建设工程施工合同书样本
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本
发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:
_____。
二、合同工期
计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:
人民币(大写_____)(¥_____元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写_____)(¥_____元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写_____)(¥_____元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写_____)(¥_____元);
(4)暂列金额:
人民币(大写_____)(¥_____元);
2、合同价格形式:_____。
五、项目经理
承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
建设工程施工合同范本模板
建设工程施工合同范本模板
一、合同双方
甲方:(委托方全称,住所地)
乙方:(承包方全称,住所地)
二、合同背景
1. 委托方拟开展建设工程项目,需要聘请承包方进行施工。
2. 承包方具备从事相关施工工作的技术和经验,并愿意承担该项目
的施工责任。
3. 双方经协商一致,决定以此合同作为约定,确立各自义务和权益。
三、合同条款
1. 工程项目
(详细描述委托方拟承包给乙方的工程项目,包括项目名称、规模、地点等信息。)
2. 施工要求
(包括安全和环境等方面的要求,委托方可以根据工程实际情况提
供具体要求。)
3. 工期
(具体规定工程的开始和结束日期,以及相关阶段性工期的要求。)
4. 价格和支付方式
(明确工程总价款和付款方式,可以分阶段支付,具体支付时间和款项比例由双方商定。)
5. 保证金
(如果需要委托方提供保证金,可以在此进行明确规定,包括金额和退还条件等。)
6. 合同变更和解除
(规定在工程施工期间可能发生的变更和解除合同的情况,以及相关程序和协商机制。)
7. 违约责任
(明确各方违约责任和相关赔偿责任,包括违约金或赔偿金额的计算方法等。)
8. 纠纷解决
(约定当双方发生纠纷时,通过协商解决,如协商不成功,可以选择仲裁或诉讼解决。)
9. 合同生效和终止
(明确合同生效的条件和终止的条件,确保双方权益得到保障。)
四、其他约定
(在此可以列出其他双方商定的具体合同条款或要求,以适应工程
实际情况。)
五、合同附件
(列出所有附加的文件、图纸或技术规范等,作为合同的补充说明,以确保双方在工程进行过程中的理解一致。)
六、合同生效和争议解决
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版
发包方(甲方):_____
承包方(乙方):_____
根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程项目
(一)工程名称:_____。
(二)工程地点:_____。
(三)工程内容:_____层栋,建筑面积_____平方米,其它_____。
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式:_____。
第二条工程造价(预算或概算)
人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工
_____。
第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。
建设工程施工合同书电子版(5篇)
建设工程施工合同书电子版
合同编号:_____
发包方:_____
承包方:_____
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一章工程
第一条工程概况
1.工程名称:_____
2.工程地点:_____
3.工程内容:_____(群体工程应附承包方承揽工程项目一览表)
4.承包范围:_____
5.承包方式:_____
6.资金来源:_____
7.批准文号:_____
8.业主或主管单位:_____
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条工期
1.开工日期:本合同工程定于____年____月____日开工。
2.竣工日期:本合同工程定于____年____月____日竣工。
第四条合同价款
金额(大写):_____ 元(人民币)¥:____元。
第五条工程质量
1.承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2.承包方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_______________。
3.凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程,承包方应在发包方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程质量标准的,由发包方承担返工责任及经济支出。
第二章词语涵义及合同文件
第六条词语涵义
1.有关合同双方和监理人的词语
建设工程施工合同书范本
建设工程施工合同书范本
合同编号:【填写】
甲方:【填写】
地址:【填写】
联系人:【填写】
电话:【填写】
传真:【填写】
乙方:【填写】
地址:【填写】
联系人:【填写】
电话:【填写】
传真:【填写】
鉴于甲、乙双方共同遵照有关法律、法规的规定,本着平等、自愿、公正、诚信的原则,依据中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规和规章制度,就【填写】项目的施工事宜达成如下协议:
第一条工程概况
乙方承包建设工程【填写】,项目概况为:
1. 工程名称:【填写】;
2. 工程地点:【填写】;
3. 工程建设内容:【填写】;
4. 工程建设期限:【填写】天;
5. 工程造价:【填写】万元;
6. 工程质量标准:【填写】。
第二条工程款项
1. 乙方应当在合同签订后【填写】日内向甲方提供总承包合同,并支付合同款项的【填写】%作为履约保证金;
2. 工程建设分期付款,具体款项及比例如下表所示:
阶段| 付款条件| 应付款
---|---|---
【填写】| 【填写】| 【填写】万元
【填写】| 【填写】| 【填写】万元
【填写】| 【填写】| 【填写】万元
3. 工程竣工验收合格后,甲方应在【填写】日内支付全部工程款
项。
第三条工程规划与设计
1. 工程规划与设计由甲方完成,并经乙方确认;
2. 乙方应按照规划与设计要求进行施工,严格按照施工图纸及技术协议的要求进行作业;
3. 乙方应当对工程质量和安全负责,做好施工过程中的安全防护措施。
第四条工程变更
1. 在工程建设过程中,若发生了非甲方原因的工程变更,乙方应及时向甲方提出变更方案;
2. 双方应协商并签订变更合同,涉及到工程造价的部分,由双方再次协商确定;
建设工程施工合同书14篇
建设工程施工合同书14篇建设工程施工合同书1
