光伏发电安装合同范本

光伏签合同范本三篇

光伏签合同范本三篇篇一甲方（项目业主）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（光伏安装服务提供商）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目规模：预计装机容量为______千瓦二、项目内容及要求1. 乙方负责为甲方提供光伏发电系统的设计、设备采购、安装、调试及后期维护服务。

2. 光伏发电系统应符合国家及行业相关标准和规范，确保安全可靠运行，并达到双方约定的发电性能指标。

三、项目工期1. 自本合同签订之日起，乙方应在______个工作日内完成项目设计方案，并提交甲方审核。

2. 甲方审核通过设计方案后，乙方应在______个工作日内开始施工，并在______个工作日内完成设备安装和调试工作，使光伏发电系统具备并网发电条件。

四、项目价格及付款方式1. 项目总价款为人民币______元（大写：______________________），此价格包含设备采购、安装调试、运输、保险、税费等所有费用。

2. 付款方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________）；设备安装调试完成，经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______________________）；剩余合同总价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后______个工作日内，若无质量问题，甲方向乙方一次性无息支付，即人民币______元（大写：______________________）。

光伏合同范本(精选4篇)

光伏合同范本（精选4篇）光伏合同1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：一、基本内容依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。

(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。

合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。

合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。

发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。

如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查：五、解决争议的办法(1)调解要求停止施工，且为双方接受。

(2)、法院要求停止施工。

六、违约甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

农村自建房安装光伏发电合同范本

农村自建房安装光伏发电合同范本农村自建房安装光伏发电合同范本一甲方（安装方）：_____________乙方（农户）：_____________鉴于甲方具备光伏安装的专业技术和服务能力，乙方拟在其自建房上安装光伏发电系统，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.项目内容：甲方负责为乙方自建房安装光伏发电系统，包括太阳能电池板、逆变器、电缆、配电箱及其他相关设备。

2.安装地点：乙方自建房的具体地址（需明确填写）。

二、双方权利与义务1、甲方权利与义务：安装服务：按照国家和地方相关标准和规范进行安装，确保光伏系统的安全、稳定运行。

质量保证：提供的光伏设备需符合国家标准，并提供相应的质量证明文件。

售后服务：提供一定期限（如五年）的免费保修服务，保修期内设备故障免费维修或更换。

协助手续：协助乙方办理光伏发电系统接入电网的相关手续。

2、乙方权利与义务：提供场所：提供适合安装光伏设备的自建房屋顶，并保证场所的合法性及安全性。

配合安装：在安装过程中提供必要的协助和配合。

支付费用：按照合同约定支付光伏安装的总费用，包括设备费、安装费、运输费等。

日常维护：在甲方提供的保修期外，自行或委托第三方进行设备的日常维护和保养。

三、费用与支付1.安装费用：明确光伏安装的总费用为人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：乙方应在合同签订后______日内支付合同金额的______%作为预付款；光伏系统安装完毕并通过验收后，支付剩余款项。

3.发票与凭证：甲方需提供正规发票及相关的凭证。

四、安装与验收1.安装期限：明确安装开始和结束的日期，甲方应在约定时间内完成安装工作。

2.系统验收：安装完成后，甲乙双方应进行系统验收，验收合格后方可投入使用。

如验收不合格，甲方应负责整改并重新验收。

五、违约责任1.违约赔偿：若一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

光伏安装免责协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：__________________甲方（光伏设备供应商/安装方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（光伏设备用户/安装方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方为光伏设备供应商/安装方，乙方为光伏设备用户/安装方，双方本着平等互利、协商一致的原则，就乙方在甲方处购买光伏设备并安装于乙方处，双方就光伏设备的安装、使用、维护及责任承担等相关事宜达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方向乙方提供光伏设备，包括但不限于太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等，具体型号、规格、数量等详见附件一《光伏设备清单》。

