建设工程施工合同范本协议条款新
建设工程施工合同范本(最新版)
合同编号：_______
甲方（发包方）：_______
乙方（承包方）：_______
根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况
1.1工程名称：_______
1.2工程地点：_______
1.3工程范围：_______
1.4工程内容：_______
1.5工程面积：_______
1.6工程质量：_______
1.7工程价款：_______
第二条施工期限
2.1工程开工日期：_______
2.2工程竣工日期：_______
2.3工程施工期限：_______天
第三条工程价款支付方式
3.1工程预付款：在合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程预付款的_______%；
3.2工程进度款：乙方按照工程进度，每完成工程量的
_______%，甲方支付乙方工程进度款的_______%；
3.3工程结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程结算款的_______%；
3.4工程质保金：工程竣工并验收合格后，甲方扣除工程总价款的_______%作为质保金，质保期为_______年，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
第四条工程变更
4.1工程变更的范围：包括但不限于工程设计变更、施工方案变更、材料设备变更等；
4.2工程变更的程序：甲方提出工程变更，乙方根据变更内容进行评估，双方协商确定变更价款及工期，签订书面变更协议；
4.3工程变更的价款：按照实际发生的工程量及约定的单价计算。
最新工程建设施工合同范本
最新工程建设施工合同范本
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程内容：
1.4 承包形式：
第二条工程期限
2.1 合同工期总日历天数：天。
开工日期：年月日。
竣工日期：年月日。
2.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
（1）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3次以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；
（2）因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素；
（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
2.3 因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
3.1 甲方付款前，乙方应提供发票。
3.2 本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币（大写）（元）。任何政策性调整、工程量增减等引起的价款变动，均按合同约定办理。
3.3 工程价款的支付，按照以下约定：
（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%；
（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方工程总价款的%；
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的%；
（4）剩余款项在质保期满后一次性支付。
第四条工程质量标准
4.1 工程质量应符合国家现行的有关质量标准和设计要求，达到合格等级。
4.2 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.3 工程质量的检验和验收，按照甲乙双方约定的验收程序进行。
最新建设部施工合同范本
最新建设部施工合同范本
甲方（建设单位）：______________（单位名称）
乙方（施工单位）：______________（单位名称）
根据《中华人民共和国建设法规定》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担______________项目的施工工作，达成如下协议：
一、项目名称及位置：
1. 项目名称：______________
2. 项目位置：______________
二、工程内容及要求：
1. 工程范围：______________
2. 施工内容：______________
3. 施工工期：______________
4. 施工质量标准：______________
三、合同价款及付款方式：
1. 总价款：______________
2. 付款方式：______________
3. 施工款及工程款的结算条件：______________
四、工程保修：
1. 竣工验收合格后，施工单位应承担工程质量的保修责任时间为______________年。
2. 在保修期内，若出现质量问题，乙方应主动承担修复费用。
五、安全与责任：
1. 施工单位应遵守相关安全规定，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 施工单位承担工程质量及安全的全部责任。
六、违约责任：
1. 任何一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力等原因造成无法履行合同的双方，应尽力协商解决，如无法解决，可提出终止合同。
七、其他条款：
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
2. 未尽事宜，按照《中华人民共和国建设法》有关规定执行。
2023建设工程施工合同通用条款(完整版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)
第一章总则
第一条合同的目的和依据
本合同的目的是为了明确建设工程的施工范围、质量要求、工期、费用及支付方式等基本条款，保证建设工程的顺利进行。本合同依据
相关法律法规和国家有关建设工程合同的规定。
第二条合同的主要内容
本合同主要包括内容：
1.建设工程的名称、地点、施工范围和规模；
2.工程质量要求；
3.工程价款及支付方式；
4.工程进度计划；
5.各方的权益与责任；
6.合同履行保证；
7.合同变更和解除；
