民事反诉状(建设工程施工合同纠纷)
建设工程施工纠纷反诉(3篇)
第1篇建设工程施工合同纠纷在建筑行业中是一个常见的法律问题。
当合同双方在施工过程中产生争议时，除了提起本诉之外，被告还可以采取反诉的方式维护自身权益。
本文将围绕建设工程施工纠纷反诉展开论述。
一、反诉的概念反诉是指在被告对原告提起的诉讼中，以原告为被告，提出与本诉相关联的独立诉讼请求。
反诉具有以下特点：1. 独立性：反诉是被告提出的独立诉讼请求，与原告的诉讼请求具有关联性，但并不从属于原告的诉讼请求。
2. 同时性：反诉与原告的本诉同时提出，被告在本诉中提出反诉。
3. 相互关联性：反诉与原告的本诉在事实和法律关系上具有关联性，共同构成一个完整的诉讼。
二、建设工程施工纠纷反诉的情形1. 质量问题反诉：当原告以工程质量不合格为由提起诉讼时，被告可以提出反诉，要求原告承担工程质量不合格的责任，并赔偿因质量问题造成的损失。
2. 工期延误反诉：如果原告因自身原因导致工期延误，被告可以提出反诉，要求原告承担延误工期所造成的损失。
3. 工程款支付反诉：在工程款支付纠纷中，被告可以提出反诉，要求原告支付工程款，或者减少因原告原因导致的工程款。
4. 材料供应反诉：如果原告提供的材料不符合合同约定，被告可以提出反诉，要求原告承担材料不合格的责任，并赔偿损失。
三、反诉的处理1. 法院审查：法院在受理反诉后，应对反诉是否符合法定条件进行审查，包括反诉的独立性、同时性和相互关联性等。
2. 证据收集：被告在提出反诉时，应提供充分证据证明其反诉请求的合法性。
3. 合并审理：法院可以决定将反诉与本诉合并审理，共同解决双方之间的纠纷。
4. 判决执行：法院在作出判决后，应根据判决结果对双方进行执行。
总之，建设工程施工纠纷反诉是被告维护自身权益的一种有效手段。
在处理反诉时，法院应严格审查反诉的合法性，确保双方权益得到公平保护。
同时，当事人应充分了解反诉的相关法律规定，以便在争议发生时能够采取合适的法律手段维护自身权益。
第2篇一、建设工程施工纠纷反诉的构成要件1. 反诉的独立性：反诉必须具有独立性，即与原诉之间不存在必然的因果关系，且反诉请求的成立与原诉请求的成立互不依赖。
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文尊敬的法院：我是本案被告（或称“反诉原告”），针对原告提出的诉讼请求，我在此提出反诉。
现将有关情况和理由陈述如下：一、事实与理由（1）合同履行情况根据双方签订的工程合同（合同编号：XXXXXX），我方作为承包方，负责XX项目的建设工作。
合同明确规定了工程的施工范围、质量标准、工期要求以及付款方式等。
我方严格按照合同约定，按时完成了所有施工任务，并确保了工程质量符合标准。
（2）争议产生在工程竣工验收后，原告却以工程质量不合格为由，拒绝支付剩余工程款。
我方对此进行了多次沟通协商，但原告始终未能提供充分的证据证明工程质量存在问题。
因此，我方认为原告的行为构成了违约。
（3）反诉请求鉴于上述情况，我方提出以下反诉请求：a. 要求原告立即支付剩余工程款项；. 要求原告赔偿因拖延支付工程款给我方造成的经济损失；c. 要求原告承担本案的诉讼费用及其他合理费用。
二、证据材料为了支持我的反诉请求，我方提交以下证据：（1）工程合同原件及复印件，证明双方的权利义务关系；（2）工程竣工验收报告及相关证明材料，证明工程质量符合合同要求；（3）工程款项支付记录，证明我方已按合同规定先行支付部分款项；（4）双方沟通协商的书面记录或邮件往来，证明我方积极解决问题的态度；（5）其他相关证据。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
原告未按合同约定支付工程款，已构成违约。
我方有权依法要求原告承担相应的违约责任。
四、结论我方请求法院依法审理本案，并支持我方的反诉请求。
同时，我方愿意接受法院的调解，以期达成双方都能接受的解决方案。
此致敬礼！反诉原告：（签名或盖章）日期：年月日。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状
尊敬的法官：
原告（反诉被告）[原告名称]与被告（反诉原告）[被告名称]因建设
工程合同纠纷一案，原告（反诉被告）现依法提出反诉。
一、反诉请求：
1. 判令被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）因工程延期造成的损
失共计[具体金额]元。
2. 判令被告（反诉原告）支付原告（反诉被告）因工程质量问题导致
的修复费用[具体金额]元。
3. 判令被告（反诉原告）承担本案的诉讼费用。
二、反诉事实与理由：
1. 根据双方签订的建设工程合同，工程应于[具体日期]前竣工。
