建设工程勘察设计合同示本
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
建设工程勘察合同范本7篇
建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
建设工程勘察设计合同书范本(12篇)
建设工程勘察设计合同书范本工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
____本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人____通知后____日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担，。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段)，且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外(若有)，发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程设计合同示范文本(16篇)
建设工程设计合同示范文本工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成（方案设计阶段或施工图设计阶段），且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外（若有），发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇
建设工程勘察设计合同书通用范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照有关法律法规的规定，就本次工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体地点]。
（三）勘察设计的范围和内容：（详见附件）。
（四）勘察设计的阶段和要求：（按照项目实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式（一）本合同总金额为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]。
此费用为甲方支付给乙方进行本次工程勘察设计的全部费用。
支付方式根据工程进展情况分期支付。
具体支付时间和金额如下：1. 合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总金额的XX%作为预付款；2. 勘察设计工作完成并经甲方确认后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。
（二）如因甲方原因导致工程勘察设计工作无法按时完成，甲方应按实际完成的工作量支付相应费用。
（三）乙方在完成勘察设计工作后应提供正规发票，甲方在收到发票后按照约定支付款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并提交甲方确认。
（二）乙方应按照确认后的进度计划进行勘察设计，确保按时完成。
如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得甲方的同意。
（三）甲方有权对乙方的进度计划进行调整和修改提出建议和要求，乙方应积极响应并配合实施。
（四）由于乙方原因导致勘察设计工作未能在约定时间内完成，乙方应承担违约责任。
四、技术标准及质量要求（一）乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同样板7篇
建设工程勘察设计合同样板7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人：____________联系人：____________电话：____________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为了满足工程设计的需求，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目背景甲方委托乙方进行工程勘察设计，具体项目名称、地点、范围和要求详见附件一。
二、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，对项目进行全面的勘察和设计，包括但不限于地质勘察、设计图纸制作、技术方案报告编制等。
2. 乙方应保证设计方案的合理性、经济性和实用性，确保设计结果符合国家有关法律法规和标准要求。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程勘察设计完成并经甲方验收合格之日止。
四、服务费用1. 甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付乙方的服务费用。
2. 服务费用支付方式为每个月合同总金额的15%作为首付款，在勘察设计过程中根据项目进度支付相应款项，剩余未支付款项在工程竣工验收后统一支付。
五、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应保守对方的商业秘密，严禁泄露项目设计相关信息。
2. 未经对方授权，不得将设计方案和勘察结果向第三方透露，不得用于其他用途或项目。
六、违约责任1. 在合同履行期间，如一方违反合同规定，未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如有严重违约行为，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
七、争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至签订本合同地所在地的人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的修改或补充均需双方协商一致并签署书面确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件一：项目明细（可根据具体工程项目情况添加）第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟在________（工程名称）项目上进行建设，为保证工程质量、工期和安全，经双方友好协商，就该项目的工程勘察设计事宜，达成如下合同：第一条项目内容1.1 乙方应按照国家相关标准和规定，对甲方的________工程进行勘察设计工作，并保证设计方案符合国家建筑规范。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程设计合同示范文本(5篇)
建设工程设计合同示范文本工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由设计人编填）设计证书等级：_____发包人：_____设计人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____设计人：_____发包人委托设计人承担_____工程设计，工程地点为_____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：____________________________________________________________ _______________________________________________________ 第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________ 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定，本合同的设计费为____万元。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于，甲方拟对（建设工程名称）项目进行勘察，由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定，进行勘察。
为了明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称和地点1.1 项目名称：（建设工程名称）1.2 项目地点：（建设工程地点）第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容：（具体列举）第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范，对项目进行详细勘察，包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等，保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定，出具勘察报告，并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定，按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误，甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告，相关知识产权归乙方所有，甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可，甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密，未经对方许可，不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失，违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解；调解不成的，双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同样本，甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务，确保勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件3合同编号：建设工程勘察设计合同工程名称：工程地点:发包人：勘察设计人：勘察设计证书等级：签订日期：签订地：山西晋城发包人：[与营业执照一致]勘察设计人：[与营业执照一致]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条勘察设计依据2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。
2.2 发包人提交的基础资料。
