建筑工程扩大劳务施工合同
劳务分包合同(劳务扩大)
合同编号：号工程劳务施工协议书发包人：承包方：签订时期：年月日施工协议发包人：(以下简称发包人）承包人: （以下简称承包方) 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同.第一条工程概况及承包工作内容1.工程名称：2。
工程概况:结构形式：。
建筑面积：。
工程地点： .3。
劳务承包形式: 一次结构扩大劳务4.扩大劳务包含内容及工作范围：4。
1基础跟基挖槽、清土、钎探、基础所有的砌筑工程（二次结构砌筑除外）、基础回填土。
4。
2基础至主体工程一次结构范围内所有的混凝土构件的模板、支模、拆模;支模所用的板材、木方、钢管；支模和模板支撑用的所有主、辅材料和配件。
4.3基础至主体工程一次结构范围内所有的砼构件的浇筑及浇筑砼构件所需的地泵(或汽车泵）等所有设备；砼试块的制作。
4.4基础至主体工程一次结构范围内全部钢筋工程的成型及绑扎工作；钢筋拉直、成型所需的一切机械设备，钢筋工程的拉接螺杆（包括止水螺杆）、焊条等所有的辅材，墙面螺杆孔洞填补及磨平。
4.5外墙施工脚手架及施工现场所有的施工、操作架子的搭、拆工作；搭设架子的钢管、扣件、脚手板、安全网等架子所需的所有主、辅材料（不包括施工电梯架子防护）。
4。
6工程一次结构范围内垂直运输机械费用及垂直运输所配备的操作人员、信工号和配合人员费用，一次结构范围内垂直运输机械的进、出场费用和装、拆费用（包括塔吊基础制作的人工、机械及锚栓等）。
4.7现场的安全文明施工的一切用工及材料,临建中的所有瓦工、混凝土工、木工等一切用工及配合用工.施工现场所有用电的材料(一级配电箱以下所有配电箱及电线、电缆，含一级配电箱在内）、设备及布置所用的人工及机械费(压力泵设备除外)。
4.8冬、雨季所需的降效和措施费用.第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供管理人员 8 名；作业人员共 170 名（其中钢筋工50—60人，木工70-80人，架子工10-12人,砼工15—20人）；特殊工种人员 4 名，以上所有人员须提供身份证，特殊工种另提供操作上岗证。
2023建筑工程扩大劳务施工合同正规范本(通用版)[1]
![2023建筑工程扩大劳务施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/8e3ff74c773231126edb6f1aff00bed5b8f37367.png)
建筑工程扩大劳务施工合同1. 引言本文档是建筑工程扩大劳务施工合同，旨在明确扩大劳务施工的工作范围、工期、费用以及各方的权利和义务，以确保项目的顺利进行。
2. 合同双方本合同由双方共同订立： 2.1 承包商：[请填写承包商名称] 2.2 雇主：[请填写雇主名称]3. 项目背景根据双方之前签订的建筑工程劳务施工合同，雇主委托承包商负责进行特定工程的劳务施工工作。
鉴于项目的需求变化和工作进展情况，双方经过协商决定对劳务施工合同进行扩大。
4. 工作范围根据项目需求变化，承包商同意扩大劳务施工的工作范围，包括但不限于内容： [请描述具体的扩大工作范围]5. 工期延长由于工作范围的扩大，工期将会相应延长。
具体的工期延长时间将由双方协商确定并在合同附件中进行明确。
6. 价款调整由于工作范围的扩大，承包商有权要求相应的价款调整。
具体的价款调整金额将由双方协商确定并在合同附件中进行明确。
7. 付款方式根据本合同及其附件明确的价款调整，雇主将根据约定的付款方式按时支付相应款项给承包商。
8. 赔偿责任和限制双方同意遵守合同中约定的赔偿责任和限制条款，确保在工程施工过程中出现的纠纷和损失能够得到妥善处理和补偿。
9. 争议解决任何因合同履行引起的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至所在地合同签订地的仲裁机构进行仲裁，仲裁结果对双方具有约束力。
10. 合同生效与变更本合同自双方盖章生效，并对双方具有约束力。
任何对本合同的修改、补充或终止必须以书面形式经双方协商一致，并由双方授权代表签字确认方可生效。
11. 其他条款本合同还包括附件：附件一：工期延长协议附件二：价款调整协议内容即为《建筑工程扩大劳务施工合同》的主要条款和内容，合同双方应在认真阅读并理解合同内容的基础上，按照合同约定履行各自的权利和义务，并及时解决可能出现的矛盾和问题。
如有需要，可根据实际情况进行具体修改。
扩大劳务分包合同范本
劳务分包合同范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程项目的劳务作业分包给乙方完成，经友好协商，达成以下协议：一、工程名称：甲方承包的工程项目名称为：（以下简称“本项目”），工程地点为：（以下简称“工程地点”）。
二、分包内容：乙方同意承担本项目中以下劳务作业：1. 砌筑工程：包括但不限于墙体、柱子、地面等的砌筑工作。
2. 抹灰工程：包括但不限于墙面、顶面、地面等的抹灰工作。
3. 钢筋工程：包括但不限于钢筋制作、绑扎、焊接等工作。
4. 模板工程：包括但不限于模板制作、安装、拆除等工作。
5. 脚手架工程：包括但不限于脚手架的搭设、拆除等工作。
6. 工程其他辅助性劳务作业。
三、分包方式及价款：1. 分包方式：乙方采用包工包料的方式承包本项目的劳务作业。
2. 价款：双方协商确定本项目劳务作业的计价方式为（单价或总价）。
具体单价或总价详见附件一。
3. 工程量：以实际完成的工程量为依据。
四、质量标准：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
五、工期：乙方应按照甲方的要求，确保本项目劳务作业的施工进度与甲方主体工程的施工进度相协调，确保工程按时完成。
