桩基合同
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基础工程合同5篇
桩基础工程合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，特签订本桩基础工程合同，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 如遇不可抗力因素，工程期限可顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__％作为预付款。
（2）工程施工完成后，甲方支付乙方工程总造价的__％。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告。
3. 甲方应在收到竣工资料和验收报告后的__日内组织验收。
4. 如工程质量不符合要求，乙方应无偿返工。
五、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的水、电等资源。
3. 甲方应提供完整的施工图纸和技术要求。
六、乙方责任1. 乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应承担施工过程中的风险及费用。
4. 乙方应保护甲方的财产及权利，避免损失。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，工期顺延。
2. 若乙方未按合同约定施工或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。
桩基施工 简明 合同7篇
桩基施工简明合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：桩基施工4. 工程规模：[具体规模描述]二、承包方式及工程范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责提供施工材料并施工完成。
2. 工程范围：包括但不限于桩基施工、检测及验收等。
三、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、合同价款与支付1. 合同总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：银行转账。
3. 付款节点：预付款XX%，进度款XX%，竣工验收合格后支付尾款。
4. 甲方支付款项时，乙方需提供正规发票。
六、违约责任1. 若因乙方原因未按合同约定工期完成施工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付滞纳金。
3. 若因违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应法律责任。
七、安全施工与保险1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应为施工人员购买相关保险，以保障施工人员的安全。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守国家及地方相关法律法规，履行合同义务。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基分包合同7篇
桩基分包合同7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、心得体会、报告大全、合同协议、规章制度、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, insights, report summaries, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!桩基分包合同7篇只有在合同中充分考虑到自身利益，我们权益才能获得保障，通过签订合同，双方明确了交易的条款和条件，保证了交易的公平性和合法性，以下是本店铺精心为您推荐的桩基分包合同7篇，供大家参考。
农村建房地基打桩合同5篇
农村建房地基打桩合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方农村建房地基打桩工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：农村建房地基打桩工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：地基打桩，包括钻孔、浇筑桩基等。
二、工程承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责施工及所需材料。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日四、工程造价及付款方式1. 工程造价：经双方商定，本工程总造价为人民币______元整。
2. 付款方式：甲方在工程开工前支付乙方工程总造价的______%作为预付款，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照《建筑施工验收规范》及相关法律法规的规定执行。
六、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，避免对环境造成污染。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之五的违约金。
2. 若乙方在施工过程中因自身原因导致工程延期，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之五的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担因此造成的损失。
4. 若甲乙双方因履行合同发生争议，应协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
桩基工程劳务合同6篇
桩基工程劳务合同6篇篇1桩基工程劳务合同一、甲方(雇主)：____________(以下简称甲方)地址：____________联系电话：____________法定代表人：____________二、乙方(劳务方)：____________(以下简称乙方)地址：____________联系电话：____________三、根据《中华人民共和国劳动法》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和互利的基础上，经友好协商，就桩基工程劳务事宜订立合同如下：1. 服务内容：乙方为甲方提供桩基工程相关的劳务服务，具体工作内容包括但不限于：a) 参与桩基工程的施工过程，按照甲方的安排和要求进行操作；b) 遵守工程安全操作规定，配合项目现场的管理人员完成工作任务；c) 完成其他与桩基工程相关的工作。
