风电施工合同范本
风电场建设合同三篇
风电场建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方有意建设风电场，并委托乙方进行风电场的建设，双方经充分协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 本合同所指风电场建设项目位于____省/市/自治区____县/市/区____风电场，项目总装机容量为____兆瓦____，包括但不限于风力发电机组、基础工程、输电系统、升压站等相关工程。
1.2 乙方应根据相关法律法规及行业标准，按照甲方的要求，完成风电场的建设。
第二条合同价格2.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，相应的建设服务。
合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同款项。
第三条工程质量3.1 乙方应确保风电场建设项目的质量符合国家及行业相关标准和规定，并保证风电场的安全稳定运行。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度。
第四条技术支持和培训4.1 乙方应完整的技术支持和售后服务，确保风电场的正常运行。
4.2 乙方应对甲方人员进行必要的操作和维护培训，确保甲方人员能够独立操作和维护风电场。
第五条合同的履行和验收5.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成风电场的建设。
5.2 工程完成后，乙方应向甲方完整的工程资料，并按照甲方的要求进行验收。
第六条付款方式和付款时间6.1 本合同价款支付方式为____期支付。
6.2 甲方应按照本合同约定的付款时间，向乙方支付相应的合同款项。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
风电基座施工合同4篇
风电基座施工合同4篇篇1风电基座施工合同甲方：___________________（以下简称甲方）乙方：___________________（以下简称乙方）鉴于甲方拟在___________（地点）建设风电基座项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条合同的签订1.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程结束验收之日止。
1.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求和计划，对风电基座进行施工，包括但不限于地基处理、钢筋混凝土浇筑、设备安装等工作。
2.2 乙方应严格按照相关标准和规范，保证工程质量，确保风电基座的安全、稳定和耐用。
第三条工程期限3.1 工程期限为___________（具体天数），自合同生效之日起计算。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，经双方协商一致，可进行工期调整。
第四条价格及支付方式4.1 本工程总造价为_______________（具体金额），其中材料费、人工费、设备费等费用由甲方负责提供。
4.2 乙方施工过程中如需额外费用，须经甲方书面同意后方可支付。
4.3 甲方应按照工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式和时间由双方协商确定。
第五条质量保证5.1 乙方应对其所提供的工程质量承担保修责任，保修期为___________（具体月份），在此期间内如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修。
5.2 保修期过后，如因乙方施工问题导致工程质量出现问题，乙方应承担相应的返工责任。
第六条违约责任6.1 若一方未按合同约定履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，并承担相关的责任。
6.2 若因一方原因导致工程无法按时交付或造成停工，造成后果由违约方承担。
第七条争议解决7.1 双方如对本合同的解释、履行或争议发生争执，应通过友好协商解决。
7.2 如协商无法达成一致意见，应提交相关争议给有管辖权的仲裁机构，仲裁裁决为终局裁决。
第八条合同变更8.1 本合同的任何变更，需双方协商一致，并经签字盖章后生效。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本1. 甲方（发包方）：名称：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[联系电话]2. 乙方（承包方）：名称：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[联系电话]一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的安装、调试、运行及维护等工作。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付条款如下：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）进度款：根据工程进展情况，甲方按[百分比]支付进度款；（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总价的[百分比]；（4）质量保证金：预留合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]，具体开工日期以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：[预计竣工日期]，如遇不可抗力或其他不可预见的因素，工期相应顺延。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护和文明施工。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致无法履行合同，双方应协商解决。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在其指定地点进行风力发电项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于风电场的基础设施建设、风力发电机组的安装、调试等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后支付总价款的30%作为预付款；- 主体工程完工后支付总价款的40%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的25%；- 剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。
3.3 验收合格后，双方签署《工程验收报告》。
第四条工程变更4.1 因甲方原因需变更工程内容，应提前通知乙方，并签订变更协议。
4.2 因乙方原因需变更工程内容，应征得甲方同意，并签订变更协议。
第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
5.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。
