施工监控课后习题清算
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析6
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(6)2.质量保证金的使用(1)管理(3)使用3.质量保证金的返还■发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,14天内核实,无异议,按约定返还。
■返还期限没有约定或约定不明的,核实后14天内退还。
逾期未退还,承担违约责任。
■收到申请14天内不予答复,催告后14天内仍不答复,视同认可申请。
【2019年·单选】根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号),质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()。
A.1%B.2%C.3%D.5%『正确答案』C『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
比例不得高于工程价款结算总额的3%。
【2017年·单选】关于工程质量保证金,下列说法中正确的是()。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年『正确答案』B『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
选项A,比例不得高于工程价款结算总额的3%;选项C,不得同时预留质量保证金;选项D,一般为1年,最长不超过2年。
【例题·单选】关于质量保证金的使用及返还,下列说法正确的是()。
A.不实行国库集中支付的政府投资项目,保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的,发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷,承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实『正确答案』A『答案解析』本题考查的是质量保证金的处理。
选项B,不得同时预留质量保证金;选项C,承包商只担自己的责任;选项D,14天。
五、最终结清缺陷责任期终止后,全部工作完成并合格,结清全部款项。
■最终结清时,承包人被扣留的质量保证金不足以抵减工程修复费用,承包人承担不足部分的补偿责任。
2022-2023年施工员之土建施工专业管理实务通关练习题库附答案详解
2022-2023年施工员之土建施工专业管理实务通关练习题库附答案详解单选题(共20题)1. 关于工期延误期间合同价款调整的特殊处理,说法正确的是()。
A.承办人原因引起的工期延误,期间法律法规发生变化,合同价款给予调整B.承包人原因引起的工期延误,期间法律法规发生变化,合同价款增加的,价款不予调整C.承包人原因引起的工期延误,期间法律法规发生变化,合同价款减少的,价款不予调整D.承包人原因引起的工期延误,期间法律法规发生变化,无论合同价款增加或减少,价款均不予调整【答案】 B2. 事故性质类别可分为三类,其中不包括()。
A.责任事故B.非责任事故C.破坏性事故D.死亡事故【答案】 D3. 采用细石混凝土刚性防水屋面时,细石混凝土防水层与基层间宜设置()。
A.保温层B.找平层C.保护层D.隔离层【答案】 D4. 对洞口的防护设施的具体要求有,楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于()cm但大于()cm的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板应能防止挪动移位。
A.25,3.0B.25,2.5C.30,2.5D.30,3.0【答案】 B5. 混凝土强度的检验,主要是指()检查。
A.抗压强度B.抗拉强度C.抗弯强度D.抗剪强度【答案】 A6. 基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高以下()处。
A.一皮砖B.二皮砖C.三皮砖D.四皮砖【答案】 A7. 当混凝土浇筑深度超过()m时,应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2~3节管安装一台振动器。
A.6B.7C.8D.9【答案】 C8. 某公司承接一公寓工程,则该工程的施工进度计划应由()编制。
A.施工承包企业B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】 A9. 拉铲挖掘机的挖土特点是:“后退向下,自重切土”。
拉铲挖土时,吊杆倾斜角度应在45°以上,先挖两侧然后中间,分层进行,保持边坡整齐;距边坡的安全距离应不小于()m。
A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5【答案】 C10. 工程施工质量控制时,事中控制的关键是坚持质量标准,控制的重点不包括()。
建筑工程监理实务课后习题汇总-答案
任务一一、单选BABCD二、多选ABCE BCE BE ABDE BDE三、判断N Y Y N Y四、案例分析1.事件1中:(1)监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥。
正确安排:审批监理实施细则由总监理工程师负责。
(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收妥当。
(3)工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥。
正确安排:工程费用索赔由总监理工程师负责审批。
(4)工程计量原始凭证由监理员负责签署妥当。
2.事件2中施工单位的不妥之处以及正确做法:(1)不妥之处:施工单位质检员填写工程材料/构(配)件/设备报审表并签字。
正确做法:应由项目经理签字。
(2)不妥之处:仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构。
正确做法:所附材料还应包括数量清单和自检结果任务二一、单选ADDCC二、多选BCD BCD BCE AE ACD三、判断N N Y N N四、案例分析1.投资控制中“①组织协调设计方案优化”不妥。
