2014年一级建造师《建设工程项目管理》章节模拟题解析(2)
2014年全国一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟题三及答案
2014年全国一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟题三及答案一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、假冒他人专利，情节严重的，应判处( )。
A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑2、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。
A.行政处分B.行政复议C.行政诉讼D.行政许可3、当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于( )届满前的7日。
A.送达期限B.答辩期限C.举证期限D.上诉期限4、商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决5、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求( )承担违约责任。
A.丙B.乙C.乙和丙共同D.乙或者丙6、集体劳动合同由用人单位与( )签订。
A.工会B.职工代表大会C.员工集体D.股东代表7、按照《注册建造师执业工程规模标准规定(试行)》的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是( )。
A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.-般房屋建筑，工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.-级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人8、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是( )。
A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的低生活保障标准按月支付生活费9、某施工单位作业1二长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是( )。
一级建造师《建设工程项目管理》 专题精练 专题精练(二) 建设工程项目的组织与管理(2)
1
首先对实施的各阶段的管理任务进行详细分解 在项目管理任务分解的基础上，定义项目经理和费用控制、进度控制、质量控制、
合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务。 管理职能及其分工表 管理职能
项目各方都应该编制各自的项目管理职能分工表。 真题精练： 1、 下列组织工具图，表示的是（ ）【2012】
知识点 3：组织论和组织工具 影响一个系统目标实现的因素——组织因素、人的因素、方法与工具——影响一个 系统目标实现的决定性因素——组织 组织论和组织工具
4图2表
矩形框
表达的涵义
图中矩形框的含义 连 接 的
表达
项目结构图
对一个项目的结构进行逐层分该项目所有工作任务（该项目的 分
织关系。
4.关于项目管理组织结构模式说法正确的有（ ）。
【2011】
A. 矩阵组织适用于大型组织系统
B. 线性组织结构中可以跨部门下达指令
一级建造师考试《建设工程项目管理》模拟卷及答案解析(二)
一级建造师考试《建设工程项目管理》模拟卷及答案解析（二）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对施工方而言是（）。
A．投资目标B．成本目标C．计划目标D．合同中的费用目标【答案】B【解析】建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段，建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施阶段；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。
2．项目的投资目标、进度目标和质量目标之间是（）。
A．互相对立的关系B．相互统一的关系C．相辅相成的关系D．对立统一关系【答案】D【解析】项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一关系。
要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，过度地缩短进度会影响质量目标的实现，这都表现了目标之间关系矛盾的一面；但通过有效的管理，在不增加投资的前提下，也可缩短工期和提高工程质量，这反映了目标之间关系统一的一面。
3．下列有关建设工程项目结构图的描述，正确的是（）。
A．项目结构图表示组织系统中各部门的职责分工B．项目结构图是一个组织工具，描述的是工作对象之间的关系C．项目结构图反映组织系统中各子系统之间的关系D．项目结构图显示了项目参与各方之间的关系【答案】B【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务，项目结构图中，矩形表示工作任务（或第一层、第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示，描述的是工作对象之间的关系。
4．工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的（）关系。
A．静态组织B．动态组织C．指令D．从属【答案】B【解析】在一个建设工程项目实施过程中，其管理工作的流程、信息处理的流程，以及设计工作、物资采购和施工的流程的组织都属于工作流程组织的范畴。
2024年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟题系列(2)(答案附后)
