工程项目合同管理综合练习一题目及答案
工程项目合同管理题库
一、单选题1. 以下哪项不属于工程项目合同管理的范畴?A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同纠纷解决2. 工程项目合同的主要内容包括:A. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任B. 合同当事人、标的、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任C. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、违约责任D. 合同当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式3. 合同履行的基本原则是:A. 诚信原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 公正原则4. 合同变更的效力取决于:A. 当事人协商一致B. 当事人达成书面协议C. 当事人同意D. 当事人签字盖章5. 工程项目合同纠纷解决方式不包括:A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 行政处罚二、多选题1. 工程项目合同管理的主要内容包括:A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除E. 合同终止2. 合同当事人包括:A. 招标人B. 投标人C. 承包商D. 监理单位E. 设计单位3. 合同履行的条件有:A. 当事人主体资格合法B. 合同内容合法C. 合同形式合法D. 合同主体意思表示真实E. 合同内容明确4. 合同变更的原因包括:A. 合同当事人协商一致B. 法律、行政法规规定C. 国家政策调整D. 工程项目实际情况发生变化E. 当事人过错5. 合同纠纷解决方式包括:A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 行政调解E. 裁决三、判断题1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从订立到终止的全过程进行管理。
(√)2. 合同当事人可以在合同中约定争议解决方式。
(√)3. 合同变更应当经过双方当事人协商一致,并签订书面协议。
(√)4. 合同纠纷解决方式中,仲裁具有法律效力。
(√)5. 工程项目合同解除后,当事人应当承担相应的违约责任。
(√)四、简答题1. 简述工程项目合同管理的主要内容。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题(每题 2 分,合计 20 分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招招标为主要方式。
()2.建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的,建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
()3.建设工程的招标招标主体包含:招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
()4.招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含:编制招标有关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制招标文件的中心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关,因此在计算标价前一定编制好施工计划。
()7.招标标价的花费一般由工程成本(直接工程费、间接费)、收益、其余花费和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
()9.单价合同拥有合理分摊风险等特色,其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中,发包人基本上肩负了所有的风险,承包商所得的酬劳也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算,索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
()二、单项选择题(每题 2 分,合计 20 分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场,其主体不包含()。
A .政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公然招标和邀请招标,此中公然招标又称为(A.有限竞争性招标 B.C. 选择性招标)。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
工程项目合同管理题库答案
工程项目合同管理题库答案我们需要了解什么是工程项目合同。
工程项目合同是指建设单位与承包单位之间,就某一建设工程项目的建设任务、质量、工期、价款等主要内容达成的书面协议。
它是双方权利义务的法律依据,也是项目管理的基础。
我们通过几个典型的问题来展开答案范本的编写。
问题一:工程项目合同的主要类型有哪些?答案:工程项目合同主要包括总承包合同、分包合同、供应合同、咨询合同和服务合同等。
总承包合同是指业主与总承包商签订的,涵盖整个工程建设任务的合同;分包合同则是总承包商与其他承包商就部分工程任务签订的合同;供应合同涉及材料设备的采购;咨询合同是业主与专业咨询机构签订的,提供专业技术或管理服务的合同;服务合同则包括监理合同、检测合同等。
问题二:如何处理工程项目合同中的变更?答案:合同变更是指在合同执行过程中,由于设计、施工条件或其他原因导致的原合同内容的改变。
处理变更时,应遵循以下步骤:1. 提出变更请求:由承包商或业主提出变更的必要性和内容。
2. 评估变更影响:双方共同评估变更对工期、成本、质量等方面的影响。
3. 协商变更条款:就变更内容、价格调整、工期延长等进行协商。
4. 签署变更协议:达成一致后,双方签署书面变更协议,作为原合同的补充。
5. 实施变更:按照变更协议执行新的工作内容。
问题三:如何进行工程项目合同的风险控制?答案:风险控制是合同管理的重要组成部分,主要包括风险识别、风险评估和风险应对三个环节。
具体做法如下:1. 风险识别:在合同签订前,充分识别可能影响项目的各种风险因素。
2. 风险评估:对识别出的风险进行可能性和影响程度的评估。
3. 风险应对:根据评估结果,制定相应的风险应对措施,如风险转移、风险规避、风险减轻或风险接受。
问题四:工程项目合同争议如何解决?答案:合同争议的解决通常有以下几种方式:1. 协商解决:双方通过友好协商的方式解决争议。
2. 调解解决:在第三方的协助下,通过调解达成协议。
工程项目合同管理考试