理由:是属于质量控制的内容王双增进度控制中“④检查工程投入物的质量”不妥。
理由:是属于质量控制的内容。
质量控制中“⑤审核工程结算书”不妥。
理由:属于投资控制内容。
2.(1)在第一次工地会议上,项目监理机构将项目监理规划报送建设单位不妥;理由:监理机构应在第一次工地会议前提交给建设单位。
(2)会后将项目监理规划修改后直接报送建设单位不妥。
理由:监理机构如果需要改动监理规划,应经过监理单位技术负责人批准后,提交给建设单位。
任务三子任务一一、判断题NNYYY二、单选BDBCA三、多选1.ABCE2.ABCE3.ACD4.BCDE5.ABCE四、案例案例1.答案解析:1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处,写出正确做法。
(1)不妥之处:凭以往经验进行了安全估算正确做法:应进行安全验算(2)不妥之处:质量检查员兼任施工现场安全员工作正确做法:应配备专职安全生产管理人员(3)不妥之处:遂将方案报送总监理工程师签认正确做法:专项施工方案应先经施工单位技术负责人签认2.根据《建设工程安全生产管埋条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?解析:达到一定规模的分部分项工程专项施工方案经施工单位技术负责人和监理单位总监理工程师审批签字后方可实施。
工程项目管理课后题答案(3篇)
第1篇一、选择题1. 工程项目管理的核心是()。
A. 施工管理B. 质量管理C. 进度管理D. 成本管理答案:D解析:工程项目管理的核心是成本管理,包括项目的投资控制和成本控制,确保项目在预算范围内完成。
2. 工程项目管理的基本职能包括()。
A. 规划、组织、指挥、协调、控制B. 规划、设计、施工、验收、维护C. 设备选型、材料采购、施工组织、验收、保修D. 投资估算、进度安排、质量控制、合同管理、风险管理答案:A解析:工程项目管理的基本职能包括规划、组织、指挥、协调、控制,确保项目顺利进行。
3. 工程项目进度控制的主要任务是()。
A. 确保项目按期完成B. 优化施工组织设计C. 提高施工效率D. 保障施工安全答案:A解析:工程项目进度控制的主要任务是确保项目按期完成,满足合同要求。
4. 工程项目质量控制的关键是()。
A. 施工质量B. 设计质量C. 材料质量D. 人员素质答案:A解析:工程项目质量控制的关键是施工质量,确保施工过程中的每个环节都符合质量标准。
5. 工程项目成本控制的目标是()。
A. 降低项目成本B. 优化成本结构C. 提高成本效益D. 以上都是答案:D解析:工程项目成本控制的目标是降低项目成本、优化成本结构、提高成本效益,确保项目在预算范围内完成。
二、判断题1. 工程项目管理是施工企业的主要任务。
()答案:√解析:工程项目管理是施工企业的主要任务,通过科学的管理手段,确保项目顺利进行。
2. 工程项目进度控制的目标是确保项目按期完成。
()答案:√解析:工程项目进度控制的目标是确保项目按期完成,满足合同要求。
3. 工程项目质量控制的目标是确保施工质量符合设计要求。
()答案:√解析:工程项目质量控制的目标是确保施工质量符合设计要求,满足用户需求。
4. 工程项目成本控制的目标是降低项目成本,提高成本效益。
()答案:√解析:工程项目成本控制的目标是降低项目成本,提高成本效益,确保项目在预算范围内完成。
施工员之市政施工专业管理实务通关练习题附答案详解
施工员之市政施工专业管理实务通关练习题附答案详解单选题(共20题)1. 自动安平水准仪观测操作步骤是()。
A.仪器安置→粗平→调焦照准→精平→读数字B.仪器安置→粗平→调焦照准→读数字C.仪器安置→粗平→调焦照准→读数字→精平D.仪器安置→调焦照准→粗平→读数字→精平【答案】 B2. 现场施工准备工作中的“三通一平”是指()。
A.A水通、电通、路通、场地平整B.水通、路通、网通、路面平整C.水通、路通、电话通、场地平整D.水通、电通、网通、路面平整【答案】 A3. 桥面与低水位之间的高差是指桥梁的A.桥梁高度B.净空高度C.矢量高度D.建筑高度【答案】 A4. 下列对分包合同的履行说法错误的是A.承包方应当就承包项目向发包方负责B.分包方就分包项目向承包方负责C.因分包方过失给发包方造成损失,承包方承担连带责任D.因承包方过失给发包方造成损失,分包方承担连带责任【答案】 D5. 下列路面材料中,适用于具有强度高、刚度大、稳定性好、路面平整、使用年限长、车辆行驶速度快、养护费用少等特点的路面面层材料是()A.沥青表面处治B.水泥混凝土C.沥青贯人式碎石D.水泥稳定碎石【答案】 B6. 混凝土板养生时间应根据混凝土强度增长情况而定,一般宜为()d。
养生期满方可将覆盖物清除,板面不得留有痕迹。
A.7~14B.7~21C.14~21D.14~28【答案】 C7. 关于给排水工程中圆井砌筑,下列表述错误的是()A.砌块应垂直砌筑,上下砌块应错缝砌筑B.圆井砌筑时应同时安装踏步C.砌块逐层砌筑收口时,偏心收口的每层收进不应大于30mmD.内外井壁应采用水泥砂浆勾缝【答案】 C8. 不属于盾构法修建的区间隧道的衬砌是()A.砌筑式衬砌B.预制装配式衬C.双层复合云衬砌D.挤压混凝土整体式衬砌【答案】 A9. 基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,施工单位应按设计单位要求编制施工方案,()审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。
工程施工工程决算例题汇总(3篇)
第1篇一、例题一:某建筑工程项目,工程总造价为1000万元,其中人工费200万元,材料费500万元,施工机具使用费150万元,企业管理费100万元,利润50万元。
根据增值税一般计税方法,计算增值税税额。
解答:1. 税前造价 = 人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 企业管理费 + 利润税前造价 = 200 + 500 + 150 + 100 + 50 = 1000万元2. 增值税销项税额 = 税前造价× 增值税税率增值税销项税额= 1000 × 9% = 90万元答案:增值税税额为90万元。
二、例题二:某建筑工程项目,工程总造价为500万元,其中人工费100万元,材料费300万元,施工机具使用费100万元,企业管理费50万元,利润50万元。