2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书。
3.2 中标函。
3.3 发包人要求及委托书。
3.4 投标书。
第四条工程概况4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。
4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。
4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。
4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。
4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。
4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。
第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。
5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。
5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。
第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。
6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。
6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。
6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。
6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。
6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。
第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间7.1 文件份；文件份；文件份。
7.2 文件交付地点：[据实填写]。
7.3 文件交付时间：[据实填写]。
7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。
7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。
7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。
在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。
第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法]第一种方式：本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（¥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。
其中：勘察费：；设计费：。
第二种方式：本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（¥元）其中：勘察费为人民币（大写）（¥元）。
勘察工作量增加或减少，按原勘察费计价依据及下浮比例重新计算勘察费，重新计算勘察费与原勘察费相比，差额如不超过原勘察费±5%（含5%）的，勘察费不予调整；差额如超过原勘察费±5%的，按新计算勘察费为准，双方另行签订补充协议，调整后的勘察费包干使用。
设计费为人民币（大写）（￥元），其中：费元，费元。
待初步设计概算按规定首次批准后，按原设计费计价依据及下浮比例重新计算设计费，重新计算设计费与原设计费相比，差额如不超过原设计费±10%（含10%）的，设计费不予调整；差额如超过原设计费±10%的，按重新计算设计费双方另行签订补充协议调整，调整后的设计费包干使用。
第九条支付方式9.1 本合同签订后，发包人向勘察设计人支付合同勘察设计费总额的 %作为预付款。
9.2 勘察报告完成，根据发包人提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，支付合同勘察设计费总额的 %。
9.3 初步设计完成后，勘察设计人向发包人提交合格的全部初步设计文件，根据发包人审查提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，支付合同勘察设计费总额的 %。
9.4 整体施工设计完成，勘察设计人提交全部合格的施工图设计文件，根据发包人审查提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，支付合同勘察设计费总额的 %。
9.5 留合同勘察设计费总额的％作为勘察设计工作质量保证金，待工程竣工验收后月内支付。
第十条双方责任10.1 发包人责任10.1.1 发包人按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计。
10.1.2 发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期。
10.1.3 发包人应为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
10.1.4 勘察设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
10.2 勘察设计人责任10.2.1 勘察设计人进行勘察时，应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，应满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，并对其负责。
勘察设计人进行设计时，应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第七条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。
编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
10.2.2 设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计人不得指定生产厂、供应商。
10.2.3 勘察设计人指派担任本合同项目工作的总负责人。
10.2.4 负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。
根据现场及施工情况，完成所需要的勘察设计优化、修改、变更，发生重大勘察设计变更时，项目负责人及项目班子主要勘察设计人员应在48小时内到达现场。
10.2.5 勘察设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至完善并通过审查。
10.2.6 除发包方原因外，设计批准后，在建设过程中不能出现重大设计变更，建成后3年内不需要改造。
由于设计方设计深度不够而出现重大设计变更，或建成后3年内需要进行改造的，设计方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包方支付赔偿金。
10.2.7 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
10.2.8 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
10.2.9 勘察设计人不得将承揽的建设工程勘察设计任务转包。
未经发包人同意，不得将建设工程勘察设计任务进行分包。
第十一条违约责任11.1 由于勘察设计人原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费总额的‰。
如逾期超过30天以上，发包人有权停止支付勘察设计费余额，并书面通知勘察设计人。
勘察设计人应根据发包人的损失程度向发包人支付赔偿金。
11.2 勘察设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于勘察设计人的勘察设计错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
11.3 发包人必须按合同规定支付款项。
勘察设计人未收到相应阶段款项，有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
第十二条合同终止或解除12.1 合同生效后，发包人要求终止或解除合同，已开始勘察设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，结算相应阶段的勘察设计费。
12.2 合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，应当返还发包人已支付的勘察设计费并承担合同总价款5%的违约金。
违约金不足以抵偿发包人实际损失的，勘察设计人还应向发包人支付赔偿金以补偿发包人因此而遭受的损失。
第十三条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十四条争议解决方式本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与勘察设计人应及时协商解决。
调解不成时，双方当事人选择如下第种方式解决：（1）提请[晋煤集团或上级主管部门]调解 [仅适用于集团公司内部单位之间签订的合同]；（2）提交 [发包人所在地] 仲裁委员会仲裁；（3）依法向 [发包人所在地] 人民法院提起诉讼。
第十五条合同生效及其他15.1 本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人___份，勘察设计人____份。
15.2 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
15.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
15.4 勘察设计人对本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止15.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
第十六条其它约定事项： [“无”根据工程勘察设计具体情况填写]。
发包人（盖章）：勘察设计人（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：（签字）（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：经办人：经办人：。