2024年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟题系列（2）一、单选题（本题共20小题，满分20分）1.[2017年真题]建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。
A.氮氧化物中毒B.一氧化碳中毒C.苯中毒D.二甲苯中毒2.[2022年真题]宜采用绑扎搭接接头的是（）。
A.直径28mm受拉钢筋B.直径25mm受压钢筋C.桁架拉杆纵向受力钢筋D.行车梁纵向受力钢筋3.[2021年真题]民用建筑工程室内装修所用水性涂料必须检测合格的项目是（）。
A.苯+VOCB.甲苯+游离甲醛C.游离甲醛+VOCD.游离甲苯二异氰酸酯（TDI）4.[2022年真题]增强体复合地基现场验槽应检查（）。
A.地基均匀性检测报告B.冻土保温检测资料C.桩间土情况D.地基湿陷性处理效果5.[2021年真题]对HRB400E钢筋的要求，正确的是（）。
A.极限强度标准值不小于400MpaB.实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25C.实测屈服强度与屈服强度标准值之比不大于1.30D.最大力总伸长率不小于7%6.[2010年真题]《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210--2001）规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用（）连接。
A.铆接B.螺栓C.双面焊D.单面焊7.[2015年真题]关于等节奏流水施工的说法，错误的是（）。
A.各施工过程在各个施工段流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在各施工段上不能连续作业8.[2022年真题（补）]土方开挖遵循的原则是（）。
A.开槽支撑B.先挖后撑成型C.先浅后深D.局部超挖9.[2011年真题]关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是（）。
A.按弹性理论方法计算B.按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算C.主梁、次梁按弹性理论方法计算,板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算10.[2018年真题]关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是（）。
2024年一级建造师《建设工程项目管理》模拟试题及答案解析(二)
2024年一级建造师《建设工程项目管理》模拟试题及答案解析（二）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列关于项目资本金的说法正确的是（）。
A．房地产开发项目和公益性投资项目实行资本金制度B．所谓项目资本金，是指在项目总投资中银行贷款的部分资金C．项目资本金属于非债务性资金，项目法人承担这部分资金的任何利息和债务D．项目资本金可视为项目法人进行债务融资的信用基础【职考答案】D【本题解析】选项A，公益性投资项目不实行资本金制度。
选项B，所谓项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。
选项C，项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。
选项D，项目资本金可视为项目法人进行债务融资的信用基础。
2．缺陷责任期最长不超过（）年。
A．1B．2C．3D．4【职考答案】B【本题解析】建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。
施工承包单位应在缺陷责任期内对已交付使用的工程质量缺陷承担责任。
缺陷责任期最长不超过2年。
3．物有所值评价报告的内容不包括（）。
A．项目基础信息B．评价方法C．评价结论D．实施方案【职考答案】D【本题解析】物有所值评价报告通常包括以下内容：①项目基础信息。
②评价方法。
③评价结论，分为“通过”和“未通过”。
④附件。
4．下列选项中属于工程总承包模式优点的是（）。
A．使工程项目责任主体单一化B．建设单位前期工作量小C．工程总承包单位报价低D．道德风险高【职考答案】A【本题解析】工程总承包模式的优点主要体现在以下几方面：①有利于缩短建设工期。
②便于建设单位提前确定工程造价。
③使工程项目责任主体单一化。
④可减轻建设单位合同管理的负担。
5．关于CM模式的特点说法正确的是（）。
A．代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同B．非代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订C．代理型合同采用简单的成本加酬金合同形式D．非代理型合同则采用固定总价合同形式【职考答案】C【本题解析】CM单位有代理型和非代理型两种。
2014一级建造师建设工程项目管理全真模拟题及答案
2014年一级建造师考试备考资料2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》全真模拟题及答案关于本文档：●朱永强搜集整理●共37页；17，928字●共2份试卷及答案；售价5元（平均每份试卷2.5元）目录2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》全真模拟题及答案（1） (1)2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》全真模拟题及答案（2） (19)2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》全真模拟题及答案（1）一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1在进度控制中，分析项目实施过程中各工作环节之间的关系及确定关键路线等，都是十分重要的( )。
A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【参考答案】B2施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中需要确定分析对象，并计算出实际与目标数差异的是( )。