六、支付方式：1. 进度款：当乙方完成工程量的百分之（%）时，甲方应支付乙方工程款的百分之（%）。
2. 结算款：本项目全部工程完成后，经甲方验收合格，甲方应按照实际完成的工程量支付乙方工程款。
3. 支付方式：甲方支付乙方工程款时，可采用银行转账、现金等方式支付。
七、违约责任：1. 若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×逾期利率。
2. 若甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：应付金额×逾期天数×逾期利率。
扩大劳务施工合同范本
扩大劳务施工合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经友好协商，同意签订本合同，共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于____________（具体工程内容详细列出）。
第二条承包范围2.1 乙方负责完成本合同约定的全部工程内容，包括但不限于：（1）人工挖运土石方、回填土；（2）现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；（3）砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；（4）安砌青石路沿及草坪路沿；（5）二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；（6）零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准，保证工程质量，确保工程安全。
第三条承包金额3.1 合同价款为：人民币____元（大写：____________________________元整）。
3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交履约保证金，金额为合同价款的5%，即人民币____元（大写：____________________________元整）。
履约保证金在工程验收合格后无息退还。
第四条施工工期4.1 工程期限为：自合同签订之日起至____________日止。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因变更设计、不可抗拒（如台风、连续暴雨（雪）天、停电）等因素导致工期延长，经甲方确认后，工期相应顺延。
4.3 乙方如未按约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。
扩大劳务施工承包合同(精选12篇)
扩大劳务施工承包合同（精选12篇）在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的扩大劳务施工承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
扩大劳务施工承包合同篇1甲方：______________________________（简称甲方）乙方：______________________________身份证号码：________________________根据《合同法》及《建筑法》的相关条款，本着公平、自愿的原则就工程的班组劳务分包，经甲乙双方协商同意，特拟定以下协议条款：一、劳务分包范围和工作内容A、模板工程（本工程土建部分牵涉的所有模板，不能有零工发生）1、模板支立、加固、拆除、支撑及满堂架搭设、拆除；所有小型变更。
2、定位支撑的焊接、制作、安装，模板刷隔离剂，胶带及双面胶的粘贴；3、施工缝后浇带钢丝网的绑扎或模板支立、加固、拆除及爆模流出砼的清理、剔除；梁、柱、墙、板交叉处高、低标号砼分内的隔离钢板网绑扎；到场材料由乙方使用的，下车由乙方负责安排人员卸车。
4、与混凝土同时施工的聚苯板的安装、拆除、清理；5、现场所有机械设备基础、预制构件模板及二次结构模板的安装、拆除；6、木模板制作、加固、安装、拆除及二次倒运；7、穿墙螺栓的制作、加固、安装、拆除；8、门窗、洞口、预留洞模板的制作、安装拆除。
9、模板错台、涨模、漏浆处理，包括剔凿、打磨、修补、清理； ___________、预制构件的支模、拆除；___________、楼层清理：模板支设完成后，浇筑混凝土前及时清理工作面；___________、现场工作范围内所有材料的清理、归类码放、倒运及装卸车。
___________、本项目工作量完工后，所有大板、木方上面的圆钉必须清退干净，按甲方标准堆放整齐。
二、分包性质单项劳务清包工（自负盈亏）。
但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料（如：切割机、电锯、弯曲机、切断机、大剪、施工线等）。
扩大劳务合同6篇
扩大劳务合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、活动文案、应用文书、合同协议、心得体会、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, activity copywriting, application documents, contract agreements, insights, rules and regulations, planning plans, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!扩大劳务合同6篇在合同中的当事人名称，一定要是真实且一致的，一般来说，生效的合同和协议法律效力就是相同的，以下是本店铺精心为您推荐的扩大劳务合同6篇，供大家参考。