根据增值税简易计税方法,计算增值税税额。
解答:1. 税前造价 = 人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 企业管理费 + 利润税前造价 = 100 + 300 + 100 + 50 + 50 = 500万元2. 增值税销项税额 = 税前造价× 增值税税率增值税销项税额= 500 × 3% = 15万元答案:增值税税额为15万元。
三、例题三:某建筑工程项目,工程总造价为1000万元,其中人工费200万元,材料费500万元,施工机具使用费150万元,企业管理费100万元,利润50万元。
根据增值税一般计税方法,计算增值税进项税额。
解答:1. 增值税进项税额 = 税前造价× 增值税税率增值税进项税额= 1000 × 9% = 90万元答案:增值税进项税额为90万元。
四、例题四:某建筑工程项目,工程总造价为500万元,其中人工费100万元,材料费300万元,施工机具使用费100万元,企业管理费50万元,利润50万元。
根据增值税简易计税方法,计算增值税进项税额。
解答:1. 增值税进项税额 = 税前造价× 增值税税率增值税进项税额= 500 × 3% = 15万元答案:增值税进项税额为15万元。
[建筑]工程建设监理课后习题及答案
工程建设监理课后习题及答案题纲第一章1.简述我国的工程建设程序以及各个阶段包含的工作。
P132.我的工程建设领域主要有哪些管理制度?P183.监理工程师的执业有何特点?对监理工程师的素质有何要求?P204.各级监理人员分别有哪些职责?P225.对建立工程师的职业道德有何要求?P236.报考注册监理工程师的有什么条件?P267.工程监理企业有哪些组织形式?P288.什么是组织?组织设计的原则是什么?组织机构活动基本原理是什么?P359.工程建设组织管理有哪些基本模式?各有何特点?P3610.工程建设监理有哪些模式?P3811.建立项目监理机构要经过哪些步骤?P4012.如何确定项目监理机构的组织结构形式?P4113.项目监理机构的组织形式有哪些?各有何特点?P4314.项目监理机构的人员应如何配备?P4515.工程建设监理的实施原则是什么?P4716.工程建设监理工作有哪些主要文件?分别应包含哪些主要内容?P4917.什么是工程建设监理的目标?各目标之间是什么关系?P5818.什么是前馈控制和反馈控制?两者有何特点和区别?P5919.什么是被动控制和主动控制?两者有何特点和区别?P5920.简述工程建设项目监理目标动态控制的要点。
P59第二章1我国现行建设项目总投资有哪些方面构成P612建设工程投资有何特点?P623建设工程各阶段投资控制的主要任务是什么?P634建设工程各阶段投资控制的特点是什么?P645建设工程项目设计投资控制有何方法?P656什么是限额设计?P667对设计概算应如何审查?P688我国《招标投标法》对招标方式是如何规定的?P709招标程序要经过哪几个过程?P7010施工阶段监理工程师投资控制的主要内容有哪些?P7211施工阶段投资控制的目标是什么?P7312我国现行建安工程价款的主要结算方式有哪些?P7413工程款计量支付的一般程序是什么?包括哪些内容?P7514什么是工程变更?对工程变更的价款应如何审查?P7815什么是索赔?处理索赔的原则是什么?P8116施工索赔主要包括哪些内容?P8317竣工决算包括哪些内容?P8518竣工决算的编制依据是什么?怎么编制竣工决算?P8619什么是保修?建设工程质量管理条例对保修期限是如何规定的?P8720保修费用如何处理?P88第三章1.什么是建设工程进度控制?其总目标是什么?P902. 建设工程进度有哪些影响因素?P903. 建设工程进度控制有哪些方法和措施?各项措施主要包含什么内容?P914. 建设工程进度控制的主要内容。
工程结算习题答案(可编辑修改word版)
第5 章工程结算1.关于工程变更的说法,正确的是(D)。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施不属于变更C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担2.清单计价的工程,若合同未做约定,当工程量的变化幅度在(A)以外,且影响分部分项工程费超过(C)时,其综合单价以及对应的措施费(如有)均应调整。
A.0%B.1%C.0.1%D.0.01%3.关于工程索赔的说法,正确的是(B)。
A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),关于索赔的处理规定,说法正确的是(B)。
A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔5.根据《标准施工招标文件》中的合同条款,关于合理补偿承包人索赔的说法,正确的是(B)。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔6.根据我国现行的关于工程预付款的规定,下列说法中正确的是(C)。
A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的,承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助7.由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的,对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数,则调整价格差额计算应采用(D)。
流水施工及答案
第三章流水施工原理一、单项选择题1.流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法, 相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是( A) 。
A. 非节奏流水B. 加快成倍节拍流水C. 固定节拍流水D. 一般成倍节拍流水2. 流水施工组织方式是施工中常采用的方式, 因为(C) 。
A. 它的工期最短B. 现场组织、管理简单C. 能够实现专业工作队连续施工D. 单位时间投入劳动力、资源量最少3. 在组织流水施工时,( B) 称为流水步距。