1.2 乙方同意在甲方指定的地点安装光伏设备，并承担安装费用。

二、安装及验收2.1 甲方负责光伏设备的安装工作，确保安装质量符合国家标准和行业规范。

2.2 乙方应配合甲方完成光伏设备的安装工作，包括提供安装所需的场地、电源等。

2.3 安装完成后，双方应共同进行验收，验收合格后，光伏设备所有权归乙方所有。

三、设备使用及维护3.1 乙方在光伏设备验收合格后，有权使用光伏设备发电。

3.2 乙方应遵守光伏设备的使用说明书，按照操作规程进行操作，确保设备安全运行。

3.3 乙方应定期对光伏设备进行维护保养，确保设备正常运行。

3.4 如因乙方未按照规定进行维护保养导致设备损坏，乙方应承担相应责任。

四、责任承担4.1 甲方对光伏设备的安装质量负责，如因安装质量问题导致设备损坏，甲方应负责维修或更换。

4.2 乙方在使用过程中，如因操作不当或设备老化等原因导致设备损坏，乙方应自行承担维修或更换费用。

4.3 因不可抗力（如自然灾害、政策变动等）导致光伏设备损坏，双方互不承担责任。

4.4 如因甲方原因导致光伏设备无法正常发电，甲方应承担相应的赔偿责任。

光伏发电安装合同范本(精选5篇)

光伏发电安装合同范本篇1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《^合同法》、《^建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：____元（人民币大写____）。

4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。

第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。

负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

光伏安装合同范本_光伏安装合同模板

光伏安装合同范本_光伏安装合同模板光伏安装合同怎么写？光伏发电系统安装地点确定之后，其发电量主要受到光伏组件安装倾角和节距的影响。

下面是小编为你整理的光伏安装合同范本3篇_光伏安装合同模板，希望对你有用!光伏安装合同范文篇一发包方(甲方)：承包方(乙方)按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：1、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

1.4承包方式：包工不包料(含装卸费)1.5工期：开工日期：年月日实际施工天数：天1.6工程质量：合格1.7合同价款(人民币大写)：安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。

2、双方工作2.1 甲方工作2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 乙方工作2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。

未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

安装光伏发电合同范本

安装光伏发电合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________二、合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国可再生能源法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方安装光伏发电项目事宜，经友好协商，达成如下协议：三、合同内容1. 工程名称：光伏发电安装工程2. 工程地点：____________________3. 工程规模：光伏发电系统容量为______千瓦4. 工程内容：（1）光伏发电系统设备安装；（2）光伏发电系统并网接入；（3）光伏发电系统调试；（4）光伏发电系统验收。

5. 工程期限：自本合同签订之日起，乙方应在______个工作日内完成工程安装及调试。

6. 工程质量标准：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。

四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2. 付款方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成工程安装并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的50%；（3）乙方完成工程调试并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的30%；（4）乙方完成工程质保期后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督；（2）甲方应及时提供施工所需的场地、资料及配合工作；（3）甲方应按照约定支付合同价款；（4）甲方有权要求乙方按照约定时间、质量完成工程。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量完成工程；（2）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全；（3）乙方应按照甲方要求提供相关资料；（4）乙方应承担合同约定的质量保修责任。

六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

光伏安装合作项目合同范本

光伏安装合作项目合同范本【甲方】（以下简称“甲方”）与【乙方】（以下简称“乙方”），本着平等自愿、诚实信用的原则，就共同合作进行光伏安装项目达成如下协议：一、项目概述本项目旨在甲方提供的场地上安装由乙方负责供应并安装的光伏发电系统。

双方同意按照以下条款和条件进行合作。

二、合作内容1. 乙方负责根据甲方的需求和现场实际情况，设计光伏发电系统方案，并确保系统的稳定运行和电力产出。

2. 甲方提供符合乙方技术要求的场地，并协助乙方办理相关的安装许可和手续。

3. 乙方负责光伏发电系统的全部投资，包括但不限于设备采购、运输、安装、调试等费用。

4. 双方约定，光伏发电系统安装完毕后，所产生的电力收益按以下比例分配：甲方___%，乙方___%。

三、项目实施1. 乙方应在合同签订后的___个工作日内完成设计方案，并与甲方确认。

2. 甲方应在设计方案确认后___个工作日内完成场地准备工作，并通知乙方开始施工。

3. 乙方应在接到甲方场地准备完毕的通知后___个工作日内开始施工，并在___个月内完成安装调试工作。

四、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的设备和技术符合国家相关标准和行业规范，并对所提供设备的质量负责。

2. 乙方应对光伏发电系统提供不少于___年的质量保证期，并对在保证期内出现的非人为损坏的设备故障负责免费维修或更换。

3. 乙方应提供完善的售后服务，包括定期检查、故障排除和技术咨询服务。

五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任的承担方式和赔偿金额由双方根据实际情况协商确定。

六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

安装光伏正规合同范本

安装光伏正规合同范本《光伏安装合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、项目概况1. 项目名称：[光伏发电系统安装项目名称]2. 项目地点：[具体安装地点]3. 项目规模：[具体装机容量]二、项目内容及要求1. 乙方负责为甲方提供光伏发电系统的设备采购、安装、调试及相关配套服务。

