工程建设监理(作业2)

合集下载

建设工程监理大作业及答案

一、填空题1、建设工程监理的对象是建设工程项目，建设监理执行主体是工程监理企业，建设工程监理实施的前提是业主的托付，建设工程监理的实施是一个履行合同的过程；P12、实施建设工程监理制度具备的三个条件是市场经济，良好的法制环境和对应的配套制度，其中市场经济是建设工程监理存在发展的前提条件；p53、我国建设工程监理法规体系构成分三个层次，第一层次是建设法律，其次层次是行政法规，第三个层次是部门规章和地方法规，其中法律效力是建设法律效力高于行政法规，行政法规的效力高于部门规章，行政法规、地方法规和部门规章具有同级法律效力；p104、监理工程师注册分为初始注册，变更注册和持续注册，每一注册有效期为3年，年龄超过65周岁的不予注册；p365、工程监理企业按组建方式分为股份公司，合资监理企业，合作监理企业，其中股份公司又可分为有限责任公司和股份有限公司；p436、甲级工程监理企业的注册资本不少于100万元，取得监理工程师注册证书的人员不少于25人，企业技术负责人应当具有15年以上从事工程建设工作的阅历；7、工程监理企业甲级资质由国务院建设行政主管部门负责审批，工程监理企业连续2年年检合格，方可申请晋升上一个资质等级；p468、负责编制本专业的监理实施细则是专业监理工程师的基本职责，建立并完善项目监理组织的工作主要由总监理工程师负责；9、监理工程师组织协调可接受交谈协调法，会议协调法、书面协调法、访问协调法，状况介绍法；P10510、《建设工程平安生产管理条例》规定，施工单位对平安事故隐患拒不整改或不停止施工，工程监理单位未刚好向有关主管部门告的，应责令监理单位改正，逾期未改正的，责令停止整顿，并处 10万元以上 30 万元以下的罚款。

二、推断题1、工程监理企业是建设项目监理服务主体，而不是建设项目管理主体；（√）P12、工程监理企业既可以接受建设单位的托付，又可以接受承建单位的托付，分别为其供应监理服务；（×）P83、国家推行建设工程监理制度，但不行以规定实行强制监理的建筑工程范围；（×）P124、工程监理单位不得转让工程监理业务，但可以允许其它单位以本单位的名义担当工程监理业务；（×）P145、假如初步设计提出的总概算超出可行性探讨报告提出的总投资的10%以上，应重新向原审批单位报批；（√）P306、新设立的工程监理企业，其资质等级依据最低等级核定，并设一年的暂定期；（√）P457、建设工程的功能和运用价值的质量目标，是相对于业主的须要而言的，并无固定的统一的标准；（√）P678、同类建设工程的质量目标具有共性，不因其业主建设地点及其它建设条件的不同而不同；（√）P679、施工阶段是目标限制的主要阶段，施工质量对建设工程的总体质量具有确定性的影响；（×）P7110、三大目标的限制措施都包括组织措施，技术措施和经济措施和合同管理措施；（√）P75三、选择题1、依据建设部颁布的《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列必需实行监理的建设工程有：( ACDE )P2A 国家重点工程B 项目总投资在2000万元以上的工程项目C建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程；D利用外国政府或国际组织贷款，救济资金的工程E总投资为800万的教学大楼2、一项工程的建设一般要经过项目决策阶段和项目实施阶段，依据规定我国大中型项目一般可分为：a建设项目决策阶段；b可行性探讨阶段；c设计阶段；d施工安装验收阶段；e项目后评估阶段，其先后依次应为( B )P24A a-b-c-d-eB b-a-c-d-eC b-a-e-c-dD c-d-a-b-e3、遵守（）准则，是监理工程师注册的重要条件（C）P41A监理工程师职业道德 B公正、独立、自主C遵遵守法律律、诚信、公正、科学 D严格监理，热忱服务4、下面对建设程序和建设工程监理关系的描述正确的是（ABCD）P31A工程项目建设程序为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准B 工程项目建设程序为建设工程监理提出了工作任务和内容C工程项目建设程序详细明确了建设工程监理在工程建设中的重要地位D坚持建设程序是监理人员的基本职业准则5、在预先分析各种风险因素，及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，拟定和实行有针对性的措施，从而削减乃至避开目标偏离，使支配目标得以实现的限制方法称为（ A）P60 A主动限制 B 被动限制 C事中限制 D开环限制 E反馈限制6、监理工程师在设计阶段投资限制方面的主要任务有（ABD）P75A对建设工程总投资进行论证 B组织设计方案竟赛和设计招标C编制本阶段进度限制支配 D审核工程概算预算7、在施工阶段，监理工程师投资限制的主要工作任务有（ACD）。

《工程建设监理》形考作业2(含参考答案)

江苏开放大学形成性考核作业学号姓名课程代码020022课程名称工程建设监理（本）评阅教师第 2 次任务共 3 次任务江苏开放大学形考作业二一、单项选择题（30题，每题1分，共30分）1.组织内部形成的较为( D )的相互关系和联系方式，称为组织结构。

A.连续B.一致C.固定D.稳定2.组织内部形成的较为稳定的相互关系和联系方式，称为( C )。

A.组织层次B.组织机构C.组织结构D.组织联系3.( D )是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。