A. 某施工专业队在某一施工段的持续工作时间B. 相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间C. 某施工专业队在单位时间内完成的工程量D. 某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间4. 下面所表示流水施工参数正确的一组是(A ) 。
A. 施工过程数、施工段数、流水节拍、流水步距B. 施工队数、流水步距、流水节拍、施工段数C. 搭接时间、工作面、流水节拍、施工工期D. 搭接时间、间歇时间、施工队数、流水节拍5. 在组织施工的方式中, 占用工期最长的组织方式是(A) 施工。
A. 依次B. 平行C. 流水D. 搭接6. 每个专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是指(C〉。
A. 流水强度B. 时间定额C. 流水节拍D. 流水步距7. 某专业工种所必须具备的活动空间指的是流水施工空间参数中的(B〉。
A. 施工过程B. 工作面C. 施工段D. 施工层8. 有节奏的流水施工是指在组织流水施工时, 每一个施工过程的各个施工段上的(B)都各自相等。
A. 流水强度B. 流水节拍C. 流水步距D. 工作队组数9.固定节拍流水施工属于(B )。
A. 无节奏流水施工B. 异节奏流水施工C. 等节奏流水施工D. 异步距流水施工10. 在流水施工中, 不同施工过程在同一施工段上流水节拍之间成比例关系, 这种流水施工称为(B) 。
A. 等节奏流水施工B. 等步距异节奏流水施工C. 异步距异节奏流水施工D. 无节奏流水施工11. 某二层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工,其主体工程由支模板、绑钢筋和浇混凝土3 个施工过程组成,每个施工过程在施工段上的延续时间均为5 天, 划分为3 个施工段,则总工期为( B ) 天。
项目事中控制与现金流管控课后测验答案(100)
项目事中控制与现金流管控1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试测试成绩:100.0分。
恭喜您顺利通过考试!单选题1、在竣工结算阶段,重要的控制点是(10 分)✔A结算审查B经济鉴证C价差调价D变更和索赔正确答案:A2、在资金管理平衡会上,计划经营部主要负责(10 分)A资金到位情况、使用情况,各项应付款未支付原因说明。
B工程大致进展情况,下月确保安排资金的重点项目。
C下月设备及材料的用款情况及确保安排资金的重点资金需求项目。
✔D牵头组织会议,下月总体用款情况及其他费用中确保安排资金的重点资金需求项目。
正确答案:D3、下列关于项目一体化管理的说法,错误的是(10 分)A业主和项目管理承包商通过有效组合达到资源及特长的最优化配置。
B业主参与人员可以从项目管理承包商得到项目管理体系化知识。
C有助于解决存在的非专业机构和非专业人员管理项目的状况。
✔D业主可以直接使用管理承包商先进的项目管理工具、设施,而且必须一次性大量投入。
正确答案:D多选题1、结算超预算的原因是(10 分)A价差调整B设计变更C核算误差D经济签证E变更索赔正确答案:A B C D E2、如何应对项目现金流管理问题(10 分)A营造氛围树立全员参与意识B发挥预算管理激励作用C加强成本检查和成本分析D现金流精细化管理:按旬、按月,将预算变化引导项目生产安排。
正确答案:A B C D3、下列关于精细化资金管控的说法,正确的是(10 分)A合理利用商业信用,加强存货管理,合理储备物资。
B加强对项目进度的动态监控,严谨超付进度款。
C项目预算“前松后紧”,强化资金管理保障项目建设。
D机械设备的采购与租赁合理决策。
正确答案:A B D4、下列属于成本黑洞的是(10 分)A成本观念淡薄B缺乏预先算盈C缺乏成本核算D缺乏费用管控E缺乏科学手段正确答案:A B C D E5、我们需要消灭成本的哪些跑冒滴漏点(10 分)A项目承包人中标低价隐患,缺乏对工程严密的测算和分析。
习题(竣工结算)
第七节建设工程竣工结算一、单项选择题1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的()天内预付工程款。
A.10B.15C.7D.142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则按合同金额的()比例区间预付。
A.5%~25%B.10%~25%C.5%~30%D.10%~30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。
如果业主不安约定预付,承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的()天内发出。
A.7B.10C.14D.284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,在具备施工条件的前提下,业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的()。
A.半个月内B.1个月内C.1 个半月内D.2个月内5.业主不按约定预付,承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知,业主收到通知后仍不按要求预付,承包商可在发出通知()天后停止施工,业主承担违约责任。
A.7B.10C.14D.286.在工程进度款结算于支付中,承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是()。
A.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因承包商原因造成工程返工的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量7.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种,作为进度款的结算方式。
两种结算方式是按月结算于支付和()。
A.按季结算与支付B. 按年结算与支付C.分段结算与支付D. 目标结算与支付8.承包商应当按照合同约定的方法和时间,向监理(业主)提交已完工程量的报告。
监理(业主)接到报告后)天内核实已完工程量,如未及时核实完,则承包商报告中的工程量即(视为被确认,作为工程价款支付的依据。
双方合同另有约定的,按合同执行。
