建设工程合同：建筑业劳务合同范本
建筑劳务合同简单范本5篇
建筑劳务合同简单范本5篇建筑劳务合同简单范本篇1甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
（一）工程名称与地点该工程为____学校教学实验楼工程，地点在____市体育新城。
（二）承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
（三）工程承包单价与内容经双方协商，该____工程按____元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
（四）工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
（五）文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
建筑工程劳务合同范本6篇
建筑工程劳务合同范本6篇建筑工程劳务合同范本 (1)(一)甲方的职责1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。
2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。
3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底，负责进行各工种间的协调;检查、验收工程质量。
4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。
若乙方不能满足甲方工期、质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。
(二)乙方的职责1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施工、治安消防保证书。
2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优良标准。
认真做好成品保护。
3、施工安全保证：严格执行施工规范，确保无安全责任事故。
如发生安全事故，_______元以下由班组自行承担费用，_______元以上分清责任，协商解决，乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的安全帽、安全带。
入场人员如不戴安全帽1次给以处罚_______元、不系安全带1次给以处罚_______元。
发现多次以对翻的方式罚款严格执行。
4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如果发现一次对该人员罚款_______元。
在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。
按规格进行堆码，严格执行项目部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须做到工完场清。
楼层经常保持无剩余沙浆。
否则甲方派人收捡，造成的用工费用由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。
5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。
遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚_______元，再交项目部解决。
严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员_______元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。
建筑工程简单的劳务合同范本(通用7篇)
建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程简单的劳务合同范本（通用7篇）建筑工程简单的劳务合同范本第1篇甲方：乙方：（身份证号码：）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。
建筑工程劳务合同的范本(优秀7篇)
建筑工程劳务合同的范本(优秀7篇)建筑工程劳务合同的范本篇1甲方(建筑施工企业)：___________________________名称：__________________________________________法定代表人：_____________________________________________________________________________电话：__________________________________________乙方(工人)：____________________________________姓名：_____性别：___年龄：____文化程度：_____住址：_______省_____市______县______村_______组身份证号：___________________________________甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。
一、合同期限自______年___月___日起至______年___月___日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容甲方分配乙方在____________岗位担任职务________。
在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务，具体生产(工作)任务和质量标准:____________________。
三、工作时间1、甲方实行每日不超过___小时、每周不超过______小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。
日加班不超过______小时，月加班不超过______小时。
工作时间甲方可以按实际需要调动安排。
四、劳动报酬1、甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月____日为发薪日。
2、工资制度和分配形式,实行按时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资____________(大写)元________(小写)元。
建筑工地劳务合同范本6篇
建筑工地劳务合同范本6篇建筑工地劳务合同范本 (1) 甲方(雇主)：乙方(雇员)：住址：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就______________________工程劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、劳务期限：甲乙双方约定，本合同的劳务期限从_______年_______月_______日起到_______年_______月_______日止，总日历天数_______天。
二、甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
三、乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。
特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
建筑劳务协议合同范本(通用8篇)
建筑劳务协议合同范本(通用8篇)建筑劳务协议合同范本篇1甲方：_________乙方：_________甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。
一、合同期限从_________年_________月_________日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_________月_________日止。
合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。
二、工作岗位甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。
乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。
五、劳动报酬乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：（一）按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；（二）按建筑面积计酬，每平方米_________元；（三）其它：_________。
若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。
八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。
乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（一）在试用期间，发现不符合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任或劳动教养的。
建筑工地劳务合同范本通用版4篇
建筑工地劳务合同范本通用版4篇篇1建筑工地劳务合同范本通用版甲方（雇主）：__________（以下简称甲方）乙方（劳务方）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方雇佣乙方从事建筑工地相关工作，经友好协商，达成如下合同：第一条合同标的1. 乙方将按照甲方的要求，在指定地点和时间从事建筑工地劳务工作；2. 乙方承诺以勤勉、认真、专业的态度完成工作任务，保证不因私人原因逃避工作。