A.管理层次B.组织结构C.管理机构D.管理跨度4.审核确认分包单位是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员5.主持制订监理规划并组织实施是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员6.参加合同谈判，协助业主确定合同条款是( A )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.子项监理工程师D.监理员7.协商确定各部门之间的协调程序，为组织一体化主动开展工作是( B )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员8.及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题是( D )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员9.参加或组织有关工程会议并做好会前准备是( B )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员10.检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量是( D )的基本职责。

A.总监理工程师B.专业或子项监理工程师C.驻地监理工程师D.监理员11.下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是( D )。

A.事先约定各个部门在工作中的相互关系B.建立信息沟通制度C.平衡监理人员使用计划D.委任工作职责分明12.需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是( A )。

《建设监理》作业参考答案

《建设监理》作业参考答案第一次作业一、单项选择题（每题1分，共40分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意。

）1．如果不具有（），那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。

A．科学性B．服务性C．独立性D．委托性2．建设工程监理单位的服务对象是（）。

A．项目法人和承建商B．项目法人C．承建商D．政府管理部门3．我国的监理工程师是指（）的一类人。

A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B．取得监理工程师资格证书C．取得监理工程师注册证书D．监理单位从事技术管理工作4．监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。

A．监理大纲B．监理合同C．监理规划D．监理实施细则5．在项目监理组织中，（）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。

A．总监理工程师B．总监理工程师代表C．总监理工程师办公室D．投资控制监理工程师6．每一个控制过程都是经过投入、转换、（）、对比、纠正等基本步骤。

A．检查B．分析C．反馈D．决策7．下列活动中，（）属于主动控制。

A．建议撤换不合格分包单位B．确认分包单位资质C．建立目标控制的组织D．做好目标规则8．合同法关系是由（）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。

A．行政B．劳动C．合同D．刑事9．《合同法》规定，债权人行使撤消权的期限（）。

A．一年B．二年C．五年D．十年10．合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（）确定价款。

A．按照合同有关条款B．协议补充C．按照交易习惯D．按照订立合同时履行地的价格11．关于施工招标的特点，下列各点中（）是错误的。

A．施工招标中，发包的工作内容明确、具体B．各投标人编制的投标书，在评标时易于进行横向对比C．价格的高低是确定中标人的唯一条件D．投标过程是各投标人完成项目任务的综合能力竞争12．施工项目竣工验收的程序中（）。

2024国家开放大学(电大)本科《建设监理》形考作业(含答案)

2024国家开放大学（电大）本科《建设监理》形考作业（含答案）学校：班级姓名：考号：一、单选题(25题）1.建设项目的财务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为（）A.投资利润率B投资利税率C.财务净现值D财务内部收益率2发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为（）A.验收合格B验收不合格C验收无效D验收基本合格3.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是（）A.事前控制B事中控制C事后控制D不能确定4设计交底完成的时间应为（）A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前5建设监理的服务对象是()A.工程监理单位B.建设单位C设计单位D.勘察单位6影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（）A.人为因素B技术因素C设备与构配件因素D.水文地质与气象因素7监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为（）A.指令文件B施工图纸C技术档案D支付凭证8质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用（）A.实验检查B量测检查C目视检查D不能确定9.工程建设强度可用来衡量（）A.工程建设的紧张程度B工程建设的复杂程度C工程建设的进展速度D工程质量的好坏程度10投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间11监理规划编写的主持人是（）A.承建商B项目总监理工程师C专业监理工程师D监理员12施工合同当事人是()A监理方和业主B监理方和设计方C发包人和承包人D监理方和施工方13质量检验的方法不包括（）A目测法B量测法C实验法D.拍算法14建筑工程中的“交钥匙合同”指的是（）A总包合同B设计合同C施工合同D设计—材料供应合同15.S曲线比较法是以横坐标表示（）A.计划时间B造价C累计完成任务量D剩余任务量16建设项目的投资控制贯穿千项目建设的全过程，但重点应放在（）A施工和竣工阶段B诀策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段17.工程建设强度越大，需投入的监理人员（）A.越少B越多C.不变D无法确定18合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为（）A.合同撤销B合同变更C合同签订D合同履行19分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是（）A总监理工程师代表B总监理工程师C专业监理工程师D监理员20.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为（）A.风险投资B静态投资C投资控制D动态投资21.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属千组织措施的是（）A在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响22.工程项目的监理实践中的总负责人是（）A.总监理工程师B总监理工程师代表C专业监理工程师D监理员23双代号网络图中节点表示（）A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B费用C.工作开始时间D工作结束时间24.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为（）A.仲裁B私了C诉讼D和解25.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是（）A.保证B抵押C留置D质押二、多选题(10题）26.下列属千监理规划所应包含的内容的是（）A.工程情况B监理范围、内容和目标C监理工作依据D项目监理工作制度E监理组织形式27在工程项目的监理实践中，把监理人员分为（）A总监理工程师B总监理工程师代表C专业监理工程师D监理员E监理员助理28诀策影响工程投资的主要因素有（）A项目的建设规模B项目的建设水平C建设地点D.可行性研究及投资估算E项目的监理单位29.下列属于专业监理工程师工作职责的是（）A全面负责和主持项目监理业务工作B负责编制本专业的监理实施细则C根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收30监理工程师对施工方案的审核主要包括（）A.施工顺序安排B施工机械选择C主要项目施工方法D施工企业资金使用计划E施工企业资质31在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括（）A.计量的项目必须是合同中规定的项目B计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D计量项目的申报资料和验收手续齐全E计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认32.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括（）A分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉33.成本加酬金合同主要适用千开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有（）A成本加固定百分数酬金B成本加固定酬金C成本加浮动酬金D目标成本加奖罚E固定总价34建设工程动态体系的PD C A动态控制的步骤包括（）A.计划B执行C检查D纠偏E编制35导致投资偏差的原因可能有（）A.物价上涨B设计原因C业主原因D法律法规更改E施工原因三、简答题(2题）36某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。