然而，被告（反诉原告）未能按期完成工程，导致原告（反诉被告）无法按
时投入使用，造成了严重的经济损失。
经核算，该损失共计[具体金额]元。
2. 在工程验收过程中，原告（反诉被告）发现工程存在多处质量问题，包括但不限于[具体质量问题]。
原告（反诉被告）多次要求被告（反
诉原告）进行修复，但被告（反诉原告）至今未能履行修复义务。
为
保证工程质量，原告（反诉被告）不得不自行承担修复费用，共计[具
体金额]元。
3. 根据《中华人民共和国合同法》第107条、第113条的规定，被告（反诉原告）应承担违约责任，赔偿原告（反诉被告）因此遭受的损失。
综上所述，原告（反诉被告）请求贵院依法判决支持反诉请求，以维护原告（反诉被告）的合法权益。
此致
[法院名称]
反诉人（原告）：[原告名称]
[日期]
[注：以上内容为模板性质，具体金额、日期、质量问题等需根据实际情况填写。
]。
反诉状_建筑施工合同
反诉状原告（以下简称甲方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××被告（以下简称乙方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××委托代理人：×××，×××律师事务所律师尊敬的人民法院：我方作为原告，就与被告之间的建筑施工合同纠纷一案，现向贵院提出反诉，请求依法判决如下：一、反诉请求1. 判令被告支付工程款人民币××万元整；2. 判令被告承担本案的诉讼费用。
二、事实和理由（一）事实1. 甲方与乙方于××年××月××日签订了《建筑施工合同》，合同约定乙方承建甲方位于××省××市××区××路××号的建筑工程。
2. 乙方在施工过程中，存在严重的工程质量问题，包括但不限于：×处主体结构不合格、×处防水层不符合规范要求、×处安全隐患严重等。
3. 甲方多次要求乙方整改，但乙方一直未采取有效措施，导致工程无法按时交付。
4. 甲方依据合同约定，拒绝支付工程款，乙方因此提起诉讼。
（二）理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条的规定。
乙方在施工过程中，明显违反了合同约定的质量标准，构成违约。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第114条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
民事反诉状（建设工程施工合同纠纷）
民事反诉状（建设工程施工合同纠纷）
民事反诉状
反诉人：XXX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX号楼XX 层XXX号。
统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XX，该公司执行董事。
被反诉人：XX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX幢XX 室，统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XXX，该公司总经理。
反诉请求：
1、判令被反诉人向反诉人支付工期延误违约金150万元。
2、反诉费由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于XX年XX月XX日签订了《XX项目外墙保温、涂料工程施工合同》，被反诉人承包外墙保温、涂料工程。
合同价款为工程造价XXX元，税金XX元。
约定的总工期为XX日历天。
合同第十六条约定因乙方即被反诉人未能按照合同约定工期竣工的，每逾期一日按照合同总价款的千分之六承担违约金。
逾期10日仍不能竣工的，甲方有权解除本合同，乙方按照合同总价款的30%另行向甲方承
担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行承担赔偿责任。
被反诉人XX年XX月XX日开工，于XX年XX月XX日竣工，实际总工期XX日历天，工期逾期XX天，按照合同约定，被反诉人每逾期一天应向反诉人承担合同总价款千分之六的违约金，被反诉人应向反诉人承担违约金150万元，另工期逾期超过10天需向甲方承担合同总价款30%的违约金即30万元。
由于被反诉人工期严重逾期，导致反诉人遭受重大损失，被反诉人应向反诉人承担工期延期的违约责任，为了维护反诉人的合法权益，特提取反诉，请求依法予以支持。
此致
XX市XX区人民法院反诉人：（盖章）日期：年月日。
建设工程施工民事反诉状
建设工程施工民事反诉状
原告：XXX公司
被告：某某建设公司
