建设工程招标合同范文4篇

建设工程招标合同范文4篇
篇1
建设工程招标合同范文
甲方：______公司
乙方：______公司
为规范双方合作，促进建设工程顺利进行，特订立本招标合同，共同遵守并履行。

一、工程项目
1.1 甲方拟在______地区进行______工程项目，具体包括但不限于______等工程内容。

1.2 工程项目的具体规划和设计方案由甲方提供，乙方需按要求进行施工并保证工程质量。

二、招标程序
2.1 甲方将进行公开招标，乙方可通过合法渠道报名参与竞标。

2.2 竞标过程中，乙方应提交相关资料，并接受甲方组织的评审。

三、合同金额
3.1 合同金额为______元，具体支付方式为______。

3.2 乙方应按合同约定时间节点收取工程款项，延期将影响工程进度。

四、工程质量
4.1 乙方应保证工程质量符合国家标准，不得出现质量问题，否则应承担相应责任。

4.2 工程竣工验收合格后，方可进行结算和支付。

五、工期和延期
5.1 工程工期为______，乙方应按时完成工程项目，如因不可抗力等原因需要延期，需提前向甲方报备并获得同意。

5.2 延期造成甲方损失的，乙方需承担相应责任。

六、保证金
6.1 乙方应在中标后向甲方缴纳______万元保证金，工程项目完工并验收合格后将全额退还。

6.2 如乙方未按合同约定完成工程项目或出现质量问题，甲方有权扣除相应金额作为赔偿。

七、违约责任
7.1 任何一方如未按约定履行合同内容，应承担相应的违约责
任。

7.2 违约方需支付对方的违约金，并承担由此造成的损失。

八、争议解决
8.1 双方如有争议，应通过友好协商解决；协商未果的，应向
______仲裁机构申请仲裁。

8.2 仲裁结果为终局裁决，双方均需遵守执行。

九、其他事项
9.1 其他未尽事宜，可另行《补充协议》约定。

9.2 本合同自双方签字生效，有效期至工程项目完工并验收合格
之日。

甲方（盖章）：______公司
乙方（盖章）：______公司
签订日期：______年______月______日
以上为建设工程招标合同范文，双方应在签署合同前审慎阅读并
理解合同内容，确保合作顺利进行。

愿双方共同努力，完成工程项目，达到预期效果。

篇2
建设工程招标合同范文
甲方（招标方）：_____________有限公司
统一社会信用代码：______________
法定代表人：________
联系地址：________
联系电话：________
乙方（中标方）：_____________有限公司
统一社会信用代码：______________
法定代表人：________
联系地址：________
联系电话：________
鉴于甲方拟委托乙方承担_____________工程项目的总承包任务，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法规，签订本合同。

第一条工程名称和任务范围
1.1 工程名称：_____________工程。

1.2 工程工期：工程总工期为______天。

1.3 工程范围：工程包括但不限于设计、施工、监理等，详细范围准确详见招标文件。

第二条价格和支付方式
2.1 工程总价：本工程的合同总造价为人民币____________元整。

2.2 价款支付方式：甲方将价款支付情况划分为多个节点，乙方应当按照工程节点完成情况提供进度支付申请，甲方应当在收到乙方提供的支付申请后及时支付。

2.3 工程变更及索赔方式：如需进行工程变更或发生索赔情况，乙方应当向甲方提供书面申请并经过双方协商一致后方可进行相关变更或索赔。

第三条质量标准和验收标准
3.1 工程质量标准：乙方应当按照招标文件中约定的质量标准和要求进行施工。

3.2 工程验收标准：工程验收应当满足招标文件中规定的验收标准，经过相关专家鉴定和双方验收后方可交付使用。

第四条安全管理和保障措施
4.1 安全管理：乙方应当严格遵守施工安全规范，设置安全生产管理人员，建立安全制度，确保施工的安全进行。

4.2 保障措施：涉及到民用房屋或其他建筑物的施工应当遵守相关的工地保护措施，确保周围环境的安全。

第五条违约责任
5.1 乙方若严重违反本合同的约定，致使工程无法按时完成或者质量受到严重损害的，甲方有权利要求乙方承担违约责任，并有权根据损失情况进行索赔。

5.2 甲方若逾期拖欠价款或未按照合同约定支付价款的，应当赔偿乙方因此造成的损失，直至工程终结。

第六条知识产权保护
6.1 工程设计、施工方案等相关知识产权属于乙方所有，甲方不得擅自使用或提供给第三方。

6.2 如甲方需使用乙方的设计或施工方案进行其他用途，应当与乙方协商并按照约定支付相应的费用。

第七条争议解决
7.1 双方在履行过程中产生的争议应当友好协商解决，若协商不成，应当提交国内知名仲裁机构进行裁决。

第八条合同条款变更
8.1 本合同任何条款的修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。

第九条合同生效和解除
9.1 本合同自双方盖章之日生效，至工程竣工验收结束后解除。

乙方签章：____________
日期：________
甲方签章：____________
日期：________
以上为《建设工程招标合同范文》，甲乙双方应当遵守合同约定进行履行，确保工程顺利完成。