2. 系统设备包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等，具体设备清单见附件。

3. 安装要求符合国家及行业相关标准，确保系统安全、稳定、高效运行。

三、项目工期1. 本项目预计自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，总工期为__天。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见因素导致工期延误，双方应协商解决。

四、项目价款及支付方式1. 本项目总价款为人民币______元（大写：______________________）。

合同签订后__个工作日内，支付合同总价款的__%作为预付款，即人民币______元；设备到货并经甲方验收合格后__个工作日内，支付合同总价款的__%，即人民币______元；项目安装调试完成并经甲方验收合格后__个工作日内，支付合同总价款的__%，即人民币______元；剩余合同总价款的__%作为质保金，在质保期满后__个工作日内支付，即人民币______元。

五、质量保证及售后服务1. 乙方所提供的设备及安装服务应符合国家及行业相关标准，质保期为自项目验收合格之日起__年。

小区安装光伏合同范本

小区安装光伏合同范本合同编号：甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有小区的使用权，并希望在小区内安装光伏发电设备，乙方具备光伏发电设备的供应和安装能力，双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合作内容1.1 甲方授权乙方在小区内进行光伏发电设备的供应和安装，并享有相应权益。

1.2 乙方负责提供符合国家标准和甲方要求的光伏发电设备，并负责设备的安装和调试。

第二条设备供应2.1 甲方提供小区内合适的场地供乙方安装光伏发电设备。

2.2 乙方根据甲方的需求和场地情况，提供符合要求的光伏发电设备。

第三条设备安装3.1 乙方负责光伏发电设备的安装和调试，并确保设备的正常运行。

3.2 甲方配合乙方进行设备安装，提供必要的协助和支持。

第四条供电合同4.1 甲方与电力公司签订光伏发电并网合同，确保光伏发电设备的并网运行。

4.2 甲方负责与电力公司协商并签订电价补贴政策，以确保光伏发电设备的经济效益。

第五条权益分配5.1 光伏发电设备的发电收益归甲方所有。

5.2 甲方与乙方协商确定乙方的安装和维护费用，并按约定支付给乙方。

第六条设备维护6.1 乙方负责光伏发电设备的定期巡检和维护，确保设备的正常运行。

6.2 甲方配合乙方进行设备维护，提供必要的协助和支持。

第七条合同期限7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。

7.2 本合同有效期届满后，如双方无异议，可协商续签。

第八条违约责任8.1 如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

8.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

第九条争议解决9.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

9.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。

光伏发电安装合同范本2024年

光伏发电安装合同范本2024年合同编号：__________身份证号：__________地址：__________联系方式：__________公司名称：__________统一社会信用代码：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方拥有合法的土地使用权和房屋所有权，愿意在其土地上安装光伏发电系统，乙方具备光伏发电系统的设计、安装和维护能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行光伏发电系统的设计、安装及后期维护达成如下协议：第一条项目概述1.1甲方委托乙方在甲方拥有的土地/房屋上设计、安装光伏发电系统，系统规模为_______千瓦。

1.2光伏发电系统包括但不限于太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等相关设备和配套设施。

1.3乙方负责光伏发电系统的设计、安装、调试及验收合格后交付甲方使用。

第二条设计和施工2.1乙方根据甲方的需求和实际情况进行光伏发电系统的设计，确保设计方案符合国家相关法律法规、技术规范和标准。

2.2乙方负责办理光伏发电系统设计所需的各项审批手续，并承担相应费用。

2.3乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家相关法律法规、技术规范和标准。

2.4乙方在施工过程中应遵守安全规定，确保施工现场安全，对施工过程中造成的损失和安全事故承担相应责任。

第三条质量和验收3.1乙方保证光伏发电系统的设备质量，提供设备合格证明和产品说明书。

3.2乙方在光伏发电系统安装完成后，应进行调试和试运行，确保系统正常运行。

3.3甲方有权对光伏发电系统进行验收，乙方应配合甲方完成验收工作。

验收合格后，双方签署验收合格证明。

3.4验收合格后，光伏发电系统进入质保期，质保期为_______年。

质保期内，乙方对系统出现的质量问题负责免费维修。

第四条费用和支付4.1甲方应支付乙方光伏发电系统的设计、安装、调试等费用，总计人民币_______元（大写：_______元整）。

光伏发电安装劳务合同范本

光伏发电安装劳务合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方： [请填写甲方全称]地址： [请填写甲方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系电话： [请填写联系电话]乙方： [请填写乙方全称]地址： [请填写乙方地址]联系人： [请填写联系人姓名]联系电话： [请填写联系电话]鉴于甲方拥有光伏发电项目的所有权和决策权，乙方具备光伏发电设备的安装和维修能力，双方本着平等互利的原则，就甲方光伏发电项目的安装和维护事宜达成如下合同：一、合同范围1.1 乙方负责甲方光伏发电项目的安装、调试、验收及后期维护工作。

