论施工索赔
论工程施工索赔与反索赔
自身权 益、 利益和效益。我国建设工程施 工合 同示 范文本 中的索 ７ 业 主不 正当地终 止 工程 引起 的索赔 。由于业 主不正 当地 ） 赔是 双向的 ， 既包括承包 人 向发包人 的索 赔 ， 也包 括发包 人对 承 终止工程 ， 承包人有权 要求 补偿 损失 ， 其数 额是 承包人 在被 终止
索赔事件 即告结束 ； 若承包人不接受就会导致合 同纠纷 。 ２ ＦＤＩ ） Ｉ Ｃ合同条件 规定 的工 程 索赔 程序 。承包 人发 出索 赔
速施工 ， 承包人投入更 多 资源来完 成该 工程项 目， 确保 总 目标工 通知 ， 该通知应 当尽快 在承包人觉察或者应 当觉察该 事件或情 况 后 ２ ８ｄ内发 出。承包人未及 时发出索赔通知 ， 则业 主应免除有关 ５ 不可抗 力事件 引起 的索赔 。不可抗 力是 指合 同当事人 不 该索赔 的全部责任。承包人递交详 细的索赔报 告 ， 报告应在 索 ） 该 能预见 、 不能避免并且 不 能克服 的客观 情况 如极端 恶劣 的气候 、 赔事件或 者情 况产 生影响结束后 ２ ， ８ｄ内 或在承包人 可能建议并 洪水及战争等 ， 使工程 中断或合 同终止 引起 的索赔 。 经工程师认 可的其他期 限内 ， 交一份最终 索赔报告 。工程师在 递
２００８年 １１月
第３ ４卷 第 ３ ２期
山 西 建 筑
ＳＨ／ＮＸＩ ＡＲＣＨＩ Ｌ ＴＥＣｒＵＲＥ
电力建设工程中施工索赔论文
浅论电力建设工程中的施工索赔摘要：建设工程施工索赔是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。
专家、教授每每授课或专著中强调：“要赚钱靠索赔”。
建设工程索赔目前在我国的造价管理工作已取得了长足发展，索赔无论在数量或金额上都呈不断递增的趋势。
因此，有必要加强对电力建设工程施工索赔理论和方法的探讨，认真对待和搞好工程施工索赔工作。
提高企业的市场竞争力，对企业生存和发展有着重大的意义。
关键词：电力建设工程施工索赔0 引言3月11日，日本发生的9.0级特大地震，导致日本核电站福岛1号到4号机组都发生了爆炸出现泄漏险情。
这给中国核电近两年来一路高歌猛进，“核电过热”、“核电扎堆”敲响了警钟。
国家能源局局长张国宝指出“要坚决防止核电发展‘过热’趋势……”。
他在中美能源政策对话会议间隙接受采访时说：“在核能上我们宁可走得慢一点，产量少一点，也不能以牺牲安全为代价。
”。
经历了日本核泄漏事件影响，国家将加强对核电项目安全审查和暂停新项目审批。
而火电以迎来新一轮的机遇，专家指出，“十二五”电源规模较为乐观，特别是新疆等大型能源基地的电源点建设。
2015年，国内火电装机将达到9.6亿千瓦，装机占比下降至69%以内，“十二五”期间火电装机年均增长在5100万千瓦左右，考虑到目前的电荒问题，“十二五”新增装机会前高后低，未来3年火电市场大有可为。
但是，在过去的一轮电站建设中（从2003～2008年间），电力建设空前大发展，从表面上看，施工企业在这个机遇中也取得了长足的发展，但几个工程下来，在利润方面不容乐观。
直接表现在企业职工没明没黑玩命干活儿，工资收入没有提高，总比不上较为悠哉的电厂、供电等同行业单位。
大量管理人员流失，一线工人消积怠工，有的企业濒临破产…笔者且不敢言国家的宏观调控有问题，现仅从施工企业作为社会下游谋生的企业而言，如今的市场经济条件下，施工企业如何加强对建设工程施工索赔理论和方法的研究，认真对待和搞好建设工程施工索赔工作，保住自身继得利益的同时，能实现最大化。
论建筑施工项目成本管理与施工索赔
《建筑工程索赔》论建筑施工项目成本管理与施工索赔所在单位：专业班级：学生姓名：学生学号：指导教师：2012年12月28日目录前言一、当前项目成本管理存在的问题及原因1、滥用劳动力2、物资管理混乱3、机械施工效率低二、明确建筑施工项目的成本管理流程1、成本预测2、成本控制3、成本核算三、完善施工项目成本管理体制1、落实成本逐级负责制2、倒排完成分解目标3、堵塞漏洞杜绝浪费四、承包商向业主索赔（一）、合同文件引起的索赔1、合同文件的组成问题引起索赔2、合同缺陷（二）、因意外风险和不可预见因素引起的索赔1、人力不可抗拒的自然灾害2、特殊风险（三）、图纸或工作量表中的错误索赔五、索赔的程序参考文献论建筑施工项目成本管理与施工索赔摘要：在目前激烈的市场竞争中，建筑施工企业在工程建设中加强成本管理、降低成本是企业提高经济效益增强市场竞争力的重要手段，也是深化企业改革，转变企业经营机制、建立现代企业制度的需要。
积极进行施工索赔也是增加利润减少损失的一种重要方式。
关键词：施工项目成本管理索赔前言目前，施工企业正在加快融入国际成本管理与索赔的改革步伐。
企业转换管理机制之后，将为企业带来更多的利润和竞争优势。
面临着激烈的市场竞争，建筑施工企业能否在市场竞争中立于不败之地，关键在于企业能否为社会提供质量高、工期短、造价低的建筑产品。
由此可见工程施工项目的成本管理与索赔成了项目施工管理的核心内容。
工程施工项目的成本控制与索赔是贯穿于工程建设自招投标阶段直到竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节，必须在组织和控制措施上给予高度的重视，以期达到提高企业经济效益的目的。
一、当前项目成本管理存在的问题及原因当前项目部实行多种形式的经济承包责任制管理，项目部在施工生产和队伍素质方面都有了长足的进步。
但毋容置疑的是只管干活，不管算帐的生产模式仍然存在。
有的只顾生产任务的完成，成本意识淡薄，把成本管理看作可有可无。
近两年来在抓项目部达标升级，企业考核项目部的指标时，都重点放在生产任务完成上，客观上助长了这种行为。
试论建筑施工企业如何进行工程索赔及索赔管理
用索赔 ： 二是承包方要求业主偿付 由于非承包方原因导致工程延误所 造成的工期和相应增加 费用 的损失 ３ 加速施工引起 的索赔 ． ５ 当工程项 目的计划进度受到非承包方因素的影响 ． 使业主 的总 目 标工期和经济效益受 到影响 ． 业主 可采用 赶工措施 ． 向施 工方发 出加 速施工 的指令 ． 施工方投入更 多资源来完成该工程项 目． 要求 以确保 总目 标工期的实现 这时． 工方完全有理 由向业主提 出相关费用 的 施 索赔。 ３ 其他原因引起的索赔 ． ６ 如业主违约 ． 未按施 工合 同约定及 时提供施工场地 ． 时提交 不按 施工用 的图纸 、 资料 、 和支付工程款 。 设备 导致施工 队伍未能及时进场 施工 。 中断施工 ， 或 影响工 程进度 ， 施工方有权向业主提出相关工期 和 费用索赔