第六条质保期及售后服务6.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起一年。
6.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
风电基础加固施工合同6篇
风电基础加固施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1风电基础加固施工合同甲方（委托方）：甲方地址：乙方（承包方）：乙方地址：鉴于甲方拟对现有风电基础进行加固施工，并委托乙方承担该项工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目背景与范围甲方拥有位于（地点）的风电项目，现有的风电基础存在安全隐患，为保障项目运行及周围环境的安全，甲方拟对现有风电基础进行加固施工。
加固范围包括但不限于基础结构加固、钢筋混凝土加固、土方加固等工程。
第二条工期本项目工期自（日期）起，至（日期）止，共计（天/月），乙方应按时完成施工任务。
若因不可抗力等原因导致工期延长，须经双方协商一致，并办理相关手续。
第三条施工标准加固施工应符合国家相关标准和规范，并保证工程质量。
乙方必须派遣技术人员负责现场监理，并定期向甲方汇报工程进度及质量情况。
如发现施工质量不达标或出现安全隐患，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相关责任。
第四条施工资金本项目总投资为（金额）人民币，甲方应按照施工进度及质量情况及时支付乙方相应款项。
双方应在签订合同后十个工作日内办理工程款支付手续，并保留相关支付凭证。
第五条保修期工程竣工后，乙方应对所做工程实行免费保修期为一年，保修期内如因施工质量等原因出现问题，乙方应承担全部修理费用。
第六条违约责任若一方违反本合同约定，应向另一方支付违约金。
违约金的金额为合同总金额的百分之（违约比例），同时违约方应承担由此产生的一切损失。
第七条争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第八条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商一致，并签订补充协议。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同正本一式（份），甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：篇2风电基础加固施工合同甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在真诚合作的基础上，达成如下协议：一、合同目的为了加固风电基础，确保风电设备的安全运行，甲方委托乙方进行风电基础加固施工服务。
微风发电基础施工劳务合同5篇
微风发电基础施工劳务合同5篇篇1微风发电基础施工劳务合同甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）鉴于甲方拥有微风发电项目的建设权，为确保项目正常进度与质量，经双方友好协商一致，达成以下合同：第一条项目基本情况1. 项目名称：微风发电基础施工工程2. 项目地点：（填写具体地址）3. 项目规模：（填写规模）4. 项目工期：（填写工期）5. 项目费用：（填写费用）第二条乙方责任1. 乙方应按照约定的工期和质量标准，完成微风发电基础施工工程。
2. 乙方应按时提供施工计划、进度报告，确保项目进度。
3. 乙方负责施工过程中的安全管理，保障工人人身安全。
4. 乙方应对施工过程中出现的问题进行及时解决，确保项目质量。
5. 乙方负责与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第三条甲方责任1. 甲方应提供必要的资源和施工资金支持，确保项目顺利进行。
2. 甲方应对乙方提供的施工计划、进度报告进行审查，提出合理建议。
3. 甲方应确保项目施工现场的安全，协助乙方做好安全管理工作。
4. 甲方应按时支付工程款项，并及时处理乙方提出的问题。
5. 甲方应配合乙方与相关部门对接，确保项目施工顺利进行。
第四条费用支付1. 甲方应按照约定的进度，按时支付工程款项给乙方。
2. 工程款项包括施工费用、人工费、材料费等。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按实际情况支付相应费用。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应依法承担相应的法律责任。
2. 若因一方违约导致项目延期或者增加费用的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更1. 若双方在项目进行中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，签订书面变更合同。
2. 变更后的合同内容与原合同具有同等效力。
第七条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可由双方协商选择仲裁、诉讼等方式解决。
第八条合同解除1. 本合同一经签订，双方均须全面履行合同规定的义务。
风电项目合同模板(3篇)
风电项目合同模板（3篇）风电项目合同模板（通用3篇）风电项目合同模板篇1发包单位：承包单位：经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。
由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。
工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。
四。
承包方式：由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格480.000元，大写：肆拾捌万圆整。
（含发票）六、结算方式：1、主吊进场后支付工程款的50%。
2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。
七、责任施工过程中所造成的损失；由承包方负责。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。
本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。
甲方：_________乙方：________代表：__________代表：________风电项目合同模板篇2借款方：_________(简称甲方)贷款方：_________(简称乙方)根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。
双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。
第二条借款用途：外汇贷款用于_____第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。
外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。
第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。
乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：风电场施工，包括风电设备的安装、调试、验收等。
二、工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2 乙方应完成与工程相关的各项报批手续，并承担相应费用。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方每月底向甲方提交工程进度报告，甲方根据实际完成工程量支付进度款，支付比例为实际完成工程量的______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的______%。
（4）质保金：剩余______%的质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：每日逾期支付合同总价款的______%。
五、质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准，达到优良等级。
5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量。
六、验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
6.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后______日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收合格证书。
风电基础总承包合同3篇
风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。
3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。
2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
风电基础加固施工合同5篇
风电基础加固施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就风电基础加固施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]风电基础加固工程。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：对已有风电基础进行加固施工，包括基础加固、结构补强等。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：[具体金额]。
该总价款为固定包干价，包括但不限于施工所需的人工费、材料费、机械使用费等。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和技术交底进行施工，确保施工进度和质量。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
4. 验收标准：按照国家及地方相关规范、标准执行。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，乙方应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担全部责任并承担整改费用。
4. 若一方违反本合同其他约定，应承担由此造成的全部损失。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风电场进场道路施工合同3篇
风电场进场道路施工合同3篇篇1风电场进场道路施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟在某地建设风电场项目，为了确保道路施工顺利进行，特订立本合同。
经双方友好协商，达成如下条款：一、项目名称和位置甲方拟在（具体地址）建设风电场项目，乙方将负责该项目的进场道路施工。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至道路施工完工验收合格之日止。
三、施工内容1.乙方负责风电场项目进场道路的规划、设计和施工工作。
2.乙方需按照甲方的要求，确保道路施工质量和进度。
3.乙方应保证施工过程中的安全生产，确保施工人员和设备的安全。
四、施工标准1.乙方在进行道路施工时，应遵守国家相关法律法规和标准，确保施工质量符合相关要求。
2.道路施工的材料和设备应符合甲方的要求，并经过甲方的验收确认。
3.施工过程中应注意环境保护，确保施工现场的整洁和安全。
五、施工期限1.乙方须按照合同约定的施工期限完成道路施工工作，若因不可抗力等特殊情况导致施工延误，须及时向甲方报告并得到同意。
2.如施工延误影响工程进度，乙方将承担相应的责任，并按照合同规定支付违约金。
六、支付方式1.甲方将根据施工进度和质量支付相应的施工款，款项支付方式为（具体支付方式）。
2.若甲方在支付过程中发现质量或进度问题，有权暂停支付并要求乙方进行整改。
七、合同解除1.若因乙方原因导致道路施工无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
2.若因甲方原因导致道路施工无法继续，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
八、保密条款双方应保护合同内容的机密性，不得向第三方透露或泄露合同相关信息。
九、争议解决本合同的解释和争议解决均应遵循中华人民共和国相关法律法规，如双方无法协商解决争议，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
十、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，无论何种情况，未经双方协商一致，不得擅自修改或解除合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：签订日期：签订日期：以上为《风电场进场道路施工合同》，双方应妥善履行合同约定，确保道路施工顺利进行，并达到预期效果。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行风力发电项目的建设，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体风力发电工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程范围：包括但不限于风力发电机组的安装、调试、基础建设、场内道路施工等相关工程。
二、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商调整工程期限。
三、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程完工后，甲方应及时组织验收，如发现质量问题，乙方应负责无偿整改。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体阶段]时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；剩余合同总价款的[X]%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：提供工程所需的相关资料和场地条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与当地政府和相关部门的关系。