1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

1.3 乙方应提供安装过程中所需的所有设备和工具，并承担相应费用。

二、合同价格2.1 双方确认，乙方向甲方提供的光伏发电项目安装和维护服务，总金额为 [请填写金额] 元（大写：[请填写大写金额] 元整）。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。

三、付款方式3.1 甲方在本合同签订后 [请填写天数] 个工作日内，向乙方支付合同总金额的[请填写比例] %作为预付款。

3.2 乙方在工程验收合格后 [请填写天数] 个工作日内，向甲方提供正式发票，甲方在收到发票后 [请填写天数] 个工作日内支付剩余款项。

四、工程进度和验收4.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程，如有特殊情况需要调整，乙方应提前 [请填写天数] 天通知甲方。

4.2 工程完成后，乙方应组织甲方、设计院及相关单位进行验收，验收合格后方能投入使用。

五、保修条款5.1 乙方对所安装的光伏发电设备提供 [请填写年限] 年的免费保修服务，保修期自工程验收合格之日起计算。

5.2 保修期内，如设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 [请填写天数]个工作日内到达现场进行维修或更换。

六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

光伏发电安装合同范本最新版

光伏发电安装合同范本（最新版）甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方光伏发电项目的安装事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：________光伏发电项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方负责甲方光伏发电项目的安装工作，包括光伏组件的安装、电缆敷设、逆变器安装、监控系统安装等。

第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2 合同价款支付方式：（1）本合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总额的30%。

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总额的20%。

（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

3.2 乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程安全、文明施工。

3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。

第四条工期4.1 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工。

4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总额的0.5%乘以逾期天数。

5.2 乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。

5.3 甲方未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。

第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

农村安装光伏发电合同范本

农村安装光伏发电合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________合同编号：_____________________签订日期：____年____月____日根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方农村光伏发电安装项目达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：农村光伏发电安装项目1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：包括但不限于光伏板安装、逆变器安装、电缆敷设、系统调试等。

1.4 项目规模：预计安装光伏板____MWp，具体规模以实际安装为准。

第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）_____________________2.2 付款方式：甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。

第三条甲方权利与义务3.1 甲方应提供符合安装要求的场地，并确保场地在施工期间不受第三方干扰。

3.2 甲方应按照合同约定及时支付合同款项。

3.3 甲方有权对乙方施工进度和质量进行监督。

第四条乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量完成光伏发电安装项目。

4.2 乙方应提供符合国家标准的光伏发电设备和材料。

4.3 乙方应负责项目施工期间的安全管理工作。

第五条施工期限5.1 施工期限：自合同签订之日起____天内完成。

5.2 如遇不可抗力因素，双方应协商解决，工期相应顺延。

第六条质量保证6.1 乙方应保证安装的光伏发电系统符合国家相关标准，并提供相应的质量保证期。

6.2 质保期内，如因乙方原因导致设备故障，乙方应负责免费维修或更换。

第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付款项，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。

7.2 如乙方未按合同约定完成施工，应按合同总价的____%向甲方支付违约金。

第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

光伏安装(合同)范本

光伏安装合同范本1. 合同背景本合同由各方（简称为“甲方”和“乙方”）根据自愿、平等的原则，经友好协商达成，并据此签署。

甲方：（简称为“甲方”）乙方：（简称为“乙方”）本合同旨在规定甲方与乙方之间关于光伏安装项目的合作方式、责任及权益等内容。

2. 合同内容及条款2.1 安装项目及范围甲方委托乙方负责光伏发电系统的安装，包括但不限于：太阳能电池板的安装逆变器和电池的安装电气系统的安装监控系统的安装2.2 安装时间甲方与乙方共同商定安装工作的开始时间和结束时间，并按照约定的时间完成安装项目。