第二条工作时间1. 工作时间为____年____月____日起至____年____月____日止；2. 工作时间为每周_____天，每天工作_____小时（包括中午休息时间）。
第三条工资及结算1. 甲方按照国家相关规定支付乙方工资，并在工资条中明细列出各种应扣款项和实发工资；2. 工资支付方式为______（银行转账/现金等）；3. 工资支付周期为每____（月/周）发放一次，发放时间为每月的第____日（如遇法定节假日顺延）；4. 乙方在工资发放时需提供身份证件等相关信息，确保工资支付的准确性。
第四条劳动条件1. 甲方应为乙方提供符合国家法律、法规和标准的劳动条件，包括但不限于工作环境、安全保障、工作用具等；2. 甲方应按照国家相关规定为乙方购买社会保险，并保障乙方的合法权益。
第五条违约责任1. 在合同期内，若乙方未按时按量完成工作任务，甲方有权终止合同，并在依法履行解约程序后，给予乙方相应的违约惩罚；2. 若甲乙双方因自身原因造成过错，应按劳动法规定的责任承担违约责任。
第六条保密条款1. 乙方应对甲方的商业秘密和个人信息等保密内容承担绝对保密责任；2. 乙方不得擅自泄漏甲方的任何商业信息，一经发现，甲方有权追究乙方的法律责任。
第七条解决争议1. 甲乙双方如因合同执行发生争议，应友好协商解决；2. 如无法协商解决，可向劳动争议调解委员会申请调解，或向人民法院起诉。
建筑工劳务承包合同范本(6篇)
建筑工劳务承包合同范本发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。
确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。
乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人二、承包范围及结算方式承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。
并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按____年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。
甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。
每平方米承包价格为元。
三，施工进度要求乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。
乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。
乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。
依据情节轻重处罚责任班组____元罚金。
在当期支付的工程款中扣除。
四.工程质量要求乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长____元/次。
乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。
精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。
如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处____元罚款，工料损失由乙方负责;如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的____%结算，剩下____%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。
最新建筑劳务合同范本5篇
最新建筑劳务合同范本5篇最新建筑劳务合同范本篇1合同编号：__________________甲方：__________________乙方：__________________第一条：合同目的甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工)，双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。
为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
第二条：聘用工种聘用期甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
第三条：工作任务和时间及工资支付方法1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月__元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水(__元到__元人民币)，可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。
3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条：旅费及交通费甲方负担乙方从__________________到__________________的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
第五条：安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。
由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
第六条：乙方责任乙方到_______必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责)。
乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
建设工程劳务合同范本（6篇）
建设工程劳务合同范本用工方（以下简称甲方）：聘用方（以下简称乙方）：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前____日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，杜绝各类事故发生。
如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负相应的责任。
4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部赔偿责任。
三、工作时间：1、乙方在甲方工作期间，甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬。
2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。
3、乙方必须按规定的劳动日出满勤，缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。
凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过10天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。
四、劳动保护和劳动条件：甲方根据工作需要，向乙方提供必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。
五、劳动报酬：1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;执行定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。
2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。
六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;3、不服从甲方的工作分配，有违法、违纪行为者;4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》，造成质量和安全责任事故者;5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;7、有违法违纪行为的。
建筑工程劳务合同(书)范本6篇
建筑工程劳务合同（书）范本6篇篇1建筑工程劳务合同（书）范本甲方（劳务方）：□□建筑公司地址：□□市□□区□□街□□号法定代表人（负责人）：□□电话：□□乙方（劳务人员）：姓名：□□身份证号码：□□联系方式：□□为了明确甲、乙双方之间在建筑工程劳务方面的权利义务，根据《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规，经甲乙双方磋商一致，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方参与位于□□区□□大厦项目的施工劳务，具体工作为□□，工作期限为□□。
二、工作地点工作地点在□□市□□区□□大厦项目现场。
三、工作时间工作时间为每日□□，休息日为□□，具体工作时间由甲方指定。
四、工资标准及发放时间1. 乙方的工资标准为□□元/小时，根据实际工作时长结算。
2. 工资发放时间为每月□□日，甲方将按照工资标准结算并支付工资。