建筑扩大劳务分包合同4篇
建筑扩大劳务分包合同4篇篇1建筑扩大劳务分包合同合同编号：【XXXXX】甲方：【建筑公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【劳务公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】为了明确双方权利义务，便于工程的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利的原则，本着诚实信用、友好合作的精神，经友好协商达成如下协议：一、合同目的本合同系甲方为完成建筑工程需要，将部分劳务工作委托给乙方，乙方同意接受委托，按照约定的工期和质量要求完成工作。
二、分包范围1. 乙方接受甲方委托，负责以下建筑劳务工作：【具体工作内容】。
2. 甲方需提供必要的施工图纸、材料以及必要的技术支持。
3. 乙方在劳务分包过程中需遵守相关法律法规，保证施工安全和建筑质量。
三、工作期限1. 分包工程开始时间：【具体时间】2. 分包工程结束时间：【具体时间】四、合同价款1. 甲方应按照工程实际完成的标准和合同约定，按照分包工程造价支付合同价款。
2. 乙方应按照合同约定的要求，按时、保质保量地完成工程，并确保工程质量符合要求。
五、变更及解决争议1. 合同履行过程中，如有变更需求，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决，若无法协商解决，可提交相关部门协调处理。
六、违约责任1. 任何一方违约均应承担相应的违约责任，造成对方损失的，应偿还相应损失。
2. 甲方逾期付款的，应支付滞纳金。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完成时间止。
2. 其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上为建筑扩大劳务分包合同，特此协议，以资证明。
篇2建筑扩大劳务分包合同一、甲方：_________公司（名称）、住所：_______，法定代表人：_______，注册资金：_______万元，营业执照注册号：_______，电话：_______，传真：_______，联系人：_______，职务：_______。
扩大劳务施工承包合同
扩大劳务施工承包合同扩大劳务施工承包合同（通用6篇）在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是店铺为大家收集的扩大劳务施工承包合同（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
扩大劳务施工承包合同1甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围____________________________第三条工程工期1.计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
劳务扩大承包合同模板
劳务扩大承包合同模板劳务扩大承包合同1甲方：乙方：身份证号码：家庭住址：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务计量承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容：五、工费计算办法：本工程乙方总工程量约为，计工程款约为元。
完工时，依乙方的质量分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。
六、本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等，由乙方视需要向甲方申报统一采购，乙方按甲方购入价领用，在每月预支款中扣除。
施工中甲方除向乙方提供等钢筋加工机械外，其余操作工具均由乙方自备。
七、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款元。
八、质量标准及验收要求：1、甲方根据现行国家钢筋工程质量检验评定标准，对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测，实量打分，以分定价，达到90分（不含90分）以上得本工程的完全价格，90分以内（含90分）每下降一分，则工价下浮元，验收得分在分以内的，应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。
造成工期延误的，每延误一天由乙方承担承包总价%的违约金。
2、乙方在完成每一施工部位或构件后，必须经乙方认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。
3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。
出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。
因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。
并由乙方承担由此而造成的损失。
扩大劳务施工合同及报价
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方根据工程项目的实际需求，决定扩大施工规模，增加劳务作业内容。