第五章建设工程监理组织2(注册监理工程师法规概论试题)

一、单选题:1、.建设工程设计或施工总分包模式的缺点是( )。

A.建设周期较长B.进度控制难度大C.投资控制难度大D.质量控制难度大A B C D你的答案： a 标准答案：a本题分数： 1.00 分，你答题的情况为正确所以你的得分为 1.00 分解析：第五章第二节。

P118。

(二)设计或施工总分包模式的优缺点1.优点：(1)有利于建设工程的组织管理。

(2)有利于投资控制。

(3)有利于质量控制。

(4)有利于工期控制。

2.缺点：(1)建设周期较长。

(2)总包报价可能较高。

2、与建设工程平行承发包模式相比，建设工程设计或施工总分包模式的优点是( )。

A 有利于投资控制B 有利于质量控制C 有利于缩短建设周期D 合同价格较低A B C D你的答案： a 标准答案：a本题分数： 1.00 分，你答题的情况为正确所以你的得分为 1.00 分解析：第五章第二节。

P117。

平行承发包模式的优缺点1.优点：(1)有利于缩短工期。

(2)有利于质量控制。

(3)有利于业主选择承建单位。

2.缺点：(1)合同数量多，会造成合同管理困难。

组织协调工作量大。

(2)投资控制难度大（三个方面的表现）。

P118。

设计或施工总分包模式的优缺点1.优点：(1)有利于建设工程的组织管理。

(2)有利于投资控制。

(3)有利于质量控制。

(4)有利于工期控制。

2.缺点：(1)建设周期较长。

(2)总包报价可能较高。

3、与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式的优点是( )。

A.有利于质量控制B.有利于投资控制C.有利于缩短工期D.有利于合同管理A B C D你的答案： a 标准答案：c本题分数： 1.00 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：第五章第二节。

P117。

平行承发包模式的优缺点1.优点：(1)有利于缩短工期。

(2)有利于质量控制。

(3)有利于业主选择承建单位。

2.缺点：(1)合同数量多，会造成合同管理困难。

组织协调工作量大。

(2)投资控制难度大（三个方面的表现）。

工程建设监理概论(专科)作业2_0002

作者：资料搬砖家，请仔细阅读以下说明再下载：本学习资料由网络收集整理而来！仅供复习参考！题目和您的作业题目相同再下载!!工程建设监理概论（专科）工程建设监理概论（专科）工程建设监理概论作业2_0002四川开大形成性测评系统课程代码：5108058 辅导资料document.write(getGBNumber(1)); 、单项选择题（共20 道试题，共60 分。

）1. 下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）A. 监理合同自签字之日起生效B. 监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C. 变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D. 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小本题解题思路是：C2. 根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。

A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 代理人本题解题思路是：A3. 工程质量是指工程满足（）需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

A. 建设单位B.设计单位C. 施工单位D. 质量监督机构本题解题思路是：A4. 工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。

A. 积极参与事故调查B. 要求施工单位提供相应证据C. 回避参与事故调查D. 积极协助客观提供相应证据本题解题思路是：D5. 下列属于工程监理单位安全责任的是（）。

A.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等B.编制危险性较大工程的专项施工方案C.发现安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位整改D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准本题解题思路是：D6. 在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。

2024(最新)国开本科《建设监理》形考作业(含答案)

2024（最新）国开本科《建设监理》形考作业（含答案）学校:班级:姓名:考号:一、单选题（25题）1 .建设监理的服务对象是OA.工程监理单位B.建设单位C.设计单位D.勘察单位2 .项目业主与监理方的关系是（）A.监督与被监督B.委托与被委托C行政隶属D.没有•任何关系3 .用来反映项目偿付流动负债能力的指标是OA.投资利润率B.流动比率C.资产负傣率D.速动比率4 .建设工程监理任务的委托方是OA.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位5 .项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为OA.平行检杳B.旁站C.巡视D.见证取样6 .受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为OA.工程勘察单位B.工程施工单位C工程设计单位D.工程监理单位7 .直.线制监理组织形式的特点，从命令源来讲OA.只有一个顶头上司的一元化领导8 .有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导8 .F列关于工期相关说法有误的一项是OA.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期9 .可行性研究的根本目的就是OA.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争达到最好的经济效果C进行投资偏差分析D.在质量第一•的前提下，保证工程顺利按期交付10 .安全管理的中心问题是OA.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行11 .根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项F1.监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D,竣工决算12 .S曲线比较法是以横坐标表示OA.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量13.项目资本金是指OA.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬14 .受约人同意要约的意思表示指的是OA.邀约B.要约C.承诺D.保证15 .在工程项目建设过程中,超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的贡任方为OA.项目业主B.勘察单位C承建商D.监理单位16 .建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为OA.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理17 .在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示OA.白由时差(或时间间隔)B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线18 .见证点又称为()A.停止点B截留点C.待检点D.免检点19 .质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等,其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用OA.实验检查B.量测检查C目视检查D.不能确定20 .当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为OA.合同解除B.合同变更C合同纠纷D.合同履行21 .根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理22 .工程项目的监理实践中的总负责人是OA.总监理工程师B.总监理工程师代表C专业监理工程师D.监理员23 .合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为0A.合同解除B.合同变更C合同签订D.合同履行24 .下列关于职能制监理组织形式说法有•误的一项是OA.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分清25 .下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是OA.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象二、多选题（10题）26 .建设工程投资的特点包括0A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E∙建设工程投资确定层次繁多27 .施工专业分包与劳务分包的主要区别包括OA.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉28 .下列索赔，监理工程肺可直接审批的有OA.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件29 .监理工程师月施工方案的审核主要包括OA.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质30 .在工程项目的监理实践中，把监理人员分为OA.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理31 .合同的三耍素主要有OA.主体B.权利C.客体D.内容E.义务32 .工序控制一般包括OA.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制33 .决策影响工程投资的主要因素有（）A.项IR的建设规模B.项目的建设水平C建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位34 .在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有OA.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同35 .工程支付的条件包括OA.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额三、简答题（2题）36.某项实施监理的钢筋混凝上高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。