这种索赔 包括两方 面 ： 一是 由于天气 、 水文 、 地质条 件等 因素影 １ 承包方在事件发生后 的规定时 间内提交 了索赔意 向书和索赔报 ‘ ３ 响． 导致工期延长或延误 ． 由承包方 向业 主提出工期和相应增 加的费 告。
２ 工程索赔的原 则
２１ 工程索赔必须 以施工合 同为依据 ． 无论是风险事件 还是当事人完不成合同约定 ． 都必须在合 同中找 到相应 的依据 ， 双方 应依据合 同和事实 ， 有关 对索赔进行公平 的核实 和妥善处理。 ２ 及时 、 ． ２ 合理地处理索赔 索赔事件发生后 ， 的提 出和处理应当及时。 索赔 如不及 时． 对双方 都将产生不利影 响 ： 如果承包人 的索赔 长期得不到合理解决 ． 势必导 致其资金周转 困难 ， 同时 ， 还会影响工程进 度 ， 给双方带来不 利影 响。 处理索赔事件必 须坚持合理性原则 ． 既要考虑 国家 的有关规 定 ． 又应 考虑工程的实际情况 ２ 加强索赔管理 ． ． ３ 尽量减少工程索赔 大， 加上施工环境复杂、 设计考虑不周和某些不可预见性等因素 ． 可能 造成施工合同 中的某 些约定 与实际情况不符 ． 给承包企业带来不确定 风险 ， 导致施工索赔 事件不 可避免 。但是如果我们在施工管理 中尽量 将工作做到前面 ， 比如 ： 认真细致地做好图纸会审和技术交底工作 ， 减 少工程索赔事 件发生 件数 ． 便可使工 程得以顺 利进行 ． 降低了工程 既 投资 ， 又缩短 了施工工期 ， 乙双方皆大欢喜。 甲、
工程施工索赔论文(3篇)
第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。
一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。
随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。
2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。
3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。
4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。
5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。
三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。
2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。
3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。
4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。
2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。
3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。
4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。
工程施工阶段索赔事件
工程施工阶段索赔事件一、背景介绍某市政道路改造工程是该市政府为解决城市交通拥堵问题而启动的一项重要项目。
该项目包括道路拓宽、人行道改造、排水管道维护等多个方面，是对城市交通基础设施的一次全面提升。
为了确保工程质量，该市政府通过公开招标的方式选定了某建筑施工公司进行施工。
二、索赔事件起因在工程实施的过程中，施工公司发现设计方案中存在不合理之处，导致部分工程无法按照原设计要求完成。
此外，由于施工现场地势较为复杂，施工难度较大，给施工方带来了额外的施工成本和风险。
因此，施工公司向业主提出了索赔申请，以弥补额外成本和风险。
三、索赔申请施工公司向业主提交了详细的索赔申请清单，列明了每一笔额外费用的产生原因和计算依据。
其中包括设计变更造成的附加成本、地形复杂导致的额外施工费用、材料损失和浪费等多个方面。
施工公司认为，这些额外费用均是由于项目方原因而产生，应由业主承担。
四、业主反应业主收到施工公司的索赔申请后，委托了专业的第三方评估机构对申请进行审核。
评估机构对施工公司提出的每一笔索赔费用进行了认真审查，结合实际情况进行了合理性判断。
最终，评估机构认为施工公司提出的某些索赔内容确实存在合理性，可以予以一定的补偿。
五、协商解决在评估机构的调解下，施工公司和业主进行了详细的协商，商定了工程施工阶段索赔事件的解决方案。
根据评估结果，业主同意支付施工公司一定的额外费用，以弥补由设计变更和地形复杂引起的额外成本和风险。
双方签订协议，明确了每一笔费用的支付方式和时间，确保了索赔事件的顺利解决。
六、总结工程施工阶段索赔事件是工程施工中一个极为复杂的问题，需要各方之间进行充分的沟通和协商才能得以解决。
在本案例中，施工公司通过合理的索赔申请和专业的协商能力，最终成功解决了与业主之间的纠纷，确保了工程施工的正常进行。
同时，业主也通过第三方评估机构的验证，确保了索赔费用的合理性和公正性。
通过此次事件的处理，增进了双方的合作信任，为今后类似事件的处理积累了经验。
施工工程索赔制度
施工工程索赔制度一、总则1. 本索赔制度适用于所有参与本工程施工的承包商、分包商以及业主，旨在规范各方在施工过程中的索赔行为，确保工程顺利进行。
2. 索赔行为必须基于合同约定和相关法律法规，任何一方提出的索赔请求都应当有充分的事实依据和法律依据。
3. 本制度的解释权归项目管理部门所有，各部门和个人应严格遵守，不得擅自变更。
二、索赔条件1. 由于不可抗力导致工程延期或损坏，受影响方有权提出索赔。
2. 因业主要求变更设计或工程量导致成本增加，承包商可提出索赔。
3. 若因材料供应、设备故障等原因导致工程延期，相关责任方应承担相应的赔偿责任。
三、索赔程序1. 索赔意向通知：发现可能导致索赔的情况时，受影响方应在规定时间内向对方发出书面的索赔意向通知。
2. 索赔报告提交：在索赔事件发生后的一定期限内，提出索赔方应提交详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、金额及支持性文件。