8.争议解决方式等。
第三条合同的解释和适用
合同的解释和适用应遵循相关法律法规和合同的规定。对于合同中未规定的事项，可以参照相关的法律法规和习惯做出合理解释。
第二章施工范围和工期
第四条施工范围的确定
1.甲方应向乙方提供完整的建设工程设计文件，并明确施工范围。
2.乙方根据设计文件编制施工方案，并在施工方案中准确确定施工范围。
第五条工期的确定
1.工期应在合同中明确规定。
2.如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应及时协商解决，并根据实际情况进行工期调整。
第六条工程变更和工期调整
1.如因设计变更等原因需要调整施工范围，应及时协商，并签订变更合同。
2.如因变更导致工期调整，应在变更合同中明确调整后的工期。
第七条施工条件和保障措施
1.甲方应提供施工所需的场地、设备、材料等，并保证施工
过程中的安全和环境保护。
2.乙方应按照相关规定采取必要的施工安全措施，并负责保
障施工人员的生命安全。
第三章工程质量和验收
第八条工程质量要求
1.工程应符合国家和地方规定的相关工程质量标准。
2.工程质量问题由甲方进行验收，并出具相关的质量验收报告。
住建部建设工程施工合同示范文本最新版合集
住建部建设工程施工合同示范文本最新
版合集
目录
一、前言
二、合同主体
三、合同标的
四、合同价格与支付
五、施工期限与进度
六、质量标准与验收
七、变更与解除
八、违约责任
九、争议解决
十、其他约定
十一、附件
附件一：施工图纸
附件二：工程量清单
附件三：质量保证书
附件四：安全生产协议
一、前言
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：______________
联系电话：________________
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：______________
联系电话：________________
二、合同主体
1. 甲方是指具有相应建筑工程发包资格的企事业单位、其他组织或者个人。
2. 乙方是指具有相应建筑工程承包资格的企事业单位、其他组织或者个人。
三、合同标的
1. 本工程名称：______
2. 本工程地点：______
3. 本工程范围：______
四、合同价格与支付
1. 本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
（1）合同签订后______日内，支付合同价款的______%；
（2）工程进度达到______时，支付合同价款的______%；
（3）工程竣工验收合格后______日内，支付合同价款的
______%；
（4）工程保修期满后______日内，支付合同价款的______%。
五、施工期限与进度
1. 本工程自合同签订之日起______日内开工。
2. 本工程总施工期限为______日。
最新建设工程施工合同范本标准版
最新建设工程施工合同范本标准版
建筑工程施工合同示范文本篇一
甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：
一、合作内容
1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务
（一）甲方的权利
1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；
2、甲方对订购终端制定销售政策；
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：
（1）提供终端备机；
（2）在________________区至少设有一个售后服务站；
（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；
（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：
（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；
（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；
（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；
（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；
建筑工程合同通用条款范本,建设工程施工合同范文正规范本(通用版)
建筑工程合同通用条款范本
引言
建筑工程合同是指业主与承包商之间达成的关于建筑工程施工的合同。合同的条款将约定双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。是一份建筑工程合同的通用条款范本，以供参考。
第一章：总则
第一条合同的定义与目的
1.1 合同的定义：本合同是业主与承包商就建筑工程施工事宜所订立的协议，用以明确双方的权利和义务。 1.2 合同的目的：本合同的目的在于确保建筑工程施工的顺利进行，保障双方的合法权益。
第二条合同的约束力
本合同是双方当事人共同遵守的法律文件，具有法律约束力。
第二章：合同的签订与生效
第三条合同的签订
3.1 合同的签订应当由业主与承包商双方在遵守法律程序的前提下，通过书面形式进行。 3.2 合同的签订应当包括但不限于内容：
业主和承包商的基本信息工程描述和规模工程费用和支付方式工期
和工程进度要求双方的权利和义务合同生效的条件和时间第四条合同的生效
4.1 合同经业主和承包商双方签字盖章后生效。 4.2 合同生效后，任何一方不得擅自修改合同的条款和内容。
第三章：合同的履行
第五条质量和安全保障
5.1 承包商应当按照合同约定负责工程的质量和安全保障。 5.2
合同约定的质量和安全保障要求应当符合国家相关标准和法规。 5.3
若承包商未能按照合同约定的质量和安全保障要求进行施工，业主有
权要求其进行整改或赔偿。
第六条工程进度和完工验收
6.1 承包商应当按照合同的约定，在工程进度上保持合理的进展。
6.2 工程完工后，业主有权组织验收。验收合格后，业主应当按合同
约定支付相应款项。
第七条变更和索赔
工程建设施工合同最新版
工程建设施工合同最新版
最新版的工程建设施工合同范本在结构上进行了优化，条理更加清晰。它通常包括以下几
个部分：合同协议书、通用条款、专用条款、附件及附录。其中，合同协议书明确了工程