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告XXX公司向贵庭提起民事反诉，请求判令被告某某建设公司承担其在建设工程中所导致的损失，并赔偿相应的经济损失。
现将事
实和理由如下：
一、原告XXX公司系某某建设公司的项目业主，根据双方签订的建设合同，被告某某建设公司应当按照约定的时间和质量要求完成工程施工，确保工程质量，并对工程过程中产生
的任何损失负责。
二、在工程施工过程中，被告某某建设公司存在以下违约行为：1、擅自更改设计方案，
导致工程质量不达标；2、延误工期，耽误了工程的进度；3、存在违规施工行为，造成施
工质量问题严重。
三、以上行为直接导致了原告XXX公司在建设工程中遭受了经济损失，按照相关法律规定，被告某某建设公司应当承担相应的责任，并赔偿原告的损失。
四、根据相关证据和证言，原告XXX公司要求被告某某建设公司承担上述违约责任，并赔偿原告的经济损失。
具体请求如下：1、被告某某建设公司承担违约责任，赔偿原告XXX
公司在工程施工中遭受的经济损失；2、承担相关法律诉讼费用。
五、特此诉讼。
原告：XXX公司
代理人签字：
日期：
以上是本次民事反诉状的全部内容，望贵庭审查后依法判决。
建设工程合同民事反诉状
建设工程合同民事反诉状【反诉人】（全称）：XX建筑工程有限公司住所地：（详细地址）法定代表人：（姓名），职务：（如董事长、总经理等）联系电话：（电话号码）邮政编码：（邮编）【被反诉人】（全称）：YY房地产开发有限公司住所地：（详细地址）法定代表人：（姓名），职务：（如董事长、总经理等）联系电话：（电话号码）邮政编码：（邮编）【反诉请求】1. 请求判令被反诉人支付拖欠的工程款XXX万元；2. 请求判令被反诉人承担逾期付款利息XXX元；3. 请求判令被反诉人承担本案诉讼费用。
【事实与理由】反诉人与被反诉人于（签订合同日期）签订了《建设工程合同》，约定由反诉人负责（具体工程名称）的建设工作，合同总价为（金额）万元。
根据合同约定，被反诉人应于（具体时间）前支付工程款的（比例）%，即（金额）万元。
被反诉人至今仅支付了（已支付金额）万元，尚欠（拖欠金额）万元未付。
反诉人在履行合同过程中，严格按照约定的工程质量和工期要求完成了建设任务，并已经过验收合格。
但被反诉人却以种种借口拖延支付剩余工程款，严重影响了反诉人的资金周转和正常经营。
被反诉人在原诉中提出反诉人违约的指控，均无事实依据。
反诉人在此郑重声明，所有工作均按照合同规定和国家相关标准执行，不存在任何违约行为。
因此，反诉人对被反诉人的指控提出反诉，请求法院依法判决被反诉人支付所欠工程款及相关利息，并承担本案诉讼费用。
【证据】为证明上述事实，反诉人提交以下证据：1. 《建设工程合同》原件及复印件；2. 工程验收合格的相关文件；3. 已支付款项的银行转账凭证；4. 双方往来函件及沟通记录；5. 其他相关证据。
【法律依据】1. 《中华人民共和国民法典》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任；2. 《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定。
反诉人认为被反诉人的行为已构成严重违约，损害了反诉人的合法权益。
为此，特向贵院提起反诉，请求依法公正审理，并作出如上反诉请求的支持判决。
建设工程施工纠纷反诉状
民事反诉状反诉人（原审被告）：×××，住所地××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：董事长。
被反诉人（原审原告）：×××，住所地××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：总经理。
一、反诉请求1.判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共计人民币588,670元；2.判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由反诉人因与被反诉人之间的建设工程施工合同纠纷，已向贵院提起诉讼。
在审理过程中，反诉人发现被反诉人的行为严重损害了反诉人的合法权益，故提出反诉，请求贵院依法判决。
事实如下：反诉人与被反诉人于××年××月××日签订了《建设工程施工合同》，合同约定由反诉人承揽被反诉人的××项目施工工程。
合同签订后，反诉人按照合同约定，组织施工人员进场施工，并租赁了相关机械设备。
然而，在施工过程中，被反诉人却无故拖欠工程款，导致反诉人无法及时支付租赁机械设备的租金，以及施工人员的工资。
由于被反诉人的拖欠行为，导致施工进度受到影响，反诉人不得不延长工期，从而增加了机械租赁、人员工资等费用。
具体损失如下：1.机械租赁费用：××万元；2.工期延误费用：××万元；3.人员误工费用：××万元。