3. 索赔审查与协商：接收索赔报告的一方应对报告进行审查，并在规定时间内给予答复。
双方应通过协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。
四、索赔时效1. 索赔意向通知应在索赔事件发生后的__天内提出。
2. 完整的索赔报告应在索赔事件发生后的__天内提交。
3. 索赔审查结果应在收到索赔报告后的__天内给出。
五、其他规定1. 所有索赔相关的文件和通信记录应妥善保存，作为日后可能的仲裁或诉讼的证据。
2. 本制度自发布之日起生效，如有更新，将另行通知。
六、结语施工工程索赔制度的建立和完善对于保障工程质量、控制成本和促进合作双方的和谐关系具有重要意义。
通过本制度的实施，可以有效地预防和解决工程过程中可能出现的争议，确保工程的顺利进行。
各方应本着公平、公正的原则，严格按照本制度的规定行事，共同维护工程的正常秩序和双方的合法权益。
工程建设中施工索赔论文
浅析工程建设中的施工索赔【摘要】建设工程费用索赔是承包工程管理中的一项专门内容，也是发承包双方争议最大的问题，所以应提高业主和承包商对工程索赔的认识，加强对索赔的管理，认真对待和搞好工程索赔。
【关键词】施工索赔分类索赔期限一、索赔的内容和分类（一）索赔的内容施工索赔的内容有费用索赔和工期索赔。
即要求对方偿付一定的费用或要求业方允许延长原合同期限，作为非承包商原因造成工程费用或工期延误的补偿。
而在实际工程中，往往同一索赔事项既有费用索赔又有工期索赔。
（二）索赔的分类变更。
在工程履约过程中，存在大量工程变更，既有工程变更指令形式产生的工程变更，也包括由建设方违约和不可抗力因素被动形成的工程变更。
在工程中较常见的有设计变更、施工方案变更、计划变更和新增工程。
（1）设计变更是指建设工程施工合同履行过程中，由工程不同参与方提出，最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。
（2）施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响，向监理工程师或建设方提出的改变原施工措施方案的过程。
（3）计划变更是指施工过程中，建设方因上级指令、技术因素或经营需要，调整原定施工进度计划，改变施工顺序和时间安排。
（4）新增变更是指施工过程中，建设方扩大建设规模，增加原招标工程量清单之外的建设内容。
上述情况通常既可提出费用变更，又可提出工期变更。
建设方违约：（1）因建设方未能按合同约定提供必须的施工条件导致工程无法按预定计划实施。
如未移交场地、未提供水电接驳点、未接通场外道路、未办理施工许可、未提供原始测量点及施工图纸未到等，造成施工方无法按时开工，由此引起的设备浪费及人员窝工，发生费用及工期索赔。
（2）建设方未能按合同约定支付工程款，造成现场无法正常施工甚至停工，发生费用及工期索赔。
政策性变化：由于政府发布的物价、定额、规费及税费等变化上涨增加工程造价导致施工企业利益损失，发生工程索赔。
名词解释 工程施工索赔
名词解释工程施工索赔一、工程施工索赔的背景在工程项目的实施中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失是非常常见的。
这些原因可能包括设计变更、现场施工条件与预期不符、合同规定的风险分配不合理、双方误解或错误理解等。
当这些原因导致工程方面发生费用或损失时，工程方往往会提出索赔要求。
而被索赔方则需要根据合同协议、相关法律法规、实际情况等因素来判断索赔请求的合理性，做出相应的决策。
二、工程施工索赔的定义工程施工索赔是指在工程项目实施过程中，由于各种原因导致工程方面发生额外费用或损失，工程施工方要求对方承担相应责任并进行补偿的一种行为。
工程方在提出索赔请求时，通常需要提供相关证据、数据等支撑材料，并说明索赔的理由和计算方法。
三、工程施工索赔的基本要素工程施工索赔的基本要素包括索赔请求、索赔原因、索赔金额、索赔证据等。
在提出索赔请求时，工程方需要清晰地表达索赔原因，提供相应的证据材料支持，并说明索赔的计算方法和金额。
被索赔方则需要对索赔请求进行审查、评估，并根据具体情况做出合理的决策。
四、工程施工索赔的类型根据索赔的原因和内容，工程施工索赔可以分为多种类型。
常见的索赔类型包括工程变更索赔、工程延期索赔、工程不足索赔、工程错误索赔、工程争议索赔等。
每种类型的索赔都有其特定的要求和处理方式，需要根据具体情况来进行处理。
五、工程施工索赔的处理原则在处理工程施工索赔时，通常需要遵循一定的处理原则。
其中包括保持公正、客观和透明、遵守合同规定、尊重实际情况、尽量协商解决、依法处理等。
只有在遵循这些原则的基础上，才能更好地处理工程施工索赔，并最终达成双方的协议。
六、工程施工索赔的影响工程施工索赔的处理结果可能对工程项目的进度、质量、成本等方面产生重要影响。
如果索赔处理不当，可能会导致双方关系恶化，影响到工程项目的正常实施。
因此，需要在处理工程施工索赔时，谨慎、客观地处理，寻求双方的合作和协商，以达成双方的共识。
七、工程施工索赔的案例分析通过对一些实际案例的分析，可以更好地理解工程施工索赔的具体处理过程和方法。
工程索赔制度(4篇范文)
工程索赔制度（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程索赔制度（4篇范文）第1篇工程索赔制度日前，整个国内建筑业处于买方市场，正规通过法律途径索赔的案例并不多见，但作为工程变更等原因出现的签证导致投资增加的事例都很普遍，因此为控制投资，同时保护承包商的合理权益，减少不必要的纠纷，在合同补充条款中尽量明确涉及索赔的内容是很有必要的。
工程施工合同索赔分类标准
工程施工合同索赔分类标准一、索赔的定义及原则索赔是指在工程施工合同履行过程中，因一方未能按照合同约定履行义务，或者由于不可抗力等其他原因，导致另一方承受额外成本或损失，因此要求对方给予补偿的法律行为。
索赔的原则应当基于合同条款、相关法律法规以及行业惯例，确保索赔的合法性、合理性和及时性。
二、索赔的分类1. 工期索赔：由于甲方原因导致的工程延期，如设计变更、材料供应延迟、施工现场条件不具备等，乙方有权要求顺延工期并可能要求相应的经济补偿。
2. 经济索赔：包括因甲方原因导致的成本增加、利润损失、机械停滞费用、人工窝工费用等，乙方可根据实际损失向甲方提出经济补偿。
3. 质量索赔：若工程质量未达到合同约定的标准，或因甲方提供的材料、设备不符合要求，乙方可要求甲方承担修复、返工或赔偿损失的责任。