名称、地点、范围以及双方的基本义务；通用条款则涵盖了合同履行中的一般性规定；专
用条款根据特定工程的实际情况对通用条款进行补充或修改；附件及附录包括了设计图纸、工程量清单等重要文件。
新版合同范本强调了风险管理的重要性。在合同中增加了更多关于安全、环保、质量等方
面的约定，以及对违约责任的明确划分。这有助于提升施工单位的风险意识，促使其在施
工过程中采取更为谨慎的态度，从而减少事故发生的概率。
新版合同范本更加注重双方权益的平等保护。在合同中明确规定了业主和承包商的权利与
义务，如合理确定工期、支付工程款、变更管理等，确保双方在合同履行过程中的合法权
益不受侵害。
新版合同范本还体现了对当前科技发展的适应。例如，对于信息化建设的要求，合同中增
加了关于信息管理系统的使用、数据交换标准的约定，以适应建筑行业信息化的趋势。
在实际操作中，使用最新版的工程建设施工合同范本时，还需注意以下几点：
1. 仔细阅读并理解合同各项条款，特别是专用条款的具体内容，确保所有约定都符合实际
工程的需要。
2. 在签订合同前，双方应充分沟通，对于可能出现的争议点提前达成共识，并在合同中予
以明确。
3. 合同执行过程中，应严格按照合同约定执行，任何变更都需经过双方协商一致，并以书
面形式确认。
4. 遇到合同争议时，应及时寻求专业法律意见，依法依规解决问题。
最新版的工程建设施工合同范本是行业内专业人士智慧的结晶，它不仅为工程建设提供了
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则
第一条合同目的
本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同，旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条合同范围
本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格
1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式
1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项，支付方式为
_________________。
2.乙方完成工程后，甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料
1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料，包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整，如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合
1.甲方应提供工程现场，并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件，包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障
1.甲方应为施工过程提供安全保障措施，包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求，甲方应提前告知乙方，并共同商定安全措施。
第八条施工质量
1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求，保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备，并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障
1.乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)
第一章：总则
第一条合同的范围
1.根据《合同法》及相关法律法规的规定，本合同是建设工程施工合同。
2.本合同内容包括但不限于工程项目基本情况、工程范围、工程价格、施工期限、质量要求、变更和索赔、支付方式等条款。
第二条合同的订立
1.本合同经甲、乙双方协商一致后签署生效，具有法律约束力。
2.甲方和乙方双方代表人须在合同签署时出具相应的授权证明文件。
第三条合同的履行
1.甲方和乙方应按照本合同约定的内容和期限履行各自的义务。
2.如需变更合同内容，必须经双方协商一致，书面补充协议后方可生效。
第四条违约责任
1.如果一方未履行或不完全履行合同义务，应依法承担相应的违约责任。
2.合同解除的情况下，已支付的工程款项将无息退还给甲方。双方因违约而产生的损失，由违约方承担。
第二章：工程款支付
第五条工程款支付方式
1.工程款按照工程进度支付，每次支付前乙方应提供与本合同约定相符的工程进度报告。
2.甲方支付工程款的方式为银行转账，乙方提供有效的银行账户信息。
3.甲方支付款项后，乙方应提供相应的发票和付款凭证。
第六条工程款支付期限
1.甲方和乙方约定支付工程款的时间为每月的20号。
2.如20号为法定节假日或休息日，则支付时间顺延至法定节假日或休息日后的第一个工作日。
第七条工程款支付比例
1.工程款支付比例按照工程进度划分，具体比例为：
–完成工程范围的10%：第一期支付；
–完成工程范围的30%：第二期支付；
–完成工程范围的50%：第三期支付；
–完成工程范围的90%：第四期支付；
–项目验收合格后的10%：最后一期支付。
最新版的建设工程施工合同(精选7篇)
最新版的建设工程施工合同（精选7篇）最新版的建设工程施工合同1
工程名称：__________________
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年_________月_________日
一、合同协议书
甲方_________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
（2）合同协议书；
（3）双方签署的合同谈判备忘录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）中标通知书、投标书和招标书；
（7）与本合同有关的其他文件。
3．本合同总价款为人民币_________万元。
4．本合同工程的施工期为_________个月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。