上述损失合计人民币588,670元。
被反诉人的行为已构成违约，应当承担违约责任，赔偿反诉人的损失。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当按照合同约定或者交易习惯确定。
2024年施工合同纠纷反诉状（二篇）
2024年施工合同纠纷反诉状你好，如果在工作过程中另一方违反了规定，就属于发生了纠纷，那么就需要施工合同纠纷反诉状来保证当事人的利益了，上诉状上诉人：_____被上诉人：_____(刑事上诉状无被上诉人)上诉人因一案，不服人民法院____年____月____日(_____)字第号，现提出上诉。
上诉请求：_____上诉理由：_____此致人民法院附：_____本上诉状副本份上诉人：__________ 年 _____ 月 _____ 日[填写说明]1、上诉请求。
首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。
其次指明是对原判全部或哪一部分不服。
最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。
2、上诉理由。
主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。
针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：_____(1)认定事实不清，主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。
[注意事项]1、上诉只能采用书面形式。
如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。
2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。
2024年施工合同纠纷反诉状（二）（反诉原告名称）（反诉原告住所地）（反诉被告名称）（反诉被告住所地）（反诉案号）反诉状尊敬的法院：本案涉及一起施工合同纠纷，原告（反诉被告）和被告（反诉原告）双方作为合同当事人拟订了施工合同，但由于原告（反诉被告）没有履行合同中的义务，导致诉讼的发生。
现原告（反诉被告）并未履行完施工合同的义务，违反了乙方当事人应当按照甲方当事人的要求向其提供施工服务的条款规定。
我作为被告（反诉原告）在此依法提起反诉，请求法院作出如下判决：一、判令原告（反诉被告）立即履行施工合同中的未履行义务，按照约定时间完成施工工作。
二、判令原告（反诉被告）支付反诉被告合同价款XX万元。
建设工程施工反诉状
民事反诉状原告：×××，住所地：××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：董事长。
被告：×××，住所地：××省××市××区××路××号。
法定代表人：××，职务：总经理。
案由：建设工程施工合同纠纷反诉请求：1.判令被告支付原告工程款本金及利息共计××万元；2.判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：一、案件事实原告与被告于××年××月××日签订了《建设工程施工合同》，约定原告为被告建设的位于××省××市××区××路××号的工程项目进行施工。
合同约定工程款为××万元，分期支付。
工程于××年××月××日竣工，并通过了验收。
原告按照合同约定完成了工程施工，但被告在支付工程款过程中，至今尚欠原告工程款本金××万元及利息××万元。
原告多次催讨，被告均以各种理由拖延支付。
二、法律依据1.《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人对标的物的质量、数量有争议的，应当按照合同约定或者交易习惯确定。
”2.《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
”3.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定：“反诉应当向受理本诉的人民法院提出，并符合本诉的起诉条件。
工程施工反诉状范本
工程施工反诉状原告（甲方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××委托代理人：×××，×律师事务所律师被告（乙方）：×××住所地：××省××市××区××路××号法定代表人：×××尊敬的人民法院：原告×××（甲方）因与被告×××（乙方）工程施工合同纠纷一案，现向贵院提起反诉。