A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【参考答案】B3通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是( )。
A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【参考答案】A4下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是( )。
A.材料领用的指标B.材料的投料计量C.材料消耗量的大小D.材料的采购运输【参考答案】D5在施工成本管理的措施中，( )是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【参考答案】A6施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种( )成本计划。
A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性【参考答案】D7对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是( )。
A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价【参考答案】D8建设工程项目进度计划系统是由多个相互( )的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。
一级建造师之一建建设工程项目管理通关模拟题库包括详细解答
一级建造师之一建建设工程项目管理通关模拟题库包括详细解答单选题（共20题）1. 关于施工合同实施偏差责任分析，下列说法中不正确的是（）。
关于施工合同实施偏差责任分析，下列说法中不正确的是（）。
A.分析产生合同偏差的原因是由谁引起的B.分析产生合同偏差责任由谁承担C.责任分析必须以合同为依据D.明确纠正偏差的组织措施【答案】 D2. 一个建设项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的整理，必须对项目的信息进行（）。
一个建设项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的整理，必须对项目的信息进行（）。
A.编码B.归类C.汇总D.分解【答案】 A3. 用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和（），即是承包人应得的索赔金额。
用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和（），即是承包人应得的索赔金额。
A.管理费B.措施费C.利润D.税金【答案】 C4. 施工总承包模式下，()与分包单位签订分包合同。
施工总承包模式下，()与分包单位签订分包合同。
A.总承包管理单位B.业主C.总承包单位D.监理单位【答案】 C5. 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。
2014 关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。
2014A.工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施B.旨在为项目建设的决策和实施增值C.工程项目策划师一个封闭性的工作过程D.其实质就是知识组合的过程【答案】 B6. 受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警，用来表示的颜色是( )。
受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警，用来表示的颜色是( )。
A.橙色B.黄色C.红色D.蓝色【答案】 A7. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（）。
（2016）根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（）。
一级建造师《建设工程经济》真题预测试卷二(带答案解析)
一建建设工程经济第 1题：单选题(本题1分)经济效果分析方法中，( )考察技术方案在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断技术方案在融资条件下的可行性。
A．融资前分析B、融资后分析C、定量分析D、定性分析【正确答案】：B【答案解析】：本题考核的是融资后分析。
融资后分析应以融资前分析和初步的融资方案为基础，考察技术方案在拟定融资条件下的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断技术方案在融资条件下的可行性。
第 2题：单选题(本题1分)贷款人在资产负债表日后l年以上的宽限期，企业能够在此期限内改正违约行为，且贷款人不能要求随时清偿，该项负债应归类为( )。
A．长期借款B、长期应付款C、非流动负债D、流动负债【正确答案】：C【答案解析】：本题考核的是非流动负债。
贷款人在资产负债表日或之前同意提供在资产负债表日后一年以上的宽限期，企业能够在此期限内改正违约行为，且贷款人不能要求随时清偿，该项负债应当归类为非流动负债。
第 3题：单选题(本题1分)技术方案借款偿还期内各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值，称为( )。
A．偿债备付率B、利息备付率C、资产负债率D、流动比率【正确答案】：B【答案解析】：本题考核的是利息备付率。
利息备付率是指在技术方案借款偿还期内各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值。
第 4题：单选题(本题1分)在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据( )造价，结合企业的投标策略，确定投标报价。
A．定额预算B、施工图预算C、预算单价D、工程标底【正确答案】：B【答案解析】：本题考核的是施工图预算的作用。
施工图预算是确定投标报价的依据。