2. 乙方权利义务：按合同约定的工程范围和质量标准进行施工；负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的一切安全责任；遵守国家法律法规和当地政府的相关规定。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定的工程质量标准施工或未按时完工，每逾期一日，应按合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风电基座施工合同3篇
风电基座施工合同3篇篇1风电基座施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方均具备从事风电基座施工项目的资质与能力，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就委托方指定的风电基座施工项目签订如下合同，并共同遵守：一、项目背景甲方委托乙方负责风电基座施工项目的施工工作，包括但不限于设计、施工、配套设备采购、安装等一系列工作。
二、项目内容1. 项目名称：风电基座施工项目2. 项目地址：具体以甲方提供的项目地址为准3. 项目工期：自双方签订本合同之日起至工程竣工验收之日止4. 项目规模：按照甲方提供的设计要求与施工方案进行实施三、项目费用1. 本项目总造价为人民币¥_______元整，甲乙双方各承担xxx%。
2. 付款方式：具体付款方式按照双方协商的付款节点执行3. 累计工程金额超过¥_______万元后，乙方可以向甲方提报工程款支付申请。
四、服务内容及标准1. 乙方将按照相关标准和规定，全力以赴完成施工工作，确保工程质量和工期。
2. 乙方需配合相关单位的监理工作，接受甲方的监督和检查。
3. 乙方应保证施工期间的安全生产，遵守相关法律法规，并承担因此产生的任何责任。
4. 乙方应确保项目的资料、设计图纸等文件的完整性和保密性。
五、变更与解决争议1. 任何双方变更合同内容必须经过书面协商并签字确认。
2. 如因工程合同及其执行发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
六、其他条款1. 本合同自双方盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
3. 未尽事宜，双方可另行协商解决。
4. 本合同违约解除后，应按照相关法律规定承担违约责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日地址：篇2风电基座施工合同一、合同的签署及效力甲方（委托人）：_______________乙方（承包人）：_______________鉴于甲方拟在________________（项目地点）进行风电基座施工，现委托乙方承担该项目的施工工作，特订立本合同。
风力发电工程总包合同三篇
风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。
第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。
第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。
4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。
第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
风电场进场道路施工合同4篇
风电场进场道路施工合同4篇篇1风电场进场道路施工合同甲方：_________（出租方名称）乙方：_________（承租方名称）鉴于甲乙双方就风电场进场道路施工事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、施工内容及期限1. 乙方承诺在合同生效之日起，按照甲方要求的施工标准和工期，负责对风电场进场道路进行施工，确保施工质量和交付时间。
2. 施工范围包括但不限于道路的平整、铺设、标识等工作，并须符合相关法律法规的要求。
3. 施工期限为______（具体天数/月数），自合同签订之日起计算。
二、施工要求1. 乙方应配备具有相关资质和经验的施工人员，确保施工过程中的安全和质量。
2. 施工过程中如有需要开挖道路或者移动设备，乙方应提前征得甲方的书面同意，并确保不会对正常交通及工程造成影响。
3. 施工完成后，乙方应清理施工现场，确保不留下任何垃圾或破坏行为。
三、施工费用及结算1. 甲方应向乙方支付合同金额为_________元整（大写），乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点，提交相应的结算报告。
2. 如因乙方原因导致施工延期或违约，甲方有权对乙方的违约责任进行相应扣款。
3. 双方应在工程竣工后（竣工验收合格），由甲方支付剩余尾款。
四、违约责任1. 乙方如未按照合同约定完成施工工程或者工程质量不合格，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未按时支付工程款项或者未按照约定要求提供必要配合的，应承担相应的违约责任。
五、保险责任1. 施工期间，乙方应购买施工意外险，确保施工人员和设备的安全。
2. 如发生施工意外造成的人员伤亡或财产损失，责任由乙方负责处理，甲方不承担相关责任。
六、其他事项1. 本合同履行过程中如发生争议，乙方负有举证责任，若乙方违约需支付相应违约金。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________以上为风电场进场道路施工合同，自双方签字盖章之日起生效。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本《风力发电施工合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的基础施工、塔筒安装、机组吊装、电气设备安装、调试等工作。
二、工程期限1. 本工程的工期为[开始日期]至[结束日期]，总工期为[工期天数]天。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后的[验收期限]天内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
整改期间所发生的费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：根据工程进度，甲方将分阶段向乙方支付工程进度款。
具体支付方式如下：在完成风力发电机组基础施工后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例1]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
在完成塔筒安装后，甲方向乙方支付工程总价款的[进度款比例 2]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
风电安装施工合同范本