A.7B.10C.14D.289.在工程进度款结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量,监理不予计量之外,还包括()。
建设工程监理课后作业及答案解析
第1章建设工程监理一、单选题1. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的( A )。
A. 基本目的B. 基本内涵C. 主要方式D. 主要方法2. 项目法人通过招标确定监理单位,委托监理单位实施监理是实行( C )的基本保障。
A. 招标投标制B. 合同管理制C. 建设工程监理制D. 项目法人责任制3. 监理单位是从( C )的角度出发对工程进行质量控制。
A. 建设工程生产者B. 社会公众C. 业主或建设工程需求者D. 项目的贷款方4.关于工程监理的说法,错误的是( B )。
A.履行建设工程安全生产管理的法定职责B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任,具有工程建设重大问题的决策权C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系[解析]选项 B错,建设单位具有工程建设重大问题的决策权5.建设工程监理的性质可概括为( C )。
A.服务性、科学性、独立性和公正性B.创新性、科学性、独立性和公正性C.服务性、科学性、独立性和公平性D.创新性、科学性、独立性和公平性二、简答题(略)第2章建设工程监理相关法律法规简介一、单选题1.建设工程施工招标文件,既是承包商编制投标文件的依据,也是与将来中标的承包商( D )。
A.作为竣工验收的依据 B.制定施工方案的依据C.制定索赔处理办法的基础 D.签订工程承包合同的基础2.关于建设工程施工招标投标的程序,在发布招标公告后接受投标书前,招标投标程序依次为( C )。
A.招标文件发放→投标人资格预审→勘察现场→标前会议(资格预审通过才发放招标文件)B.勘察现场→标前会议→投标人资格预审→招标文件发放C.投标人资格预审→招标文件发放→勘察现场→标前会议D.标前会议→勘察现场→投标人资格预审→招标文件发放3.投标单位有以下行为时,( D )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4.根据《招标投标法》,投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人的时间期限应在( C )。
湖北省2024年下半年监理工程师合同管理:竣工结算考试试题
湖北省2024年下半年监理工程师合同管理:竣工结算考试试题一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、建设工程质量的特性中,“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的实力”是指工程的__。
A.耐久性B.平安性C.牢靠性D.适用性2、依据项目监理机构中管理层次的确定,监理员一般执行__的工作。
A.协调层B.执行层C.决策层D.操作层3、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限,在正常运用条件下为__。
A.终身保修B.30年C.50年D.设计文件规定的年限4、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A.内部B.外部C.组织D.内部和外部5、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A.矩阵制B.直线职能制C.职能制D.直线制6、某监理单位与业主签订了一份托付监理合同,担当某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务,监理单位在编制监理规划时,下列说法不正确的是__。
A.专业监理工程师应参与编制B.应由项目总监理工程师主持C.设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D.应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划7、工程项目建设监理实行__负责制。
A.总监理工程师B.项目法人C.监理单位D.项目经理8、询问工程师是以从事工程询问业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员9、工程建设活动中,形成工程实体质量的确定性环节是__阶段。
A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收10、在组织系统内,应充分利用__原理的作用机制,力求使整体效应大于各局部效应之和。
A.要素有用性B.动态相关性C.主观能动性D.规律效应性11、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.监理目标12、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求,应采纳__予以确认。
第七章 建设工程施工阶段投资控制第七节 竣工结算与支付综合练习与答案
第七章建设工程施工阶段投资控制第七节竣工结算与支付综合练习与答案一、单选题1、发发包人应在签发竣工结算支付证书后的()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7天B.8天C.14天D.28天【参考答案】:C【试题解析】:发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7天内予以核实,向承包人签发竣工结算支付证书,并在签发竣工结算支付证书后的14天内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
2、工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
工程竣工结算由()或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