工程项目合同管理考试一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是合同管理的基本功能?A. 风险管理. 成本控制C. 进度监督D. 利润最大化2. 工程项目合同通常包含哪些基本条款?A. 工程范围. 工程质量C. 工期要求D. 所有以上内容3. 合同变更时,以下哪项操作是正确的?A. 单方面修改合同内容. 口头协议变更C. 书面形式通知对方并协商一致D. 忽略变更继续执行原合同二、判断题(每题2分,共20分)1. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
(错)2. 违约责任的约定应当明确具体,以便于执行。
(对)3. 工程项目的合同管理不涉及法律风险的防控。
(错)4. 合同争议的解决方式可以是诉讼或仲裁。
(对)5. 合同履行过程中,不需要对合同的执行情况进行监督。
(错)三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程项目合同管理的重要性。
2. 描述合同变更的基本流程及注意事项。
3. 如何通过合同管理来控制项目成本?4. 列举至少三种常见的合同争议解决方式,并简要说明其特点。
四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 假设你是某工程项目的项目经理,项目中途遇到了不可预见的地质问题,导致工程无法按原定计划进行。
请分析在此情况下,你应如何处理合同变更,并说明理由。
2. 某建筑公司与甲方签订了一份施工合同,但在执行过程中,由于材料价格上涨导致成本增加。
请分析该公司应如何在遵守合同的前提下,与甲方协商调整合同价格,并阐述可能的解决方案。
3. 你所在的项目团队面临一项复杂的设计变更请求,该变更将影响工程的多个方面。
请制定一个合同管理计划,包括变更的评估、审批流程以及如何与相关方沟通协调。
项目工程合同管理练习一答案
工程合同管理练习一答案第一章绪论一、单项选择题:1、在工程建立的各阶段中,C 成为工程合同体系的主干.A 监理合同B勘察设计合同C工程施工合同D贷款合同二、多项选择题:1、在工程工程管理中ABCD 可以作为业主。
A 政府机关B政府与企业的组合C工程的委托代理人D投资者2、工程合同管理目标的顺利进展,主要是通过ABD 因素来评判。
A 质量B 本钱C 协调关系D工期3、业主的风险管理可分为ABCDA风险预防B风险降低C风险转移D风险自留E风险处理4..大学函授招生网的网址是多少〔〕。
A B D.hncjzsw. E .hnuck..三、简答题:1、什么是工程合同,其定义是什么?答:工程合同:是建立工程合同的简称,它是指工程建立中的各平等主体之间,为到达一定的目标而明确各自权利义务关系的协议。
对于工程合同,可有广义和狭义的两种不同的理解。
广义的工程合同并不是一项独立的合同,而是一个合同体系,是一项工程工程实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和,包括勘察设计合同、施工合同、监理合同、咨询合同、材料供给合同、贷款合同、工程担保合同等,其合同主体包括业主、勘察设计单位、施工单位、监理单位、中介机构、材料设备供给商、保险公司等。
狭义的工程合同仅指施工合同,即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。
广义的合同定义包括以下三个要点:(1)合同主体,即直接参与一定的工程建立活动,并订立相应容的合同的单位。
例如业主、施工单位之间可以订立施工合同,业主与勘察设计单位之间订立勘察设计合同等。
(2)工程合同具体的目标。
总的说来,所有工程合同的目标都是为了工程建立任务的圆满完成,即在合理期限以合理本钱竣工,并满足规定的质量目标。
对于某一项合同,随主体不同,这一目标也将逐步分解,如设计单位的目标是完整的施工图设计方案;施工单位的目标是实行质量、本钱、工期的综合控制,依图完成施工任务;监理单位的目标那么是协调业主与施工单位的关系,协助业主监视施工方的履约行为。
工程项目合同管理考试试题
工程项目合同管理考试试题一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 下列哪项不属于合同的组成部分?A. 合同协议书B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同履行报告2. 下列哪种合同形式不属于工程建设的常见合同形式?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 工程租赁合同3. 合同履行过程中,下列哪种情况不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力4. 合同变更的方式有哪几种?A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件D. 短信5. 合同终止的情形有哪些?B. 合同双方协商一致解除C. 依法解除合同D. 以上都对6. 下列哪种情况不属于合同纠纷?A. 合同履行过程中的争议B. 合同履行过程中的侵权行为C. 合同解除后的赔偿问题D. 合同订立过程中的争议7. 合同管理的主要目标是什么?A. 确保合同的履行B. 提高合同履行效率C. 降低合同风险D. 提高合同签订效率8. 合同风险管理的核心是什么?A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移9. 合同审查的主要内容包括哪些?A. 合同合法性B. 合同可行性C. 合同公平性10. 工程变更管理的主要目的是什么?A. 控制工程变更B. 管理工程变更C. 防止工程变更D. 促进工程变更11. 合同索赔管理的关键是什么?A. 索赔识别B. 索赔证据C. 索赔计算D. 索赔协商12. 下列哪种情况不属于工程索赔范围?A. 工程延期B. 工程质量问题C. 工程变更D. 自然灾害导致的工程损失13. 工程合同履行过程中,下列哪种行为不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力14. 合同管理信息系统的功能有哪些?A. 合同录入与查询B. 合同审批与签订C. 合同履行与监控D. 合同风险管理与预警15. 下列哪种方式不属于合同纠纷的解决方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决16. 合同订立过程中,下列哪种行为属于欺诈行为?A. 隐瞒合同重要事实B. 夸大合同履行能力C. 泄露合同商业秘密D. 要求对方提供虚假资料17. 合同履行过程中,下列哪种情况不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力18. 合同变更管理的主要程序有哪些?A. 变更申请B. 变更审批C. 变更实施D. 变更跟踪19. 工程合同风险防范措施有哪些?A. 充分了解合同对方B. 完善合同条款C. 加强合同履行监控D. 提高合同管理人员素质20. 合同纠纷的解决途径有哪些?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决二、多项选择题(每题3分,共15题,计45分)1. 合同的组成部分包括哪些?A. 合同协议书B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同履行报告2. 工程建设的常见合同形式有哪些?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 工程租赁合同3. 合同履行过程中,违约行为主要包括哪些?。