2. 服务时间：本合同自____________起至____________止，为期____个月/年。
在服务期间，乙方应按照甲方的工作安排，保证按时完成工作任务。
3. 报酬及支付方式：甲方向乙方支付的报酬为____________元/天/月。
报酬以月结算，乙方应在每月____日之前向甲方提交工作日报，甲方在核实后支付相应报酬。
4. 福利待遇：乙方在本次劳务合同期间享受甲方的以下福利待遇：a) 工作餐：提供免费或补助餐费；b) 住宿：提供住宿或住宿补贴；c) 休息：每周休息日、法定节假日享受休息。
5. 保密义务：乙方在服务期间了解到甲方的商业秘密或其他保密信息，应当承担保密义务，不得泄露给他人或利用于其他用途，有必要时应签署保密协议。
6. 违约责任：若乙方未按照本合同约定按时、规范、完整履行工作任务，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
若因乙方的原因给甲方带来经济损失，乙方应承担相应赔偿责任。
7. 其他约定：乙方在此承诺：a) 遵守工作纪律，服从管理，做好本职工作；b) 遵守劳动合同的各项规定，不擅自离岗或请假；c) 完善个人资料管理，确保在工作期间身体健康。
地基基础工程施工合同(6篇)
地基基础工程施工合同甲方：乙方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：__________ 乙方：__________甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。
第一条工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。
4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。
成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。
5、质量等级：第二条工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延;(1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。
(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。
(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
(4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。
(6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。
(7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。
如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。
第三条甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
桩基工程施工合同范本（通用14篇）
桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。
2、打试桩结束时间月日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
农村桩基买卖合同6篇
农村桩基买卖合同6篇篇1农村桩基买卖合同第一条买卖双方及基本要素甲方：（出售方）地址：法定代表人：电话：乙方：（购买方）地址：法定代表人：电话：第二条本合同的签订及生效条件1、甲方与乙方均保证对本合同中所有条款的完全理解和认可，并自愿签订本合同。
2、本合同的签订时间为__________________（年月日），自签订之日起生效。
第三条交易标的1、甲方同意将位于__（具体地点）__的农村土地进行桩基买卖交易，土地面积约为____________亩。
2、本次买卖交易中，地势平坦、无抵押情况，适合进行桩基施工。
3、买卖双方通过验收确认，标的物经过检测符合要求，不存在任何纠纷。
第四条价格及付款方式1、乙方同意向甲方支付桩基交易的总价为_____________元。
2、付款方式：一次性付款。
（或者约定其他分期付款方式）3、付款时间：乙方应当于本合同生效之日起__________日内完成付款。
第五条款项托管及交易保障1、乙方支付桩基交易总价后，款项将由第三方托管机构进行安全保障，甲方及乙方可随时查询相关款项流向情况。
2、如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应将款项原额返还乙方，并承担相应违约责任。
第六条过户手续及土地划转1、乙方应按照相关法律法规办理土地过户手续，确保桩基交易合法、有效。
2、如因乙方原因导致过户无法顺利进行，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。
第七条违约责任1、如乙方未按照约定时间支付桩基交易总价，应向甲方支付相应违约金，并承担合同解除的责任。
2、如甲方未按照约定时间完成桩基移交手续，应向乙方支付相应违约金，并承担合同解除的责任。
第八条争议解决1、本合同的解释及执行均适用中华人民共和国相关法律。
2、因本合同引起的任何争议，双方应本着诚信合作的原则通过友好协商解决；协商无果的，可向相关法院提起诉讼。
第九条其他事项1、本合同未尽事宜由购买双方协商解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础工程施工合同
合同编号：
合同生效日期：
工程项目：
建设单位：
总包单位：
施工单位：
桩基础工程合同
订立合同单位
委托单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工作内容：（1）桩基础施工清工：含成孔、灌注、下笼子，钢筋制作运输由甲方完成，安装由乙方完成。
（2）、现场如果必须使用挖掘机、装载机、吊车等机械配合乙方施工，该机械甲方提供。
4、工程量：
设计施工图范围内的全部砼灌注桩，约422根。
桩径600mm.设计桩顶1.5m以上部分暂按灌注水泥、粉煤灰考虑。
第二条工程造价与承包方式
1、工程预算总额：
2、工程结算方式：
3、本工程按：桩基础清工方式承包。
第三条工期
开工定于：年月日
竣工定于：年月日
下列原因经甲方代表确认后工期可相应顺延：
1、工程量变化或设计变更。
2、非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时。
3、场地平整、地基石开挖、道路通畅，造成的窝工。
4、不可抗拒的外界因素。
5、由于甲方供应材料不及时造成的停工。