A.发包人B.承包人C.分包商D.监理单位【参考答案】:B【试题解析】:工程完工后,发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制,由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。
3、下列关于竣工结算编制说法正确的是()。
A.措施项目费中的单价项目如发生调整的按已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算C.安全文明施工费由施工单位根据自身施工水平计算D.分部分项工程中的单价项目,如发生调整的,按已标价工程量清单的综合单价计算【参考答案】:B【试题解析】:分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算;如发生调整的,应以发承包双方确认调整的综合单价计算。
措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算;发生调整的,应以发承包双方确认调整的金额计算,其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
4、工程项目竣工结算的程序步骤:①发包人核对竣工结算文件;②承包人提交竣工结算文件;③竣工结算文件的签认。
下列排序正确的是()。
A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【参考答案】:C【试题解析】:合同工程完工后,承包方应在经发承包双方确认的合同工程期中价款结算的基础上汇总编制完成竣工结算文件,并在合同约定的时间内,提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。
施工员之市政施工专业管理实务通关练习题附带答案
施工员之市政施工专业管理实务通关练习题附带答案单选题(共20题)1. 无压管道安装完毕检查合格后,做闭水检验时,向管道内充水并应保持()A.下游管内顶以上2m.水头压力B.上游管内顶以上2m水头压力C.本管段管内2m以上水头压力D.上游管外顶以上1m水头压力【答案】 B2. 下列市政工程项目进度控制工作中,属于施工方进度控制任务的是()。
A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【答案】 C3. 关于水泥混凝土路面工程混凝土运输安全技术交底的内容,下列说法正确的()。
A.人行便桥宽不得小于1.5mB.手推车便桥宽度不得小于50cmC.汽车便桥宽度不得小于1.5mD.便桥两侧必须设不低于1.2m的防护栏杆【答案】 D4. 经纬仪的管水准器和圆水准器整平仪器的精确度关系为()。
A.管水准精度高B.圆水准精度高C.精确度相同D.无关联性【答案】 A5. 钢筋混凝土工程中,HRB335、HRB400钢筋的冷拉率不得大于A.0.50%B.2%C.1.50%D.1%【答案】 D6. 施工组织设计的核心部分是指()\t。
A.工程概况B.进度计划C.编制依据D.施工方案【答案】 D7. 某公司计划编制施工组织设计,已收集和熟悉了相关资料,调查了项目特点和施工条件,计算了主要工种的工程量,确定了施工的总体部署,接下来应进行的工作是()A.拟定施工方案B.编制总进度计划C.编制资源需求计划D.编制施工准备工作计划【答案】 A8. 关于水泥混凝土路面工程混凝土运输安全技术交底的内容,下列说法正确的()。
A.人行便桥宽不得小于1.5mB.手推车便桥宽度不得小于50cmC.汽车便桥宽度不得小于1.5mD.便桥两侧必须设不低于1.2m的防护栏杆【答案】 D9. 把施工对象划分成若干个施工段,每个施工过程的专业队依次连续地在每个施工段上进行作业,以达到连续、均衡施工,这种组织方式被称为()。
北京点趣教育科技有限公司-2020年二级建造师施工管理课后习题
点趣教育科技XX-2020 年二级建造师施工管理课后习题经典例题1【多项选择题】以下工程管理工作中,属于施工方工程管理任务的有()。
A.施工质量控制B.施工本钱控制C.施工进度控制D.分包单位人员管理E.施工平安管理『正确答案』 ABCE『答案解析』此题考察的是施工方工程管理的任务。
施工方工程管理的任务包括:(1)施工平安管理 ;(2)施工本钱控制 ;(3)施工进度控制 ;(4)施工质量控制 ;(5)施工合同管理 ;(6)施工信息管理 ;(7)与施工有关的组织与协调。
2【单项选择题】关于施工方工程管理目标和任务的说法,正确的选项是()。
A.施工总承包管理方对所承包的工程承当施工任务执行和组织的总的责任B.施工方工程管理效劳于施工方自身的利益,而不需要考虑其他方C.由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可D.建立工程工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙〞C『正确答案』『答案解析』此题考察的是建立工程工程总承包的特点。
选项A,正确的表述应为“施工总承包方对所承包的工程承当施工任务执行和组织的总的责任〞。
选项 B,正确的表述应为“施工方作为工程建立的一个参与方,其工程管理主要效劳于工程的整体利益和施工方本身的利益〞。
选项 D,正确的表述应为“建立工程工程总承包的主要意义并不在于总价包干,也不是‘交钥匙’,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的严密结合,以到达为工程建立增值的目的〞。
3【单项选择题】某工作工程施工采用施工总承包模式,其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装,那么在施工中分包单位必须承受()工作指令,服从其总体的工程管理。
A.业主B.设计方C.施工总承包方D.工程监理方『正确答案』 C『答案解析』此题考察的是施工总承包方的管理任务。
施工总承包方对所承包的建立工程承担施工任务的执行和组织的总的责任,分包施工方承当合同所规定的分包施工任务,以及相应的工程管理任务。
假设采用施工总承包或施工总承包管理模式,分包方(不管是一般的分包方,或由业主指定的分包方 )必须承受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令,服从其总体的工程管理。
工程结算习题答案(最新整理)
第5 章工程结算1.关于工程变更的说法,正确的是(D)。