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
资金
二、施工工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款金额(大写)(小写)
五、协议生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本协议双方约定:后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的.方式和时间:
七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定,向发包人提供竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后,经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数
双方约定合同副本份数:
十、补充条款
十一、其他
双方约定的其他工程质量维修事项:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同书2
甲方:
乙方:
受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。
一、项目经理部主要负责人:
二、经营承包主要内容
1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。
2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。
3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。
建设工程承包合同样本通用版4篇
建设工程承包合同样本通用版4篇
全文共4篇示例,供读者参考
篇1
建设工程承包合同样本通用版
甲方(委托方):
单位名称:____________________
法定代表人:__________________
联系地址:____________________
联系电话:____________________
乙方(承包方):
单位名称:____________________
法定代表人:__________________
联系地址:____________________
联系电话:____________________
为了使双方明确建设工程承包的责任和义务,特订立本合同,共同遵守,共同执行。
第一条项目名称
本合同的项目名称为________________________。
第二条项目地点
本合同的项目地点位于________________________。
第三条项目内容
1. 乙方承包方将按照约定,承担在项目名称和项目地点范围内的所有建设工程项目。
2. 甲方委托方在经乙方承包方同意后,有权变更项目内容,但应当提前通知乙方承包方,并与乙方承包方商定变更的费用和进度。
第四条工程质量和安全保证
1. 乙方承包方承诺按照国家建设工程技术标准、规范和相关法律法规的要求,确保工程质量,保障工程安全。
2. 乙方承包方应当配备符合要求的专业人员和工程技术人员,保证工程施工质量,确保工期。
3. 甲方委托方有权对工程质量和安全进行监督检查,如发现质量问题或安全隐患,乙方承包方应当立即整改。
第五条工程进度
1. 工程进度应当根据合同约定的时间节点来执行,乙方承包方应当保证工程按时完工。
建设工程施工合同范本
建设工程施工合同范本
【合同标题】
建设工程施工合同
【合同正文】
甲方(发包方):
(以下简称甲方)
乙方(承包方):
(以下简称乙方)
鉴于甲方拥有在合同范围内进行建设工程施工的权利,并欲委托乙
方进行施工,各方基于平等、自愿的原则,就有关事宜达成如下合同:第一条合同目的和范围
1.1 甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于以下项目:
- 工程名称:
- 工程地址:
- 工程规模:
- 工程内容及要求:
- (详细列出工程内容及要求)
1.2 本合同的有效期为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第二条工程施工标准和要求
2.1 乙方承诺按照相关法律法规和技术标准,以及甲方提供的施工方案和设计文件进行施工,确保工程质量符合要求。
2.2 乙方应制定施工计划,并在施工过程中严格执行,确保工程按时、按质、按量完成。
2.3 乙方负责施工现场的管理和安全措施,确保施工过程中的安全和环境保护。
第三条施工期限和工程款支付
3.1 工程施工期限为合同生效之日起至竣工验收合格之日,具体工期为______日历天。
3.2 甲方根据工程进展情况,按照合同约定的支付方式和进度支付款项给予乙方。
3.3 如因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
第四条变更和索赔
4.1 如需要变更本合同的内容,任何一方应提前书面通知另一方,并经双方协商达成一致意见后进行变更。
4.2 任何一方如认为自己因本合同的履行而产生的索赔权益应向对方主张,则应在发现索赔事实后立即书面通知对方,并提供相关证据以支持索赔。
第五条合同终止
建设工程合同样本(通用5篇)
建设工程合同样本(通用5篇)
建设工程合同样本第1篇
发包人(全称):__________________有限公司(以下简称甲方)
承包方(全称):__________________(以下简称乙方)
为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
_______________________________________________________________ _________
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使
用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;
4.装修工程为2年;
5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
建设工程施工合同范本(完整版)
建设工程施工合同范本(完整版)
建设工程施工合同范本 (完整版)
1. 合同概述
本合同由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)共同签署,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程顺利进行。
2. 合同内容
2.1 工程概况
甲方根据需求提供了以下工程概况:
工程名称:_______________
工程地点:_______________
工程规模:_______________
工程期限:_______________
工程资金:_______________
2.2 合同条款
本合同包括以下主要条款:
2.2.1 义务和责任
1. 甲方的义务和责任:
提供合理、准确的工程资料和技术要求。
向乙方支付工程款项的合理支付期限内。
提供必要的监理和协调工作。
2. 乙方的义务和责任:
根据甲方提供的工程资料和技术要求,按时高质量地完成工程。
保证施工过程中的安全和环境保护。
遵守国家法律法规、行业标准和道德规范。