愿本合同为双方未来合作奠定基础，共同推动工程项目的顺利进行。

篇3
建设工程招标合同范文
一、合同双方
甲方：（招标人单位名称）
地址：（招标人单位地址）
法定代表人：（招标人法定代表人）
联系电话：（招标人联系电话）
乙方：（中标单位名称）
地址：（中标单位地址）
法定代表人：（中标单位法定代表人）
联系电话：（中标单位联系电话）
二、合同背景
1. 甲方针对某项建设工程项目进行招标，乙方参与竞标，并最终
中标。

2. 为明确双方权利义务，依法签订本合同。

三、建设工程内容
1. 项目名称：（项目名称）
2. 项目地点：（项目地点）
3. 工程内容：（工程内容）
4. 工程造价：（工程造价）
5. 工程周期：（工程周期）
四、合同条款
1. 乙方应按照招标文件和技术规范要求，按时保质保量完成工程，并承担工程质量及安全的全部责任。

2. 乙方应按照合同约定的工程造价及付款方式，及时收取工程款项。

甲方应按时支付工程款项。

3. 双方需遵守国家相关法律法规，保证项目施工的合法性、安全性和质量。

4. 乙方需在工程周期内完成项目，如因不可抗力等原因无法按期完工，需提前向甲方申请延期，并经甲方同意方可延期。

5. 合同一旦签订，双方均需严格遵守，如有违约行为，需承担相应法律责任。

六、合同签署
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
签订日期：签订日期：
以上为建设工程招标合同范文，仅供参考。

在实际签订合同时，双方应根据具体情况进行调整和约定，确保合同内容符合双方利益，保障工程顺利进行和质量达标。

篇4
建设工程招标合同范文
甲方：______公司
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
乙方：______公司
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
鉴于甲方拟对______项目进行建设，为确保工程质量，提高施工效率，保障工程安全，甲方通过公开招标方式选定乙方作为本项目的承建单位。

为明确双方权利义务，特制定本合同。

第一条项目名称
本合同项目名称为______工程，包括______等具体内容。

第二条合同价款
本合同约定总承包价为______元，包括工程施工费、质量保证金、担保费等费用。

具体分解如下：
1. 工程施工费：______元
2. 质量保证金：______元
3. 担保费：______元
第三条工程总工期
本工程总工期为______个工作日，具体分解如下：
1. 设计阶段：______天
2. 施工阶段：______天
3. 竣工验收阶段：______天
第四条工程质量要求
1. 工程质量符合国家相关标准，合同双方应共同确保工程质量。

2. 工程中发现质量问题，乙方应及时整改，否则甲方有权要求赔偿或延期工期。

第五条施工安全措施
1. 乙方应建立和完善施工安全管理制度，保障工程建设期间的施工安全。

2. 施工过程中应加强安全员培训，定期组织安全演练。

3. 施工现场应设置明显的安全警示标识，确保工人施工时具备相关安全保护措施。

第六条工程变更和索赔
1. 如果在工程施工过程中，发生由于不可抗力、甲方原因或其他非乙方责任造成的工程变更，应由双方共同商议确定合理解决方案。

2. 如乙方在工程过程中发生因自身原因造成的索赔，应提供相关证明材料，并由双方共同商议解决方案。

第七条合同履行保证金
乙方应在签订本合同之日起______天内，向甲方支付质量保证金______元，作为保证工程质量的履行保证金。

第八条违约责任
1. 如甲方或乙方在合同履行过程中违反约定，应承担相应的违约责任。

2. 如由于乙方原因导致工程质量问题，乙方应赔偿甲方相关损失。

第九条合同解除
1. 如因不可抗力等严重原因，导致无法继续履行合同，合同可以解除，解除合同应提前______天书面通知对方。

2. 如因一方原因解除合同，应承担相应违约责任。

第十条其他事项
1. 本合同未尽事宜，由双方协商确定。

2. 本合同一式两份，签署后生效。

甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________
签订日期：________ 签订日期：________
以上为建设工程招标合同范文，希望能对相关合同签订提供参考。

感谢您的阅读。