五、劳动保护甲方在项目现场提供必要的劳动保护用具，并对乙方进行劳动保护教育，确保乙方工作安全。
六、劳动纪律1. 乙方需严格遵守工作纪律，服从甲方管理安排。
2. 乙方不能旷工、迟到、早退，否则按照甲方规定扣除工资或者做出其他处理。
七、违约责任1. 若乙方擅自离职或不按要求完成工作，应承担违约责任，支付相应的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工资或提供必要的劳动条件，应承担违约责任，支付相应的违约金。
八、合同终止1. 工程完成或解除劳务合同后，本合同终止。
2. 若因乙方个人原因不能继续履行合同，应提前□□天通知甲方，协商解决劳务合同。
九、其他事项1. 本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2. 除非经双方协商一致，本合同不得修改或解除。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：建筑工程劳务合同书范本依据劳动合同法、劳动保障法以及建筑领域相关法规制作，具有法律效力，请双方遵守。
任何一方如有违背合同约定行为，应承担相应的法律责任。
希望双方共同遵守合同，保持良好的合作关系，共同完成工程任务。
篇2建筑工程劳务合同（书）范本甲方（施工单位）：__________（法定代表人：_____________）单位或个人。
建设工程劳务施工合同范本6篇
建设工程劳务施工合同范本6篇篇1建设工程劳务施工合同范本甲方（施工单位）：______________地址：_________________________法定代表人（负责人）：___________联系电话：_____________________乙方（劳务人员）：_______________身份证号码：___________________联系电话：______________________鉴于甲方为完成____________（项目名称），需要聘请乙方提供专业技术劳务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成以下劳务施工合同。
一、项目内容：乙方将提供的技术劳务包括但不限于____________（具体技术内容），根据实际施工需要，乙方需确保技术劳务的质量和服务水平。
二、工作地点：工作地点为______________（具体地址），乙方需按时到达工作地点，并按照甲方的安排进行施工作业。
三、工作时间：工作时间为每周工作______天，每天工作________小时，具体工作时间由甲方安排，乙方需按照规定时间到达并完成工作任务。
四、报酬标准：根据乙方提供的技术劳务内容和工作量，乙方将按照____________（具体报酬标准）收取报酬，具体报酬金额由双方协商一致。
五、结算方式：甲乙双方经协商一致，每月_____________日为结算日，乙方应在结算日前提供工作量、服务质量等相关情况，甲方将在结算日完成报酬支付。
六、保密义务：乙方应当保守甲方的商业秘密，不得将相关技术资料、工作内容等向外泄露，如有违反将承担相应责任。
七、责任约定：乙方应在工程施工中保证技术质量，做到细致认真，如出现施工质量问题或延期等情况，乙方应承担相应责任。
八、解决纠纷：双方如有纠纷，应当友好协商解决；协商无果，将提交本合同约定的仲裁机构进行裁决。
九、其他约定事项：本合同自签订之日起生效，有效期为______年，本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
建筑业劳务合同(通用6篇)
建筑业劳务合同建筑业劳务合同（通用6篇）建筑业劳务合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同。
一.劳动合同的类别、期限和试用期1.合同期限(约)：自年月日起至年月日止。
2.试用期：自年月日起至年月日止。
二.工作岗位、职务、工作地点和工作时间1.乙方工作内容，担任职务。
2.工作地点。
三.劳动报酬和支付方式1.甲方根据本单位的工资分配制度，确定乙方正常工作时间的基本工资执行：月生活费：_____元/月，日工资：元/日。
其中试用期基本工资为_____元/月。
2甲方安排乙方加班的，向乙方支付加班费。
3.余款在农历月___日前以货币形式支付，由乙方签字确认。
工资发放清单由甲方存档保管。
四.甲方的权利和义务1.甲方依法制定完善的规章制度，实施对乙方的管理。
甲方应当将有关规章制度告知乙方。
2.甲方为乙方提供照国家建筑施工安全生产的规定，在施工现场采取必要的安全措施，为乙方创造安全工作的环境。
3.甲方为乙方缴纳规定的保险，甲方确保乙方在本合同有效期内不漏保。
4.甲方对乙方的出勤、工作、违纪等情况做好记录，作为奖罚乙方的依据。
五.乙方的权利和义务1.乙方应当自觉遵守有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度，严格遵守安全操作规程，服从甲方的管理，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
2.乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的，有权拒绝工作。
乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对甲方提出批评、检举和控告。
六.劳动合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除本合同。
2.解除、终止劳动合同时，甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书。
3.合同解除或终止时，甲方应当结清乙方的工资。
七.劳动争议处理甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决;不愿协商或者协商不成的，可在规定的时限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑施工劳务合同范本14篇
建筑施工劳务合同范本14篇建筑施工劳务合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作内容第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。
第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。
三、劳务保护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。
第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。
四、劳务报酬第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。
第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：1、甲乙双方协商一致的；2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。
五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的同时交付，准备金计入首月工资内。
第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳务纪律和规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的.。
第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。
六、违约责任第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。
赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
七、劳务争议处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
建筑工地劳务合同范本6篇
建筑工地劳务合同范本6篇建筑工地劳务合同范本1甲方：____________________________________乙方：____________________________________甲方_____________工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_____为_____工程项目部工人。
遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、合同期限甲方录用乙方从事__________工作（岗位）；劳务合同期限为______个月，从______年______月_____日至________年_______月_______日止（即本工程竣工且结构验收合格为止）。
其中试用期为______个月，至________年_______月_______日日止。
二、基本权利和义务甲方：1、根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理；2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方：1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。
合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。
2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。