2.2.2 工期和支付
1. 工期:
施工工期为合同签署之日起,根据合同规定的工期完成。
2. 付款方式:
工程款项分为预付款、分期进度款和最后一期结算款。
乙方应根据合同约定的支付进度及时履行支付义务。
2.2.3 质量和安全
1. 质量要求:
工程质量应符合国家相关法律法规和标准。
施工过程中应进行必要的质量检测和验收。
2. 安全责任:
施工期间乙方应采取必要的安全措施,确保工程人员和现场设备的安全。
3. 合同变更和解除
3.1 变更
1. 双方协商一致同意的,可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应按照书面形式记录,并由双方签署确认。
建设工程施工合同书样本6篇
建设工程施工合同书样本6篇全文共6篇示例,供读者参考
篇1
建设工程施工合同书样本
甲方:(委托方)
地址:
联系人:
电话:
传真:
邮编:
乙方:(承包方)
地址:
联系人:
电话:
传真:
邮编:
为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协商,特订立以下合同:
一、工程名称:
______________________________________________________
二、工程地点:
______________________________________________________
三、工程概况:
______________________________________________________
四、工程内容:
______________________________________________________
五、工程价格:人民币(大写)________________________元整(¥__________)
(数字)
六、工程工期:从____________________________ 至
____________________________
年月日年月
日
七、款项支付:
1.甲方按本合同规定支付工程款,支付方式:(如按进度支付、分期支付、完工后支付等)
2.甲方支付乙方的支付账号:_________________________,开户行:_________________________
八、质量保证:
1.乙方应严格按照工程设计要求进行施工,确保工程质量符合国家有关标准;
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本篇1
发包方:_____(以下称甲方)
承包方:_____(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
1.工程名称:______
2.工程地点:______
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。
4.承包内容:
5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:
(1)……
(2)……
7.工程开工日期:____年__月__日
8.工程竣工日期:____年__月__日
9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为
依据。
10.甲方主要义务:
(1)……
(2)……
11.乙方主要义务
(1)……
(2)……
12.违约责任:
(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共___份
14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
工程施工合同书样本(6篇)
工程施工合同书样本
甲方:_____ 乙方:_____为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:
一、公路建设路线及工期要求:
1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是年____月____日至年____月____日。
二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:
1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大_____不得大于10%,_____长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5_1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费
用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全责任:乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。
六、双方的权利、责任和义务:
1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。
2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。
建设工程施工合同书范本
建设工程施工合同书
合同编号:_______
甲方(发包方):_______
乙方(承包方):_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一章工程
第一条工程概况
1.1 工程名称:_______
1.2 工程地点:_______
1.3 工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。具体工程内容详见附件一。
1.4 工程立项批准文号:_______
1.5 资金来源:_______
第二条工程承包范围
2.1 承包范围:乙方承担本工程的施工任务,包括但不限于图纸设计、材料采购、施工、验收、保修等。
2.2 承包方式:乙方采取总价承包方式,按照附件一中的工程量清单和报价表提供施工服务。
第三条合同工期
3.1 开工日期:本合同工程定于_______年__月__日开工。
3.2 竣工日期:本合同工程定于_______年__月__日竣工。
3.3 合同工期总日历天数:_______天。
第四条质量标准
4.1 承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
4.2 承包方所承包的工程,必须全部达到合格标准。
第五条合同价款
5.1 合同金额:人民币(大写):_______元(小写):_______元。
5.2 支付方式:双方约定按照工程进度分阶段支付。具体支付方式详见附件二。
第六条组成合同的文件
6.1 本合同协议书
6.2 本合同专用条款
6.3 本合同通用条款
6.4 中标通知书
6.5 投标报价书
工程施工承包合同书范本(4篇)
工程施工承包合同书范本
发包方(简称甲方):_____
承包方(简称乙方):_____
根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
第一条概况
1、甲方工程项目系合法审批。
2、工程施工地点:_____
3、工程承包方式:_____