第四条材料供应：由甲方提供。
第五条、结算方式
1、本合同签定后三日内，甲方向乙方预付工程总造价的 % 作为定金，合同履行结束，定金抵作工程费。
甲方不履行合同，无权要求偿还定金，乙方不履行合同，应双倍返还定金。
2、本合同签定后三日内，甲方按工程预付总造价的 %付给乙方作为备料款。
3、工程开工后，甲方根据工程完成情况，分次向乙方拨付工程形象进度数。
在约定拨付时间5天后，甲方仍不能按要求拨付，乙方可停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息，并承担违约责任，同时按规定支付乙方机械停待费、人工误工费。
4、工程结束时，拨付至工程总造价的 %，其余的工程款待工程结算并验收合格后一个月内付清。
5、工程竣工验收合格后，一个月内提交竣工报告及各类原始资料。
6、工程竣工验收合格后，乙方按实际工程量提交工程结算单报甲
方，甲方在收到结算单后三十日内不提交修改意见，视为工程量，工程结算总价款已被确定。
第六条、双方责任
甲方：
1、施工场地的平整、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电量的需要。
3、开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网路资料，保证数据真实准确
5、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场校验。
6、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底。
7、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
8、按协议条款的规定及时拨付工程款。
乙方：
1、在其施工资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图纸设计的任务。
2、向甲方代表提供施工计划和工程进展情况报告。
3、按工程需要提供夜间使用的照明、警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任和所发生的费用。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。
5、已竣工工程未交甲方之前，乙方按协议约定负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
6、做好施工现场地下管线和领近建筑物、构筑物的保护工作。
7、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款。
（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）
第七条工程质量及验收标准
1、乙方必须严格按国家、行业、主管部门颁发的现行规范和本工程施工图设计进行施工，加强技术管理，保证工程质量。
2、为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。
对基础工程要求乙方代表把当天原始记录表填写好后，交甲方代表签字，以保证基础工程施工质量。
3、乙方应随时接受甲方代表的检查、验收、为检验提供便利条件。
4、在施工中乙方工程质量符合质量要求，甲方代表未当天在记录上签字，可视为甲方代表已认可当天工程质量，乙方继续进行施工。
5、由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改设计重新施工。
甲方承担修改设计、拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。
6、在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程，
分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。
因返工而造成的一切费用。
由造成责任方负担。
7、双方对工程质量有争议，请工程质量监督部门仲裁。
8、工程验收按国家现行施工验收规范及本工程设计图纸进行验收。
工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。
9、接受当地质量监督部门的检查监督。
第八条安全施工
乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。
发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表，同时按政府部门要求处理，发生的费用由事故责任方承担。
在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。
第九条合同的生效与终止
本合同自协议双方签字盖章之日起生效，并具有法律效
力。
任何一方不能单方面变更、终止合同。
在甲乙双方履行完全部条款后，本合同即告终止。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，由甲方双方各执一份，本合同副本份，甲方份，乙方份。
第十条违约责任
1、甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲
方每天按工程总造价的0.5‰向乙方支付违约金。
乙方未按合同规定完工和按时提交工程资料，每超过一日，偿付甲方每天按工程总造价的0.5‰违约金。
2、由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工期和延期交付工程技术资料，具体完工日期和交付工程资料日期双方另行议定。
3、因乙方原因造成工程质量低劣、工程拖延。
由乙方承担所发生的经济损失。
4、因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍然继续生效，为征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。
第十一条纠纷处理
合同执行过程如发生纠纷时，双方应及时协商解决。
协商不成可向工程所在地法院起诉或共同指定仲裁委员会裁决。
第十二条其它违约
（1）水电费由甲方付款。
（2）清工价格不含税款。
（3）双方运输桩机机械费各负担一次单价元。
（4）进场机械后甲方必须提供桩位、桩号、具备施工条件，超
过天后，必须按每天每人员元，设备元，付给乙方。
（5）按工程进度拨付进度款，完成的工程量后拨总价款
的。
第十三条未尽事宜
未尽事宜，双方协商解决。
本合同执行过程中如发生未尽事宜，双方应及时协商解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
日期：日期：
签证单位：
签证人：
签证日期：
2011年月日 2011年月日。