2. 乙方具备完成扩大劳务施工任务的资质和能力，愿意承接甲方扩大后的劳务施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [具体工程名称]2. 工程地点： [具体工程地点]3. 扩大劳务施工内容： [详细列出扩大后的劳务施工内容，如增加的施工项目、工程量等]4. 原合同工期： [原合同约定的工期]5. 扩大后的工期： [扩大后的工期，需注明具体日期和总日历天数]二、劳务施工范围1. 乙方负责完成甲方扩大后的劳务施工任务，包括但不限于以下内容：- [详细列出劳务施工范围，如土建、安装、装饰、装修等]- [其他需乙方承担的劳务施工内容]三、劳务施工报价1. 综合单价： [根据工程实际情况和市场行情，确定综合单价，如每平方米、每吨、每人日等]2. 总价款： [根据扩大后的工程量和综合单价，计算总价款，并注明大写和小写金额]3. 付款方式：- [具体说明付款比例和时间节点，如分阶段付款、竣工后付款等]- [明确付款方式，如现金、转账等]四、施工质量与安全1. 乙方应严格按照国家有关施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全，防止发生安全事故。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为[具体比例]。
2. 若乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金比例为[具体比例]。
3. 若任何一方违反本合同约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
施工扩大劳务分包合同范本
施工扩大劳务分包合同范本
甲方：（发包方名称）
乙方：（承包方名称）
根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方施工项目的劳务分包事项达成如下协议：
第一条项目基本情况
甲方委托乙方承担甲方施工项目（具体地址、工程名称等）的劳务分包工作。
第二条劳务分包内容
乙方应按照甲方在施工项目中的具体要求，承担下列劳务分包任务：
1. 提供足够的劳务人员；
2. 完成所承包的工作任务；
3. 严格遵守工程安全规定；
4. 保证工程质量；
5. 合理安排工作时间。
第三条合同期限
本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第四条合同价款
甲方应按照乙方所承包的工作量、质量等支付相应劳务分包价款。
具体价款标准为（具体金额），支付方式为每（天/周/月）结算一次。
第五条违约责任
1. 若乙方未按合同约定完成工作，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应违约责任；
2. 若乙方发生违反工程安全规定、工程质量不过关等情况，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
第六条其他约定
1. 本合同未尽事宜由双方友好协商解决；
2. 合同解释权归双方共同享有。
第七条合同变更
本合同如需变更，必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
签订日期：年月日
以上为甲、乙双方就劳务分包事宜达成的合同协议，以示双方权利义务，共同遵守。
新版扩大劳务分包合同范本
扩大劳务分包合同范本扩大劳务分包合同范本分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责，下面的是扩大劳务分包合同范本，希望能帮助到你！扩大劳务分包合同范本1劳务发包方：(以下简称甲方)劳务承包方：(以下简称乙方)为明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。
第1条工程名称：及甲方另行安排的工作。
第3条工程工期：第4条工程质量标准：合格。
第5条安全文明施工：确保安全文明施工，符合国家及地方现行相关规定。
第6条合同金额(大写)：暂定元人民币。
(税金)6.1 本工程实行固定单价：6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。
第7条合同价款的支付7.1 本工程预付款：7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。
具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量，并按审定量的80%支付，工程结算完成后，劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款，即工程结算价5%作为质保金，保质满1年后支付。
7.3 进度结算只作为进度款支付的依据，不作为最终结算的依据。
第8条劳务发包方工作8.1 任命为驻施工现场代表;8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。
8.3 负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
8.6 按本合同约定，向劳务承包方支付合同价款。
第9条劳务承包方工作9.1 任命为驻施工现场代表;9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，经劳务发包方批准后实施。
扩大劳务施工合同
劳务施工合同的扩大主要体现在合同范围、合同价格、合同履行期限和合同双方的义务等方面的增加和补充。
以下是一篇关于扩大劳务施工合同的范文，不少于1000字。