在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策，确定投标报价。
第 5题：单选题(本题1分)工程量清单，是编制( )、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。
A．项目投资估算、投标报价、计算工程量、支付工程款B、招标控制价、项目投资估算、计算工程量、支付工程款C、招标控制价、投标报价、项目投资估算、支付工程款D、招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款【正确答案】：D【答案解析】：本题考核的是工程量清单。
2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】
2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。
A．合同分析B．合同跟踪C．合同交底D．合同实施控制【答案】C【解析】合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。
合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等。
项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
合同交底的目的和任务之一是将各种合同事件的责任分解落实到具体的工作小组、人员或分包单位。
2．建设工程施工工地上，对于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。
A．减量化处理B．焚烧C．稳定固化D．消纳分解【答案】B【解析】固体废物的处理和处置包括五种方式：①回收利用，是对固体废物进行资源化的重要手段之一。
②减量化处理，是对已经产生的固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水等减少其最终处置量，减低处理成本，减少对环境的污染。
③焚烧，用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害和恶臭气体的废弃物。
④稳定和固化，是利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少。
⑤填埋，是固体废物经过无害化、减量化处理的废物残渣集中到填埋场进行处置。
禁止将有毒有害废弃物现场填埋，填埋场应利用天然或人工屏障。
3．在FIDIC系列合同文件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）方式。
第一套模拟题(一)——一级建造师考试辅导《建设工程项目管理》模拟题
一级建造师考试辅导《建设工程项目管理》模拟题第一套模拟题（一）一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程项目管理是通过项目策划和项目控制得以实现的，其中“项目策划”指的是目标控制前的一系列（）。
A.施工组织设计工作B.筹划和准备工作C.组织和管理工作D.计划和协调工作【正确答案】B【答案解析】“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作。
参见教材P1。
2.工程管理的核心任务是（）。
A.实现质量、进度、投资等目标B.为工程的使用增值C.为工程的决策和建设增值D.为工程的建设和使用增值【正确答案】D【答案解析】工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值，其中工程建设增值包括确保工程建设安全、提高工程质量、有利于投资控制、有利于进度控制；工程使用增值包括确保工程使用安全、有利于环保、有利于节能、满足最终用户的使用功能、有利于降低工程运营成本、有利于工程维护。
参见教材P4。
3.甲施工企业委托乙工程项目管理咨询公司为该企业项目管理提供信息管理的咨询服务，则乙工程项目管理咨询公司所提供的咨询服务属于（）的范畴。
A.业主方项目管理B.施工方项目管理C.分包方项目管理D.咨询方项目管理【正确答案】B【答案解析】工程项目管理咨询公司不仅为业主提供服务，也向施工方、设计方和建设物资供应方提供服务，题干内容属于施工方项目管理的范畴。
参见教材P16。
4.下列选项中，属反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的是（）图。
A.项目合同结构B.项目工作流程C.项目结构D.组织结构【正确答案】D【答案解析】项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别。
参见教材P23。
5.通过合同结构图可以非常清晰地了解项目各参与方的（）关系。
A.工作职责B.合同关系C.工作流程D.指令【正确答案】B【答案解析】通过合同结构图可以非常清晰地了解一个项目有哪些，或将有哪些合同，以及了解项目各参与方的合同组织关系。
2014年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）P148A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零2.在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容P324A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制3.建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。
P267A.减量化处理B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解4.承包商采购的合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由（）负责。
A.业主B.承包商C.生产商D.供货商5.实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。