4. 变更索赔：在工程施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致乙方工作量发生变化，乙方可根据变更情况要求调整合同价款或工期。
5. 不可抗力索赔：由于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按期完成，受影响方可根据实际情况要求免除责任或减少损失。
三、索赔的程序1. 提出索赔意向：发现可能产生索赔的情况时，应及时书面通知对方并提出索赔意向。
2. 准备索赔文件：收集并整理相关证据，包括合同文本、变更指令、工程日志、照片、视频等，准备详细的索赔报告。
3. 提交索赔报告：将编制好的索赔报告及相关证明材料提交给对方审核。
4. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、索赔的注意事项1. 索赔应当基于充分的事实和法律依据，避免无理取闹或滥用索赔权利。
2. 索赔报告应当清晰、准确、完整，便于对方理解和接受。
3. 索赔过程中应保持沟通透明，及时更新信息，避免误解和不必要的纠纷。
4. 注意索赔时效，超过合同约定的时限可能会丧失索赔权利。
论工程量清单模式下施工索赔
论工程量清单模式下施工索赔胡欣茹(河北金石工程造价咨询有限公司，河北石家庄050031)工程技术脯要】结舍多年的实际工作经验，介绍了工程量清单计价模式下施工索赔的相关概念及其意义，探讨了工程索赔的识别、计算方法以及索赔策略，供相关人士参考。
屠玉毫间清单量计份模式；施工索赔；识别；计算；策略1引言1．1工程量清单的概念工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
它是招标文件的组成部分，由招标人发出，如中标且签定合同，即成为合同的组成部分。
按照健设工程工程量清单计价规渤，工程量清单计价模式下的工程费用包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费及税金。
12．工程量清单计价索赔管理的意义我国于2003年颁布了健设工程工程量清单计价规渤，并于2003年7月1日正式实施。
工程量清单计价是改革和完善工程价格管理体制的一个重要组成部分。
它相对于传统的定额计价方法是一种新的计价模式，或者说是一种市场定价模式。
但是，由于我国目前建筑安装市场不够完善，投资主体以及投资代理^行为的不规范，或者是由于对清单和计价规范不熟悉，在清单编制和清单计价中还存在一些问题，在工程造价控制方面仍然存在一些缺陷。
这必将增加变更处理的难度，引起承发包双方(特别是承包方)施工索赔的发生，增加费用控制和预算控制的难度。
安装业科技含量比较低，研究工程量清单计价模式下的旌工索赔，对加快合同法制化的建设步伐，促进建筑安装业的平稳健康发展，更好地与国际接轨有积极作用。
2索赔机会的识别21合同文件识别承包商分析合同文件是识别索赔机会的一条重要途径。
业主与承包商签订的合同文件，规定T_ql生与承包商之间的责任权利以及风险分配。
由于时间紧迫和编制人员业务素质等原因，合同文件总有-TFp=善或欠缺之处。
因此，承包商在招投标阶段进行索赔机会分析，首先要分析招标文件和合同文件。
22工程量清单识别承包商对工程量清单的仔细研究，也是寻求索赔机会的一个良好途径。
论水利工程施工索赔
论水利工程施工索赔水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分，对于保障民生、促进经济发展具有至关重要的作用。
然而，在水利工程施工过程中，由于各种不可预见的因素，施工索赔的情况时有发生。
施工索赔不仅涉及到经济利益的分配，还可能影响工程的进度和质量。
因此，深入研究水利工程施工索赔具有重要的现实意义。
一、水利工程施工索赔的概念及类型施工索赔是指在施工合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同义务，或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在水利工程中，施工索赔主要包括以下类型：1、工期索赔：由于业主原因、不可抗力等导致工程延误，施工方要求延长工期。
2、费用索赔：包括因工程变更、物价上涨、政策调整等导致施工成本增加，施工方要求业主补偿费用。
二、水利工程施工索赔产生的原因1、业主方面的原因业主未能按时提供施工场地、施工图纸等必要条件。
业主提出工程变更，导致施工方案调整和费用增加。
业主未按合同约定支付工程款项。
2、设计方面的原因设计图纸存在错误、遗漏或不合理之处，需要修改和补充。
设计变更频繁，影响施工进度和成本。
3、施工方面的原因施工组织不当，导致施工进度延误或成本增加。
施工质量不符合要求，需要返工修复，增加费用。
4、自然和社会环境方面的原因遭遇恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素，影响工程施工。
政策法规的变化，如环保要求提高、税收调整等。
5、合同方面的原因合同条款不清晰、不完善，存在歧义或漏洞。
合同中对风险分担约定不合理。
三、水利工程施工索赔的依据和程序1、索赔依据合同文件：包括施工合同、招标文件、投标文件等，是索赔的最主要依据。
法律法规：如建筑法、合同法等相关法律法规。
工程惯例：行业内普遍认可的施工规范和做法。
各种凭证：如工程进度记录、施工日志、往来函件、会议纪要、现场照片等。
2、索赔程序索赔意向通知：在索赔事件发生后的一定时间内，施工方向业主发出索赔意向通知，表明索赔的意愿。
谈谈工程施工索赔论文
论文题目：工程施工索赔的现状及对策研究摘要：随着我国建筑市场的不断发展，工程施工索赔问题日益凸显。
本文通过对工程施工索赔的现状进行分析，找出存在的问题，并提出相应的对策，旨在为我国建筑企业提供有益的参考。
关键词：工程施工；索赔；现状；对策一、引言工程施工索赔是建筑企业在施工过程中，由于合同履行过程中出现的争议，依据合同条款和相关法律法规，向对方提出的经济补偿或工期顺延的要求。
近年来，我国建筑市场发生了多起较大的工程施工索赔案件，不仅给企业带来了经济损失，还影响了工程项目的顺利推进。
因此，研究工程施工索赔的现状及对策具有重要的现实意义。
二、工程施工索赔的现状1. 工程施工索赔案例增多：随着建筑市场的竞争加剧，企业为了获取更多的市场份额，不断降低报价，导致合同履行过程中出现争议的风险增加。
据相关数据显示，近年来我国工程施工索赔案例呈现出上升趋势。