现将有关情况陈述如下：一、反诉请求1.判令被告支付原告工程款人民币××万元整；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由1.原告诉称，双方于××××年××月××日签订了《工程施工合同》，约定原告承揽被告的××工程。
合同签订后，原告按照约定完成了工程施工，但被告却未按约定支付工程款。
原告多次催讨，被告均以各种理由推脱，故原告诉至法院，请求判令被告支付工程款。
2.原告在起诉状中称，被告未按约定支付工程款，构成违约。
然而，根据《工程施工合同》的约定，被告应在工程验收合格后支付工程款。
而事实上，工程验收合格的时间为××××年××月××日，被告在验收合格后并未立即支付工程款，也未提出任何异议。
因此，被告的行为并不构成违约。
3.原告在起诉状中未提及，工程在施工过程中，由于其自身原因导致工程延期。
根据《工程施工合同》的约定，工程延期应由原告承担违约责任。
房屋建设工程合同反诉状范文
房屋建设工程合同反诉状范文尊敬的法官：我是原告方的代理律师，特此向贵庭提交本案的反诉状。
我代表被告方，就房屋建设工程合同纠纷一案，向贵庭提出以下反诉请求：一、关于原告方的违约行为根据合同约定，原告方应按照合同约定的时间和质量要求完成房屋建设工程。
然而，原告方在工程进展过程中存在多项违约行为，严重影响了工程的正常进行和质量的保证。
具体违约事实如下：1. 原告方未按照合同约定的时间节点完成工程进度，造成了严重的工期延误。
这不仅导致了我方在其他方面的计划无法正常进行，还给我方带来了巨大的经济损失。
2. 原告方在工程质量方面存在明显的瑕疵。
例如，在墙体施工中存在明显的开裂现象，地板铺设不平整等问题。
这些质量问题不仅影响了房屋的正常使用，还给我方带来了安全隐患。
基于上述违约事实，我方要求贵庭对原告方的违约行为进行认定，并要求原告方承担相应的违约责任。
二、关于我方的索赔请求鉴于原告方的违约行为给我方造成了严重的损失，我方特此向贵庭提出以下索赔请求：1. 赔偿工期延误造成的经济损失。
原告方的工期延误导致我方无法按照计划进行其他相关工作，给我方造成了巨大的经济损失。
我方要求原告方赔偿相应的经济损失，包括但不限于合同约定的违约金和我方因此而遭受的其他直接损失。
2. 赔偿质量瑕疵带来的损失。
原告方在工程质量方面存在明显的瑕疵，给我方的房屋使用和安全带来了严重影响。
我方要求原告方承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复工程质量问题所需的费用和我方因此而遭受的其他间接损失。
三、关于解除合同的请求鉴于原告方的严重违约行为，我方特此向贵庭提出解除合同的请求。
原告方的违约行为已经严重影响了工程的正常进行和质量的保证，我方不再相信原告方能够按照合同约定履行其义务。
因此，我方要求贵庭判决解除合同，并要求原告方返还我方已支付的工程款项。
四、关于诉讼费用的分担根据我方的合法权益，我方要求原告方承担本案的全部诉讼费用。
综上所述，我方特此向贵庭提出反诉请求，希望贵庭能够依法审理本案，并作出公正的判决。
建设工程施工合同的反诉状
反诉状原告：×××被告：×××尊敬的人民法院：我，×××，就原告×××提起的建设工程施工合同纠纷诉讼，现提出反诉。
一、反诉请求1. 判令原告支付我方已完成的工程款及相应利息；2. 判令原告承担违约责任，赔偿我方因合同解除所造成的损失；3. 判令原告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由1. 原告与我方签订的建设工程施工合同合法有效，双方均应履行合同义务。
然而，原告在合同履行过程中，擅自变更合同内容，导致工程进度受到影响。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
因此，原告应承担因违约行为所产生的损失。
2. 原告在合同履行过程中，未能按照约定支付工程款，严重影响了工程的正常进行。
根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
因此，原告应支付我方已完成的工程款及相应利息。
3. 由于原告的违约行为，导致合同无法继续履行，我方被迫解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权解除合同。
因此，我方解除合同的行为是合法有效的。
同时，根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，原告应承担因合同解除所造成的损失。
4. 原告在诉讼中主张我方存在违约行为，但未能提供充分证据证明。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
原告未能提供证据证明我方的违约行为，应承担不利后果。