P86A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额6.关于施工质量计划的说法，正确的是（）A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划B.施工质量计划应包括施工组织方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核7.根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）P47A.进行采购策划，编制采购计划B.明确采购产品或服务的基本要求C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位D.采用招标或协商等方式确定供应单位8.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。
A.出现无箭头连线B.出现无箭头节点连线C.出现多个起点节点D.工作代号相同9.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。
P59A.工程预算B.工程支付款C.工程决算D.项目估算10.建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。
P14A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.全寿命阶段11.根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经过（）批准。
2014一级建造师实务模拟题与答案(B卷)
2013全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务模拟试题(B卷)一、单项选择题(共20题, 每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1. 如图所示外伸梁，为了不使支座A产生反力，集中荷载P的值为（）。
A. 6KNB.8KNC. 10KND.12KN2. Ⅰ- B环境中的某政府机关办公楼，C30混凝土浇筑的钢筋混凝土梁，其钢筋保护层的最小厚度为（）mm。
A.20B.25C.30D.353. 影响混凝土与钢筋粘结强度的因素不包括（）。
A.混凝土的强度B. 保护层厚度C.骨料最大粒径与级配D.钢筋之间净距离4. 厚大体积的混凝土不宜选用（）。
A.硅酸盐水泥B. 普通硅酸盐水泥C. 矿渣硅酸盐水泥D. 粉煤灰硅酸盐水泥5. 哪种材料属于定型密封材料（）。
A.密封条B.密封膏C.密封胶D.密封剂6. 采用冷拉调直的HRB335级钢筋，其冷拉率不宜大于（）。
A.1%B.1.5%C.3% D3.5%7. 纸面石膏板是一种（）。
A.不燃性材料B.难燃性材料C.可燃性材料D.易燃性材料8. 用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量的水准仪是（）。
A.DS05B.DS1C.S3D.S59. 主要适用于开挖停机面以下深度不大的基坑（槽）或管沟，独立基坑及边坡开挖的挖土机械是（）。
A. 正铲挖土机B. 反铲挖土机C. 拉铲挖土机D. 抓铲挖土机10. 不适于深基坑侧壁支护的方式是（）。
A.地下连续墙B.土钉墙C.水泥土墙D.锚拉支撑11. 适于渗透系数为100m/d的粉细沙土、碎石土降水深度为10m的基坑降水方案为（）。
A.轻型井点B.真空井点C.喷射井点D.管井井点12. 砂浆的强度，用边长为（）cm的正立方体试件，经28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定。
A.5.05B. 6.06C.7.07D.10.1013. 砖的强度等级用符号（）表示。
A.UB.MC.MuD.MU14. 对于装配整体式的钢筋砼屋盖，当横墙间距＜32m时，砌体结构房屋的静力计算方案属于（）。
一级建造师之一建建筑工程实务通关模拟题库附带答案
一级建造师之一建建筑工程实务通关模拟题库附带答案单选题（共20题）1. 冬季施工，大体积混凝土温降梯度不得大于（）。
冬季施工，大体积混凝土温降梯度不得大于（）。
A.1.0℃/dB.2.0℃/dC.3.0℃/dD.5.0℃/d【答案】 C2. 下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（）。
下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是（）。
A.B类B.CB类C.H类D.N类【答案】 D3. 饰面板（砖）工程中不须进行复验的项目是（）。
饰面板（砖）工程中不须进行复验的项目是（）。
A.外墙陶瓷面砖的吸水率B.室外用花岗石的放射性C.寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性D.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度【答案】 B4. 安装门窗严禁釆用射钉方法固定的墙是（）。
安装门窗严禁釆用射钉方法固定的墙是（）。
A.预制混凝土墙B.现浇混凝土墙C.陶粒轻质混凝土墙D.砌体墙【答案】 D5. 关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。
关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。
A.拆除建筑墙体，严禁采用掏掘或推倒的方法B.可直接拆除原用于可燃气体的管道C.梁、板、柱宜同时拆除D.拆除后材料集中堆放在楼板上【答案】 A6. 根据《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)，在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。
根据《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)，在施工中因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格调整原则是（）。