风电安装施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________合同名称：风电安装施工合同鉴于甲方为风电项目业主，乙方为具备风电安装施工资质的专业施工企业，双方为明确风电安装施工过程中的权利、义务及责任，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、合同主体甲方：____________________乙方：____________________二、合同标的乙方同意为甲方提供风电安装施工服务，包括但不限于风电设备的安装、调试、验收等。
三、合同内容1. 工程范围及施工内容（1）乙方负责甲方风电项目的全部安装施工工作。
（2）乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工。
（3）乙方应确保施工质量，符合国家及行业标准。
2. 工程进度（1）乙方应按照甲方提供的施工计划书进行施工。
（2）乙方应按期完成施工任务，如需延期，须提前向甲方提出书面申请。
3. 工程质量（1）乙方应保证施工质量，确保风电设备正常运行。
（2）乙方应按甲方要求提供相关质量证明文件。
4. 工程验收（1）乙方应在施工完成后向甲方提交验收申请。
（2）甲方应在收到验收申请后____个工作日内完成验收。
5. 工程变更（1）甲方有权对施工内容进行变更，但应提前通知乙方。
（2）乙方应根据甲方的变更要求进行施工。
6. 工程支付（1）甲方应在合同约定的付款期限内支付乙方工程款项。
（2）乙方应在收到工程款项后按照合同约定开具发票。
四、合同期限本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格并支付完毕全部工程款项之日终止。
五、保密条款双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 乙方未按约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
2. 乙方施工质量不符合国家及行业标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合格标准。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风电基础加固施工合同6篇
风电基础加固施工合同6篇篇1风电基础加固工程是风电项目建设中不可或缺的一个环节，其质量直接关系到风机的安全运行和寿命。
为了确保风电基础加固工程施工的顺利进行，保证工程质量和安全，需与施工单位签订严谨规范的施工合同。
下面是一份关于风电基础加固施工合同的文档：风电基础加固施工合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：为了明确双方的权利义务，保证工程质量，确保合同顺利履行，甲、乙双方达成如下协议：一、工程内容1.1 项目名称：风电基础加固工程1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程范围：包括但不限于基础检测、设计、加固施工、材料供应等内容。
1.4 工程工期：预计工期为（具体工期），具体工期按双方确认的工程进度安排执行。
二、合同金额2.1 本合同总金额为（具体金额）人民币。
2.2 付款方式：根据工程进度安排，分期支付。
三、施工要求3.1 乙方应按照国家和行业相关标准和规范进行施工，确保施工质量。
3.2 乙方应对施工现场进行合理划分，保证施工安全。
3.3 乙方应配备符合要求的人员和设备，确保施工顺利进行。
四、验收标准4.1 工程竣工后，甲方有权组织验收工程质量，如发现质量问题，乙方需承担相应责任。
4.2 工程验收合格后，甲方将支付尾款，并办理相关手续。
五、违约责任5.1 在合同履行过程中，任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解决或提前终止合同。
六、其他事项6.1 合同有效期自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后终止。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是一份关于风电基础加固施工合同的文档范本，双方在签订合同前应仔细审查内容，如有需要可以根据实际情况进行修改和补充。
希望通过双方诚信合作，顺利完成风电基础加固工程，保证工程质量和安全。
风电场进场道路施工合同3篇
风电场进场道路施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1风电场进场道路施工合同甲方：甲方是XX风电场项目的建设单位，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
乙方：乙方是XX施工公司，具有XX的法人资格和能力，代表人XXX，联系电话XXX。
鉴于1. 甲方拟建设XX风电场项目，现需要建设进场道路，为保证工程顺利进行，特委托乙方进行进场道路施工；2. 双方经友好协商，就具体施工事宜达成如下协议。
一、工程范围1. 进场道路施工范围包括XX平方米的道路面铺设、XX米的路基修建、XX个排水设施的安装等。
二、工程期限1. 进场道路施工期限为XX年月日至XX年月日，共计XX个工作日。
2. 若乙方无故延迟施工，产生的工程延期费由乙方承担；若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方协商解决。
三、费用支付1. 甲方应按照工程进度，分期支付施工款项给乙方，总工程款项为XX万元，分期款项及金额如下：第一期：XX万元，XX年月日支付；第二期：XX万元，XX年月日支付；第三期：XX万元，工程验收合格后支付。
2. 甲方应按照工程合同约定支付，不可拖欠施工款项。
四、质量保证1. 乙方应按照相关标准和规定，确保进场道路施工质量符合要求；2. 工程完成后，甲方有权委托第三方机构进行验收，合格后方可支付最后一笔款项。
五、安全生产1. 施工期间，乙方应加强安全生产管理，确保施工现场安全；2. 若发生安全事故，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 乙方如违反合同约定，导致工程质量不合格或延期，应承担相应违约责任；2. 甲方如无故拖欠施工款项或变更工程设计，应承担相应违约责任。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向有关部门申请调解；2. 如经调解仍不能解决，可向仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期XX年；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电基础总承包合同5篇
风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。
三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。
2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。
4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。
五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。
六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。