A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施不属于变更C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担2.清单计价的工程,若合同未做约定,当工程量的变化幅度在(A)以外,且影响分部分项工程费超过(C)时,其综合单价以及对应的措施费(如有)均应调整。
A.0%B.1%C.0.1%D.0.01%3.关于工程索赔的说法,正确的是(B)。
A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),关于索赔的处理规定,说法正确的是(B)。
A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔5.根据《标准施工招标文件》中的合同条款,关于合理补偿承包人索赔的说法,正确的是(B)。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔6.根据我国现行的关于工程预付款的规定,下列说法中正确的是(C)。
A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的,承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助7.由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的,对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数,则调整价格差额计算应采用(D)。
监理工程师之土木建筑目标控制通关练习题库含答案讲解
监理工程师之土木建筑目标控制通关练习题库含答案讲解单选题(共20题)1. 建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料B.构件破坏性C.新材料D.新构件【答案】 A2. BIM是以()技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。
A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型【答案】 A3. 关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权,下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系,上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的,可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系,上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导,一方面对政府负责,一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】 A4. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时,变更价格由( )确认后,作为结算的依据。
A.承包人提出,经工程师B.承包人提出,经发包人C.工程师提出,经发包人D.发包人提出,经工程师【答案】 A5. 关于工程实体质量控制,下列说法不正确的是()。
A.预留钢筋的位置应符合设计要求,预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm 内B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm,预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mmC.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】 D6. 土的含水率试验以()为室内试验的标准。
A.烘干法B.轻型或重型击实法C.环刀法D.灌砂法【答案】 A7. 发生延期事件的工程部位,无论其是否处在进度计划的关键线路上,只有当所延长的时间超过其相应的()时,才能批准工程延期。
A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】 C8. 某建设工程项目,发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,通系电1,力过根保管据护线0生高不产中仅工资22艺料22高试可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配,机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料22荷试,下卷而高总且中体可资配保料置障试时23卷,23调需各控要类试在管验最路;大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷,下安要与全加过,强度并看2工且55作尽22下可2都能护1可地关以缩于正小管常故路工障高作高中;中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整,理核或高对者中定对资值某料,些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒,卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置,接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资,,料要编5试求写、卷技重电保术要气护交设设装底备备4置。高调、动管中试电作线资高气,敷料中课并3设试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术,技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方;资式对料,整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资,课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试,且技合进术理行,利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。