3、严格遵守操作规程，保证安全生产。
4、完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项1、工资待遇：________元/月。
2、劳务保险及福利待遇：包食宿。
3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。
4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资（另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资），在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，______日内全额付清。
四、合同解除合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。
任何一方解除合同，须提前______天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
建设工程劳务合同范本5篇
建设工程劳务合同范本5篇篇1甲方（劳务发包方）：____________________乙方（劳务承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方建设工程劳务事宜达成一致，签订本合同。
以便共同遵守执行。
本合同如有未尽事宜双方协商处理。
本合同经双方签字盖章即生效。
甲方将本合同工程概况和劳务费用经双方商定事宜如下：一、工程概况及承包方式：工程名称：____________________。
工程地点：____________________。
篇2甲方（工程承包方）：__________乙方（劳务提供方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方承包的__________建设工程劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________二、合同工期开工日期：__________年______月______日竣工日期：__________年______月______日三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据乙方的实际出勤工时，按照双方约定的单价结算。
2. 劳务费用单价包括：________。
（根据实际情况填写）3. 支付方式：每月按乙方实际完成的工程量结算一次，工程竣工后一个月内结清全部劳务费用。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工方案进行施工，确保工程质量。
2. 乙方施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查，对不符合要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。
3. 工程竣工后，甲方组织验收，验收标准按照国家和地方的相关标准执行。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。
建筑劳务合同范本(实用15篇)
建筑劳务合同范本（实用15篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑劳务合同范本（实用15篇）合同的频繁使用是由于人们的法律意识不断增强,一般的合同都是通过一定的程序订立的。
建筑工地劳务合同范本(通用3篇)
建筑工地劳务合同范本第1篇发包方：_______________(以下简称甲方）承包方：_______________（以下简称乙方）按照《_合同法》，《_违筑法》，《_劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。
特制定以下条款（双方共同遵守）：一．工程概况：1．工程名称：_____信息产业园区_______________工程。
2．工程地址：_______________3．建筑面积：__________平方米4．结构类型：框架5．工程造价：_______________二．承包方式：承包方（乙方）对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。
三．承包范围：1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。
（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四．承包工期：1．开工时间：20_____年_____月_____日（以双方确定的开工报告为准）2．竣工时间：20_____年_____月_____日五．费用标准：1．劳务费按实际施工建筑面积_____─_____以上/每平方米_____元（结算单价：框架每平方_____/㎡计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_____元）2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。
3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币__________元以内，甲方不另外补份，变更量在__________元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。
六．工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七．履行保证金及劳务人工费及支付：1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同：建筑业劳务合同范本甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。
一、合同期限
从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_______月______日止。
合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。
二、工作岗位
甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。
乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护
甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间
甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。
五、劳动报酬
乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：
（一）按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；
（二）按建筑面积计酬，每平方米_________元；
（三）其它：_________.
若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险
甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。
八、劳动合同的解除与不得解除的规定
经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。
乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
（一）在试用期间，发现不符合录用条件的；
（二）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
（四）被依法追究刑事责任或劳动教养的。
在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当
提前日以书面形式通知乙方本人：
（一）乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；
（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；
（四）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。
有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：（一）在试用期内的；
（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；
（四）乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；
（二）女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；
（三）法律、法规、规章、规定的其他情形。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。
非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。
若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。
甲方（签章）_________
乙方（签章）_________
_________年____月____日。