5．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_________份，双方各执_________份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本（精选28篇）
建筑工程施工合同范本篇1
发包方：_____(以下称甲方)
承包方：_____(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：______
2.工程地点：______
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。
4.承包内容：
5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：
(1)……
(2)……
7.工程开工日期：____年__月__日
8.工程竣工日期：____年__月__日
9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为
依据。
10.甲方主要义务：
(1)……
(2)……
11.乙方主要义务
(1)……
(2)……
12.违约责任：
(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共___份
14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)
第一条合同目的和范围
1.1 本合同由甲方和乙方签订，旨在约定建设工程的施工事项、工期、工程质量、支付条件等。
1.2 本合同适用于建设工程施工项目，包括但不限于建筑物、
道路、桥梁、管道等。
1.3 本合同内容包括合同、附件、补充协议等，合同各方应共
同遵守。
第二条工程范围和规模
2.1 本合同所指的工程范围和规模详见工程图纸，包括明确的
建设工程项目、材料、设备等。
2.2 若施工过程中需要对工程范围和规模进行调整，需经合同
双方书面确认。
第三条工作责任
3.1 甲方承担设计、监理等工作责任，并必须按时提供施工图纸和相关资料。
3.2 乙方承担施工责任，并必须按照甲方的要求，提供工程所需的人力、物力等资源。
3.3 甲方和乙方均应按照工程安全、环境保护等相关法律法规的规定，履行相应的义务。
第四条工期
4.1 工期从合同生效之日起计算，具体的工期根据工程的规模和复杂程度而定，双方应协商确定工期。
4.2 若甲方需要延长工期，应提前向乙方书面通知，并与乙方协商确定新的工期。
第五条工程质量和验收
5.1 工程质量应符合国家有关标准和技术规范的要求，并经过相应的验收合格。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供自觉的保修期限，期限根据工程的特点而定，双方应协商确定。
5.3 如工程在保修期内发生质量问题，乙方应及时进行修复，并承担相应的责任。
第六条付款条件
6.1 甲方应按照约定的工程进度和质量完成情况，及时支付工程款项。
6.2 工程款项的支付方式和期限应在合同中详细约定。
6.3 如有争议，双方应通过协商和解，若仍无法解决，则可根据合同约定的争议解决方式进行处理。
2020建设工程合同范本
2020建设工程合同范本
甲方（承包方）：_____________ （以下简称甲方）
乙方（发包方）：_____________ （以下简称乙方）
为了明确双方关系，保障工程质量，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方就______工程的施工事宜，达成如下合同：
一、工程名称及地址：
1. 工程名称：______工程
2. 工程地址：______
二、工程概况：
1. 工程内容：
2. 工程规模：
3. 工程工期：
4. 工程造价：
三、工程施工标准：
1. 工程符合国家相关标准和法规的要求，甲方应按照相应标准进行
施工，并保证工程质量和安全；
2. 工程质量检验：工程竣工后，乙方有权委托第三方机构对工程进
行质量检验；
3. 如第三方机构检验结果存在不合格部分，甲方应立即整改至合格为止，并承担相应费用。
四、工程款支付方式：
1. 工程款支付总额为人民币______元，按______比例分期支付；
2. 工程款支付分期安排如下：
第一期，工程开工后支付______元；
第二期，工程完成______进度后支付______元；
第三期，工程竣工验收合格后支付尾款______元。
五、工程变更与索赔：
1. 如工程施工过程中需进行变更，须经双方书面确认后方可调整，变更费用由变更方承担；
2. 若因乙方原因，导致工程延误或增加费用的，乙方应向甲方支付相应赔偿；
3. 工程如因不可抗力等原因而无法按期完工，双方协商处理，延期期间不计算违约金。
六、工程保修期：
1. 工程竣工验收通过后，甲方提供______年保修期，期间内如发现质量问题，甲方应及时免费修复；
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则
第一条合同目的
本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本
本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权
根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容
第四条施工范围
1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限
1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款
1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求
承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全
1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔
1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决
双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
国家最新建设施工合同范本
国家最新建设施工合同范本
甲方（发包方）：
名称：
法定代表人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
乙方（承包方）：
名称：