2. 索赔金额较大：由于工程项目规模不断扩大，施工过程中涉及的资金量也不断增加，因此，工程施工索赔金额普遍较大。
这使得企业面临较大的经济压力，甚至可能导致企业资金链断裂。
3. 索赔原因多样化：工程施工索赔的原因包括设计变更、合同条款不明确、施工条件变化、材料价格波动等。
这些原因往往交织在一起，使得索赔案件复杂化。
4. 索赔成功率较低：由于我国相关法律法规不完善，加之建筑市场信用体系不健全，导致工程施工索赔成功率较低。
据调查，我国工程施工索赔成功率仅为50%左右。
三、工程施工索赔存在的问题1. 合同管理不规范：部分建筑企业合同管理水平较低，合同签订不严谨，导致在施工过程中出现争议。
2. 证据收集不充分：企业在发生索赔事件时，往往由于证据收集不充分，导致索赔失败。
3. 法律法规不完善：我国现有的法律法规对工程施工索赔的规定不够明确，为企业提供了可乘之机。
4. 信用体系不健全：建筑市场信用体系不健全，导致部分企业采取不正当手段，损害他人利益。
四、工程施工索赔的对策1. 加强合同管理：建筑企业应提高合同管理水平，确保合同条款的严谨性，降低合同履行过程中的风险。
施工企业在工程项目建设中索赔工作论文
施工企业在工程项目建设中的索赔工作探讨摘要：在现代企业管理制度逐步健全，国家及地区法规标准逐步完善的今天，施工企业的利润空间整体逐步降低。
如何在工程项目管理中降本增效，确保盈利空间，一直是施工企业在探索和追求的目标。
做好工程项目建设中的索赔工作，已经成为提高企业利润的有效手段。
本文主要阐述了做好施工企业工程项目建设中索赔工作的一些要点和注意事项。
关键词：工程项目索赔abstract: in the modern enterprise management system and gradually improve, national and regional standards gradually improve today, the profit space of construction company is gradually reduced overall. how to manage in project to fall this synergism, ensure profit space, has been the construction enterprises in the exploration and pursuit of the goal. do a good job in project construction claim work, has become the effective means to increase the profit of enterprise. this article mainly elaborated the construction enterprise engineering project construction claim work of some of the main points and matters needing attention.keywords: engineering project; claim中图分类号：tu71在工程项目建设的全过程，对于施工企业的项目利润的来源不外乎三个方面，一是合同本体既定的利润，二是工程变更洽商产生的利润，三是工程索赔产生的利润。
施工与工程索赔
施工与工程索赔施工是指将建筑工程设计图纸和技术要求转化为实物工程的具体过程。
而工程索赔则是指在施工过程中由于一些不可抗力或者其他相关原因导致的工程进度延误、成本增加等情况下，承建方向业主提出索赔要求的行为。
施工与工程索赔是在建筑工程项目中一个不可忽视的环节，下面将对施工与工程索赔进行探讨。
一、施工1. 施工过程施工过程中需要根据设计图纸和技术要求进行开挖、浇筑、装修等一系列工作。
施工人员需要具备相应的专业知识和技能，严格按照施工规范和安全标准进行操作，确保施工质量和安全。
2. 施工风险施工过程中存在一定的风险，如不可预见的地质条件、材料质量问题等。
因此，在施工前需要进行详细的风险评估，并采取相应的措施进行防范，以减少施工中可能出现的问题。
二、工程索赔1. 工程索赔的定义工程索赔是指在施工过程中，由于各种原因导致工程进度延误、成本增加等问题所引起的索赔要求。
承建方可以根据相关合同和法律规定提出索赔，以维护自身权益。
2. 工程索赔原因工程索赔的原因多种多样，如设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。
这些原因导致了工程进度的延误或成本的增加，承建方可以通过合同规定的索赔条款进行索赔申请。
3. 工程索赔程序工程索赔程序一般包括索赔申请、索赔证据提交、索赔费用计算、索赔金额确定等环节。
承建方需要准备充分的证据和相关文件以支持索赔申请，并与业主进行协商和谈判，最终确定索赔金额。
4. 工程索赔的重要性工程索赔是承建方在施工过程中维护权益的重要手段。
通过合理的索赔申请，承建方可以获得合理的补偿，减少经济损失，并提高工程的透明度和可控性。
结语施工与工程索赔是建筑工程项目中的重要环节。
在施工过程中，需要严格遵守施工规范和安全标准，确保工程质量和安全。
而在工程索赔中，承建方需要依据相关合同和法律规定，合理申请索赔，并与业主进行协商和谈判，维护自身权益。
通过施工与工程索赔的有效管理，可以提高工程的效益和可持续发展。
施工中的合理索赔方式
施工中的合理索赔方式在工程施工中，往往会遇到各种困难和问题，这些问题可能会导致工期延误、质量问题或者造成经济损失。
为了维护施工方和业主双方的合法权益，合理索赔方式成为了不可忽视的一环。
本文将就施工中的合理索赔方式进行探讨，并提供一些建议。
一、认真履行合同约定首先，施工方应当充分了解合同内容，并在施工过程中严格按照合同约定进行操作。
在遇到问题时，施工方首先应该分析问题原因，并查明责任主体。
如果责任在业主一方，则可根据合同约定进行索赔；如果责任在施工方一方，则需要认真对待问题，并严格按照合同约定进行赔偿或协商解决。
二、及时记录问题和证据在施工过程中，施工方应当及时记录遇到的问题，并采取适当的措施进行解决。
同时，相关责任人应当仔细保留与问题相关的证据，包括但不限于施工记录、照片、视频等。
这些证据将有助于后续的索赔工作，并确保索赔的合理性与有效性。
三、与业主保持良好沟通良好的沟通是解决问题的关键，施工方和业主之间应保持及时、准确的沟通。
当施工方遇到无法解决的问题时，应及时向业主报告，并与业主共同商讨解决方法。
同时，施工方应当保持耐心和诚信，尽量减少纠纷的发生。
四、合理估算索赔金额在进行索赔时，施工方应当根据实际损失进行合理估算。
索赔金额应当包括直接损失和间接损失，且必须基于具体的证据和合同约定。
合理估算索赔金额不仅能够保护施工方的合法权益，也有助于与业主的协商及解决问题。
五、与业主协商解决在进行索赔时，施工方应当与业主进行充分的协商。
双方应当本着合作共赢的原则，寻求问题解决的最佳途径。
在协商过程中，双方可以通过加大合作力度、延长工期或者以其他方式进行补偿或协商解决。
在协商过程中，施工方应当展示出诚信和合作的态度，以维护长期合作关系。
总之，施工中的合理索赔方式是维护双方合法权益的重要手段。
施工方应当充分了解合同约定，及时记录问题和证据，并与业主保持良好沟通。
在索赔过程中，合理估算索赔金额，并与业主进行充分协商，以达成问题解决的最佳结果。
论施工索赔管理工作
是盈 亏成败 的一大关键。以下是对 工程 施工索赔的一点认识 。
一
、
施工 索赔 的概 念
应提 出正式 的书面报告 ，内容力求确凿 ，简明扼要 ，理 由充分 ，程 中 由于 甲方或非本企业 的原 因使本 企业 四、索赔 的条 件和 程序 《 建设工程工 程量清单计价规 范》Ｇ Ｂ Ｓ ０ ５ ０ ０ — ２ ０ ０ ８ 对索赔作 了较大 付 出了额外 的费用 ，通过 合法的程序要 求业主合理补偿 造成的损 失。 也就是说 ，凡是超 出原合 同规定 的行 为给承包商带 来的损失 ，无 论是 的补充，规定更加明确具体。更 具操作 性。 （ 一 ）索赔的条件。 时间上 的还 是经济上 的。只要承包商 认为不能从 原合同规定 中获 得支 付的额外开 支。应得到经 济时间补偿 的，均有权 向业 主提 出索赔 。一 是 正 当的索 赔理 由；二是 有效 的索赔 证据 ；三 是在合 同约定 般 地 ，施工 索赔是承包 商 向业主提 出的要求 ，这是狭 义的索赔 ，从广 的时 间内提 出。必须有 正当的索赔理 由是任 何索赔事件成立 的前提条 义上讲索赔应 包括承包商 向业主提 出的索赔和业主 向承 包商提 出的索 件 。对正 当索赔理 由的说 明必须有证据 ，没有证据或证据 不足 ，索赔 是难 以成功 的。所 以索赔 证据要真实 、全 面、关联 、及 时并具有法律 赔 ，后者称 为反索赔，故索赔也是双向性的。 证明效力。 二 、引起 索赔 的原 因 （ 二）承包人索赔的程 序。 １ ． 施工过程的难度和复杂性增大。 ｌ ＿ 承包人在合 同约定的时间 内向发包人递交索赔意 向通知书 。 随着社会 的发展 ，出现了越来越 多的新技术新 工艺 ，业主对 建设
工程建筑
论施 工索赔 管理 工作
霍立涛
建筑施工的索赔管理
建筑施工的索赔管理建筑施工这事儿，就像搭积木，得小心翼翼，可有时候啊，就算再小心，也难免会出岔子。
这时候，索赔管理就登场啦！咱先说这索赔是啥。
你就把它想象成你在菜市场买菜，摊主给你的菜不新鲜，你得让他给个说法，补点啥或者退点钱，这就是索赔。
在建筑施工里，要是因为各种原因，比如甲方改主意啦，材料出问题啦，天气捣乱啦，导致施工方多花了钱，或者耽误了工期，那施工方就得找甲方要个补偿，这就是建筑施工的索赔。
索赔可不容易，就像走钢丝，得步步为营。
你得有确凿的证据，就像打官司要有证据一样。
比如说，因为甲方临时要改设计，那得有甲方签字的变更通知，不然人家能说你瞎掰。
还有啊，施工过程中的各种记录，什么材料进场时间、工人干活的时间、天气情况等等，都得记清楚。
这就好比你记账，每一笔都得明明白白，要不然到时候自己都糊涂了。
而且，索赔还得讲时机。
你不能等工程都结束了，才想起来索赔，那黄花菜都凉了。
得在事情发生的时候，及时跟甲方沟通，让他们知道这事儿对咱的影响。
这就跟你发现衣服有质量问题，得马上找店家，拖久了人家可就不认啦。
索赔的文件也得写得漂亮。
不能乱七八糟，得条理清晰，让人一看就明白。
把事情的来龙去脉说清楚，损失有多少，为什么要索赔，都得有理有据。
这就像写作文，得有主题，有论据，有结论，才能让人信服。
还有啊，索赔的时候态度也很重要。
不能像个泼妇骂街，得有理有据，客客气气。
毕竟以后还可能合作呢，不能把关系搞僵了。
但也不能太软，让人觉得你好欺负。
这就像跟人谈判，得有底气，有策略。
再说说甲方那边。
他们接到索赔也头疼啊，得仔细核实，看看是不是真有这回事。
所以咱们的索赔材料就得过硬，让他们挑不出毛病。
建筑施工的索赔管理，其实就是一场博弈。
施工方要维护自己的利益，甲方要控制成本，大家都得在合理的范围内争取自己的权益。
这就像跳双人舞，得配合好，不然就踩脚啦！总之，建筑施工索赔管理是个细致活，要眼观六路，耳听八方，把该做的都做到位，才能最大程度地保障自己的权益。
施工合同索赔及变更典型做法
施工合同索赔及变更典型做法我弄施工合同索赔及变更这事儿可有些年头了，一开始也是一头雾水。
先说索赔吧。
我觉得最重要的一点是你得有依据。
就像你跟人要钱，你得有理有据才行。
我之前有个项目，施工的时候遇到地下有好多大石头，这可没在合同预期里面，这就可能造成索赔事件了。
这时候你就要赶紧把相关的证据收集起来。
比如说石头的照片，当时挖土的设备工作的时长突然变长的记录，还有现场工人额外耗费的工时记录。
就好比你去打官司，这些就是你的证据。
千万不能觉得麻烦就不做细致了，我刚开始就吃过这个亏。
有一次也是类似的情况，该记的没记全，到时候客户不认账，索赔就很困难。
那收集好证据之后呢，还得看合同条款。
得在合同允许的时间范围内提出索赔要求。
这就好比你买东西要在保质期内找售后一样。
按照合同上规定的程序走很重要。
比如说合同上可能要求先写一个索赔意向书，你就得规范地写，把事情说清楚，像什么是索赔事件，大概预估会索赔多少钱或者工期要顺延多久这些。
说完索赔，再讲讲变更。
变更我感觉有时候是个更头疼的事儿。
我试过很多次自己觉得变更不大，就没太在意那些手续。
结果后来麻烦就来了。
其实每一个变更，哪怕只是小改动，也得有变更通知单。
这是非常重要的。
比如说有个项目里，业主要求把房间里的一个插座位置移动一下，看起来是个小事情，但是如果没有变更通知单，日后结算的时候可容易扯皮呢。
咱得知道变更了什么内容，这就得详细写在通知单上，就像写说明书似的，把原来是什么样，现在要变成什么样写清楚。
哎，还有个事儿。
无论是索赔还是变更，和甲方或者监理的沟通可太重要了。
我曾经有个项目，在索赔过程中，最开始和甲方沟通得不好，人家以为我们是想故意多要钱，一度态度很不好。
后来我就耐心地去跟他们解释，把收集好的证据一点点给他们看，告诉他们我们是按照合同办事，也不是无理取闹。