合同编号：_______甲方（以下简称“雇主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担________项目的劳务施工事宜，经充分协商，达成以下扩大劳务施工合同：一、合同范围1.1 本合同范围内的工作内容包括：（1）________项目的土建施工；（2）________项目的安装施工；（3）________项目的装修施工；（4）________项目的安全防护措施；（5）________项目的环境保护措施；（6）________项目的外部协调工作；（7）________项目其他相关的劳务施工事宜。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成上述工作内容，并保证施工质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
二、合同价格2.1 本合同的劳务施工费用为人民币_______元（大写：__________________________元整），其中包括：（1）土建施工费用：人民币_______元；（2）安装施工费用：人民币_______元；（3）装修施工费用：人民币_______元；（4）安全防护措施费用：人民币_______元；（5）环境保护措施费用：人民币_______元；（6）外部协调工作费用：人民币_______元；（7）其他相关劳务施工事宜费用：人民币_______元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付劳务施工费用。
三、合同履行期限3.1 本合同的履行期限为________年________月________日至________年________月________日。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前________天提交施工进度计划，并按照进度计划完成施工任务。
建筑工程扩大劳务协议书-住宅维修工程
建筑工程扩大劳务协议书-住宅维修工程1. 介绍2. 项目背景3. 扩大范围根据项目需要，住宅维修工程的扩大范围如下：原协议规定的维修项目：墙面刷漆、地板更换、门窗维修等。
新增的维修项目：屋顶防水、电路维修、水管维修等。
4. 工程变更费用新增工程范围的费用由甲方承担，具体费用根据双方协商确定。
已支付的工程款项将作为本次扩大劳务范围的部分预付款，并予以抵扣。
若因工程范围扩大导致工期延长，乙方应根据实际工作时间计算延期费用。
双方约定的工程费用将在项目完成后结算，逾期乙方有权向甲方收取相应的滞纳金。
5. 工程变更的合同期限双方约定将原协议的工程合同期限延长 X 天（具体天数根据实际情况协商确定），以适应扩大的工程范围。
6. 变更之后的责任和义务甲方的责任：提供扩大工程所需的所有图纸、资料和相关设备，并确保工程的顺利开展。
甲方应按时支付工程款项。
乙方的责任：按照双方达成的协议，按时完成工程扩大范围内的工作，并保质保量地进行施工。
双方都应严格遵守相关的法律法规和行业标准，确保工程质量和施工安全，遵守保密义务。
7. 风险和损失的承担由于工程范围的扩大，可能会带来一定的风险和损失。
双方约定如下：若因工程范围的扩大导致乙方工期延迟，乙方应承担延期产生的责任和费用。
若因甲方提供的图纸、资料不准确或不完整导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应的责任和赔偿。
甲方和乙方应保持沟通，在工程进行过程中及时协商解决可能出现的问题。
8. 双方解除协议的情况经过双方协商，书面达成一致意见解除协议。
发生不可抗力事件，严重影响工程施工的进行。
双方一方严重违约，使得另一方无法继续履行协议。
9. 争议解决双方对于本协议的解释和执行出现争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
10. 其他事项本协议自双方签字盖章之日起生效，并取代原协议中与工程范围相关的内容。
未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商并作出书面协议。
扩大劳务通用合同范本
扩大劳务通用合同范本甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（承包方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于劳务作业范围、工作内容等]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家及地方现行的施工规范、标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程质量验收按照国家及地方相关标准和规范进行，如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同采用固定单价计价方式，合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），单价为[具体单价]元/[计量单位]。
合同价款包括但不限于乙方的劳务费用、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，预付款在后续工程进度款中逐步扣回。
工程进度款：乙方每月[具体日期]前向甲方提交当月完成工程量的报告，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付当月完成工程量的[进度款支付比例]。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[提交结算报告期限]内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在[审核结算报告期限]内完成审核并确认结算价款。
结算价款确认后，甲方向乙方支付至结算总价的[结算款支付比例]，剩余[质保金比例]作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时一次性无息支付。