4、总价款:____元,大写(人民币____元整):经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。
5、工期:____天。即自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
第二条工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
五、因乙方原因,工期每延误____日,乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金,甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条关于工程质量及验收的约定
一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。
二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整,而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”,希望您喜欢!更多详细内容请点击()查看。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条概况
1、项目名称:
2、项目地点:
3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺设。
第二条工期
1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。
2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。
2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;
2.2 、双方书面确认的计划工期改变;
2.3 、不可抗力因素。
第三条承包方式和造价
1、承包方式:包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。
2、项目总造价:人民币(大写):(¥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式
(一)付款方式
1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 (¥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%,即人民币(大写) 。(¥ );
(二)结算方式:
1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量,本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。
2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有
的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。
第五条材料供应
1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。
第六条甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。
2、按合同规定及时支付工程款项。
3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。
4、组织本工程项目的竣工验收。
(二)乙方责任
1、按合同规定按时完成并交付该工程。
2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。
3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。
4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法律责任。
6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。
7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。
第七条工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证,
若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面
报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。
第八条工程质量
1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。
2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此
造成的损失由责任方承担。
第九条竣工验收
1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格,
乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期作为竣工日期。
2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。
3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。
第十条违约责任
(一)甲方违约责任
甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。
(二)乙方违约责任
1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。
2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此
而引起的一切经济、法律责任。
3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同,并终止支付未结算的工程款。
第十一条合同争议
遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则由xx市经济合同仲裁委员会裁定。
第十二条工程保修
工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。
第十三条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通
报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料,根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同,决定部分或全部免予承担违约责任。
第十四条其它
1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。
2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿。