权代表(签字):法定代表人(负责人)或授权代表(签字):签订日期: 年月日签订日期: 年月日合同专用条款发包人:承包人:项目现场:1、发包人权责(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。
(3)组织验收在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。
督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划;(2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。
相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3)承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。
由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。
承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。
同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。
检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工,如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件异常恶劣天气的范围为:连续24h降雨量累计超过200mm或连续72h累计降雨量达到500mm;连续6h风速超过38m/s。
5、付款方式预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款;质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
第一、注意用词严谨例如合同中常见的约定:“合同在双方签字盖章后生效。
”但是一方只签字没有盖章,在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章,因此合同还未生效的主张。
因此此处应当约定:“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。
”第二、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本,这本是好事,但由于对合同性质了解不细,会出现张冠李戴的事情。
例如本是加工承揽合同,却使用买卖合同文本,为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第三、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中,标的是多类商品,但却只在合同中明确各类商品的总价款,而不确定具体每种商品的单价,一旦合同部分履行后发生争议,就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
第四、合同条款必须对等性合同条款的对等性是公平原则的重要内容。
不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。
同样,也不要签订权利多、义务少的、责任轻的合同,否则另一方可能以该合同违背公平原则对合同的有效性提出抗辩。
第五、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法《合同法》虽然规定一方违约,另一方可以向其追索违约金或赔偿金,但如果合同中没有明确数额或计算方法,法院就会视为双方当时放弃违约金权利,而不予支持。
增加赔偿实际损失的举证难度。
第六、签约对象的主体资格当前,经营单位的性质、种类、背景比较复杂,有关部门的管理不到位现象比较普遍。
在此情况下,为防范欺诈行为,减少交易风险,非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。
主体资格方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。
不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。
因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商部门吊销营业执照。
第七、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。
如果直接约定有难度,也可以约定:“如发生争议,双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。
”第八、注意项目分包合同的特殊要求公司承揽的有些项目是从其他承包商那里分包而来,此类合同涉及一个重要的问题是发包方是否允许承包商对项目进行分包。
根据合同法的规定,分包要经过发包方的同意,否则分包行为无效。
因此一定要注意原合同的约定,应当向承包商提出此问题并要求其征得发包方同意将工程分包给我方。
第九、注意定金与“订金”的区别定金是债的一种担保方式。
债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。
给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金。
实践中如把定金写成订金,因订金在法律上被认定为预付款,不具有担保功能。
第十、仲cai裁机构名称要写具体、明确合同中也可以约定由仲裁委处理双方的争议,仲cai裁的优点是速度快、效率较高,费用也比法院为节省。
约定仲cai裁机构应当明确。
仲cai裁为一裁终审制,不再允许向法yuan院提起诉su讼。