《建设监理》作业参考答案

《建设监理》作业参考答案建设监理作业参考答案一、监理的概念及职责建设监理是指建筑工程施工过程中，由监理单位对施工单位的施工活动进行全程监督、检查和指导，以确保工程质量、工期和造价符合法律法规和合同要求。

监理单位应当具备监督和检查施工方案、施工图纸、施工进度等能力，确保工程按照设计要求和合同约定进行施工。

同时，监理还要负责协调解决工程中的纠纷和问题，保障工程的顺利进行。

二、监理的主要工作内容1. 监督施工单位的施工计划和现场管理，确保施工符合法规和技术标准。

2. 审查和核准施工单位的施工图纸、工程变更和技术方案，确保工程设计要求得到满足。

3. 审查施工单位的材料采购、进度安排和质量控制措施，确保工程质量符合要求。

4. 监督施工单位的验收和试验工作，确保工程符合验收标准。

5. 协助业主处理施工中的技术问题和纠纷，保障工程的顺利进行。

三、监理的工作原则1. 依法监理：监理单位必须遵守相关法律法规，真实、客观地履行监理职责。

2. 独立监理：监理单位应当独立于设计单位和施工单位，保持中立、公正的立场进行监理工作。

3. 客观监理：监理单位要以实际情况和技术标准为依据，客观地判断工程质量和施工进度。

4. 全程监理：监理单位应当从工程开始到结束全程监督，确保各项工作符合合同要求。

四、建设监理的重要性建设监理是确保工程质量和施工进度的重要手段，通过监理工作的实施，可以有效避免工程中出现的质量问题和纠纷，保障工程顺利进行。

监理单位对施工单位的监督和管理，可以提高工程的设计执行力和施工质量，保证工程的安全可靠。

另外，监理可以帮助建设单位和设计单位了解工程施工情况，及时调整工程进度和方案，保证工程的顺利完成。

综上所述，建设监理是建设工程中不可或缺的重要环节，监理单位应当严格履行监理职责，确保工程按照法规和合同要求进行施工，保障工程的质量和安全。

希望以上参考答案能够对您的建设监理作业有所帮助。

工程建设监理概论2

工程建设监理概论（省）作业2一、单项选择题（共 25 道试题，共 50 分。

）1. 合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（）确定价款。

A.按照合同有关条款B. 协议补充C. 按照交易习惯D. 按照订立合同时履行地的价格2.参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（）见课本Ｐ42A.客体B.主体C.法人D.个体3.关于当事人解除合同说法有误的一项是( )见课本Ｐ53A.不能实现合同的当事人可以解除合同B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同C.当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同D.当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同4. 工程施工索赔是（）。

A. 施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利B. 施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求C. 一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔D. 施工索赔时，承包人不得提出利润索赔5.下列关于要约与承诺说法正确的是（）见课本Ｐ46A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.要约是不可以撤销的C.承诺的内容可以与要约的内容不一致D.承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺6.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）见课本Ｐ56A.1/2B.1/3C.2/3D.3/47.债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经（）同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。

见课本Ｐ52A.担保人B.公证人C.债权人D.法人8.关于合同的形式说法有误的一项是（）见课本Ｐ45A.当事人订立合同有书面形式、口同形式和其他形式B.法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式C.当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式D.书面形式合同专指纸质合同9.下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式（）见课本Ｐ69A.赔偿损失B.支付违约金C.采取补救措施D.继续履行10.监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（）见课本Ｐ71A. 在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B. 对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C. 在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D. 对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款11. 依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。