从那以后我就知道，不管心里多委屈或者多着急，都要心平气和地去沟通。
在变更的时候，要是能提前和他们沟通好，让他们意识到变更的必要性和合理性，那后面的手续都会顺利很多。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
论施工索赔摘要随着我国改革开放将进一步深化，社会主义特色的市场经济体制也将日趋成熟和完善，建筑行业规范化、法制化进程大大加快，工程项目也逐步按照国际惯例进行管理。
在选择合理低价中标的经营策略下，增强索赔意识、重视施工索赔问题是承包人提高工程经济效益的一个非常重要的途径。
索赔是指在工程施工合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能全面适当履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。
在工程承包过程中，对承包人而言，只要不是自身的责任，而是由于外界干扰造成的工期延误和成本增加，都有理由也应当提出索赔。
关键词： 1、施工索赔 2、索赔报告 3、索赔注意事项序言索赔是合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财务、金钱等方面的正当权利要求，是社会科学和自然科学融为一体的多边科学，它涉及到商贸、财会、法律、公共关系和工程技术、工程管理等诸多专业学科。
在国内外工程承包中，工程索赔是经常大量发生且普遍存在的管理业务，是受损一方维护自身合法利益的权利。
在实际工作中，有些施工企业没有对索赔引起足够的重视而且在实施索赔对需要索赔的根据、内容、程度等不太了解，造成经济签证等资料不完整或不合理，致使企业受到经济损失时得不到合理补偿。
因此，在市场经济中，施工企业从事经营工作的专业人员要以高度负责的敬业精神。
为企业经济效益，必须要重视索赔，积极、主动的寻找索赔事件。
但同时，施工企业必须认识到索赔的前提是公正合理的原则。
要有充分的证据和理由，不能泛用索赔。
目录一、序论................................... 错误！未定义书签。
二、索赔的分类 (1)三、施工索赔程序及索赔报告的内容........... 错误！未定义书签。
四、施工索赔应注意的问题 (7)五、工程索赔的意义 (9)六、索赔的计算 (10)七、结语 (11)参考文献 (12)一绪论索赔是合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财务、金钱等方面的正当权利要求，是社会科学和自然科学融为一体的多边科学，它涉及到商贸、财会、法律、公共关系和工程技术、工程管理等诸多专业学科。
在国内外工程承包中，工程索赔是经常大量发生且普遍存在的管理业务，是受损一方维护自身合法利益的权利。
在实际工作中，有些施工企业没有对索赔引起足够的重视而且在实施索赔对需要索赔的根据、内容、程度等不太了解，造成经济签证等资料不完整或不合理，致使企业受到经济损失时得不到合理补偿。
因此，在市场经济中，施工企业从事经营工作的专业人员，必须要重视索赔，积极、主动的寻找索赔事件。
但同时，施工企业必须认识到索赔的前提是公正合理的原则。
要有充分的证据和理由，不能泛用索赔。
索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
在实际工作中，“索赔”是双向的，发包人和承包人都可能提出索赔要求。
通常情况下，索赔是指承包人（发包人）在合同实施过程中，对于非自身原因造成的工期延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。
索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。
索赔在一般情况下都可以通过协商调解方式友好解决，若双方无法达成妥协时，争议可通过仲裁和诉讼解决。
二索赔的分类施工索赔的分类（一）按索赔的合同依据分类1.合同中明示的索赔合同中明示的索赔是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济赔偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，称为明示条款。
2.合同中默示的索赔合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款含义，推论出承包人有索赔权。
这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。
这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”（二）按索赔目的分类1.工期索赔由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为工期索赔。
工期索赔形式上是对权力的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。
一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了承担拖期违约赔偿费的严重风险，而且可能提前工期得到奖励，最终仍反映在经济收益上。
2.费用索赔费用索赔的目的是要求经济补偿。
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。
（三）按索赔事件的性质分类1.工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。
这是工程中常见的一类索赔。
2.工程变更索赔由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期拖延和费用增加，承包人对此提出索赔3.合同被迫终止的索赔由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
4.工期加速索赔由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
5.意外风险和不可预见因素索赔在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害。