A.应采用造价信息差额调整法B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者C.如果没有超过15%，则不做调整D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者【答案】 D7. 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是（）。
关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是（）。
A.隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度不小于50mmB.胶粘剂要随配随用，并应在60min内用完C.隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行；无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装D.板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理【答案】 D8. 钢筋代换时，应征得（）的同意，相应费用按有关合同规定并办理相应手续。
一级建造师《建设工程经济》真题模拟测试卷二(带答案解析)
一建建设工程经济第 1题：多选题(本题2分)工程建设投资中，与未来企业生产经营相关的费用包括()。
A、生产准备费B、施工准备费C、联合试运转费D、单机试运转费E、生产家具购置费【正确答案】：AC【答案解析】：工程建设投资中，工程建设其他费用又划分为土地费用、与工程建设相关的费用和纳入建设投资但与未来生产经营相关的费用。
在备选答案中，B施工准备费为与工程建设相关费用，D单机试运转费用包括在工程费用之中.E生产家具购置费与设备购置费性质相同.属于工程费用范畴.因此正确答案为AC。
第 2题：多选题(本题2分)在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有()。
A、增量投资分析法B、费用现值法C、年成本法D、年折算费用法E、综合总费用法【正确答案】：ADE【答案解析】：在工程建设中，不同的技术、工艺和材料方案只能选择一个方案实施，即方案之间具有互斥性。
常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等；常用的动态分析方法有净现值（费用现值）法、净年值（年成本）法等。
BC选项为动态分析方法，故本题答案为ADE。
第 3题：多选题(本题2分)建筑安装工程其他项目费包括()。
A、安全施工费B、文明施工费C、总承包服务费D、暂列金额E、社会保险费【正确答案】：CD【答案解析】：建筑安装工程按照造价构成划分为人工费、材料费、机具使用费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金等，分别属于不同的分部分项工程项目清单项目、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单等。
备选答案中，A和B安全施工、文明施工等均是现场为安全文明施工采取的措施，属于措施费用的范畴。
而社会保险费作为必须缴纳的费用，属于规费的范畴。
备选答案中，CD不属于分部分项工程，也不属于措施项目或者规费、税金项目，列入其他项目清单，最适合答案为CD。
第 4题：多选题(本题2分)根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件，属于措施项目费的有()。
一级建造师《建设工程项目管理》 专题精练 专题精练(十三) 建设工程项目质量控制(2)
的质量工作系统，工程完成后，该项目质量控制系统即行终止，如果还有后续项目，则另行
建立适合后续项目的项目质量控制系统。
6．建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情
况下，第一层面的质量控制系统应由(
)负责建立。【2009】
A.工程总承包企业的项目管理机构
B.施工承包企业的项目管理机构
A.目标分解
B.质量责任制
C.系统有效性
D.分层次规划
【答案】D
【解析】建设工程项目质量控制体系的分层次规划，是指建设工程项目管理的总结组织者（建
设单位或代建制项目管理企业）和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行不同层次和范
围的建设工程项目质量控制体系规划。
8．建立工程项目质量控制系统时，确定质量责任静态界面的依据是法律法规、合同条件和
进行策划、决策，并实施监控。
3．下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有(
)。【2010】
A.人的因素
B.技术因素
C.社会因素
D.管理因素
E.环境因素
【答案】ABDE
【解析】建设工程项目质量的影响因素包括人的因素、技术因素、管理因素、环境因素、社
会因素等五大因素，其中教材认为只有社会因素是不可控的。
第二层面的质量控制系统，通常是指由建设工程项目的设计总负责单位、施工总承包单位等
3
建立。
第三层面及其以下是承担工程设计、施工安装、材料设备供应等承包单位的现场质量自控系
统，或称各自的施工质量保证体系。
7、建设项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，这是
建立建设工程项目质量控制体系时（ ）原则的体现。【2012】
2014年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题答案及解析
一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。
A．关键线路上的工作全部是关键工作B．关键工作不能在非关键线路上C．关键线路上不允许出现虚工作D．关键线路上的工作总时差均为零2.在FIDIC 系列合同工作中，《EPC 交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。
A．固定单价B．变动单价C．固定总价D．变动总价3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。