5. 根据《中华人民共和国合同法》第119条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状【标题】：建设工程合同反诉状【引言】：尊敬的法院：我作为被告，就原告提起的建设工程合同纠纷一案，特向贵院提交反诉状。
根据合同法及相关法律法规的规定，我将详细陈述事实、提供证据，并请求贵院依法判决，保护我合法权益。
【事实陈述】：一、合同背景：我与原告签订了一份建设工程合同，合同约定我作为承包商负责完成某项目的建设工作，原告作为业主支付相应的工程款项。
二、原告违约：1. 原告未按合同约定支付工程款项。
合同约定工程款应在工程进度达到一定阶段时支付，但原告未按时支付，严重影响了工程进度。
2. 原告未提供合理的设计图纸和施工方案，导致工程进展缓慢。
我多次要求原告提供相关设计图纸和施工方案，但原告未能履行义务。
三、我方履约情况：1. 我方按照合同约定，按时完成了工程的前期准备工作，包括场地清理、基础施工等。
2. 我方积极配合原告提供的设计图纸和施工方案，按照要求进行施工，并在工程进度可控的情况下保质保量完成了一部分工程。
【法律依据】：根据中华人民共和国合同法第二百零三条规定：“当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，对方有权请求其承担损害赔偿责任。
”根据该法律规定，我作为被告有权提起反诉，要求原告承担相应的违约责任。
【证据列表】：1. 合同书及其附件：证明双方签订了建设工程合同，并约定了工程款支付方式。
2. 工程款支付记录：证明原告未按时支付工程款项，违反了合同约定。
3. 通信记录：证明我方多次要求原告提供设计图纸和施工方案，但未得到合理回应。
4. 工程进度记录：证明我方按照合同约定的工程进度完成了一部分工程。
【请求】：基于上述事实和证据，我作为被告，特向贵院提出以下请求：1. 判决原告按合同约定支付工程款项，并支付违约金。
2. 判决原告承担我方因原告违约造成的损失，并支付相应的赔偿款。
3. 判决原告提供合理的设计图纸和施工方案，以保证工程的顺利进行。
【陈述结束】：以上事实和证据充分证明了原告的违约行为，同时也证明了我方的履约情况。
2024年工程合同纠纷反诉状
2024年工程合同纠纷反诉状【案号】____-XX-XX-XX-XX原告：XXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人（或负责人）：XXXXX委托代理人：XXXXX 律师执业证号：XXXXX被告：XXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人（或负责人）：XXXXX委托代理人：XXXXX 律师执业证号：XXXXX一、案件基本情况原告XXXX公司与被告XXXX公司于XX年XX月XX日签订的《工程合同》（合同编号：XXXXX），双方约定原告为被告提供工程服务并支付相应费用。
然而，在履行合同过程中，被告未按照合同约定执行，导致工程无法按时完工，并导致原告遭受巨大经济损失。
二、事实和理由1. 原告与被告签订的工程合同中约定，原告负责提供工程服务，并按照合同约定支付相应费用，而被告承诺提供必要的资金支持和资源保障，以确保工程能够按时完工。
2. 然而，自工程开始至今，被告未按照合同约定向原告支付全部工程费用，导致原告在工程进展中出现资金紧张问题，无法保障工程的正常推进。
3. 另外，被告未能按时提供必要的材料和设备，导致工程进展缓慢，超出原定工期，给原告造成了巨大损失。
4. 原告多次与被告进行沟通协商，但被告仍未履行合同义务，原告为此遭受了巨大的经济损失。
三、诉讼请求1. 要求法院判决被告按照合同约定支付尚未支付的工程费用XXXXX元，并承担由此给原告造成的损失；2. 请求法院判决被告按照合同约定提供必要的材料和设备，确保工程按时完工；3. 原告还请求法院判决被告承担本次诉讼费用。
四、证据清单1. 工程合同原件及相关附件；2. 工程进展报告、支付凭证等相关证明文件；3. 与被告的协商函件、邮件沟通记录等文件；4. 其他相关证明文件。
五、代理人意见根据事实和法律，原告有充分的理由要求被告承担相应的法律责任，并获得应有的经济赔偿。
本所目前代理原告提起诉讼，请求法院依法判决。
六、相关法律依据1. 《合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》特此诉状。
2023年建设工程施工合同反诉状
2023年建设工程施工合同反诉状尊敬的法院：我是被告方，原告方在本案中以“建设工程施工合同”为由起诉我方，现我方在此提出反诉状，请求法院对原告方进行审理和判决。
一、案件的诉讼请求1. 原告方违约，应当承担相应的法律责任；2. 判决原告方支付我方已经完成的工程款项；3. 判决原告方赔偿我方因此次诉讼所产生的全部费用。