法定代表人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
鉴于甲方拟委托乙方对以下建设项目进行施工，双方经友好协商达成如下协议：
一、项目名称：
二、项目地址：
三、项目性质及规模：
四、工程内容及标准：详见项目相关规划、设计文件。
五、工程工期：预计从合同生效之日起至竣工验收日止，为________天/月。
六、合同价款：合同价款为人民币____________（大写）元整。
七、付款方式：按项目进度分批支付，具体款项及支付比例见附件支付进度表。
八、违约责任：任何一方违反本合同规定，应当按照法律法规及本合同约定承担相应的违约责任。
九、法律适用及争议解决：本合同的订立、解释及履行适用中华人民共和国法律。合同双方如在履行合同时发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院处理。
十、其他约定：（条款自行添加）
本合同自双方盖章之日起生效，如有内容变更或补充，须经双方协商达成书面协议。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
建设工程施工合同范本协议条款新
甲方： _____________________________
乙方： _____________________________
签订日期： ______ 年____ 月_____ 日
建设工程施工合同协议条款甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原
则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称：
工程地点：
工程内容:
承包范围:
1.2开工日期：
竣工日期：
总日历日期
1.3质量等级：
1.4合同价款：
第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言：
适用法律法规 : 适用标准、规范： 图纸。 图纸提供日期 条 图纸提供套数： 图纸特殊保密要求和费用： 甲方驻工地代表。 甲方驻工地代表及委派人员名单： 条 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 乙方驻工地代表 甲方工作。 条 施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 条 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求 : 施工场 地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点 : 工程地质和地
下管网线路资料的提供时间： 办理证件、批件的名称和完成时间： 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 会审图纸和设计交底的时间： 3.2
3.3
第4
4.1
4.2
4.3
第5
5.1
5.2
第6
第7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：
8.2提供计划、报表的名称、时间和份数：
8.3施工防护工作的要求：
8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求：
8.5对施工现场交通和噪音的要求：
8.6成品保护的要求：
8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
8.8施工场地整洁卫生的要求：
第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：
9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。第14条检查和返工
工程质量等级
第15 条
工程质量等级要求的经济支出：
15.1
质量评定仲裁部门名称：
15.2 第16 条隐蔽工程、中间验收。
16.1
中间验收部位和时间：
第17 条
试车。
第18 条
验收和重新检验。
第19 条
合同价款及调整。
19.1
调整的条件：
19.2调整的方式：
第2 0条工程预付款。
2 0.1预付工程款总金额：
2 0.2预付时间和比例：
2 0.3扣回时间和比例：
2 0.4甲方不按时付款应承担的违约责任: 工程量的核实确认。
第2 1条乙方提交工程量报告的时间和要求: 工程款支付。
2 1.1 第2 2条
工程款支付方式：
2 2.1
2 2.2工程款支付金额和时间：
2 2.3甲方违约的责任：
第2 3条甲方供应材料设备。
2 3.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）：第2 4条乙方采购材料设备。
第2 5条设计变更。
第2 6条确定变更价款。
第2 7条竣工验收。
2 7.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间：2 7.2乙方提交竣工图的时间和份数：
第2 8条竣工结算。
2 8.1结算方式：
2 8.2乙方提交结算报告的时间：
2 8.3甲方批准结算报告的时间：
2 8.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间：2 8.5甲方违约的责任：
第2 9条保修。
9 .1 保修内容、范围2
2
2
2 第
3
3 第
3
3
3
3
第
第
第
第
第
保修期限: 保修金额和支付方法： 保修金利率： 争议。 争议的解决程序： 争议解决方式： 违约。 违约的处理： 违约金的数额： 损失的计算方法： 甲方不按时付款的利息率： 索赔。 安全施工。 专利技术、特殊工艺和合理化建议。
地下障碍和文物。
9.2
9.3
9.4
3 0条
0 . 1
0.2
3 1条
1 . 1
1 . 2
1 . 3
1 . 4
3 2条
3 3条
3 4条
3 5条
3 6条
工程分包。
分包单位和分包工程内容：
3 6.2
第3 7条
3 7.1
第3 8条
第3 9条
第4 0条
4 0.1
第4 1条
4 1.1
4 1.2
4 1.3
合同订立时间：
发包方（章1）地址：
法定代表人
：
委托代理人
电话：
电挂：
分包工程价款的结算办法：
不可抗力。
不可抗力的自然灾害认定标准:
保险。
工程停建或缓建。
合同生效与终止。
合同生效日期：
合同份数：
合同副本份数：
合同副本的分送责任：
合同书制定费用：