工程合同管理练习题及答案
工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括()。
A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备,施工单位要负责()。
A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出()的要求。
A、费用和(或)利润的补偿B、工期顺延和(或)利润的补偿C、经济补偿和(或)工期顺延D、经济补偿和(或)利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后()天发出。
A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度,()组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中,最普遍的证据是()。
A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是()。
A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是()。
A、以技术为先导,加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是()。
A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列()不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是()。
A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由_____承担。
A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的()天内,商定或确定变更价格,否则视为该报价书已被确认。
A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是()。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一:选择题关于工程合同的变更,以下说法正确的是:A. 任何情况下,承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案:C试题二:判断题工程项目中,若出现争议,双方应首先采取协商的方式解决。
()A. 正确. 错误答案:A试题三:简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案:工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担;效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化;实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体,便于在实际工作中操作执行。
试题四:案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质情况异常,导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求,并得到了发包人的批准。
然而在结算时,双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下,应如何处理?答案:在这种情况下,首先应查看合同中关于变更管理的具体条款,明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定,则按照合同执行;如果合同中未作具体规定或规定不清,双方应基于公平和诚信原则,通过协商确定增加的费用。
如协商不成,可依照合同约定的争议解决方式进行处理,比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五:论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案:工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配,避免不必要的经济损失,同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规;合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的,不能随意夸大或捏造;及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况,应及时通知对方并采取措施,按照合同约定的程序和时限进行索赔。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案:D2. 工程合同中,发包人的主要义务是()。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案:A3. 工程合同中,承包人的主要义务是()。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案:A4. 工程合同中,合同价款的支付方式一般有()。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案:A5. 工程合同中,合同工期的计算方式是()。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案:B6. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D7. 在工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,应()。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案:D8. 工程合同中,合同变更的条件是()。
A、双方协商一致B、一方提出,另一方同意C、法律规定D、以上都对答案:D9. 工程合同中,合同解除的条件是()。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案:D10. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案:D二、多项选择题11. 工程合同中,合同条款主要包括()。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案:ABCD12. 工程合同中,合同履行管理的任务主要包括()。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案:ABCD13. 工程合同中,合同变更的情形主要包括()。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案:ACD14. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D15. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。