二、案件的事实和理由根据本案的实际情况，我方和原告方于2023年签订了一份建设工程施工合同，合同约定我方负责施工工程，并按照合同约定支付工程款项。
在合同履行过程中，我方按照约定完成了合同中规定的全部工程，并提供了所有必要的材料和文件。
然而，原告方未按照合同约定支付我方工程款项。
我方多次催促原告方支付工程款项，但原告方始终拖延不付款，严重影响了我方的正常生产经营。
经过反复沟通和协商无果后，我方不得不向法院提起诉讼，要求原告方支付工程款项。
对于原告方提起的诉讼，我方提出以下反诉请求：1. 原告方违反合同约定，未按时支付工程款项，严重影响了我方的正常生产经营。
依据合同约定和相关法律规定，原告方应承担相应的违约责任。
2. 我方已经完成了合同中规定的全部工程，并提供了所有必要的材料和文件。
根据合同约定，原告方应当支付我方相应的工程款项。
故我方要求法院判决原告方支付我方已经完成的工程款项。
3. 原告方提起的诉讼造成了我方不必要的损失，包括律师费、诉讼费等。
鉴于原告方的违约行为，我方要求法院判决原告方赔偿我方因此次诉讼所产生的全部费用。
综上所述，根据本案的实际情况和相关法律规定，我方特向贵院提出上述反诉请求，请贵院依法审理，并依据事实和法律判决原告方承担相应的法律责任，判决原告方支付我方已经完成的工程款项，并赔偿我方因此次诉讼所产生的全部费用。
特此申请。
被告方：（你的名字）日期：（当前日期）。
建设工程施工合同反诉书
建设工程施工合同反诉书【】尊敬的法院：我方作为本案的反诉人（以下简称“甲方”），因与被反诉人（以下简称“乙方”）之间就《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）发生的争议，特向贵院提起反诉。
现将有关事实和理由陈述如下：一、事实陈述1. 甲乙双方于[签署日期]签订了合同，约定由乙方负责[工程名称]的施工工作，甲方按照合同约定支付工程款。
2. 合同明确规定了工程质量标准、施工进度、验收标准及违约责任等条款。
3. 在施工过程中，甲方发现乙方存在严重违反合同约定的行为，具体包括：- 施工质量不符合国家标准及合同约定，导致部分工程需重新施工；- 施工进度滞后，未能按照合同约定的时间节点完成相应工程量；- 乙方未能提供完整的工程资料，影响工程验收和后续使用。
4. 甲方多次催促乙方改正上述问题，并协商解决，但乙方未采取有效措施，反而提出了不合理的索赔要求。
二、反诉请求基于以上事实，甲方提出以下反诉请求：1. 要求乙方赔偿因施工质量问题导致的返工费用及延期交付的损失；2. 要求乙方承担因违约给甲方造成的其他经济损失；3. 要求乙方支付违约金，按照合同约定的违约条款执行；4. 要求乙方承担本案诉讼费用。
三、证据提交为证明上述事实，甲方提交以下证据：1. 合同原件及复印件，证明双方的权利义务关系；2. 工程质量检测报告，证明施工存在的质量问题；3. 工程进度记录，证明乙方施工进度滞后的事实；4. 双方往来函件及会议纪要，证明甲方已履行催告义务；5. 相关经济损失的计算依据和证据。
四、法律依据甲方的反诉请求依据如下法律规定：1. 《中华人民共和国民法典》相关条款，规定了合同的履行、违约责任等内容；2. 《中华人民共和国建筑法》相关条款，规定了建筑工程的质量标准和施工单位的责任；3. 《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款，规定了反诉的程序和条件。
甲方认为乙方的行为已构成严重违约，给甲方造成了实际损失。
为此，甲方依法向贵院提起反诉，请求贵院依法判决，维护甲方的合法权益。
建设工程合同反诉状范文
建设工程合同反诉状范文【】尊敬的法院：本人（或本公司）作为本案的被告，针对原告提起的建设工程合同纠纷一案，现依法向贵庭提出反诉请求，并陈述如下事实与理由：一、关于工程款支付问题原告主张我方未按合同约定支付足额的工程款项，但实际情况并非如此。
事实上，我方已根据合同规定及时履行了付款义务，且有银行转账记录和相关财务凭证为证。
我们注意到，原告在施工过程中存在多次延期及质量问题，未能按照合同约定的标准和时间完成工作，这直接影响了工程进度，进而影响了我们的正常运营和预期利益。
因此，我方认为，原告应对此负责，并承担相应的违约责任。
二、关于工程质量问题在工程施工过程中，原告所承诺的工程质量并未达到合同中约定的标准。
经第三方专业机构评估，部分工程存在安全隐患，必须进行返工或加固处理。
这不仅增加了额外的成本，也对我方的声誉和后续工程进度造成了不利影响。
基于此，我方要求原告承担因工程质量不合格导致的返修费用及相关损失。
三、关于工期延误的责任归属原告声称由于我方原因导致工期延误，并要求赔偿所谓的“误工费”。