2.3 安装费用及支付方式甲方将支付给乙方一定的安装费用，具体金额为（金额）。

支付方式为（支付方式）。

2.4 质量保证乙方对安装项目提供一定期限的质量保证，确保在质保期内修复因安装不当或材料质量问题导致的故障。

2.5 变更和延误任何一方在安装过程中需要变更或延误项目的情况下，应及时通知对方，并经过双方协商达成一致意见。

2.6 违约责任若甲方或乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而产生的损失。

2.7 合同的生效和履行本合同自双方签字之日起生效，并在履行期间双方各自按照约定履行各自的责任和义务。

2.8 合同争议解决本合同涉及的争议解决应尽量通过友好协商解决，如协商无果，则提交至相关仲裁机构进行仲裁。

3. 签署方式甲方：（签名）日期）乙方：（签名）日期）总结本合同是甲方与乙方之间光伏安装项目的具体约定，明确了双方的权利和责任。

双方在签署合同时应明确每一条款的具体含义。

为保证合同的有效性，双方应本着诚信原则，按照约定履行各自的义务和责任。

任何一方在履行合同过程中违约，应承担相应的违约责任。

本合同签订后，双方应共同努力以确保光伏安装项目的顺利进行，并保证安装的质量和效果。

安装光伏包工包料合同范本

安装光伏包工包料合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行光伏发电系统安装的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：光伏发电系统安装工程1.2 工程地点：____________________1.3 承包内容：乙方负责光伏发电系统的安装工作，包括光伏组件、支架、逆变器、电缆等所有材料的供应及安装，不含光伏发电系统的调试和运营维护。

1.4 承包方式：包工包料1.5 工期：自合同签订之日起____个工作日完成。

1.6 工程质量：符合国家及行业相关标准和要求。

二、合同价款2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额的30%作为预付款。

（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总额的60%。

（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

三、双方义务3.1 甲方义务：（1）负责办理工程所需的各种审批手续，向乙方提供施工场地。

（2）提供施工所需的水、电等基础设施。

（3）指派专人负责对工程进度、质量进行监督，并办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.2 乙方义务：（1）按照合同约定，提供合格的材料和设备，保证工程质量。

（2）严格按照合同约定的工期完成工程。

（3）负责工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故。

四、违约责任4.1 甲方违约：（1）未按约定时间支付预付款、进度款或质保金的，应支付违约金，违约金为应付款的1%计算。

（2）未按约定提供施工场地的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总额的10%。

4.2 乙方违约：（1）未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总额的1%计算。

（2）提供的材料和设备不符合合同约定的，乙方应负责更换或修复，并支付因此产生的费用。

农村自建房安装光伏发电合同范本

农村自建房光伏发电安装合同甲方（业主）：姓名：_________________________________________________________________身份证号：_____________________________________________________________地址：_________________________________________________________________联系方式：_____________________________________________________________乙方（安装方）：名称：_________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________地址：_________________________________________________________________联系方式：_____________________________________________________________鉴于甲方希望在其农村自建房安装光伏发电系统，乙方具备光伏发电系统安装的专业能力和资质，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：甲方农村自建房光伏发电系统安装项目。

1.2项目地点：甲方自建房位于[具体地址]。

二、工程内容2.1乙方负责提供光伏发电系统的设备采购、安装、调试及后续维护服务。

具体包括但不限于太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等设备的供应和安装。

2.2系统设计应满足甲方自建房的用电需求，并符合国家相关标准和规范。

三、工程期限3.1本项目自合同签订之日起[具体天数]内完成设备安装和调试工作。

屋顶安装光伏发电合同范本

屋顶安装光伏发电合同范本一、合同背景本合同由甲方（以下简称“屋顶业主”）与乙方（以下简称“电气公司”）双方共同订立，旨在明确屋顶安装光伏发电项目各方的权利和义务。

二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是确保屋顶业主与电气公司合作，在屋顶上安装光伏发电系统，共同推动可再生能源的使用和环境保护。