建设监理形考作业2答案

说明：本次作业对应教材第3、4章内容，请于第11周之前完成。

一、单项选择题（每小题2分，共40分）1．合同的主体是（A）A．合同签约双方的当事人B．合同当事人的权利义务共同指向的对象C．合同当事人之间的具体权利和义务D．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人2．赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是（B）A．买卖合同B．赠与合同C．借款合同D．技术转让合同3．建设工程合同的形式通常应当采用（D）A．买卖形式B．登记形式C．口头形式D．书面形式4．建筑工程中的“交钥匙合同”指的是（A）A．总包合同B．设计合同C．施工合同D．设计—材料供应合同5．施工合同当事人是（C）A．监理方和业主B．监理方和设计方C．发包人和承包人D．监理方和施工方6．在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是（C）A．固定总价合同B．计量估价合同C．单价合同D．成本加酬金合同7．合同管理目标是指（A）A．合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B．设立合同管理机构，配备合同管理人员C．增强合同观念和合同意识D．熟悉合同的相关法律知识8．当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为（B）A．邀约B．要约C．承诺D．保证9．下列关于承诺说法有误的一项是（B）A．承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B．承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C．承诺只能由受约人或其合法代理人表示D．承诺一般只能在要约有效期内作出10．合同的履行是指（A）A．当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B．当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C．中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D．合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程11．债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是（B）A．保证B．抵押C．留置D．质押12．合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为（B）A．合同撤销B．合同变更C．合同签订D．合同履行13．当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为（C）A．合同解除B．合同变更C．合同纠纷D．合同履行14．下列关于合同仲裁说法有误的一项是（C）A．仲裁”，也可称为“公断B．仲裁须有仲裁协议C．若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D．终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行15．根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是（A）A．建设工程施工合同的管理B．建设工程设计合同的管理C．建设工程监理合同的管理D．建设工程勘察合同的管理16．监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的负责方应为（C）A．监理人B．承包人C．发包人D．政府17．施工过程中出现的变更包括两类，分别是（A）A．监理人指示的变更和承包人申请的变更B．设计人的变更和承包人申请的变更C．监理人指示的变更和设计人的变更D．勘察人的变更和设计人的变更18．监理人合同管理的核心工作是（B）A．工程变更B．索赔管理C．合同存档D．质量控制19．下列关于索赔说法有误的一项是（D）A．索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B．索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C．解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D．索赔同守约是相互矛盾的20．缺陷责任期的计算日期为（A）A．实际竣工日B．工程验收日C．验收申请日D．工程开工日二、多项选择题（每小题3分，共30分）1．合同的三要素主要有（ACD）A．主体B．权利C．客体D．内容E．义务2．合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有（ABCDE）A．当事人依自己意愿自主决定是否订立合同B．在订立合同时，有权选择对方当事人C．合同内容由当事人在不违法的情况下自思约定D．在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容E．双方可以协议解除合同3．成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有（ABCD）A．成本加固定百分数酬金B．成本加固定酬金C．成本加浮动酬金D．目标成本加奖罚E．固定总价4．完整的建设工程施工合同管理应包括（ABCDE）A．施工招标的策划与实施B．合同计价方式及合同文本的选择C．合同谈判及合同条件的确定D．合同协议书的签署E．合同履行检查5．建设工程合同的特征主要包括（ABCDE）A．合同主体的严格性B．合同标的的特殊性C．合同履行期限的长期性D．计划和程序的严格性E．合同形式的特殊要求6．建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有（ABCDE）A．当事人的名称或者姓名和住所B．数量和质量C．价款或者报酬D．履行期限、地点和方式E．违约责任7．建设工程合同成立的有效条件包括（ACE）A．订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B．预付定金C．依法订立D．采用口头形式E．必须就合同的主要条款协商一致8．狭义的工程险主要指的是（AB）A．建筑工程一切险B．安装工程一切险C．机器损坏险D．机动车辆险E．人身意外伤害险9．施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有（BCD）A．对承包方进行资格审查B．工程变更管理C．合同纠纷的调解D．工程分包管理E．帮助业主弄淸各种法律关系10．索赔报告的编制原则有（ABCDE）A．索赔申请要以书面形式递交给监理工程师，语言要简明扼要B．实事求是C．证据与资料须全面、准确、可靠D．索赔费用计算准确、层次清楚E．准确引用合同中相应的条款，或者法律条文，以及有关文件、协议、会议纪要等三、案例分析题（30分）对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。