土建扩大劳务合同范本
土建扩大劳务合同范本一、合同背景1.1 发包方：指需委托乙方进行土建扩大劳务服务的单位或个人。
1.2 承包方：指接受甲方委托，承担土建扩大劳务服务的单位或个人。
1.3 土建扩大劳务：指在原有土建工程基础上，进行规模扩大、功能完善、设施升级等施工活动。
二、合同内容2.1 工程名称：________（工程名称）2.2 工程地点：________（工程地点）2.3 工程规模：________（工程规模）2.4 工程内容：________（工程内容）三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格之日止。
四、合同价款4.1 合同总价：人民币 ________ 元（大写：_________________________元整）。
4.2 付款方式：按进度付款，具体付款比例和进度由双方协商确定。
五、双方责任5.1 发包方责任：5.1.1 提供工程所需的图纸、资料、技术要求等。
5.1.2 按合同约定支付合同价款。
5.1.3 对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督。
5.2 承包方责任：5.2.1 按照甲方提供的图纸、资料、技术要求等进行施工。
5.2.2 确保施工质量，符合国家及行业相关标准。
5.2.3 对施工过程中的安全、环保等问题负责。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
名词解释：1. 发包方：指委托他人进行土建扩大劳务服务的单位或个人。
2. 承包方：指接受他人委托，承担土建扩大劳务服务的单位或个人。
3. 土建扩大劳务：指在原有土建工程基础上，进行规模扩大、功能完善、设施升级等施工活动。
扩大劳务通用合同范本
扩大劳务通用合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对 [项目名称] 进行施工，乙方具备相应的劳务施工能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________二、劳务承包范围乙方承担的劳务工作内容包括但不限于：__________________三、合同工期开工日期：______年______月______日竣工日期：______年______月______日四、质量标准工程质量应达到 [具体质量标准] 。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：__________________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：__________________六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 提供施工所需的场地、材料、设备等。
2. 按合同约定支付劳务费用。
3. 对工程质量、进度进行监督和检查。
（二）乙方的权利和义务1. 按照合同要求组织施工人员进行施工。
2. 确保施工质量和进度符合合同约定。
3. 遵守施工现场的管理规定。
七、工程变更任何工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，应承担违约责任。
九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程扩大劳务合同范本
建筑工程扩大劳务合同甲方（发包方）：单位名称：__________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：______________________________________________________________________联系方式：__________________________________________________________________乙方（承包方）：单位名称：__________________________________________________________________法定代表人：________________________________________________________________地址：______________________________________________________________________联系方式：__________________________________________________________________鉴于甲方将建筑工程的扩大劳务部分发包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况工程名称：_______________________________________________________________。
工程地点：_______________________________________________________________。
工程规模：_______________________________________________________________。
工程扩大劳务施工合同
工程扩大劳务施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟对其工程项目进行劳务施工，乙方具备相应资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、合同项目及范围1. 本合同所涉及的工程项目为_________（工程名称），位于_________（工程地点）。