:对对在于于分调差线试动盒过保处程护,中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技,,术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板,变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生;握内同图部一纸故线资障槽料时内、,设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷,试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高,技中要术资进资料行料试检,卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
第一章 绪论----要点与作业 一、四种大跨度桥梁主要施工方法与施工控制技术关键 (一)混凝土梁桥
施工方法:先简支后连续、顶推法、悬臂现浇法、悬臂拼装法 悬臂法施工控制关键:主梁线形、合龙精度、主梁正应力、腹板主拉应力 (二) 拱式桥
拱桥的施工技术 1.支架法 2.缆索吊装法 3.悬臂法 4.转体法 拱桥施工控制关键:主拱圈线形、合龙精度、主梁线形、吊杆力(中、下承式拱桥)、系杆 力(系杆拱桥) (三) 斜拉桥 主梁悬臂现浇施工 钢箱梁吊装施工 斜拉桥桥施工控制关键:主梁线形、斜拉索索力、合龙精度、主塔偏位 (四) 悬索桥 悬索桥施工:猫道架设、主缆架设、吊杆安装、主梁架设、主梁架设方法 【1.跨缆吊机法(大江大河)2.缆索吊机法(山区,江河)3.桥面吊机法(山区,江河)4. 轨索运梁法(山区)5.顶推法(自锚式)】 悬索桥施工桥梁施工控制概念
即量测各施工状态的结构内力、应力、变位等实际值。 3) 控制分析与调整。
对结构刚度、自重、混凝土收缩与徐变等设计参数进行识别和预测,以理想成桥状态 作为控制目标,通过对安装索力和立模标高等参数的调整,使最终实际成桥受力和线形状 态满足设计要求,并且确保施工过程中受力安全。
第二章 桥梁施工正装计算 一、试述桥梁施工过程模拟计算的基本方法; 一般用有限元法:平面杆系、空间杆系、精确空间模型(板壳、体元等) 有限元法中混凝土收缩和徐变的计算方法:初应变法、等效弹性模量法等。 二、试述桥梁施工过程模拟计算中混凝土收缩和徐变的计算方法; 徐变影响计算方法:初应变法;等效弹性模量法等。 超静定梁的徐变次内力计算:1)狄辛格方法;2)扩展狄辛格方法;3)换算弹性模量法; 4)以上述理论为基础的有限元法等。 收缩: ①混凝土结构的收缩并不是因外力产生,而是由结构材料本身的特性引起的。混凝土收缩 应变也随时间变化,其增长速度受空气温度及湿度等条件的影响。收缩方向是三维的,但
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,通系电1,力过根保管据护线0生高不产中仅工资22艺料22高试可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配,机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料22荷试,下卷而高总且中体可资配保料置障试时23卷,23调需各控要类试在管验最路;大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷,下安要与全加过,强度并看2工且55作尽22下可2都能护1可地关以缩于正小管常故路工障高作高中;中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整,理核或高对者中定对资值某料,些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒,卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置,接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资,,料要编5试求写、卷技重电保术要气护交设设装底备备4置。高调、动管中试电作线资高气,敷料中课并3设试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术,技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方;资式对料,整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资,课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试,且技合进术理行,利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。:对对在于于分调差线试动盒过保处程护,中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技,,术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板,变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生;握内同图部一纸故线资障槽料时内、,设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷,试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高,技中要术资进资料行料试检,卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
桥梁施工控制技术,就是把现代控制理论应用在桥梁施工过程中,确保在施工过程中, 桥梁结构的内力、变形一直处于允许的安全范围内,确保最终的实际桥梁变形和内力符合 设计理想的变形和内力的要求。 通过施工控制来解决:成桥设计目标;施工安全。 三、桥梁施工控制的任务与工作内容 1) 施工状态的计算。
即计算各施工状态的结构内力、应力、变位等理论值。 2) 状态变量的量测。