特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索6.其他索赔如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。
三施工索赔程序及索赔报告的内容3.1施工索赔程序（一）承包人提出索赔要求(1). 发出索赔意向通知发现索赔或意识到存在索赔机会后，承包人要做的第一件事就是要将自己的索赔意向书面通知监理工程师。
这种意向通知是非常重要的，它标志着一项索赔的开始。
承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知。
该意向通知通常包括以下四个方面的内容：a. 事件发生的时间和情况的简单描述；b. 索赔依据的合同条款和理由；c. 有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态；d. 对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度。
一般索赔意向通知仅仅是表明意向，应简明扼要，涉及索赔内容但不涉及索赔金额。
(2) 递交索赔报告索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
索赔报告的内容应包括：索赔事件发生的经过、索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔的要求及详细计算方法，以及应附上相关的证明材料。
如果索赔事件的影响持续存在，28天内还不能算出索赔额和工期顺延天数时，承包人应按工程师合理要求的时间间隔（一般为28天），定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。
在该项索赔事件结束后的28天内，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。
（二）工程师审核索赔报告(1). 工程师审核承包人的索赔申请接到承包人的索赔意向通知后，工程师应建立自己的索赔档案，密切关注事件的影响，检查承包人的同期纪录时，随时就纪录内容提出自己的不同意见或希望应予以增加的记录项目。
在接到正式索赔报告以后，认真研究承包人报送的索赔资料。
首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期纪录；其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。
尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。
最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔金额和工期顺延天数。
（2）判定索赔成立的原则a. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；b. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任和风险责任；c. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
（3）确定合理的补偿额a. 工程师与承包人协商补偿工程师审核索赔报告后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大。
主要原因是对承担事件损害责任的界限划分不一致，索赔证据不充分，索赔计算的依据和方法分歧较大等，因此双方应就索赔的补偿进行协商。
b. 工程师索赔处理决定经过认真分析研究，与承包人和发包人充分讨论后，工程师应该在一定时间内向发包人和承包人提出自己的索赔处理决定。
《建设工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人提交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的索赔要求已经认可。
工程师在“工程延期审批表”和“费用索赔审批表”中应简明地叙述索赔事项、理由和建议给予补偿的金额和延长的工期，论述承包人索赔的合理和不合理方面。
通过协商，工程师与承包人达不成共识时，承包人仅有权得到工程师认可的补偿金额和顺延的工期。
当然，承包人仍然具有继续索赔的权利，直至通过仲裁和诉讼解决争议。
工程师批准的补偿金额和顺延的工期天数如果在发包人的授权范围内，则工程师可将此结果通知承包人，并抄送发包人。
补偿金额将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中。
如果工程师批准的额度超过其权限的，则应报请发包人批准。
(4)承包人是否接受最终索赔处理通常，工程师的索赔处理决定不是终局性，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。
如果承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。
如果承包人对工程师的决定不满意，就会导致合同争议。
通过协商双方达成互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式，如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
3.2编写索赔报告的基本要求索赔报告是具有法律效力的正规书面文件，对重大的索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。
编写索赔报告的一般要求有以下几个方面：(一) 索赔事件应是真实的这是整个索赔的基本要求，关系到承包商的信誉和索赔的成败，必须保证。
如果承包商提出不实的、不合情理、缺乏根据的索赔要求，工程师会立即拒绝，而且会影响对承包商的信任和以后的索赔。
索赔报告中所提出的干扰事件必须有可靠得力的证据来证明，这些证据应附于索赔报告之后；对索赔事件的叙述，必须明确、肯定，不含任何的估计和猜测，也不可用估计和猜测式的语言，诸如“可能、大概、也许”等，这会使索赔要求显得苍白无力。
（二）责任分析应清楚、准确、有根据索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明承包商的索赔完全按照合同规定程序进行的。
一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的，*考试吧*应将责任全部推给对方。