实际情况是，工期延误主要是由于原告自身管理不善、技术力量不足以及材料采购不及时等原因造成的。
所有这些因素均有详细的工程日志、监理报告及供应商的证明材料予以佐证。
因此，我方认为原告应对工期延误负全责，并且应当对我方因此而产生的额外成本进行赔偿。
四、关于违约责任的承担依据《中华人民共和国民法典》相关规定，一方违约，应当承担违约责任。
鉴于原告在履行合同过程中存在的多项违约行为，包括但不限于工程质量问题、工期延误等，我方要求原告按照法律规定和合同约定，承担相应的违约责任，包括但不限于返修费用、逾期交付的损失及其他由此产生的合理费用。
我方请求法院依法判决如下：1. 驳回原告的全部诉讼请求；2. 判令原告承担因其违约行为给我方造成的一切损失；3. 判令原告承担本案的诉讼费用。
以上是我方的反诉请求及事实和理由，希望贵庭能够公正审理，并作出合理的判决。
2023年建筑施工合同纠纷反诉状
2023年建筑施工合同纠纷反诉状（当事人名称）民事诉状原告：（原告姓名）被告：（被告姓名）尊敬的（法院名称）：原告（原告姓名），住所地（原告住所地址）。
被告（被告姓名），住所地（被告住所地址）。
原告和被告原以（建筑工程项目名称）工程合同的形式达成了（建筑工程项目名称）工程的施工合同，合同编号为（合同编号），合同签订日期为（合同签订日期）。
根据施工合同的约定，原告承诺按照合同规定的工程进度和质量要求完成工程，并由被告支付相应的工程款。
根据施工合同的约定，工程开始日期为（工程开始日期），预计完成日期为（预计完成日期）。
然而，在施工过程中，原告发现被告并未根据合同约定的工程进度履行相应的义务，且对工程质量也存在着严重的缺陷。
经多次交涉，被告仍然拒绝采取相应的措施解决这些问题。
根据施工合同的约定，原告已经履行了自己的义务，并且已经支付了按照合同约定的工程款。
然而，被告却没有按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，给原告造成了经济损失和信誉损失。
为了保护自己的合法权益，原告不得不采取追究法律责任的方式。
根据上述事实，原告认为，被告行为违反了施工合同的约定，构成了违约行为。
根据《中华人民共和国合同法》第四十五条和第一百一十条的规定，原告有权要求被告承担相应的违约责任，并向贵院提起诉讼。
基于上述事实和法律依据，原告提出以下诉讼请求：一、要求被告按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，若不能按时完成工程，则应按照违约金进行赔偿；二、要求被告承担由于工程延误和工程质量问题而产生的直接经济损失；三、要求被告承担由于工程延误和工程质量问题而产生的信誉损失；四、要求被告承担本诉的诉讼费用。
附：相关证据材料一份。
特此诉求。
原告：（原告姓名）住址：（原告住所地址）联系电话：（原告联系电话）日期：（起诉日期）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
民事反诉状
反诉人：XXX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX号楼XX 层XXX号。
统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XX，该公司执行董事。
被反诉人：XX公司，住所地：XX市XX区XX路XX号XX幢XX室，统一社会信用代码：XXX。
法定代表人：XXX，该公司总经理。
反诉请求：
1、判令被反诉人向反诉人支付工期延误违约金150万元。
2、反诉费由被反诉人承担。
事实与理由：
反诉人与被反诉人于XX年XX月XX日签订了《XX项目外墙保温、涂料工程施工合同》，被反诉人承包外墙保温、涂料工程。
合同价款为工程造价XXX元，税金XX元。
约定的总工期为XX日历天。
合同第十六条约定因乙方即被反诉人未能按照合同约定工期竣工的，每逾期一日按照合同总价款的千分之六承担违约金。
逾期10日仍不能竣工的，甲方有权解除本合同，乙方按照合同总价款的30%另行向甲方承
担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行承担赔偿责任。
被反诉人XX年XX月XX日开工，于XX年XX月XX日竣工，实际总工期XX日历天，工期逾期XX天，按照合同约定，被反诉人每逾期一天应向反诉人承担合同总价款千分之六的违约金，被反诉人应向反诉人承担违约金150万元，另工期逾期超过10天需向甲方承担合同总价款30%的违约金即30万元。
由于被反诉人工期严重逾期，导致反诉人遭受重大损失，被反诉人应向反诉人承担工期延期的违约责任，为了维护反诉人的合法权益，特提取反诉，请求依法予以支持。
此致
XX市XX区人民法院
反诉人：（盖章）
日期：年月日。