国开电大《建设监理》形成性作业答案

国开电大《建设监理》形成性作业答案形成性作业一答案题目1答案：建设单位题目2答案：委托与被委托题目3答案：工程监理单位题目4答案：项目业主题目5答案：5年题目6答案：同时在两个监理单位注册和从事监理活动题目7答案：48学时题目8答案：组织方面题目9答案：巡视题目10答案：平行检验是项目可行性研究的重要组成部分题目11答案：直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导题目12答案：只有一个顶头上司的一元化领导题目13答案：总监理工程师题目14答案：监理规划题目15答案：项目总监理工程师题目16答案：项目总监理工程师题目17答案：总监理工程师代表题目18答案：相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大题目19答案：了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息题目21答案：征地、拆迁和场地平整；完成施工用水、电、路等工程；组织设备、材料订货；准备必要的施工图样；组织施工招标投标，择优选定施工单位题目22答案：《建筑法》；《建设工程质量管理条例》；《合同法》；《招标投标法实施条例》题目23答案：服务性；科学性；独立性；公平性题目24答案：综合资质；专业资质题目25答案：以个人名义承揽监理业务；收受被监理单位的＜Jv⅛品；同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动题目26答案：热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法；遵守监理工程师职业道德准则；取得监理工程师资格证书；身体健康，适合现场监理工作；在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作题目27答案：有利于提高建设工蹴资决策科学化水平；有利于规范工程建设参与各方的建设行为；有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全；有利于政府加强对工程建设领域的监督管理；实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要题目28答案：提高质量标准就增加投资；提高质量标准就延长工期；缩短工期就增加投资题目29答案：计划；执行；检查；纠偏题目30答案：协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场；审查施工组织设计和施工方案；检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境；控制施工工艺过程质量；验收分部分项工程和隐蔽工程题目31答案：天气情况是否适合施工作业，如不适合，是否已采取相应措施；使用的工程材料、设备和构配件是否已检测合格；施工单位主要管理人员到岗履职情况，特别是施工质量管理人员是否到位题目32答案：在现场进行见证，监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样；对试样进行监护、封样加锁；在检验委托单签字，并出示"见证员证书"；协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案等题目33答案：招标准备；发出招标公告或投标邀请书；组织资格审查；编制和发售招标文件；开标、评撇口定标题目34答案：总监理工程师；专业监理工程师；监理员题目35答案：负责总监理工程师指定或交办的监理工作；按监理工程师授权，行使监理工程师的部分职责和权力题目36答案：确定招标组织；明确招标范围和内容；编制招标方案题目37答案：投标决策；投标策划；投标文件编制；参加开标及答辩；投标后评估题目38答案：工程情况；监理范围、内容和目标；监理工作依据；项目监理工作制度；监理组织形式题目39答案：监理范围、工作内容及监理目标；项目监理机构；工作计划；工程质量、造价、进度控制方法；监理工作制度题目40答案：协商；调解；仲裁；诉讼形成性作业二答案参考答案题目1答案：人工费题目2答案：设计阶段、招标阶段、施工阶段的投资控制任务是一样的题目3答案：项目的建设规模越大越好题目4答案：60%题目6答案：优秀的设计标准规范不利于降低投资，缩短工期题目7答案：单项评议法题目8答案：投资分解和工程量控制题目9答案：参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响题目10答案：工程计量题目11答案：建设单位题目12答案：确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用题目13答案：施工总进度计划题目14答案：工程延误与工程延期是同一概念题目15答案：横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性题目16答案：计划时间题目17答案：ES曲线题目18答案：承包单位题目19答案：压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系题目20答案：建设单位题目21答案：人工费；施工机具使用费；企业管理费；规费；材料费题目22答案：安全文明施工费；夜间施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；脚手架工程费题目23答案：进行可行性研究；编制项目建议书；对拟建项目进行市场调查和预测；编制投资估算；国民经济评僚口社会评价题目24答案：项目的建设规模；项目的建设水平；建设地点；可行性研究及投资估算题目25答案：生产规模指数估算法；分项比例估算法；资金周转率法；单元指标估算法；流动资产投资估算法题目26答案：减小项目方案相关因素的不确定性；提高项目方案的经营安全性；严格控制负影响敏感因素的变动幅度；多方案中优选风险小的项目方案题目27答案：初步设计阶段要重视方案的选择，按照批准的投资估算进一步落实投资的可能性；把施工图预算严格控制在批准的概算以内；加强设计变更管理工作，对非发生不可的变更，应尽量提前实现；考虑时间因素对投资的影响，树立动态管理的观念题目28答案：协助业主拟定招标方式；确定合同计价形式；进行施工图预算的编制与审杳;编制标底；协助评审投标文件题目29答案：逐项审直法；标准预算审查法；分组计算审直法；对比审查法；利用手册审奇去题目30答案：计量的项目必须是合同中规定的项目；计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分；计量项目的质量应达到合同规定的技术标准；计量项目的申报资料和验收手续齐全；计量结果必须得到监理工程师和施工单位双方的确认题目31答案：收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；编制工程项目建设总进度计划；编制设计准备阶段详细工作计划,并控制其执行；进行环境及施工现场条件的调查和分析题目32答案：人的因素；材料因素；资金因素；技术因素；工程水文地质因素题目33答案：不能按设计合同的约定及时提供施工所需的图纸；设计内容不足、设计深度不够；与各专业设计院协调配合工作不及时、不到位；为项目设计配置的设计人员不合理；不能及时解决在施工过程出现的设计问题题目34答案：施工人员资格、经验、水平及人数不能满足施工需要；施工组织设计不合理、施工进度计划不合理、采用施工方案不得当；不能根据施工现场情况及时调配劳动力和施工机具；施工用供水、供电设施及施工用机械设备出现故障；施工单位（分包商）自有资金不足或资金安排不合理，无法支付相关应付费用题目35答案：施工总方案；资源供应条件；各类定额资料；合同文件；工程项目建设总进度计划题目36答案：编制施工进度控制工作细则；编制或审核施工进度计划；按年、季、月编制工程综合计划；下达工程开工令；监督施工进度计划的实施题目37答案：横道图比较法;S曲线比较法；香蕉曲线比较法；实际进度前锋线比较法；列表BtK法题目38答案：施工总通度计划中的项目是否有遗漏，是否满足实际工程的需要；施工顺序是否符合施工程序；建设