七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。
3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。
八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。
九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。
十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。
2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。
愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场道路、基础、平台、风机安装工程施工合同甲方：乙方：年月日合同协议甲方：乙方：（业主名称，以下简称“业主”）为实施（项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2. 签约合同价：人民币（大写）元整（¥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3. 承包商项目经理4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。
5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。
8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包商提供的并经监理工程师批准的规范。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。
1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.12.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.22.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.32.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单张设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。
并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。
任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址业主的通讯地址：承包商的通讯地址：2.工程名称、地点及范围工程名称：工程地点：工程范围和接口：详见本合同附件H。
3.转让和分包3.1.合同的转让承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包范围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件4.1语言和法律4.1.1合同文件使用汉语书写和解释、说明。
4.1.2适用于合同文件的法律是中华人民共和国法律、法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
4.1.3勘测设计和工程施工、竣工、保修中必须使用国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
4.1.4业主要求使用国外标准、规范的，承包商应予以采纳，该规范、标准可以是非汉语书写的相关规范。
4.2文件的优先顺序以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规范、图纸保管和提供5.1技术文件、规范、图纸保管和提供业主应根据工程进度需要免费向承包商提供套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。
除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规范及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理业主在本合同签署之后7日内，应向承包商提供套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图承包商应在项目竣工后25天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。
承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务6.1承包商的一般责任承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修。
承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理（详见本合同附件 B）6.3承包商的劳务和人员(详见本合同附件 C)6.4现场操作和施工方法承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。
另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他6.6.1施工单位在合同签订时为适当的履行合同向业主提供履约保证，由业主可接受的银行开具，格式和担保金额如合同附录的规定。
履约保函的有效期限为全部竣工验收合格，竣工资料及工程移交后失效。
6.6.2合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.3承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.4组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.5编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.6严格按施工图和有关规范、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.7承包商负责保护由业主交付给承包商的控制桩。
二级控制桩由承包商负责设置并保护，负责保护地下管线及邻近建（构）筑物。
负责建构筑物沉降观测点的制作、安装及观测。
6.6.8工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。
负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.9承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.10及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.11施工现场的水、电及承包商所需的施工道路均由承包商自行维护。
施工所需固定水源、电源由承包商提供。
6.6.12承包商在施工期间应做好施工记录、试验记录、事故处理记录；编制竣工图纸、资料，报告待竣工时一并移交业主。
6.6.13严格执行监理工程师有关安全文明施工的各项实施细则和有关规章制度等，各阶段单项工程及整体工程竣工后，均应清理现场，做到工程项目和场地同时验收。