工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案
综合练习一一、名词解释1、工程协议2、工程保险3、担保4、协议交底5、工程变更6、工程协议总体筹划7、调停8、费用索赔9、工料单价法二、单项选择题(每题旳备选答案中,只有一种最符合题意)1.建设工程协议旳签订一般状况下应采用()旳方式。
A.招标 B.投标C.招标投标 D.协议2.招标人可以在招标文献中规定()提交投标保证金。
A.投标人 B.代理人C.银行 D.中标人3.施工总承包协议旳协议书内容不包括()。
A.工程概况 B.构成协议旳文献C.材料设备供应 D.协议价款4.工程分包协议协议书中分包人应向承包人承诺,履包协议终于分包工程有关旳承包人()旳义务A.部分 B.双方约定旳C.连带 D.所有5.下列有关招标时限旳规定错误旳是( )。
A.依法必须进行招标旳项目,自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止,最短不得少于20日B.自招标文献或者资格预审文献发售之日起至停止发售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出旳招标文献进行必要旳澄清或者修改旳,应当在招标文献提交投标文献截止时间至少15日前,以书面形式告知所有招标文献收受人D.评标委员会提出书面评标汇报后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定6.在《建设工程施工专业分包协议(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )旳内容,而《建设工程施工协议(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保C.工程变更 D.违约、索赔与争议7.AIA协议文献旳重要计价方式有( )。
A.总价协议、单价协议及成本加酬金协议B.总价、成本赔偿协议及最高限定价格法C.施工条件协议、永久设备和设计——建造协议D.目旳总价协议、目旳单价协议和工程管理协议8.下列不属于建筑产品旳生产过程中生产人员、工具、设备旳流动性旳是( )。
A.同一工地不一样建筑之间流动B.不一样工地之间旳流动C.同一建筑不一样建筑部位上流动D.一种建筑工程项目完毕后,又要向另一新项目动迁旳流动9.( ),是指由政府或政府授权旳机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国发售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目所有免费移交东道国政府旳工程承包模式。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案:C2. 工程合同中,对于合同的履行和变更,应当遵循()原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案:D3. 工程合同的履行过程中,如果发生合同争议,首先应当采取的方式是()。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案:A4. 在工程合同中,对于合同的解除,应当遵循()原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案:D5. 工程合同中,对于违约责任的规定,应当遵循()原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案:B6. 工程合同中,对于合同的验收,应当遵循()原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案:B7. 在工程合同中,对于合同价款的支付,应当遵循()原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案:D8. 工程合同中,对于合同变更的条件,下列说法正确的是()。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案:B9. 工程合同中,对于合同解除的条件,下列说法正确的是()。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案:B10. 工程合同中,对于违约责任的限制,下列说法正确的是()。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案:B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括()。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案:ABCD2. 工程合同的履行过程中,可能出现的风险包括()。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案:ABCD3. 工程合同中,对于合同价款的支付,可能采取的方式包括()。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案
一、选择题
1. 工程合同中,若因不可抗力导致不能履行合同,以下处理方式正确的是:
A. 强制履行合同
. 赔偿对方损失
C. 按合同约定处理
D. 请求调整合同价款
答案:C
2. 在工程合同中,变更工作的范围通常需要遵循的程序是:
A. 单方面决定
. 双方协商一致
C. 按照习惯法执行
D. 由第三方裁定
答案:
3. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项:
A. 和解
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
答案:C
二、判断题
1. 工程合同中的违约责任,应当根据实际造成的损失来确定。
(正确)
2. 合同一旦签订,任何一方都无权提出变更。
(错误)
3. 工程项目延期的责任,必须完全由承包方承担。
(错误)
三、简答题
1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程?
答案:工程合同管理中的风险管理过程主要包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定
和风险监控四个步骤。
通过风险识别列出可能影响项目的各种风险因素;对这些风险因素
进行评估,确定它们的可能性和影响程度;根据评估结果制定相应的风险应对策略;在项
目实施过程中持续监控风险,并根据情况调整应对策略。
2. 如何处理工程合同中的索赔问题?
