生产车间地坪施工合同

生产车间地坪施工合同

甲方：河北家乐园房地产开发有限公司

乙方：北京龙江创亿市政公共设施管理有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条工程概况

1.1、工程名称：家乐园集团天一广场（工厂车间地坪）一标段。

1.2、工程地点：北京通州区张家湾。

1.3、工程内容：天一广场负二层停车场交通安全设施，智能收费系统工程，智能诱导、反向寻车、在线巡更及照明灯多回路控制系统等三个分项工程设计及施工，分项内容详见本合同附件1、附件2。

1.4、工期：自进场施工之日起工期7天，2013年9月14日完工，因甲方原因致使工程不能如期竣工除外。

1.5、验收标准：以双方确认的样板和本合同附件3为标准进行验收。工程设计和施工应达到国家有关标准及其它相关标准，工程质量达到合格标准。

1.6、工程保修期：保修期壹年，自甲方验收合格之日起计算。

1.7、工程总造价：本合同工程量按4500平米计算，最终以实际工程量结算，无正式变更文件的结算时不再调整，合同总价款人民币 223万元（大写：）。

第2条双方责任

2.1、甲方责任

2.1.1、提供施工的用电。

2.1.2、施工期间施工现场提供不小于30平米的管理用房和不少于200平米的原料仓库。

2.1.3、负责本工程项目施工进度和施工质量的检查、监督、验收。

2.1.5、按本合同规定的时间及付款节点支付工程款。

2.1.6指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2、乙方责任

2.2.1、乙方应严格遵照本合同及合同附件的规定，按时高质量地完成各项施工内容。

2.2.2、乙方在施工现场应服从甲方的管理及统筹安排。

2.2.3、乙方在施工过程中负责对已完成工程内容的保护，不得破坏人防工程等的任何设施。

2.2.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或

火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

2.2.5、乙方应对乙方的施工人员进行必要的防火、防盗及施工安全培训，对发生的

损失承担责任。

2.2.6、乙方有义务协调各工种配合施工，保证总体工期实现。

第3条工程款结算方式

3.1、合同签订之日起2日内，甲方付款至合同总价的40%。以备提前备料

3.2、进场施工，甲方付款至合同总价的40%，。

3.3、工程竣工并经验收合格，甲方付款至合同总价的95%。

3.4、合同总价的5%为质量保修金。工程保修期（壹年）期满，所有缺陷责任履行完毕后

的7日内，无质量问题，甲方一次性付款给乙方。

第4条合同生效、变更和解除

4.1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。

4.2、本合同执行过程中如遇不可抗力，经双方协商后可中止或延时执行或解除本合

同。

4.3、本合同执行过程中，任何一方若有意向修改本合同内容、施工方案，须经双方

协商一致并另行制订补充合同后方可进行。同时意向变更方应承担因此增加的相关费用。

4.4、本合同之附件是本合同的组成部分，与本合同具备同等法律效力。

第5条违约责任

5.1、若甲方未按本合同第2条各项条款的规定履行义务，甲方应承担相关违约责任。5.2、若甲方不能按本合同规定支付工程款，每延期一日，甲方应向乙方支付应付款 1%

的违约金，但最高不超过合同总价的20%。

5.3、若因乙方原因延期竣工，每延期一日，乙方应支付合同总价1%的违约金，但最高不

超过合同总价的20％。

5.4、若乙方施工的工程质量经检验不合格，乙方应无条件进行返修直至合格。因此延期

交付，按本合同5.3项规定执行。

5.5、工程竣工后，乙方应在自检合格后通知甲方负责人验收，并办理验收、移交手续，如在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

5.6、因甲方原因致使工程不能如期竣工，工期按实际情况顺延。

第6条其它约定

11.1甲方向乙方付款时，乙方必须向甲方提供正式合法的（B），否则甲方有权拒绝付款。

(A)专用增值税发票； (B)普通发票

11.2 因工程交叉施工造成的停工、窝工损失乙方已包含在工程价款及工期内，甲方不承担相关费用，由于甲方原因导致延期开工或中途停工，经甲方认可后工期可顺延，甲方不承担因此造成的停工费用。

11.4 乙方所用材料应是合格的国标产品，所使用材料必须有材料合格证和材质鉴定单据以及建设行政主管部门核发的准用证，发现私自材料替换或使用假冒产品的，甲方有权解除合同，乙方按照材料价值的10倍赔付违约金。

11.5施工过程中，施工现场发生的水电费用由甲方负责。乙方有采取有效措施节约用水、节约用电和节约甲方材料的义务，乙方恣意浪费的，每次赔付甲方违约金500元，从工程款中扣除。

11.6工程验收后，支付工程尾款。

11.7乙方负责自有人员的住宿、保险事宜及相关费用。

11.8本工程禁止转包和违法分包，如有发现，无条件终止合同。投标技术标中所列主要管理、技术人员离场或替换，必须报甲方书面批准。

11.9乙方进场前需向甲方提供施工方案，施工进度计划。

11.10如乙方工期不能按计划进行，出现5日以上拖延不能在宽限期内赶工达到甲方要求或工程质量、安全等出现重大问题的，甲方有权无条件解除合同。

11.11本条补充约定条款与以上各条约定条款有冲突的，以此条为准。

第7条附则

6.1、本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向工程所在地

人民法院提起诉讼。

6.2、本合同一式份，甲方执份，乙方执贰份。

6.3、本合同附件1：由乙方报送并经甲方确定的设计方案。

6.4、本合同附件2：经双方达成一致的合同价款明细。

6.5、本合同附件3：经双方达成一致的验收标准。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

法定通讯地址：法定通讯地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

年月日年月日