单位资金供应能力是否能满足进度的需要；与设计单位图纸供应进度是否一致；建设单位应提供的场地条件、甲方供应的物资到货与施工进度计划是否衔接题目39答案：严格审批施工单位提出的工程延期申请；在工程完工后，总监理工程师及时审批施工单位提交的竣工申请报告；制定项目总工期突破后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备供应计划等；对施工单位制定奖惩措施，提高施工单位管理人员的主观能动性和积极性题目40答案：拒绝签署付款凭证；误期损失赔偿；取消承包资格形成性作业三答案参考答案题目1答案：为达到工程项目质量要求所采取的作业技相口活动题目2答案：通过对提供的材料质量保证资料、实验报告等进行审核，取得认可方能使用题目3答案：全部检验题目4答案：技术环境、施工管理环境及自然环境题目5答案：事前控制题目6答案：肢解发包题目7答案：建设单位题目8答案：竣工验收题目9答案：施工企业题目10答案：建设单位题目11答案：建设施工多为独立作业，人员少，工种简单题目12答案：有利于强化政府充当企业安全员的职责题目13答案：建筑施工企业法定代表人题目14答案：80%题目15答案：建设单位题目16答案：2小时题目17答案：被车辆挤、压、撞和车辆倾覆等造成的人身伤害题目18答案：事故调查不得邀请人民检察院派人参加题目19答案：30天题目20答案：应急救援题目21答案：人；称4；机械；方法；环境题目22答案：领导者的素质；人的理论、技术水平；人的生理缺陷；人的心理行为；人的错误行为题目23答案：施工现场条件；建筑结构形式；机械设备性能；施工工艺?口方法；建筑技术经济题目24答案：施工所用的规程、规范；设计图纸；质量评定标准题目25答案：已经办理该建设工程用地批准手续；在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料题目26答案：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书题目27答案：概算批准文件；建设用地的征用资料；施工图纸及技术资料；建设资金和主要建筑材料、设备的来源落实资料；建设项目所在地规划部门批准文件题目28答案：用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥题目29答案：测量；试验；指令文件；支付控制题目30答案：施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准施工；施工单位是否按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工；使用的工程材料、构配件和设备是否合格；施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；特种作业人员是否持证上岗题目31答案：高空坠落；起重伤害；触电；坍塌；物体打击题目32答案："安全第一，预防为主”的原则；维护作业人员合法权益的原则；质量之上原则；职权与责任一致的原则题目33答案：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案题目34答案：企业的法定代表人；总经理；主管质量安全和生产工作的副总经理；总工程师；副总工程师题目35答案：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操娥程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训I,如实记录安全生产教育和培训情况;组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为题目36答案：审杳安全技术措施或专项施工方案；处理施工安全事故隐患；对建设工程安全生产承担监理责任题目37答案：工程合同编号；工程名称；工程地点；双方约定的权利义务；工程范围题目38答案：工程概况；编制依据；施工工艺技术；施工安全保证措施；应急处置措施题目39答案：开工时所需的现场及通往现场的通道，施工单位已接受并已履行了现场接管手续；工程进度计划已按期提交并已批准；开工时，安全监理工程师必备的设施及服务已提供；施工单位开工时所必须的施工机械、材料和主要人员已达现场，并处于安全状态；施工现场的安全设施已经到位题目40答案：直明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告形成性作业四答案题目1答案：进行工程建设题目2答案：承包人和发包人题目3答案：承包人题目4答案：建设工程勘察题目5答案：总价合同题目6答案：合同纠纷的调解题目7答案：编制施工实施计划题目8答案：索赔题目9答案：索赔可以理解为无理的争利题目10答案：验收合格题目11答案：信息题目12答案：信息用数据表现，数据是信息的载体，因此，任何数据都是信息题目13答案：传输扩散性题目14答案：建设工程监理信息管理题目15答案：收集信息题目16答案：竣工阶段题目17答案：信息的加工整理题目18答案：现场监理工程师周报题目19答案：电子计算机及其他微缩系统题目20答案：用计算机存储信息的主要优点是便宜，永久保存性好，不易涂改题目21答案：勘察人；设计人；施工人题目22答案：验收的范围和内容；验收的标准和依据；验收人员的组成；验收方式；验收日期题目23答案：地基基础工程；主体结构工程；屋面防水工程；电气管线、上下水管线的安装工程；供热、供冷工程题目24答案：截至本次付款周期末已实施工程的价款；变更金额；索赔金额；本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；本次扣减的质量保证金题目25答案：承包人同工程业主之间的索赔；承包人同分包人之间的索赔；承包人同供应商之间的索赔；承包人向保险公司索赔以及其他索赔题目26答案：地质条件变化引起的索赔；工程非人为障碍引起的索赔；增加和删减工程量的索赔；关于变更命令的有效期引起的索赔；工程质量要求的变更引起的索赔题目27答案：业主、监理工程师与承包人的会议纪要和记录；工½工X、材料、机械设备统计报表；施工备忘录、监理工程师代表填写的各种报表；工程验收及交工证书；一切合同文件、协议、工程图纸和变更令题目28答案：登记索赔报告的文号与报表；调查索赔发生的原因及事实依据的真实性；审查索赔申请中的合同有关条款引用的合理性；分析与查对计算索赔数量的正确与否；处理由索赔而引起的合同纠纷题目29答案：造成索赔事件的原因上匕较简单；事件无连续性影响，即具有独立性；影响时间短；范围较小或索赔量较小题目30答案：承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作；已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项〉工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；监理人要求提交的竣工验收资料清单题目31答案：伸缩性；传输扩散性；可识别性；可转换存储；共享性题目32答案：信息来源的广泛性；信息量大；动态性强；有一定的范围和层次；信息的系统性题目33答案：建设项目的规模、总体规划布置；主要建筑物的位置、结构形式和设计尺寸;各种建筑物的材料用量；建设工期；总概算题目34答案：当天的施工内容；当天参加施工的人员（工种、数量、施工单位等）；当天发现的施工质量问题；当天的施工进度和计划进度的比较若发生进度拖延应说明原因；当天天F合评语题目35答案：当天的施工内容；当天参加施工的人员（工种、数量、施工单位等）；当天发现的施工质量问题；当天的施工进度和计划进度的匕俄若发生进度拖延应说明原因；当天天F合评语题目36答案：工程进度；工程质量；计量支付；质量事故；工程变更题目37答案：文件；报告；图纸；音像材料；报表题目38答案：承包人对延期、索赔和分包的申请；批准的延期、索赔和分包文件按编号归档；变更的有关资料编号归档；现场监理人员为应急发出的书面指令及最绮旨令题目39答案：自上而下的信息流；自下而上的信息流；内部横向信息流；外部环境信息流题目40答案：确认上次工地会议纪要；当月进度总结；进度预测；索赔和延期；财务事宜。