答案:处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤:确认索赔的事实基础和法律依据;评
估索赔的合理性和必要性;与对方进行沟通和协商,寻求解决方案;如果协商不成,可以
根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决;在整个过程中,应保留好所有相关证据,以备不时之需。
工程项目合同管理考试例题
工程项目合同管理考试例题1. 多项选择题下列关于工程项目合同管理的说法中,哪些是正确的?(多选)A. 合同管理应确保所有参与方的责任、权利和义务明确无误. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更C. 合同管理包括对合同履行过程的监督和控制D. 合同争议应优先通过协商或调解的方式解决正确答案:ACD。
解析:合同管理的核心是确保各方责任、权利和义务的明确性,同时对合同履行过程进行有效的监督和控制。
在出现争议时,应优先采用协商或调解等非诉讼方式解决问题。
需要注意的是,合同在特定条件下是可以变更的,因此选项是错误的。
2. 判断题工程项目合同中的违约责任条款,只有在一方违反合同条款时才适用。
(错)解析:违约责任条款是用来规定当合同一方未履行或者不完全履行合同义务时应承担的责任。
即使没有明显的违约行为,这些条款也可能因为合同的其他条件或者不可抗力等因素被触发。
3. 简答题请简述工程项目合同管理中的变更管理流程。
答案:工程项目合同管理中的变更管理流程通常包括以下几个步骤:- 提出变更请求:当项目实施过程中出现需要变更的情况时,相关方应提出书面的变更请求。
- 评估变更影响:对提出的变更请求进行评估,分析其对项目成本、进度和质量的潜在影响。
- 变更审批:根据评估结果,决定是否批准变更请求。
重大变更可能需要更高层级的审批。
- 实施变更:一旦变更请求被批准,应按照变更计划进行实施,并对项目的相关方面进行调整。
- 更新合同文档:确保所有相关的合同文档反映出变更后的新情况。
4. 案例分析题某建筑公司在一项工程项目中作为总承包商,与甲方签订了施工合同。
在项目执行过程中,由于设计变更导致工程量增加,建筑公司提出了额外的费用索赔。
请问在这种情况下,建筑公司应该如何处理?答案:在这种情况下,建筑公司首先应该按照合同约定的程序向甲方提交书面的索赔通知,详细说明索赔的原因、依据以及额外费用的具体计算方法。
随后,双方应进行协商,尝试就额外费用达成一致意见。
工程合同管理质试题及答案
工程合同管理质试题及答案问题一:什么是工程合同?请简述其特点。
答案:工程合同是指建设单位与承包单位之间就某项建设工程的施工任务、质量、工期、造价等事项达成的书面协议。
其特点包括:- 法律约束力强:一旦双方签署,具有法律效力,违约将承担相应责任。
- 条款详细:涉及技术、经济、法律等多方面内容,条款通常较为详尽。
- 风险分配:合同中会明确各方的风险承担范围,以合理分配风险。
- 可变更性:工程过程中可能出现变更,合同需提供变更管理和处理机制。
问题二:工程合同管理的主要任务有哪些?答案:工程合同管理的主要任务包括:- 合同的签订与审查:确保合同条款的合法性、合理性和可操作性。
- 合同履行的监督:跟踪合同执行情况,确保各项任务按合同约定完成。
- 变更管理:处理因设计、施工等原因引起的合同变更。
- 索赔管理:处理合同履行过程中出现的索赔问题。
- 结算管理:按照合同约定进行工程款项的支付和结算。
问题三:如何处理工程合同中的索赔问题?答案:处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤:- 确认索赔事实:收集证据,确定索赔事件的发生及其影响。
- 分析合同条款:对照合同条款,判断索赔的合理性和依据。
- 双方协商:与对方进行沟通,尝试通过协商达成一致。
- 提交索赔报告:如协商无果,需按照合同约定提交详细的索赔报告。
- 第三方仲裁或诉讼:如果双方无法自行解决,可以寻求第三方仲裁或通过法律途径解决。
问题四:如何有效进行工程合同的风险管理?答案:有效进行工程合同的风险管理需要:- 风险识别:在合同签订前,识别可能的风险因素。
- 风险评估:对识别的风险进行分析和评估,确定其可能性和影响程度。
- 风险分配:在合同中明确各方的风险承担范围,合理分配风险。
- 风险监控:合同执行过程中持续监控风险,及时采取应对措施。
- 风险应对:制定风险应对计划,一旦风险发生,能够迅速有效地进行处理。
工程项目合同管理考试题
1. 下列哪项不属于工程项目合同管理的目标?A. 确保项目目标的实现B. 确保项目质量C. 确保项目进度D. 确保项目投资2. 工程项目合同管理的主要内容包括哪些?A. 合同签订、履行、变更和解除B. 合同风险识别、评估和控制C. 合同争议解决D. 以上都是3. 下列哪项不属于合同签订前的准备工作?A. 确定合同类型B. 确定合同条款C. 确定合同价格D. 确定合同期限4. 下列哪项不属于合同履行过程中的管理内容?A. 跟踪合同执行情况B. 协调合同各方关系C. 监督合同质量D. 评估合同效益5. 下列哪项不属于合同变更的原因?A. 设计变更B. 环境变化C. 合同条款模糊D. 施工过程中出现技术难题6. 下列哪项不属于合同解除的条件?A. 合同一方违约B. 合同目的无法实现C. 合同期限届满D. 合同一方破产7. 下列哪项不属于合同争议解决的方式?A. 协商B. 仲裁C. 民事诉讼D. 调解8. 下列哪项不属于合同风险识别的方法?A. 查阅资料B. 专家咨询C. 问卷调查D. 现场考察9. 下列哪项不属于合同风险评估的内容?A. 风险发生的可能性B. 风险发生的影响程度C. 风险发生的成本D. 风险发生的责任主体10. 下列哪项不属于合同风险控制措施?A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险减轻二、填空题(每空2分,共20分)1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从______到______的全过程进行管理。
2. 工程项目合同管理的目标包括:确保项目目标的实现、确保项目质量、确保项目进度、确保项目投资。
3. 工程项目合同管理的主要内容包括:合同签订、履行、变更和解除、合同风险识别、评估和控制、合同争议解决。
4. 合同签订前的准备工作包括:确定合同类型、确定合同条款、确定合同价格、确定合同期限。
5. 合同履行过程中的管理内容包括:跟踪合同执行情况、协调合同各方关系、监督合同质量、评估合同效益。
2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2024年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题(共40题)1、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是().A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A2、施工阶段因承包人违约解除合同,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人,并在解除合同后的()d内,依法办理转让手续。
A.7B.14C.21D.28【答案】 B3、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是()。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B4、建设工程材料设备采购合同,是出卖人转移建设工程材料设备的()于买受人,买受人支付价款的合同。
A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】 D5、根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。
A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C6、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是()。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】 C7、下列不属于申请人须知总则的是()。
A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】 A8、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此清单价格费用的总和为()。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B9、儿童少年应()脂肪的摄取。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。
()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
工程项目合同管理考试例题
工程项目合同管理考试例题一、选择题(每题2分,共10分)1. 工程项目合同管理的主要目的是什么?A. 降低成本. 保证工程质量C. 控制项目风险D. 所有以上答案2. 下列哪一项不是构成有效合同的必要条件?A. 合法的合同主体. 明确的合同内容C. 合理的合同价格D. 强制性的履约担保3. 在合同履行过程中,若一方违约,通常采取的措施不包括:A. 终止合同. 索赔损失C. 强制履行D. 转让合同权利4. 以下哪一项是变更合同的正当程序?A. 单方面决定变更. 双方协商一致后变更C. 通过第三方调解变更D. 无需任何程序直接变更5. 工程项目合同争议解决的途径不包括:A. 谈判协商. 仲裁机构裁决C. 法院诉讼D. 社交媒体曝光二、判断题(每题1分,共5分)1. 工程项目合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
(错)2. 合同中的违约金条款可以有效地约束双方的履约行为。
(对)3. 在合同履行过程中,如果发生不可抗力事件,受影响方必须承担全部责任。
(错)4. 合同管理应贯穿于工程项目的整个生命周期。
(对)5. 合同争议的解决方式只能通过法院诉讼来实现。
(错)三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述工程项目合同管理的基本流程包括哪些主要环节。
答:工程项目合同管理的基本流程主要包括合同的准备、签订、履行、变更、结算和争议解决等环节。
在准备阶段,需要明确合同的主体、内容和形式;签订阶段,双方要依法订立合同并确保其有效性;履行阶段,要按照合同约定执行各项义务;变更阶段,根据项目实际情况调整合同条款;结算阶段,完成工程量的核算和款项的支付;争议解决阶段,通过协商或法律途径处理合同纠纷。
2. 如何理解合同中的“不可抗力”条款?答:“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,这些情况会使得合同的履行变得不可能、不必要或者不合理。
常见的不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。
合同中的不可抗力条款通常规定了当此类事件发生时,双方的权利和义务如何调整,以及如何处理因此产生的损失。
工程项目合同管理考试题
1. 以下哪项不属于工程项目合同管理的基本原则?()A. 合同当事人应当遵循诚实信用原则B. 合同当事人应当遵循公平原则C. 合同当事人应当遵循自由原则D. 合同当事人应当遵循公开原则2. 以下哪个阶段不属于工程项目合同管理的主要阶段?()A. 合同签订阶段B. 合同履行阶段C. 合同变更阶段D. 合同终止阶段3. 合同履行过程中,以下哪种情况不属于违约行为?()A. 承包人未按合同约定的时间完成工程B. 发包人未按合同约定支付工程款C. 承包人擅自变更工程量D. 发包人擅自延长工期4. 合同争议解决方式中,以下哪种方式不属于合同争议解决的主要方式?()A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 约定管辖5. 以下哪种合同属于固定总价合同?()A. 可调总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 按照实际工程量结算合同6. 合同签订后,以下哪种情况不属于合同主体变更的情形?()A. 合同主体名称变更B. 合同主体法定代表人变更C. 合同主体经营范围变更D. 合同主体注册地址变更7. 合同履行过程中,以下哪种情况不属于合同履行的基本原则?()A. 履行合同义务B. 履行合同权利C. 履行合同责任D. 履行合同收益8. 合同变更后,以下哪种情况不属于合同变更的效力?()A. 变更对合同双方具有约束力B. 变更对合同第三方具有约束力C. 变更对合同履行期限具有影响D. 变更对合同价款具有影响9. 合同终止后,以下哪种情况不属于合同终止的情形?()A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同期限届满D. 合同当事人一方违约10. 合同管理中,以下哪种方式不属于合同风险防范措施?()A. 合同风险评估B. 合同风险监控C. 合同风险转移D. 合同风险规避二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 工程项目合同管理的基本原则包括()A. 合同当事人应当遵循诚实信用原则B. 合同当事人应当遵循公平原则C. 合同当事人应当遵循自由原则D. 合同当事人应当遵循公开原则2. 工程项目合同管理的主要阶段包括()A. 合同签订阶段B. 合同履行阶段C. 合同变更阶段D. 合同终止阶段3. 合同争议解决方式包括()A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 约定管辖4. 合同变更的情形包括()A. 合同主体变更B. 合同标的变更C. 合同履行期限变更D. 合同价款变更5. 合同风险防范措施包括()A. 合同风险评估B. 合同风险监控C. 合同风险转移D. 合同风险规避三、判断题(每题2分,共10分)1. 工程项目合同管理是指对合同签订、履行、变更、终止等全过程进行管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
综合练习一
一、名词解释
1、工程合同
2、工程保险
3、担保
4、合同交底
5、工程变更
6、工程合同总体策划
7、调停
8、费用索赔
9、工料单价法
二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意)
1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。
A.招标B.投标
C.招标投标D.协议
2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。
A.投标人B.代理人
C.银行D.中标人
3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。
A.工程概况B.组成合同的文件
C.材料设备供应D.合同价款
4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务
A.部分B.双方约定的
C.连带D.所有
5.下列有关招标时限的规定错误的是()。
A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日
B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人
D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定
6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括()的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A.竣工验收及决算B.保障、保险及担保
C.工程变更D.违约、索赔与争议
7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。
A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同
B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法
C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同
D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同
8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是()。
A.同一工地不同建筑之间流动
B.不同工地之间的流动
C.同一建筑不同建筑部位上流动
D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动
9.(),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A.勘察、设计、施工总承包B.单位工程总承包
C.工程项目总承包D.BOT承包模式
10.建设工程合同分析的内容不包括()。
A.合同的执行情况B.合同的法律基础
C.索赔程序和争执的解决D.违约责任
11.建设工程反索赔具有同时性、()的特点。
A.预防性、发包人处于主动的有利地位
B.技巧性、发包人处于主动的有利地位
C.预防性、承包人处于主动的有利地位
D.技巧性、承包人处于主动的有利地位
12.FIDIC代表的是最具权威的( )组织。
A.发包人B.承包人
C. 咨询工程师D.建筑师
13.基于网络的信息处理平台由数据处理设备、数据通讯设备及()等一系列硬件和软件构成。
A.系统软件B.操作系统
C.软件系统D.应用软件
三、多项选择题(每题有两个以上答案是正确的,多选、错选不得分)
1.某高速公路由于业主修改高架桥设计,工程师下令承包商停工1个月。
就此,承包商提
出索赔。
按照国际惯例,索赔能够成立的包括( )。
A.对于不可辞退的工人,人工窝工费按人工工日成本计算
B.材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费
C.租赁机械窝工费一般按机械台班费计算
D.由于全面停工,可索赔现场管理费和总部管理费
E.停工1个月的利润索赔
2.有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A.禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价
B.禁止招标人向投标人泄露标底
C.挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D.投标人可以低于成本的报价中标
E.投标人不得以非法手段骗取中标
3.属于评标报告的内容有()
A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单
C.开标记录D.废标情况说明
E.施工组织设计的编制
4.下列关于信息管理的说明,正确的是()。
A.目前,在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B.信息不属于项目实施的重要资源
C.信息也是项目实施的重要资源之一
D.项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
E.建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息
5.下列属于按承包发包方式分类的建设工程合同有()
A.勘察、设计或施工总承包合同B.BOT合同
C.单位工程施工承包合同D.总价合同
E.单价与包干混合式合同
6.履约担保的形式一般包括( )
A.交付现金B.有条件的银行保函
C.无条件的银行保函D.履约担保书
E.保留金
四、简答题
1、工程合同管理包括哪两个层次,分别是什么内容?
2、在工程项目中有哪些主要的风险?
3、工程合同谈判的常用技巧和策略有哪些?
4、论述工程合同控制和其他目标控制之间的关系。
5、引起工程索赔的因素都有哪些?
五、案例
1、某建筑公司于某年3月10日与某建设单位签订了一份工程施工合同。
合同中有关工程价款及其交付的条款摘要如下:
(1)合同总价为800万元,其中工程主要材料和结构件总值占合同总价的62.5%。
(2)预付备料款为合同总价的20%,于3月20日前拨付给乙方,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料机构配件的价值2相当于预付备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。
(3)工程进度款由乙方逐月(每月末)申报,经审核后于下月5号前支付。
(4)工程竣工并交付竣工结算报告后30d内,支付工程总价款95%,留5%作为工程保修金,8、9月份平均扣除,保修期(半年)满后全部结清。
合同中有关工程工期的规定为:4月1日开工,9月20日竣工。
工程款预期支付,按每日0.3%的利率计息。
逾期竣工,按每日1000元罚款。
根据经甲方代表批准的施工进度,各月计划完成产值(合同价)如下表所示。
某工程各月计划完成产值单位:万元
在工程施工至8月4日,因施工设备出现故障停工2天,造成窝工50工日(每工日工资19.5元),8月份实际完成产值比原计划少4万元。
工程施工至9月12日,因甲方提供的某种室外饰面板材质量不合格,粘贴后效果差,甲方决定更换板材,造成拆除用工60工日(每日工资23.5元),机械多闲置3个台班(每台班按400元计),预算外材料损失2万元,其它费用损失1万元,重新粘贴预算10万元,因拆除、重新粘贴使工期延长6天,最终工程于10月8日竣工。
问题:
(1)请按原施工进度计划,为甲方提供一份完整的逐月拨款计划。
(2)乙方分别于8月6日和9月18日提出延长工期6d、索赔费162070.00元。
请问该两项索赔能否成立?应批准的工期延长为几d?索赔费为多少万元?
(3)8月份9月份乙方应申报的工程结算款分别为多少?
2、北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。
为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,并同意合同工期顺延10天。
为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,。