2. 工程内容包括但不限于：土石方工程、模板支撑系统、钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌体工程、装饰装修、水电安装等。
3. 工程量及具体作业内容以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、合同期限1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力或甲方要求变更施工计划，合同工期相应顺延。
三、质量要求1. 乙方必须严格按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工。
2. 工程质量应达到设计要求和合同约定的标准，确保结构安全、功能完善、外观整洁。
四、安全生产1. 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守安全生产规章制度。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识和操作技能。
3. 发生安全事故时，乙方应及时采取措施处理，并向甲方报告。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）____________元整。
2. 付款方式：预付款为合同总价的____%，进度款按照实际完成的工程量按月结算，最终款项在工程竣工验收合格后结清。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
建筑工程劳务扩大施工合同
合同编号：劳务派遣合同项目名称：（设计变更）项目地址：签订地点：签订时间：发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：甲方同意将9号楼、地下室（一批次）、总平（一批次）（设计变更）项目工程劳务派遣施工人员任务派遣工作委托乙方完成，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经甲乙双方协商自愿、平等、结合本工程具体情况，双方洽商达成如下协议。
第一条工程概况1—1 工程名称：蓝润城一号地块一期9号楼、地下室（一批次）、总平（一批次）（设计变更）1—2 工程地点：1—3 结构型式：框架、框剪1—4 工程规模：建筑面积28096.31m2，其中地下室6938.40m21—5 工程承包范围：图纸范围内所有土建工程涉及到的人工、小型机械及周转材料。
第二条工期2—1 开工日期：2018年4月 1 日。
合同工期913天。
2—2 工期、以甲方项目部根据主合同确定另行通知。
第三条工程质量等级乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸和施工方案要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。
本工程要求质量等级为：合格第四条合同价款1. 合同价款：劳务单价435元/m2（按建筑面积计算），合同总价：12221894.85元整（大写：壹仟贰佰贰拾贰万壹仟捌佰玖拾肆元捌角伍分整）。
第五条图纸甲方提供工程施工图纸两套，若甲方不能按合同约定提供图纸，造成延误，责任由甲方承担，工期相应顺延。
第六条甲方应负责办理好以下事项6—1 负责办理施工场地地面障碍物的清除，并在开工前解决以下事项的遗留问题。
6—2 将施工所需水、电、从施工场地外部接至施工现场及生活区域，双方商定地点每隔二层(电接至二级配电箱、水电每栋每隔两层接一处接口)，并保证满足施工期间的需要，乙方施工及生活用水，水，电费用由甲方负责承担。
6—3 开通施工场地与城乡公共道路的通道。
满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6—4 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场放线交验，乙方正式放线后，由甲方负责及时请监理单位进行验线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程扩大劳务施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将唐海林荫大道住宅小区（现唐冶凤凰城一期工程）的206号、207号楼模板分布工程，钢筋分部工程、架子分部工程、砼分部工程按扩大劳务的方式承包给乙方施工。
甲乙双方经协商一致订立合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：唐海林荫大道住宅小区206#楼、207#楼（现唐冶凤凰城一期工程206#楼、207#楼）
2、工程地点：唐山市曹妃甸区垦丰大街东段
3、结构类型：框剪结构（地下一层、地上十八层）
4、建筑高度：屋面造型顶58.6米
5、建筑面积：
二、承包内容
依据施工图纸及设计变更一次性结构的全部内容，包括钢筋工、架子工、砼工四大工种所含：甲方地基开槽、排水、看护、零用工、竹胶板、木分、钢筋扣件、架板租赁、铝丝、绑丝、钉子及零星所用的材料，机具、用具、大型机械、小型机械、外架搭设安全防护，一级箱以外的电线、电缆、照明以及人工工费等。
三、承包方式及承包价款
1、承包方式：依据施工图级及设计变更一次结构的全部施工内容以扩大功务的方式承包给乙方进行施工其中不包括二次结构
中所需材料及人工工费（二次结构所含砌筑、抹灰工程）
2、承包价款：依据施工图纸按建筑面积暂定每平米元计价，建筑面积计算依据图纸实际面积计算为准。
四、施工工期