A．工作代号相同B．出现无箭头连线C．出现无箭头节点箭头D．出现多个起点节点4.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。
A．工程支付款B．工程结算C．工程预算D．项目估算5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
A．1个月B．6个月C．1年D．3年6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》（GF—2011—0216），发包人的义务是（）。
A．组织施工验收B．提交临时占地资料C．提供设计审查所需的资料D．负责办理项目备案手续7.工程施工质量事故的处理方法包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。
A．①一②一⑤一③一④B．①一②一③一④一⑤C．②一①一③一④一⑤D．①一②一⑤一④一③8.在施工合同实施中，项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员，该活动属于（）的内容。
A．合同分析B．合同跟踪C．合同交底D．合同实施控制9.建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。
A．减量化处置B．焚烧C．稳定固化D．消纳分解10.建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。
A．决策阶段B．实施阶段C．试用阶段D．全寿命周期11.根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。
2014年一级建造师考试 《建设工程项目管理》考前冲刺模拟训练题
一、概论（一）单项选择题1．以下说法正确的是（）A．项目实施期包括招投标阶段B．从时间上看，项目保修是在项目使用阶段进行的，所以项目保修期应该放在项目运营期中C．决策阶段管理管理的主要任务是编制项目建议书和设计任务书D．建设工程项目管理的时间范畴是项目实施阶段2．以下（）属于项目实施阶段的工作。
A．设计变更B．确定项目定义C．编制可行性研究报告D．项目决策风险分析3．对于一个建设工程项目而言，（）是管理的核心。
A．设计方的项目管理B．施工方的项目管理C．业主方的项目管理D．供货方的项目管理4．建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目（）的全过程。
A．设计阶段B．实施阶段C．施工阶段D．使用阶段5．以下（）是建设项目工程总承包方项目管理的目标。
A．总投资控制B．施工成本控制C．设计进度控制D．供货信息管理6．在业主的项目管理工作中，（）是项目管理中最重要的任务。
A．安全管理B．合同管理C．信息管理D．质量管理7．每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是（）组织结构。
A．线性（个）B．职能（个）C．矩阵（个）D．事业部8．反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是（）。
A．组织结构图B．职能分工表C．项目合同图D．工作流程图9．项目结构图描述的是（）之间的关系。
A．工作部门B．工作人员C．工作对象D．工作单位10．在合同结构图中，如果两个单位之间有合同关系，则用（）联系。
A．单向箭线B．双向箭线C．直线D．虚线11．项目管理目标能否实现的决定因素是（）。
A．项目管理的组织B．项目经理的能力C．项目目标分解D．项目合同关系12．反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的是（）。
A．组织结构模式B．任务分工表C．项目结构图D．工作流程图13．工程项目策划的目的是为了（）。
A．进行项目各方面的科学分析和论证B．项目建设的决策和实施增值C．调查研究和收集资料D．针对项目决策的某个问题进行论证14．关于建设工程项目策划，以下说法正确的有（）A．工程策划的过程其实质是知识管理的过程B．实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的意义C．决策阶段策划的主要任务是确定如何组织项目的开发或建设D．项目策划是一个非开放性的工作过程15．就分包单位的管理而言，比较施工总承包和施工总承包管理两种施工任务的委托模式的不同之处在于（）A．在施工总承包管理模式下，分包合同由业主与分包单位直接签订并无需总承包单位认可B．在施工总承包模式下，分包合同由业主与分包单位直接签订但要得到总承包方认可C．在施工总承包管理模式下，对分包单位的付款只能由总承包单位负责支付D．在施工总承包模式下，对分包单位的付款一般由负责支付16．建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。
一级建造师《建设工程项目管理》真题模拟试卷二(带答案解析)
一建工程项目管理第 1题：单选题(本题1分)关于工期索赔的说法，正确的是（）。
A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误【正确答案】：D第 2题：单选题(本题1分)基于互联网的项目信息门户属于电子商务(E—Business)两大分支中的（）。
A.电子支付工作B.电子管理工作C.电子共同工作D.电子决策工作【正确答案】：C【答案解析】：电子商务(E-Business)两个分支：(1)电子商业／贸易，如电子采购，供应链管理；(2)电子共同工作，如项目信息门户，在线项目管理。
所以C正确。
第 3题：单选题(本题1分)建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（）。
A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.展开工程项目的施工作业技术活动C.对计划实施过程进行科学管理D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【正确答案】：A第 4题：单选题(本题1分)建立建设工程项目质量控制系统时，首先应完成的工作是（）。
A.制定系统质量控制制度B.编制系统质量控制计划C.分析系统质量控制界面D.确立系统质量控制网络【正确答案】：D第 5题：单选题(本题1分)建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据是（）。
A.可行性研究报告B.项目建议书C.项目建设纲要D.项目管理规划【正确答案】：C第 6题：单选题(本题1分)检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度，对建立健全安全生产管理和安全生产规章制度的重视程度。
此项检查属于（）。
A.查管理B.查思想C.查制度D.查整改【正确答案】：B第 7题：单选题(本题1分)关于施工合同分析的说法，正确的是（）。
A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容【正确答案】：D第 8题：单选题(本题1分)对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（）进行计算。
第二套模拟题(一)——一级建造师考试辅导《建设工程项目管理》模拟题
一级建造师考试辅导《建设工程项目管理》模拟题第二套模拟题（一）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目决策阶段工作主要包括（）。
A.调查研究、编制和报批项目建议书、编制和报批可行性研究、初步设计等B.调查研究、编制和报批项目建议书、编制和报批可行性研究、工程设计等C.调查研究、编制和报批项目建议书、编制和报批可行性研究等D.调查研究、编制和报批项目建议书、编制和报批可行性研究、施工等【正确答案】C【答案解析】选项A中的初步设计属于建设工程项目实施阶段工作的内容之一；选项B中的工程设计属于项目实施阶段的工作内容之一；选项D中施工属于项目实施阶段的工作内容之一。
参见教材P2。
2.有关工程管理与项目管理之间的关系，说法正确的是（）。
A.实施阶段的工程管理称为项目管理B.全生命周期的工程管理称为项目管理C.使用阶段的工程管理称为项目管理D.决策阶段的工程管理称为项目管理【正确答案】A【答案解析】实施阶段的工程管理即为项目管理（PM），决策阶段的工程管理称为开发管理（DM）、使用阶段的工程管理称为设施管理（FM）。
参见教材P3。
3.施工方的项目管理工作涉及的阶段不包括（）。
A.决策阶段B.设计阶段C.动用前的准备阶段D.保修阶段【正确答案】A【答案解析】施工方的项目管理工作涉及的阶段除BCD外，还包括：施工阶段。
参见教材P16。
4.项目结构编码的依据是（）。
A.项目管理职能分工表B.OBSC.WBSD.项目工作流程图【正确答案】C【答案解析】项目结构的编码依据项目结构图（WBS）。
参见教材P22。
5.某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管理部、计划管理部、财务管理部和人事管理部等，其横向的工作部门可以是（）。
A.质量管理部B.项目部C.经理办公室D.物资供应部【正确答案】B【答案解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。
含答案及解析2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节建设工程索赔
2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节• 1 Z 2 0 6 0 6 0 建设工程索赔复习要点1。
索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为.（1）索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起：1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任；2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等;3）合同变更；4)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等；5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。
（2）索赔的分类1）按索赔有关当事人分为:承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人或发包人与供货人之间的索赔；承包人或发包人与保险人之间的索赔。
2）按照索赔目的和要求分：工期索赔和费用索赔。
3）按照索赔事件的性质分：工程延期索赔；工程加速索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；不可抗力事件引起的索赔；其他索赔.4）承包商向业主的索赔在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。
常见的建设工程施工索赔如下：①因合同文件引起的索赔；②有关工程施工的索赔；③关于价款方面的索赔；④关于工期的索赔；⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔；⑥工程暂停、终止合同的索赔；⑦财务费用补偿的索赔。
5）业主向承包商的索赔在承包商未按合同要求实施工程时,除了工程师可向承包商发出批评或警告,要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。
包括：索赔费用和利润；索赔工期。
（3）反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功.（4）索赔成立的条件构成施工项目索赔条件的事件有:1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失；3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;4）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5）发包人延误支付期限造成承包人的损失;6）对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7）非承包人的原因导致工程暂时停工；8）物价上涨,法规变化及其他。