建设工程承包合同反诉状

建设工程承包合同反诉状
---
建设工程承包合同反诉状范本
尊敬的法官：
我是被告方（或称为乙方），在此向贵庭提交反诉状，针对原告方（或称为甲方）提出的建设工程承包合同纠纷案进行答辩，并依法提出反诉请求。

以下是我的陈述和请求：
一、案件背景
我方与原告方于（签订日期）签订了《建设工程承包合同》，约定由我方负责完成位于（工程地点）的（工程项目名称）。

根据合同约定，原告方应支付相应的工程款。

但在履行过程中，出现了以下争议点：
二、争议点
1. 工程质量问题：原告方声称存在质量问题，但经过第三方检测机构鉴定，工程质量符合国家标准及合同约定。

2. 工程延期：原告方认为工程延期，要求赔偿损失。

实际上，延期是由于原告方提供的材料不及时造成的，我方不应承担责任。

3. 工程款支付：原告方未按照合同约定及时足额支付工程款，导致工程进度受阻。

三、反诉请求
基于以上事实和理由，我方提出如下反诉请求：
1. 要求原告方支付剩余的工程款共计（金额），并按照合同约定支付逾期付款的违约金。

2. 要求原告方赔偿因材料供应不及时导致的工程延期损失（金额）。

3. 要求原告方承担本案的全部诉讼费用。

四、证据清单
为支持上述反诉请求，我方提交以下证据：
1. 《建设工程承包合同》原件及复印件。

2. 第三方检测机构出具的工程质量鉴定报告。

3. 材料供应记录和相关通信证明。

4. 工程款支付记录和银行转账凭证。

五、结论
我方认为，原告方的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应当予以驳回。

同时，我方的反诉请求合法合理，应当得到支持。

希望贵庭能够公正审理此案，维护我方的合法权益。

此致
敬礼！
被告方（或乙方）：________
代理律师：________
联系电话：________
提交日期：________
---。