1、开工时间：从年月日起；
竣工时间：年月日止。
2、因开发商造成的停工，双方协商调整，如有甲方造成的原因。
材料供应不定，由甲方负责。
由乙方造成的原工停工延误工期由乙方自行承担。
五、质量验收标准
1、依据国家现行的《建筑安装施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工程必须质量验评标准合格等级。
2、在施工过程中遗留隐患部位；如：因拆式养护龄不足造成的现胶板顶板裂缝，分户验收不合格全部由乙方负责维修并承担费用。
3、在施工过程中，因管理力度不足造成的标高错误。
轴线不居中，跑模严重的，无法修补的，经质量检测部门由甲方临理认定不合格工程，一切后果全部由乙方自行承担并负责一切后果。
六、付款方式
1、乙方垫资施工到主体九层封顶十个工作日后，付已完工程量的%；乙方施工到主体十层至十八层封顶十个工作日后付已完工程量的%；主体工程验收合格后付到总工程量的%；甲方留存劳务承包方%，主体认证验收合格后一次性付清余款。
2、乙方工人进入施工现场，向甲方交20万质量保证金，保证范围：合同生效之日起不得无故延时进场，应听从甲方安排，不得无故停工及退场（出甲方原因外），质量进度符合甲方要求，乙方如违反规定甲方将从保证金中扣除相应罚款。
质量保证金分两次退完，九层封顶退一半，十八层封顶退清（无息退还）。
保证金转入账号：。
七、图纸变更
1、乙方施工人员进入施工现场认真审查图纸如有不符合产际施工条件，提前向项目部早扳，研究进行调整，如在半途中发现的问题急时纠正，发现隐患没有纠正的后果自付。
2、乙方的施工人同进入施工现场，认真审核图纸，提供钢筋下料单，提前15天提供给甲方所需材料同时在钢筋工人下料时，乙方向甲方提供一份详细的下料明细。
3、乙方进入施工现场，严格按照设计图纸，施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到验收标准，科学合理地安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。
八、劳务承包人义务
1、工程劳务承包人在签定合同时应向发包方提供具有相应资质的劳务公司复印件一份，组织具有相应资质的熟练工人投入工作，未经发包人允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。
2、所有劳务承包的工人进场后，必须确保施工安全，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施、确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设部门及环保消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定同进接爱部门的监督检查。
做到文明施工，承担由于自身造成的质量返工、返修工期拖延人身份伤亡事故，现场脏乱造成的一切损失及各种罚款。
3、接受甲方临理、开发商及有关产门对工程的监督检查，随时检查机械设备、材料保管、使用情况及期操作人员的有效证件，持证上岗情况，与现场管理人员和个人协调配合，照顾全局。
4、按发包人统一规划施工现场，如：材料堆放、机具的安装、同时设置安全标志牌，搞好生活区的管理，施工垃圾的堆放处理，同时做好治安保卫工作。
5、做好施工场地周围建筑物，构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，如有造成破环、损毁他人、偷盗现场发现后，加倍处理，同时扣除劳务承包人的承包费用。
九、安全文明施工及保险
1、劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按
照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于劳务承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用全产劳务承包人承担。
2、劳务承包人员在施工过程中杜绝野蛮施工，酒后上班，没有持证上岗的造成的一切人身伤亡事故全部由乙方自行承担一切费用，发现楼内大便，酒后闹事的加倍罚款1000-5000元每次。
3、劳务承包人施工开始前，需给自己的施工人员交纳意外伤害保险或由发包人代交，最后从工程款中扣除。
4、劳务承包人从事作业的职工必须办理意外伤害保险并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
十、施工配合及施工验收
1、劳务承包人应积极配合和完善隐蔽工程的验收，分户验收工程竣工验收，在验收不合格的同时应返工、返修整改，造成的一切费用由乙方自行承担。
十一、不可抗力
在施工过程中产生不可抗力的因素，如：地震、军事动乱政变、十级以上的大风、洪水、甲方不负责任何的经济损失。
十二、合同解除
1、如因不可抗力致使合同无法履行或因一方违约或绶建，致使无法施工的承包人可以解除合同。
2、合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料，设备保护和移交工作，按工程发包人的要求撤出施工现场，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十三、合同终止
1、甲乙双方履行完合同全部义务，剩余5%的质量保证金一次性付清后，本合同终止。
十四、其它约定
1、本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效，同时起法
律效力。
2、双方在履行合同过程中，产生纠纷问题，尽量协调解决，无法调中以申诉。
3、此合同未尽事宜的双方另行商定。
发包方（签字）承包方（签字）
电话：电话：
年月日年月日。