0764)《工程建设监理》网上作业题及答案

0764)《工程建设监理》网上作业题及答案第一次作业1、[单选题]投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( D )。

A：市场行为B：企业行为C：正当竞争行为D：不正当竞争行为2、[单选题]依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（D ）认可。

A：国务院建设行政主管部门B：建设单位主管部门C：监理单位D：建设单位3、[单选题]主动控制也可以表述为( B)。

A：反馈控制B：前馈控制C：闭环控制D：事后控制4、[单选题]建设工程信息的收集是通过（C ）进行的。

A：施工单位的信息系统B：建设单位的信息系统C：各参建单位的信息系统D：项目监理部的信息系统5、[单选题]建设工程监理工作文件中的监理大纲是(A )时编制的。

A：监理单位在投标B：建设单位在招标C：监理单位在签订合同D：监理单位在实施监理6、[单选题]工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，(D )。

A：有权要求设计单位改正B：有权自行改正后通知设计单位C：应当报告设计单位后自行改正D：应当报告建设单位要求设计单位改正7、[单选题]对建设单位而言，项目总承包模式的主要缺点是(A )。

A：质量控制难度大B：不利于缩短建设工期C：组织协调工作量大D：不利于投资控制8、[单选题]监理实施细则的作用主要在于(B )。

A：指导工程监理全面实施B：发挥工程监理的“施工图”作用C：起监理工作“初步设计”作用D：承接监理任务[单选题]FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为(C )。

A：从投保之日到最终结算日B：从投保之日到工程竣工移交之日C：从现场开始工作到工程竣工移交之日D：从现场开始工作到解除缺陷责任期结束9、[单选题]信息是（B ）。

A：情报B：对数据的解释C：数据D：载体10、[单选题]业主与承包商的关系是(C )。

项目监理机构作业2

2013-7-15
项目监理机构作业指导书

总则 1、为了提高公司整体工程项目监理工作质量水平，规范监理行为，贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系“顾客至上、诚信求实促发展；科学管理、规范固废防污染；遵纪守法、减少风险保安康”管理方针，特制定本作业指导书。 2、实施建设工程监理前，公司必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中可包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款，也可经协商后予以增减。 3、建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 4、建设工程监理实行总监理工程师负责制，经总监授权，总监代表可行使总监部分职责和权利。
项目监理机构作业指导书
自用
2011.06.
四川省达州市建设监理有限公司
2013-7-15
项目监理机构作业指导书
目录一、项目监理机构及监理人员职责（一）监理机构（二）监理人员的职责（三）监理规划（四）监理实施细则二、施工准备阶段监理工作指导书（一）第一次工地会议（二）施工图纸交底与会审（三）施工组织设计审查（四）工程分包及分包单位资格审查（五）测量放线、定位成果复核（六）工程开工复工审查三、质量控制（一）材料、设备、构配件质量检验监理 2013-7-15
2013-7-15
项目监理机构作业指导书

1设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。 2项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。 3总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；确定工程变更项目的工程增减量；确定工程变更的单价或总价。

江苏开放大学建设工程监理案例分析02监理案例形考作业二-286306

建设工程监理案例分析形成性考核作业二本课程形考作业为案例分析题，要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。

【案例分析一】（30分）某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。

事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。

事件3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元)；施工单位修复损坏工程支出10万元。

施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。

事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。

施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。

问题：1．指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。

2．指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。

3．根据“建设施工合同(示范文本)”，分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。

项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?(不考虑工程保险)4．就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。

【案例分析二】（35分）某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。

施工过程中发生如下事件：事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨期下雨导致现场停工3天，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。

电大《工程建设监理概论》形考作业二

试卷总分:100 得分:100
1.在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由( )负责。

A.现场监理员
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.测量专业监理工程师
【答案】:C
2.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为（）控制。

A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程
B.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果
C.施工准备、施工过程、竣工验收
D.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品
【答案】:C
3.工程所需原材料、半成品或构配件，经( )审查并确认其合格后方准进场用。

A.施工项目经理
B.施工单位技术负责人
C.施工项目技术负责人
D.监理工程师
【答案】:D
4.横道图不能明确表示( )。

A.工作间的搭接关系
B.工作的机动时间
C.工作的开始时间和完成时间
D.各项工作的划分
【答案】:B
5.某施工企业为了提高混凝土强度并加快模板的周转速度，在混凝土中加入了经试验后满足上述要求的一种外加剂。

该外加剂的费用属于( )。

A.措施费
B.检验试验费
C.研究试验费
D.材料费
【答案】:D
6.（）是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。

A.风险识别。