2. 屋顶安装光伏发电系统2.1 电气公司将负责设计、安装并调试屋顶上的光伏发电系统，保证系统的安全可靠运行，并符合相关法律法规要求。

2.2 屋顶业主应提供准确的屋顶平面图和结构信息，确保光伏发电系统的设计和安装与屋顶结构相匹配。

2.3 光伏发电系统的组成部分和技术规格应符合双方协商一致的标准，电气公司应提供详细的技术参数，并遵守国家相关标准。

3. 费用和付款方式3.1 光伏发电系统的设计、安装等费用由屋顶业主支付。

3.2 屋顶业主应根据电气公司提供的设计方案和报价单支付相关费用。

费用支付方式可协商确定，一般包括预付款、工程进度款和尾款。

3.3 如发生额外费用的情况，包括但不限于设备质量不合格、工程施工超出设计范围等，双方需协商解决，并确定合理的费用分摊方式。

4. 维护和保修4.1 光伏发电系统的保修期为合同签订后一年。

4.2 在保修期内，如光伏发电系统出现故障，电气公司应及时修复，费用由电气公司承担。

4.3 屋顶业主应定期维护光伏发电系统，包括但不限于清洁组件、检查电缆连接是否良好等，以确保系统正常运行。

5. 风险和责任5.1 在屋顶安装光伏发电系统的过程中，电气公司应遵守安全施工操作规范，确保施工期间不对周围环境和他人造成任何损害。

5.2 如因电气公司施工不当或违反法律法规导致意外事故，电气公司应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失和承担法律责任。

5.3 屋顶业主应保障电气公司施工所需的安全条件，如屋顶结构稳定、施工现场安全等，如因业主原因导致施工延误或损害，屋顶业主应承担相应责任。

6. 知识产权6.1 在屋顶安装光伏发电系统的过程中，电气公司所提供的技术方案、设计图纸等相关知识产权归电气公司所有。

安装光伏发电合同范本

安装光伏发电合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体二、合同条款1. 项目概述1.1 甲方委托乙方安装光伏发电系统，系统容量为______千瓦，安装地点为______。

1.2 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方的需求，提供光伏发电系统的设计、安装、调试等服务。

2. 工程进度及质量2.1 乙方应在合同签订后______日内完成光伏发电系统的设计，并提交甲方审核。

2.2 甲方应在收到乙方提交的设计方案后______日内完成审核，并提出修改意见。

2.3 乙方应在设计审核通过后______日内完成光伏发电系统的安装工作。

2.4 乙方应确保光伏发电系统的安装质量符合国家相关标准，并承担相应的质量保修责任。

3. 费用及支付3.1.1 合同签订后______日内，支付合同总价款的______%；3.1.2 乙方完成设计后，支付合同总价款的______%；3.1.3 乙方完成安装后，支付合同总价款的______%。

3.2 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。

4. 知识产权4.1 乙方保证所提供的设计方案、技术文件等资料不存在侵犯他人知识产权的情况，否则乙方应承担相应的法律责任。

4.2 甲方对乙方提供的技术文件和资料负有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。

5. 违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的______%作为违约金。

5.2 由于不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

6. 争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

7. 合同期限7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

8. 合同附件8.1 光伏发电系统技术规格书8.2 设计方案8.3 质量保修承诺书三、合同签署甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日。

安装光伏的申请合同6篇

安装光伏的申请合同6篇篇1安装光伏的申请合同甲方（申请方）：______________乙方（安装方）：______________为了推动清洁能源的发展，减少对传统能源的依赖，甲乙双方经协商，签订以下光伏安装申请合同，共同合作进行光伏发电系统的安装工作。

一、项目名称安装地点：__________光伏发电系统容量：__________项目工期：__________二、甲方提供的设施和条件1. 安装地点：甲方应提供符合安装条件的场地，保证场地平整，无遮挡物。

2. 电力接入：甲方应保证在设备安装完毕后能够接入电网供电。

3. 维护：甲方应保证发电系统在运行期间进行必要的维护工作，确保系统的正常运行。

三、乙方责任1. 设计方案：乙方应根据甲方提供的场地和要求，设计合适的光伏发电系统方案。

2. 设备采购：乙方应采购质量合格的光伏发电系统设备，确保设备符合国家标准。

3. 施工安装：乙方应按照设计方案进行施工安装工作，确保施工质量和安全。

4. 资格保证：乙方应具备相关的安装资质和施工人员，确保工程顺利进行。

四、支付方式1. 安装费用：甲方应根据乙方提供的报价单进行支付，支付方式为_____。

2. 工期款：根据合同约定，甲方可按照工程进度支付给乙方相应的工期款。

五、保修期1. 光伏发电系统安装完毕之日起，乙方提供____年的免费维修保养服务，保修期内设备出现故障，乙方负责更换维修。

六、合同变更1. 任何一方需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。

七、合同解除1. 在合同履行期间，任何一方违反合同规定，经交涉无法解决，对方有权提前通知解除合同，并赔偿对方相关损失。

八、争议解决1. 合同履行过程中，如因不可抗力等原因发生争议，双方应友好协商解决，协商未果的，提交_____仲裁委员会仲裁，并以仲裁裁决为最终解释。

九、生效时间1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期____年。

十、其他事项1. 本合同一式两份，各方各执一份，自双方盖章之日起生效。